承攬施工合同15篇
在當今不斷發(fā)展的世界,合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多,它可以保護民事法律關(guān)系。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢?以下是小編為大家整理的承攬施工合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬施工合同1
甲方(發(fā)包方):______________
乙方(承包方):______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):自家住宅,工程地點(diǎn):_______________,甲方建房工程以包工不包料的方式承包給乙方修建,按實(shí)際施工建筑面積以______元/平方米(大寫(xiě))進(jìn)行人工單包結算。
二、工程施工要求
1、乙方按照甲方提供的設計圖紙施工,整棟樓砌墻按______施工,一樓層高______(包板),二樓層高______(包板)。房間對角不得小于或大于______,陰陽(yáng)角度達度,墻體垂直,墻面抹灰平整,一樓二樓客廳各做一根大梁。
2、砌筑墻體過(guò)程中,乙方必須保證灰漿飽滿(mǎn),組砌方法正確,軸線(xiàn)偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關(guān)模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進(jìn)行關(guān)模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過(guò)程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質(zhì)量;炷翝仓戤吅,必須進(jìn)行充分的養護。
4、土方回填過(guò)程中,要求夯實(shí)緊密,不準未夯實(shí)就擅自進(jìn)行隱蔽。
5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿(mǎn)無(wú)空鼓、裂縫,表面平整。
6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每天砌筑時(shí)的落地灰及時(shí)收用。同時(shí)嚴禁偷工減料,必須保質(zhì)保量地施工。
三、工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量以國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準為依據,由甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗收。如出現建筑質(zhì)量問(wèn)題,由乙方重新返工修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止,重新返工的'費用(包括返工的工時(shí)費用和材料費用)全部由乙方負責。
2、上條所說(shuō)的建筑質(zhì)量問(wèn)題,包括以下方面:
(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;
(4)梁、柱中空;
(5)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(6)屋頂漏水、浸水;
四、合同工期:
開(kāi)工日期:_________年______月___日
竣工日期:_________年______月___日
甲方:_______________
乙方:_______________
_________年______月___日
承攬施工合同2
甲方(房主):
乙方(施工方):
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿(mǎn)足規范和甲方要求。
二、工程價(jià)款與支付方式
1、工程價(jià)款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算,第一層完工后支付 %,第二層完工后支付 %,工程竣工以后支付 %, %作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對乙方的施工進(jìn)行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內,乙方不進(jìn)行缺陷修復,甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,將退還乙方 %的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負責對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進(jìn)度:乙方根據甲方的.進(jìn)度要求,組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過(guò)正當方式解決。
8、乙方應按時(shí)結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:___
乙方:___
___年___月___日
承攬施工合同3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱(chēng):
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實(shí)際人員配置、運營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門(mén)規定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續,不負擔具體問(wèn)題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時(shí)甲方有權單方面解除合同并撤銷(xiāo)項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導,乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質(zhì)量、安全操作規程施工或發(fā)現存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的'工資問(wèn)題,所有涉及本工程項目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級有關(guān)部門(mén)規定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級部門(mén)的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現場(chǎng)保險費、質(zhì)保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務(wù)機關(guān)檢查,并及時(shí)上報統計財務(wù)報表。建設單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶(hù),甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門(mén)的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿(mǎn),雙方債權債務(wù)結清以及乙方結清以?huà)炜繂挝幻x在外的債務(wù)后,本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬施工合同4
甲方:
姓名(或名稱(chēng)):
住址:
乙方:
姓名(或名稱(chēng)):
住址:
身份證號:
電話(huà):
甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過(guò)程所需的水電路由乙方負責,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過(guò)程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的,乙方應對此負全部責任。施工圖紙經(jīng)雙方簽字,不能隨便更改,如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為_(kāi)___________平方米,甲方將包括地梁在內的的`房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、衛生間墻磚、水電管線(xiàn)及下水道安裝等)。乙方的施工承包單價(jià)為每平方米元,工程總價(jià)款為_(kāi)___________元。
