鋼結構加工合同15篇

　　隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，越來(lái)越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的鋼結構加工合同，希望對大家有所幫助。

鋼結構加工合同1

　　委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金， / 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。

　　七、雙方責任 甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

鋼結構加工合同2

　　在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進(jìn)行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類(lèi)似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條

　　技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條 交(提)貨的`時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條

　　結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年 月 日訂

鋼結構加工合同3

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

　　一、工程名稱(chēng)：鋼結構車(chē)間。

　　二、加工形式：包工包料。

　　三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車(chē)梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)

　　四、工程總造價(jià)______________整 (小寫(xiě)______________元)開(kāi)票方式含稅。詳細數據見(jiàn)報價(jià)單。

　　五、工程質(zhì)量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規范在乙方廠(chǎng)內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

　　六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實(shí)際造價(jià)收費。

　　七、加工期限：

　　八、結算方式：工程預付款為_(kāi)_____________元整(小寫(xiě)_______元)，作為定金用于開(kāi)工費用，余款______________元整(小寫(xiě)______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。

　　九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。

　　十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見(jiàn)，由_______省_______市仲裁委員會(huì )協(xié)商解決。

　　甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________

　　甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

　　簽訂日期：______________

鋼結構加工合同4

　　建設單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036

　　加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點(diǎn)：漳州市

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，為明確各自權利、義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱(chēng)： 機器人 構件

　　序號 機臺名稱(chēng) 部件名稱(chēng) 單位 數量 重量 價(jià)格

　　1 翻轉機通用件 機器人底座 個(gè) 3 報價(jià)預估重量為3010kg,最終重量以過(guò)磅為準。 含17％增值稅，裝車(chē)費；總價(jià)以過(guò)磅重量計算。

　　2 機器人墊座 個(gè) 3

　　3 夾具框架 個(gè) 6

　　4 機座 個(gè) 6

　　5 從動(dòng)箱箱體 個(gè) 6

　　6 箱體墊座過(guò)渡板 個(gè) 4

　　7 機箱墊座 個(gè) 4

　　8 氣動(dòng)翻轉變位機 主動(dòng)箱箱體 個(gè) 2

　　9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個(gè) 2

　　備注：已方代早方叫車(chē)，運費甲方負責。

　　2、 加工地點(diǎn)： 漳州市北斗工業(yè)園

　　3、 工程量：每批約 5 噸

　　4、 合同內容：鋼結構件制作。

　　5、 承包方式：包工包料。

　　6、 產(chǎn)品標準：合格

　　第二條 合同價(jià)款

　　1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。

　　第三條 雙方職責

　　1、 甲方應提供確認的設計圖給乙方；

　　2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成加工制作工作；

　　3、 乙方在制作過(guò)程中，必須接受甲方的質(zhì)量安全監督。

　　4、 甲方中途變更設計，應當以書(shū)面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現場(chǎng)損失由甲方負責。

　　5、 甲方應按本合同約定的期限支付價(jià)款。

　　6、 甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時(shí)提出校對。

　　第四條 加工材料提供

　　乙方包工包料，經(jīng)雙方確認材料結算單價(jià)如下

　　序號 材料名稱(chēng) 材質(zhì) 單價(jià) 數量 結算金額

　　1 鋼板過(guò)磅價(jià) Q235 3670

　　根據下單時(shí)間鋼材價(jià)格為準。

　　備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。

　　第五條 驗收與結算

　　1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過(guò)磅重量計重；

　　2、甲方到乙方廠(chǎng)內提貨，乙方負責裝車(chē)，甲方負責卸車(chē)運費甲方負責；

　　3、甲方在乙方制作過(guò)程中需要到乙方工廠(chǎng)監督或驗收加工件時(shí)，乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗收過(guò)程中，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須按圖紙及作相應更改。

　　第六條 付款方式：

　　1、 本月送貨單送出的貨，月底開(kāi)票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。

　　2、 若因其他原因甲方無(wú)法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時(shí)間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價(jià)的日1收�。�。

