（熱）房屋施工承攬合同3篇

　　隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，它可以保護民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編整理的房屋施工承攬合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

房屋施工承攬合同1

　　甲方（房主）：__________

　　乙方（施工方）：__________

　　身份證號：__________

　　地址：__________

　　聯(lián)系方式：__________

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內容

　　房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿(mǎn)足規范和甲方要求。

　　二、工程價(jià)款與支付方式

　　1、工程價(jià)款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付__________%，第二層完工后支付__________%，工程竣工以后支付__________%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務(wù)與權利

　　1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

　　2、工程質(zhì)量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

　　3、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內，乙方不進(jìn)行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的'保證金。

　　4、工程安全：相關(guān)法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負責對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　5、工程進(jìn)度：乙方根據甲方的進(jìn)度要求，組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。

　　6、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當方式解決。

　　7、乙方應按時(shí)結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。

　　五、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方（簽字）：__________

　　乙方（簽字）：__________

　　簽署時(shí)間：__________年__________月__________日

房屋施工承攬合同2

　　甲方：__________（全稱(chēng)）乙方：__________（全稱(chēng)）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)法律、法規，為了明確雙方的權利義務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達成以下施工條款，特簽定本合同。

　　第一條、工程概況

　　第二條、綜合單價(jià)

　　1、錨固深度為

　　2、本報價(jià)包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。

　　3、甲方提供無(wú)銹無(wú)油的鋼筋、電源、腳手架等。

　　4、植筋錨固采用植筋膠。

　　第三條、質(zhì)量標準：

　　工程質(zhì)量必須符合國家的規范要求，達到鋼筋對應抗拉值。

　　第四條、工期

　　本工期為天，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________號。

　　第五條、合同價(jià)款支付

　　乙方的施工人員、設備、材料進(jìn)入工現場(chǎng)后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。

　　第六條、甲方責任：

　　1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實(shí)際定位、放線(xiàn)工作；并進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量要求交底。

　　2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協(xié)調該項目的全過(guò)程管理。

　　3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的.技術(shù)標準，并根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點(diǎn)50米范圍內。

　　4、按合同約定按時(shí)撥付工程款，若因甲方變動(dòng)造成的停工、窩工應給予乙方經(jīng)濟補償。

　　第七條、乙方責任：

　　1、乙方必須遵守甲方的現場(chǎng)管理制度。

　　2、乙方嚴格按國家相關(guān)要求的工程質(zhì)量驗收標準施工。

　　3、進(jìn)入施工現場(chǎng)要帶好安全帽，高空作業(yè)要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時(shí)乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。

　　4、提供施工所需的材料質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)資料。

　　第八條、安全責任：

　　乙方必須對工人做好安全技術(shù)交底按照合同規定的工程范圍進(jìn)行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。

　　第九條、工程質(zhì)量驗收標準

　　1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質(zhì)量達到國家驗收規范和質(zhì)量檢查評定標準。

　　2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質(zhì)的單位出具檢測報告。

　　第十條、違約責任

　　1、甲方未按合同規定時(shí)間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。

　　2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無(wú)關(guān)的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。

　　第十一條、爭議

　　雙方在合同履行中發(fā)生爭議，應本著(zhù)友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向人民法院起訴。

　　第十二條、合同生效與終止

　　本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關(guān)約定條款處理。合同一式份，甲方執份，乙方執份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。

　　甲方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________

　　乙方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________

　　合同簽訂日期：__________年__________月__________日

房屋施工承攬合同3

　　建設方（下稱(chēng)甲方）：________身份證號碼：________

　　承攬方（下稱(chēng)乙方）：________身份證號碼：________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項目

　　1、甲方擬建一處房屋，位于面積為_(kāi)_______平方米，現將________工程承攬給乙方，具體包括：

　�。�1）基礎工程、布設鋼筋。

　�。�2）主體框架及砌墻工程。

　�。�3）布筋及水泥砼工程。

　�。�4）基礎泥土回填及平整。

　�。�5）其它。

　　2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

　　二、工價(jià)及其支付

　　1、本工程工程款為_(kāi)_______元。

　　2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。

　　三、安全責任

　　乙方在施工過(guò)程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害事故（包括乙方人員及其它第三人）所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。

　　四、工程驗收及工期

　　1、乙方應保證工程符合甲方及社會(huì )大眾公知認可的質(zhì)量標準。

　　2、本合同所涉及工程的'工期為_(kāi)_______天。

　　3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金________元。

　　五、返工義務(wù)的承擔

　　在施工過(guò)程中，若出現建設工程質(zhì)量及未按甲方設計施工等問(wèn)題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

　　六、保修期限

　　1、工程質(zhì)量保修期為_(kāi)_______年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

　　2、保修期內出現質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。

　　3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個(gè)月內乙方施工工程無(wú)出現質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無(wú)出現質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿(mǎn)之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。

　　2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。

　　八、違約責任

　　任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

　　1、執行本合同相關(guān)違約約定。

　　2、賠償守約方經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實(shí)現權益所需合法費用支出。

　　九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　建設方（甲方）：________承攬方（乙方）：________

　　日期：_____________日期：_____________

【房屋施工承攬合同】相關(guān)文章：

房屋施工承攬合同10-24

承攬施工合同02-25

裝修施工承攬合同03-02

房屋裝修承攬合同03-16

工程維修承攬施工合同03-06

承攬施工合同(15篇)01-31

承攬施工合同15篇01-31

裝潢施工承攬合同模板04-28

承攬施工合同集錦15篇02-01