三、施工要求
、俚毓せA:深度1米寬度60公分里面寬度40公分
、趬w外墻3.7內墻2.4砌筑時(shí)內外錯縫一般采用水泥沙漿,強度要按照抗震圖紙要求施工.四角有構造柱,四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋。
、凵先^(guò)梁:過(guò)梁高度不低于20公分,鋼筋直徑不宜小于10毫米,剛箍直徑不低于6毫米,最大距不宜超過(guò)250毫米,圈梁高度不低于30公分下圈梁。
、芪蓓斚饶_板,鋼筋不宜12毫米,距離16公分,混泥土250級交標號,屋面爐灰前面高度25公分,后面15公分,爐灰上面5公分混泥土,抹墻里外水泥沙漿抹廣1/3。
、蓍T(mén)窗:塑鋼海螺牌外( )防盜門(mén)( )乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。在施工過(guò)程中甲已雙方互相協(xié)商
、薰こ坦て跒椋篲___________年____________月____________日(公歷/農歷)至____________年____________月____________日(公歷/農歷),按日歷工期計算,乙方應按時(shí)施工。如因乙方的原因造成工期拖延的,責任全部由乙方承擔。
、咭曳綉凑占追降慕ǚ抠|(zhì)量要求保證施工質(zhì)量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求進(jìn)行驗收。如房屋出現建筑質(zhì)量問(wèn)題,乙方應重新修繕直至符合甲方質(zhì)量要求為止,并賠償因建筑質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
四、付款方式
開(kāi)工付10000元,主體起再付60%,剩余部分完工驗收之后一次性付清。(扣維修金1000)
五、本協(xié)議自甲、乙雙方在該協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式兩份。甲方、乙方各一份。
經(jīng)雙方協(xié)議如下:____________
甲方簽字(簽章):____________
乙方簽字(簽章):____________
____________年____________月____________日
承攬施工合同5
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿(mǎn)足規范和甲方要求。
二、工程價(jià)款與支付方式
1、工程價(jià)款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對乙方的施工進(jìn)行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內,乙方不進(jìn)行缺陷修復,甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負責對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進(jìn)度:乙方根據甲方的.進(jìn)度要求,組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過(guò)正當方式解決。
8、乙方應按時(shí)結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時(shí)間:
承攬施工合同6
發(fā)包人(甲方):
承攬人(乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經(jīng)甲方同意以包工的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、 施工地點(diǎn): 邊墻壕村自留地 ,建筑面積:平方米。
二、建筑施工責任追究承攬內容
1、經(jīng)甲方同意以包工的方式承包給乙方施工,由于在二樓建筑時(shí),建筑所需用磚從磚車(chē)上扔到一樓的樓板上,由于人力作業(yè)的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的'責任。由于乙方?jīng)]有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過(guò)大,應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板,每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由于甲方不能保證上述樓板以后會(huì )出現如何情況,結合實(shí)際乙方也同意由于乙方施工造成的原因,愿意承擔以后的所有責任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現問(wèn)題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔,于甲方?jīng)]有任何責任。
4、由于甲方考慮乙方的經(jīng)濟能力因此需有倆位擔保人,擔保人和乙方有同等責任。
三、本合同雙方簽字后生效,一式二份雙方各持一份,雙方必須共同遵守執行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規定執行。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日:
承攬施工合同7
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司(以下稱(chēng)乙方)
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責任公司(以下稱(chēng)甲方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定,結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱(chēng):、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項目名稱(chēng):北樹(shù)小區6#樓
b、 承攬項目地點(diǎn):哈爾濱道外區三棵樹(shù)大街三機街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開(kāi)工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質(zhì)量標準:
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規范,結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式:
工程完工驗收后 天內,結算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的 %保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的`滲漏水,承攬方不負責。
7、 工期:根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清,合同自動(dòng)失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
承攬施工合同8
發(fā)包方:________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
身份證號:______________________
通訊地址:______________________
聯(lián)系方式:______________________
承包方:________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
法定代表人:____________________
通訊地址:______________________
聯(lián)系方式:______________________
甲方現需新建房屋一棟,在遵循平等,自愿,公平和誠實(shí)信用的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條、工程承包形式
本工程采用單包工形式承包給乙方,乙方自行承擔施工作業(yè)所需要的機械、模板(清水木)、馬兒柱、安全繩、切割機等工具。撮箕、釘子、鐵絲、扎線(xiàn)、焊條等輔助材料由甲方負責。
第二條、工程承包范圍
1、基礎工程:以設計施工圖為準;A應挖至甲方認可的硬土層,乙方還應負責基礎的回填和夯實(shí)。
2、主體工程:砌磚、鋼筋制作、模板(清水模板)、砼澆灌等分項工程,嚴格按照設計施工圖及雙方商量的改動(dòng)方案進(jìn)行施工作業(yè)。