　　第七條 違約責任：現場(chǎng)安裝時(shí)出現制作問(wèn)題（安裝尺寸等問(wèn)題）由乙方負責返工、無(wú)法返工部分由乙方負責解決。

　　第八條 其它

　　1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

　　2、雙方約定，在履行合同過(guò)程中如產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。

　　3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現場(chǎng)驗收完成無(wú)出現加工質(zhì)量問(wèn)題后自動(dòng)失效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

鋼結構加工合同5

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構件制作內容質(zhì)為Q345、釀造車(chē)間H型鋼柱約224噸，材質(zhì)為Q345、動(dòng)力車(chē)間H型鋼柱約173噸，材質(zhì)為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質(zhì)為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);

　　一、 承包方式： 包工包料

　　二、 合同價(jià)款及付款方式

　　1、合同價(jià)款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價(jià)款約為人民幣：___。

　　2、結算方式：。

　　3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價(jià)款的20%)，提貨時(shí)付清所有貨款，定金在最后一次提貨時(shí)結算。

　　4、以上為含稅價(jià)，乙方須提供發(fā)票與甲方。

　　三、 交貨地點(diǎn)及時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：

　　2、交貨時(shí)間：

　　四、 質(zhì)量及驗收要求

　　1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。

　　2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質(zhì)保書(shū)。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。

　　3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說(shuō)明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進(jìn)行驗收。乙方負責提供所購原材料的質(zhì)保書(shū)和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。

　　五、 其它

　　1、乙方應接受甲方的質(zhì)量監督，在乙方制作過(guò)程中，甲方有權到乙方制作現場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢測，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾正。如甲方在現場(chǎng)安裝過(guò)程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時(shí)派人整改，其費用由乙方承擔。

　　2、如中途設計變更，甲方應以書(shū)面形式立即通知乙方，因變更帶來(lái)的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進(jìn)度的，工期則相應順延。

　　六、 違約責任：按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。

　　八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)

　　日期：

　　乙方：(蓋章)

　　日期：

鋼結構加工合同6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：_________

　　2、工程地點(diǎn)：_________

　　3、工程造價(jià)：_________

　　第二條、分包內容

　　乙方須依照甲方提供的設計圖紙進(jìn)行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

　　上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車(chē)、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

　　第三條、施工工期

　　總工期為天。開(kāi)工日期為，預定截止工期日期。

　　第四條、付款方式

　　1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫(xiě)：_______________元整)。

　　2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫(xiě)：_______________元整)。

　　3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫(xiě)：_______________元整)。

　　4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進(jìn)行驗收后，留壹萬(wàn)______元做質(zhì)保金，其他款項七天內付清，質(zhì)保金六個(gè)月內一次性付清。

　　第五條、雙方責任

　　甲方責任

　　1、依照本合同及時(shí)支付工程款和進(jìn)行結算。

　　2、協(xié)調本工程施工過(guò)程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

　　3、提供現場(chǎng)臨時(shí)用水、用電接入點(diǎn)。

　　4、提供的圖紙要符合安全結構。

　　乙方責任

　　1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結構質(zhì)量負責，并按照設計和規范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

　　2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

　　3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動(dòng)保護、治安管理條例，小區物業(yè)管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

　　4、對所有進(jìn)場(chǎng)材料的保管及未驗收的成品保護負責。

　　5、工程竣工驗收后，清理現場(chǎng)(包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時(shí)設施)。三日內全部退出現場(chǎng)。

　　6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)保修。

　　7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

　　第六條、附則

　　如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書(shū)面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　電話(huà)：_________電話(huà)：_________

鋼結構加工合同7

　　委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱(chēng)：xx 。

　　2.工程地點(diǎn)：xx 。

　　3.委托方：xx 。

　　4.預估構件重量：xx 。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會(huì )審紀要。

　　第四條：生產(chǎn)(加工)工作內容

　　1.主鋼構：xx。

　　2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。

　　4.乙方負責免費裝車(chē)，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務(wù)

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規定的時(shí)間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。

　　第六條：乙方的權利和義務(wù)

　　1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車(chē)間驗收合格后方可出廠(chǎng)。

　　2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　第七條：加工費及付款方式、時(shí)間

　　1.本生產(chǎn)人工費單價(jià)為：xx元/噸。

　　2.材料費單價(jià)：本結構原材料按購買(mǎi)時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計價(jià)。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫(xiě)：xx元整)。

