光伏安裝施工合同
光伏安裝施工合同
隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的光伏安裝施工合同，希望能夠幫助到大家。
光伏安裝施工合同1
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_____________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_____________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點(diǎn)：_________________
2、住房結構：_________________房型房廳套，施工面積平方米。
3、裝飾施工內容：_________________
4、承包方式：______________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：_________________自_____________年_____________月_____________日開(kāi)工，至_____________年_____________月_____________日竣工，_____________工期_____________天。
二、工程價(jià)款及結算的約定
1、工程總價(jià)款：_________________￥_____________元，大寫(xiě)(人民幣)：_____________詳見(jiàn)本合同裝修工程報價(jià)單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：_________________
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時(shí)扣除
(2)第二次合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%合計_____________元
(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計_____________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價(jià)10%合計_____________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：_________________詳見(jiàn)合同裝修工程報價(jià)單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由_____________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：_________________乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開(kāi)工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的'各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_____________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付________________元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_____________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發(fā)生爭議，應通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：_________________ 電話(huà)：_________________
乙方(簽章)：_________________ 電話(huà)：_________________
簽訂地點(diǎn)：_________________
簽訂日期： 年 月 日
光伏安裝施工合同2
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程實(shí)際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、工程概況
1.1工程名稱(chēng)：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包內容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽(yáng)能發(fā)電板調試工作。
1.4承包方式：
包工不包料（含裝卸費）
1.5工期：
開(kāi)工日期： 年 月 日
實(shí)際施工天數： 天
1.6工程質(zhì)量：合格
1.7合同價(jià)款（人民幣大寫(xiě)）：
安裝費按太陽(yáng)能光伏發(fā)電板 元/W 計算，材料裝卸費按 元計算。
2、雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方派技術(shù)人員現場(chǎng)指導安裝，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3 指派 為甲方駐工地代表，負責對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2 乙方工作
2.2.1 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。
2.2.2 指派 為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，
解決由乙方負責的.各項事宜。
2.2.3 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)等不受破壞，做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清運等工作。
2.2.4 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線(xiàn)。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
3、工程價(jià)款及結算
3.1 根據甲方提供的施工圖紙功率為 萬(wàn)瓦，安裝費用為 元（不含裝卸及搬運費）。
3.2 安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。
3.3 本工程無(wú)保修金，不含稅。
4、違約責任
4.1甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內容履行自己的各項義務(wù)致使合同無(wú)法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
4.2 乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價(jià)賠償。
4.3 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。
5、附則
本合同一式兩份，雙方各執一份,均具同等法律效力。
發(fā) 包人： 承 包人：
發(fā)包人代 表： 承包人代 表：
地 址： 地 址：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
傳 真： 傳 真：
郵 編： 郵 編：
開(kāi) 戶(hù) 銀 行： 開(kāi) 戶(hù) 銀 行：
帳 號： 帳 號：
年 月 日 年 月 日
光伏安裝施工合同3
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
一、基本內容
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關(guān)輔材。
1、基礎施工部分包括：場(chǎng)地平整、場(chǎng)地開(kāi)挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項目屋面防水由發(fā)包方施工)
2、電氣安裝部分包括：太陽(yáng)能支架及組件安裝，電纜敷設、接線(xiàn)，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線(xiàn)路的所有設備安裝調試。
二、工期
開(kāi)工日期：
并網(wǎng)日期：
竣工日期：
三、合同價(jià)格和付款方式
合同價(jià)格
本合同為固定總價(jià)合同(含稅)，不做工程決算。合同總價(jià)格為人民幣(大寫(xiě))： 元(小寫(xiě)金額 元)。合同總價(jià)已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務(wù)(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務(wù)等義務(wù))以及為實(shí)施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實(shí)施本項目施工前的準備、進(jìn)退場(chǎng)前的場(chǎng)地平整、施工臨時(shí)設施及施工過(guò)程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價(jià)上漲引起的價(jià)差、稅金、風(fēng)險、保險及政府各部門(mén)的收費等一切費質(zhì)保金為合同總價(jià)的 %，本合同的質(zhì)保期為 年，在竣工驗收合格次日開(kāi)始計算。發(fā)包方在質(zhì)保期滿(mǎn)后15日內一次性支付質(zhì)保金給承包方。
四、施工質(zhì)量和質(zhì)量檢查
1、工程質(zhì)量
(1)、承包方應對施工工程質(zhì)量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進(jìn)行施工。
(2)、發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來(lái)，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無(wú)條件趕工并完成計劃。
2、質(zhì)量檢查：
五、解決爭議的辦法
1 起訴訟。
(1)調解要求停止施工，且為雙方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、違約
1、甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經(jīng)濟責任：
(1)、發(fā)包方不能及時(shí)給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務(wù)，使合同無(wú)法履行的，應承擔違約的責任，違約金按實(shí)際損失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達不到設計和規范的要求及本合同附件要求，或發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為，承包方應承擔違約責任，違約金按實(shí)際損失金額向發(fā)包方支付，且23發(fā)包方無(wú)故惡意拖欠工程款的，付的工程款不予退還。
七、合同的生效及終止
1、本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。
2、本合同在雙方完成相互約定的內容后即告終止。
八、合同份數
本合同正本一式肆份，發(fā)包方執貳份，承包方執貳份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【光伏安裝施工合同】相關(guān)文章：
01-20
消防安裝工程施工合同范本12-24
水電安裝工程施工合同(包工不包料)01-10
12-31
安裝勞動(dòng)合同12-14
海潤光伏科技股份有限公司公告09-27
新風(fēng)安裝合同范本12-26
安裝勞務(wù)合同范本12-14
安裝工勞動(dòng)合同12-01
安裝施工員轉正申請書(shū)范文12-27