3、抹灰工程:內墻及外墻東面為乳膠漆,南面為墻磚。膩子由乙方負責,甲方負責乳膠漆。如需改動(dòng)甲方應提前通知乙方。
4、門(mén)窗工程:乙方施工過(guò)程中應嚴格按照施工要求留好門(mén)窗口尺寸,同時(shí)配合做好相關(guān)工程施工作業(yè)。
5、水電安裝工程:由甲方提出方案,甲方出材料乙方負責安裝。如需改動(dòng)甲方應提前通知乙方。
6、附屬及裝飾工程:化糞池和屋面水池,整棟房屋的飛檐、內、外墻粉刷、地板磚、門(mén)窗、大玻璃、外墻馬蹄、提腳線(xiàn)及衛生間和廚房的裝飾、吊頂、操作臺、防水均由甲方出材料,由乙方按設計施工圖和甲方的要求進(jìn)行施工和鋪設。
7、按實(shí)際施工建筑面積以每平方米貳佰柒拾元整(270元/㎡)計價(jià)。坡屋面和陽(yáng)臺根據國家建筑面積計算規則按半價(jià)計算,即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡),大門(mén)及圍墻雙方另行協(xié)商。
第三條、質(zhì)量要求
乙方必須嚴格按照圖紙及雙方約定施工,施工質(zhì)量應符合設計要求和國家現行施工規范及有關(guān)標準的規定,由于施工方的因素達不到質(zhì)量要求所造成損失,乙方除自行承擔工時(shí)費外,還應承擔一切損失。乙方在施工中必須節約材料,不得人為造成浪費。
第四條、承包價(jià)格及工程款支付方式
甲方以每______平方米(建筑面積按國家標準規定計算)______元/平方米價(jià)格承包給乙方。在基礎澆灌完工后支付______萬(wàn)元;每層封頂后各支付______萬(wàn)元;內外抹灰完工后支付______萬(wàn)元;整棟房屋粘貼完工后支付______萬(wàn)元,其余在全部完工后一個(gè)月內驗收,驗收合格后結算付清余款。
但甲方應該扣取乙方工程款______元作為維修保證金,待一年后支付。
第五條、施工安全
在施工期間乙方必須搞好施工現場(chǎng)安全管理和安全防范及出入施工范圍內的其他人員安全工作,由于乙方在施工過(guò)程中所造成的安全事故及工傷事故均由乙方自負全責。所傷害的.施工人員及其他人員一切責任由乙方負全責,甲方概不負責。
第六條、違約責任:
1、如果一方擅自不履約,應向對方支付工程總價(jià)款______%的違約金,因違約給對方造成損失的,還應負相應的損失賠償責任。
2、乙方應按約定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延______天以上,每天每平方米減少工錢(qián)______元。
3、甲方應按約定期支付乙方工程款,每延長(cháng)______天,按當期應付款的______%付給乙方滯納金。
第七條、其它:甲方應積極配合乙方做好周邊的鄰里關(guān)系。需甲方購買(mǎi)的材料乙方必須提前測算和通知甲方。
第八條、施工工期:_________年______月______日至_________年______月______日完工。
第九條、未盡事宜:甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
第十條、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效,待工程完工雙方驗收結算完畢至工程款付清后,本合同自行終止。
發(fā)包方(簽字):__________________ 承包方(蓋章):__________________
_________年______月______日 法定代表人(簽章):______________
_________年______月______日
承攬施工合同9
發(fā)包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱(chēng):_____________________________________
二、 工程地點(diǎn):_____________________________________
三、 工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(xiàn)(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過(guò)程中所需的腳手架及吊車(chē)由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進(jìn)行施工,施工過(guò)程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開(kāi)竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的'______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現場(chǎng)負責人,乙方指派____________為現場(chǎng)負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場(chǎng)管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過(guò)程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同10
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規,遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱(chēng)。 施工內容 施工地點(diǎn)施工期限:_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備: 序號_____、機械名稱(chēng) 、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價(jià)方式:累計簽發(fā)的時(shí)間,按累計時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計算,不考慮作業(yè)次數。單價(jià)為:用挖斗___ 元/小時(shí),用破碎_(kāi)__ 元/小時(shí)。
三、工程款計算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現場(chǎng)代表向乙方出具《機械工作時(shí)間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據,
2、機械設備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計量,精確到分鐘。連續作業(yè)(或機械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內,不予以扣除臺班時(shí)間,超過(guò)10分鐘應扣除相應時(shí)間。
3、乙方每天工作后應及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據,簽發(fā)單據的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款,完成工程進(jìn)度50%時(shí),甲方按挖機總工時(shí)的30%支付乙方款項,完成工程進(jìn)度100%,甲方按按挖機總工時(shí)的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí),應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn),按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場(chǎng)。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書(shū)面的確認書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料,滿(mǎn)足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無(wú)法正常運行,乙方應及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當班次機械設備的實(shí)際運轉時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí),乙方應及時(shí)組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現場(chǎng),并報告甲方和有關(guān)部門(mén),聽(tīng)候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現場(chǎng)安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務(wù)