　　4.提構件時(shí)付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進(jìn)行。

　　第八條：生產(chǎn)(加工)期限

　　1.開(kāi)工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠(chǎng)存放期：構件完工之日起免費在廠(chǎng)內存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時(shí)，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開(kāi)工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);

　　2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，不能滿(mǎn)足施工圖紙要求時(shí)，應由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開(kāi)始生產(chǎn)后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經(jīng)濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠(chǎng)后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務(wù)，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　承辦人：

　　電話(huà)：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　傳真：

　　日期：

鋼結構加工合同8

　　委托方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　承攬方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　根據中華人民共和國等相關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、所屬工程概況

　　1、本合同加工的材料將用于(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”)中。

　　2、材料使用地點(diǎn)為工程所在地點(diǎn)

　　第二條、承攬方式及內容

　　1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車(chē)工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。

　　2、承攬內容：工程鋼結構主結構(鋼柱鋼梁)和次構件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。

　　3、交貨地點(diǎn)為廣西恒源鋼結構有限公司廠(chǎng)內，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車(chē)由乙方負責并承擔相應的費用。

　　第三條、合同價(jià)款

　　1、本合同采用固定綜合單價(jià)方式，每噸不含稅單價(jià)元整(￥元/噸)，含稅單價(jià)為(￥元/噸)，稅率為%增值稅專(zhuān)票。乙方已熟知了本工程的所有技術(shù)要求和工期要求，并明確該單價(jià)中已包含乙方按合同完成承攬內容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;

　　2、合同價(jià)款：暫定加工量為噸，暫定合同價(jià)款為(￥元)，不含稅。

　　3、以上單價(jià)不包含安裝費、卸車(chē)費。

　　第四條、交貨時(shí)間

　　乙方應按照下述約定的時(shí)間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現場(chǎng)需求順序發(fā)貨)

　　第五條、付款及結算

　　1、合同簽訂后，甲方先付合同總價(jià)的%(￥元，大寫(xiě)：)做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構件的加工費(含已支付部分)。

　　2、支付方式：銀行轉賬。

　　3、結算：本合同采取固定綜合單價(jià)包干，以鋼構件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價(jià)進(jìn)行結算。

　　第六條、雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、提供承攬內容相應的圖紙壹套。

　　2、按合同規定支付構件加工款，按民法典的規定承擔違約責任。

　　3、負責按時(shí)解決乙方書(shū)面提出的圖紙設計問(wèn)題。

　　4、對于甲方提出的設計變更或增加承攬內容，工期經(jīng)甲方確定后相應順延，合同已有相應單價(jià)的，按合同單價(jià)執行，工程量據實(shí)結算。

　　二、乙方責任：

　　1、負責承攬內容項下全部的加工作業(yè)，并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。

　　2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術(shù)、質(zhì)量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度和配套。

　　3、接受甲方的質(zhì)量監督、進(jìn)度控制;發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正;因乙方原因造成構件不符合質(zhì)量要求的，由乙方負責整改。

　　4、乙方應嚴格按交貨計劃進(jìn)行加工，構件出廠(chǎng)前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構件出廠(chǎng)后，視為驗收合格，如現場(chǎng)發(fā)現構件存在質(zhì)量問(wèn)題，乙方收到甲方通知后，應及時(shí)進(jìn)行整改。

　　第七條、質(zhì)量要求

　　1、乙方應按照《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術(shù)要求進(jìn)行加工，達到合格標準。

　　第八條、驗收和交工資料

　　1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠(chǎng)對產(chǎn)品數量、外觀(guān)及基本質(zhì)量標準進(jìn)行初驗，初驗合格后方允許裝車(chē)。

　　2、交工資料：交貨同時(shí)，乙方向甲方提供鋼構件的出廠(chǎng)合格證。

　　第九條、合同生效、終止及其他

　　1、本合同執行如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時(shí)提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場(chǎng)地占用費;逾期2個(gè)月以上且甲方無(wú)法支付完所有貨款的，乙方有權利處置余下貨物。

　　3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　以下無(wú)正文!

　　甲方：______________乙方：______________

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：______________法定代表人______________

　　簽約代表：______________簽約代表：______________

　　電話(huà)：______________電話(huà)：______________

　　開(kāi)戶(hù)行：______________開(kāi)戶(hù)行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日

鋼結構加工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《民法典》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)

　　1、項目名稱(chēng)：型廣告塔座

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_(kāi)漆，工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖。

　　委托加工數量為_(kāi)型廣告塔座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。

　　合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套

　　三、承包方式和造價(jià)：_型廣告塔座，單價(jià)每座_元合計人民幣_元，大寫(xiě)：_元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工

　　四、工程價(jià)款支付、結算方式：付款方式：

　　合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的_%，計人民幣_元;

　　鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總造價(jià)的_%，計人民幣_元;

　　之后每個(gè)廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)_元的_%;

　　合計人民幣_元座廣告塔共計_元;

　　3%作為乙方的保修保障金合計人民幣_元，滿(mǎn)一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

　　六、雙方責任甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關(guān)的糾察時(shí)，甲方負責協(xié)調至正常施工止。

　　協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

　　2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場(chǎng)20米以?xún)�，由乙方負責其電費。

　　甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

　　3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;

　　材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。

　　如工程款不能及時(shí)到位，工期相應順延。

　　造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。

　　施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權對該廣告塔進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。

　　乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�，并確保廣告塔結構安全性。

　　廣告牌設計基本風(fēng)壓為/㎡廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題，由乙方負責其直接損失;

　　如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題，一切責任由乙方承擔;

　　在施工過(guò)程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;

　　在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時(shí)間內完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的_%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　如遇到無(wú)法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：

　　以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。

　　工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;

　　鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始;

　　如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過(guò)。

　　6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。

　　以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：《鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》

　　附則：

　　合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

　　本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。

　　如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

　　本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協(xié)會(huì )標準《戶(hù)外廣告設施鋼結構技術(shù)規程》，省工程建設標準。

　　驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。

　　甲方代表人簽字：

　　乙方代表人簽字：

鋼結構加工合同10

　　甲方： 乙方:

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方于 就本廠(chǎng)房拆除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

　　一、拆除內容

　　甲方在 瑞城花園南側的原家具店鋼結構棚約600平方米需要拆除，現把鋼結構的拆除承包給乙方。乙方負責對該鋼結構棚進(jìn)行解體落地，并負責及時(shí)把拆下的所有結構、構件、垃圾清運出場(chǎng)，避免影響甲方使用場(chǎng)地。

　　該棚外圍留出2.5m高不拆除，作為瑞城花園工地圍墻使用，要求對該預留做圍墻的部分進(jìn)行加固處理，達到美觀(guān)、穩固要求。

　　二、拆除價(jià)款

　　經(jīng)雙方協(xié)商乙方付給甲方人民幣 元廢舊材料款，結算時(shí)間為合同簽訂之日。本價(jià)款已綜合考慮所有乙方應得廢舊材料價(jià)值、拆除耗費人工費、運費、材料費、設備費及所有與清運垃圾相關(guān)的城管、環(huán)衛、垃圾填埋、棄土場(chǎng)等相關(guān)費用，同時(shí)包括因本工程安全事故對甲方及第三方的責任賠償金。乙方承諾按合同要求完成拆除工程，不另收取拆除費用。

　　三、施工工期

　　乙方必須有足夠的人手和相關(guān)設備進(jìn)場(chǎng)施工，并在 20__年4月 日前完成所有拆除內容。

　　四、資格要求

　　乙方必須具備建筑物(鋼結構)拆除資質(zhì)，進(jìn)場(chǎng)人員須具有相應上崗證。

　　五、安全生產(chǎn)

　　乙方責任：

　　1、乙方必須向甲方提供經(jīng)專(zhuān)家論證合格的拆除工程專(zhuān)項方案。

　　2、對進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全三級教育和安全技術(shù)交底后方可進(jìn)行拆除。