一、甲方的權利和義務(wù)
1、甲方有權按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機械進(jìn)行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時(shí)內換人,否則甲方將另行安排機械進(jìn)場(chǎng),乙方無(wú)條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無(wú)法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí),甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無(wú)理由,無(wú)條件的中止乙方繼續作業(yè),甲方可按排其他機械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應當為乙方提供機械進(jìn)出場(chǎng)、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務(wù)
l、乙方應當按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術(shù)保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù),應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí),每逾期一日,須按應付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí),乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的.機械設備型號和規格與合同不符,經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達不到甲方要求導致合同無(wú)法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過(guò)5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時(shí),甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時(shí),乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導致甲方無(wú)法正常施工時(shí),甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時(shí)告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè),一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說(shuō)明外,以文件生成時(shí)間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同11
發(fā)包人:
承攬人:
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項目 ,工程價(jià)格 ,其中單價(jià)內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規定標準要求執行,如乙方出現質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現場(chǎng)取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進(jìn)度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規定期限內沒(méi)有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的.一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現場(chǎng)乙方不準帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內付清。
九、備注: 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同12
發(fā)包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱(chēng):_____________________________________
二、 工程地點(diǎn):_____________________________________
三、 工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元。
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(xiàn)(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過(guò)程中所需的腳手架及吊車(chē)由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進(jìn)行施工,施工過(guò)程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開(kāi)竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的'______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現場(chǎng)負責人,乙方指派____________為現場(chǎng)負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場(chǎng)管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過(guò)程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同13
發(fā)包方:________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):________________________
2、工程地點(diǎn):________________________
3、工程范圍:甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規,乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
三、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至_________年____月____日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
四、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě):元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
五、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗收認可。
六、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測,甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規定高程后,雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
七、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
八、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的`水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
九、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專(zhuān)職質(zhì)安員,監督施工過(guò)程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十一、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十二、其他