　　3、拆除前必須做好工作區域警戒線(xiàn)，安排專(zhuān)職安全員監督巡邏職守。避免傷及他人安全和財物損失。

　　4、做好高空作業(yè)專(zhuān)項方案，拆除過(guò)程中屬高空作業(yè)的必須搭設工作平臺進(jìn)行操作，不得站在鋼結構上進(jìn)行割焊作業(yè)，避免高空墜落、觸電、物體打擊事故發(fā)生。

　　5、氧氣瓶和乙炔瓶使用必須符合相關(guān)安全技術(shù)規范要求，避免爆炸和火災事故發(fā)生。

　　6、乙方必須做好相應的安全救援預案提交甲方備案。

　　7、特殊工種必須按國家安全相關(guān)管理條例持證上崗。

　　8、乙方負責拆遷現場(chǎng)安全管理，在乙方?jīng)]有按以上要求做好相關(guān)事項前，不得動(dòng)工，否則發(fā)生一切安全事故由乙方自行承擔，甲方概不負責。

　　六、違約條款

　　乙方在拆除過(guò)程中如出現違反本合同條款內容，經(jīng)三次告知不能改正，并對甲方造成嚴重損失的，視為實(shí)質(zhì)性違約，合同自動(dòng)終止，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。乙方在施工中造成安全事故的，應立即停止施工。如不能及時(shí)妥善處理完畢，則合同自動(dòng)終止，所有責任由乙方負責，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。

　　七、其他

　　本合同一式四份，雙方各執兩份，自簽定之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

鋼結構加工合同11

　　委托單位：__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬單位：__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　__________有限公司(甲方)委托(乙方)承擔鋼結構的制造，現經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術(shù)協(xié)議：

　　一、概況：__________

　　二、制造范圍：__________

　　三、制造驗收標準：

　　1、構件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-__________年《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》的相應規定。

　　2、除滿(mǎn)中上述要求外，還滿(mǎn)足下列要求：

　　四、標識及包裝：

　　1、構件制作完畢，應按構件清冊上的“拆開(kāi)構件號”在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區分。

　　2、乙方涂漆時(shí)應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

　　3、為便于分層管理與工地使用，應根據構件長(cháng)度，在構件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

　　4、其它：

　　五、職責范圍：

　　1、由甲方技術(shù)資料和設計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見(jiàn)主合同。

　　2、由乙方制造錯誤造成的安裝過(guò)程中的材料、工時(shí)等損失由乙方負責，乙方應及時(shí)補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現的漏缺件。

　　3、乙方在施工過(guò)程中發(fā)現甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時(shí)通知甲方。

　　4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過(guò)程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。

　　六、產(chǎn)品完工應提交的資料：

　　乙方產(chǎn)品制作完畢，應向甲方提供下列資料：

　　1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。

　　2、按規定必須進(jìn)行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。

　　3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

　　4、產(chǎn)品合格證原件。

　　5、貨物交接證明。

　　七、甲方技術(shù)負責人：__________電話(huà)：__________傳真：__________

　　乙方技術(shù)負責人：__________電話(huà)：__________傳真：__________

　　八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

　　九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執伍份，乙方執貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表：__________代表：__________

　　日期：__________日期：__________

鋼結構加工合同12

　　發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱(chēng):甲方)

　　承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱(chēng):乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，結合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱(chēng): 。

　　二、工程施工地點(diǎn): 。

　　三、工程內容: 。

　　四、工程量和工程造價(jià):

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數，可據實(shí)結算)。

　　2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米，本項工程合同總造價(jià)約為: 元，大寫(xiě): 元。

　　(注:如為約計數、可根據工程實(shí)際發(fā)生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作

　　2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿(mǎn)壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書(shū)面形式確定。

　　1、設計圖紙不全，設計工作無(wú)法開(kāi)展。

　　2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時(shí)通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。

　　3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展工作。

　　4、未按合同規定拔付預付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。

　　5、開(kāi)始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場(chǎng)地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動(dòng)亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開(kāi)始施工時(shí)，甲方應提前通知乙方，并應及時(shí)據此調整合同價(jià)款。

　　2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護，甲方同意依據“誰(shuí)損壞誰(shuí)負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。

　　七、甲方職責:

　　1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn)，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

　　2、開(kāi)通施工場(chǎng)地的通道，滿(mǎn)足乙方施工運輸的需要。

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關(guān)部門(mén)征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關(guān)的部門(mén)關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門(mén)的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過(guò)程中，甲方與本工程無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現場(chǎng)，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責:

　　1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　2、乙方在施工過(guò)程中，隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說(shuō)出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門(mén)對施工現場(chǎng)的管理規定。

　　5、竣工清理現場(chǎng)并具備交驗條件。

　　九、土建方應配合的相關(guān)事宜:

　　1、提供現場(chǎng)施工中心線(xiàn)、水平線(xiàn)、進(jìn)出口位置線(xiàn)等有關(guān)數據及位置。

　　2、提供土建施工進(jìn)度計劃，以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設備材料進(jìn)入施工現場(chǎng)第二天起計為施工工期，日歷天數工期 天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿(mǎn)，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質(zhì)量保修承諾

　　1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿(mǎn)后，乙方將長(cháng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪(fǎng)，及時(shí)處理使用中出現的問(wèn)題。

　　十三、其它約定:

　　1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時(shí)開(kāi)始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時(shí)，須出據帶有財務(wù)紅章的收據或發(fā)票，甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶(hù)，且甲方確保支票內容填寫(xiě)正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問(wèn)題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結構網(wǎng)架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問(wèn)題自負。

　　5、甲方需乙方出正規圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話(huà): 電話(huà):

　　開(kāi)戶(hù)行: 開(kāi)戶(hù)行:

　　帳號: 帳號:

鋼結構加工合同13

　　甲方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)

　　1、項目名稱(chēng)：_____型廣告塔_____座

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________。

　　二、工程內容

　　1、依據甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_(kāi)____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖。委托加工數量為《_____》型廣告塔_____座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

　　三、承包方式和造價(jià)

　　《_____》型廣告塔_____座，單價(jià)每座_____元(大寫(xiě)：__________________)。合計人民幣____________元，大寫(xiě)：____________元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

　　四、工程價(jià)款支付、結算方式

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的_____%,計人民幣_______元(大寫(xiě):______________元整);鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總造價(jià)的_____%，計人民幣_____元(大寫(xiě)：____________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)_______元(大寫(xiě)：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫(xiě)：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫(xiě)：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫(xiě)：_______元整)，滿(mǎn)一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為_(kāi)____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

　　六、雙方責任

　　廣告制作合同·小區廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關(guān)的糾察時(shí)，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。

　　2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場(chǎng)_____米以?xún)�，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

　　3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。

　　6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風(fēng)壓為_(kāi)____KN/m2(抗風(fēng)設計值為_(kāi)____級)。鋼結構廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_(kāi)____年，保修期為_(kāi)____年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題，一切責任由乙方承擔;在施工過(guò)程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時(shí)間內完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的_____%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災害(如刮風(fēng)下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內未驗收工程，故視為驗收通過(guò)。

　　6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。

　　甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________

　　簽訂日期：______________年_______月_______日

鋼結構加工合同14

　　定做方：（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、 加工制作內容：

　　1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。

　　2、 制作內容：_______________________________________________________。

　　1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；

　　2）次鋼構材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；

　　3）其他：以上單價(jià)主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、 合同價(jià)款及結算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，（大寫(xiě)）______________________（以實(shí)際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫(xiě)）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價(jià)格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在 乙方廠(chǎng)房?jì)?提貨。

　　2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號：

鋼結構加工合同15

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話(huà)：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________ 電話(huà)：____________

　　定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：________________________。

　　2、項目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項目?jì)热荩篲_______________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條 定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務(wù)

　　(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：

　　(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。

　　第十條 合同價(jià)款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;

　　(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

【鋼結構加工合同】相關(guān)文章：

鋼結構加工合同09-07

鋼結構加工承攬合同09-09

鋼結構加工的合同范本09-13

鋼結構加工合同范本09-05

建設工程鋼結構加工合同11-10

鋼結構產(chǎn)品加工承攬合同09-14

鋼結構加工合同范本06-25

鋼結構材料加工合同的模板06-29

鋼結構加工合同書(shū)樣本04-28