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
2、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。
注明:油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià),超出另行計價(jià)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬施工合同14
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
。1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
。1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
。1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限______
第十一條 其它_________
。ㄈ纾1.根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的',應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條***在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬施工合同15
發(fā)包人:____________________
身份證號:____________________
電話(huà):____________________
承包人:____________________
身份證號:____________________
電話(huà):____________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定。給賓館裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的賓館裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程簡(jiǎn)介
工程地點(diǎn):____________________
工程承包方式:承包人包工包料。發(fā)包人提供部分材料。
工程期限100天。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě))伍拾叁萬(wàn)元(小寫(xiě))530000元整。
第二條承包范圍
承包范圍;包房間:(走廊、客房)裝修。
承包內容:整體裝修,按圖施工。按每個(gè)房間實(shí)際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調、衣柜、監控系統、消防設備、沙發(fā)、桌椅|、LED屏幕。
第三條發(fā)包人義務(wù)
開(kāi)工前天為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。其中包括搬清宅內家具、陳設或將宅內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆或遮蓋以不影響施工原則;
提供施工期間的水源、電源及水費、電費;
負責協(xié)調施工隊與鄰居之間的關(guān)系;
不拆宅內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構
或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督、竣工驗收。
第四條承包人義務(wù)
施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理規定,不得擾民及污染環(huán)境;
保護好原有的設施及陳設;
保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第六條工程延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應延長(cháng)。
、俟こ塘孔兓O計變更;
、诓豢煽沽;
、郯l(fā)包人同意工期順延及其他情況。
因承包人未按約定完成其應負責的工作而影響工程的工期順延,因承包人、設備質(zhì)理不合格而影響工程質(zhì)量由承包人全權負責并承擔相應的返工費。
發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應順延。
第七條質(zhì)量標準
雙方約定的工程施工質(zhì)量標準(賓館裝飾裝修工程施工規范)施工過(guò)程中雙方工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由相關(guān)部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的`相關(guān)費用由承包方承擔,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔.
第八條工程驗收的保修
雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。
、偎娛┕じ脑焱旯,開(kāi)關(guān)插座定位驗收防水層經(jīng)48小時(shí)試水不漏;
、诘卮u鋪設完工;
、勰竟さ蹴,木制品完成;
、苡推峁こ掏旯;
、萑抗こ掏旯,承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單;
工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人應在接到驗收通后兩天內驗收。填寫(xiě)驗收單,在工程款結清后辦理移交手續;
在工程質(zhì)檢合格雙方簽字日起保修期為12個(gè)月,12個(gè)月后人為造成裝修破損的發(fā)包人承擔,因質(zhì)量造成的裝修承包人承擔維修責任。
第九條工程程款支付方式
合同簽訂當日包發(fā)人支付裝修款貳拾萬(wàn)元,水、電暖安裝好以后,裝修到位,支付款30%,油漆工進(jìn)工地支付款27%,剩余款驗收合格一次性付清。
工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關(guān)資料發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議即視為同意。雙方填寫(xiě)工程驗收單并簽字,發(fā)包人應在簽字后三天內承包人結清每期工程進(jìn)度款。
第十條
合同雙方當中任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償對方造成的經(jīng)濟損失;
未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成的損失由發(fā)包人負責;
因一方原因造成合同無(wú)法繼續旅行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方。辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應經(jīng)濟損失;、
發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款,承包人有權停止施工。
第十一條合責罵爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程事發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解,協(xié)議或調解不成,提交當地人民法院仲裁。
第十二條其他約定事項
拋光瓷磚(80x80)價(jià)格35~45元,燈飾價(jià)格,客房燈100~150元,水管,日豐管,墻紙35~45元。
第十三條附則
本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉包;
本合同一式兩份,雙方各執一份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力;
發(fā)包人(蓋章):____________________承包人(蓋章):____________________
電話(huà):____________________電話(huà):____________________
日期:____________________日期:____________________
【承攬施工合同】相關(guān)文章:
施工承攬合同06-27
承攬施工合同12-10
施工工程承攬合同11-09
承攬施工的合同范本06-21
承攬施工合同范本04-11
施工承攬合同范本03-30
工程施工承攬合同11-30
裝飾工程承攬施工合同12-21
泥工承攬施工協(xié)議01-11