鋼結構加工的合同范本（精選10篇）

　　隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編整理的鋼結構加工的合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　鋼結構加工的合同 1

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：

　　(2)次鋼構材質(zhì)：

　　(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價(jià)款及結算方式

　　1、合同總價(jià)暫定為 元，(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付 元，(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>

　　2、交貨時(shí)間： 年 月 日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的`應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　年 月 日

　　鋼結構加工的合同 2

　　委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結算。

　　五、運輸方式：

　　需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后 萬(wàn)元為定金， 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的'足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：

　　年 月 日：

　　鋼結構加工的合同 3

　　定做方： (稱(chēng)甲方)

　　承攬方： (稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結算方式：

　　1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類(lèi)推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝�；運費由甲方負責，裝車(chē)由乙方負責。

　　2.交貨時(shí)間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當地仲裁委員會(huì )仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　時(shí)間：

　　鋼結構加工的合同 4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經(jīng)雙方充分協(xié)商為明確雙方責任，本著(zhù)互利互惠的原則現將鋼結構廠(chǎng)房車(chē)間承包給乙方施工，特訂本協(xié)議如下望共同遵守：

　　一、承包方，包工包料；

　　二、承包范圍：根據簡(jiǎn)易圖和雙方約定施工內容范圍內的鋼結構工程，進(jìn)行施工。檐口高度規格為4.6—5米之間；

　　三、總造價(jià)按建筑實(shí)有面積計算：長(cháng)138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。

　　四、質(zhì)量按照簡(jiǎn)易圖紙標準驗收，原材料按照提供的.施工要求材料表進(jìn)行施工，保質(zhì)保量。

　　五、雙方工作

　　甲方負責水、電、路三通；

　　自合同簽之日起付給乙方工程預付金；甲方按工程進(jìn)度發(fā)給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。

　　六、本工期工程定于__________年___月____日開(kāi)工，于__________年___月____日交工，如遇到風(fēng)雨不能按時(shí)交工，其它特殊情況等不能按時(shí)交工，雙方協(xié)商可順延。

　　七、安全問(wèn)題

　　在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責；

　　八、其它未盡事宜雙方協(xié)商；

　　甲方簽字：______________

　　乙方簽字：______________

　　日期：______________

　　鋼結構加工的合同 5

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風(fēng)險提示：工作崗位及工作時(shí)間

　　雇員從事的工種和工作實(shí)踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時(shí)間包括聘用期限，應注明從何時(shí)起知何時(shí)止；每周工作多少天，每天工作多少小時(shí)；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節假日，雇員應享受所在國家規定的節假日，如所在國國慶、春節等。

　　建議雙方在簽勞務(wù)合同的時(shí)候最好明確約定相關(guān)工作崗位，工作時(shí)間以及勞務(wù)報酬等問(wèn)題，避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。

　　一、工程內容

　　鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車(chē)費）。

　　二、工期

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_(kāi)____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。

　　三、雙方責任

　　風(fēng)險提示：雇主義務(wù)

　　勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟法調整，雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協(xié)商，任意性很強，雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù)；

　　但是，雇主必須按所在國有關(guān)規定提供符合安全生產(chǎn)的場(chǎng)所和必須發(fā)放勞動(dòng)保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發(fā)生疾病或工傷，雇主都應提供必要的醫療和購買(mǎi)必要的藥物。

　　另外，建議雇主應給雇員購買(mǎi)人生意外保險，使勞務(wù)人員在受到意外傷害時(shí)能得到及時(shí)合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時(shí)給予解答，并及時(shí)提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場(chǎng)地，配合乙方解決施工中出現的問(wèn)題。

　　2、乙方認真領(lǐng)會(huì )圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場(chǎng)復查，可聯(lián)系溝通，但費用甲方承擔，在施工過(guò)程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質(zhì)量確保合格。

　　風(fēng)險提示：勞務(wù)費用

　　勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù)，雇主主需要依據協(xié)議支付勞務(wù)報酬，這里要區別于勞動(dòng)關(guān)系中的勞動(dòng)者除獲得工資報酬外，還需要為勞動(dòng)者繳納保險、福利待遇等；勞務(wù)關(guān)系中的自然人，一般只獲得勞務(wù)費，雇主也不用像勞動(dòng)合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù)，是否繳納可以雙方協(xié)商約定。

　　另外，如果是在工作時(shí)間以外加班或上夜班，雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務(wù)費用，并據此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務(wù)費用

　　乙方進(jìn)場(chǎng)施工，甲方預付工程款_______萬(wàn)元整，工程完工經(jīng)甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質(zhì)量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進(jìn)入工地，必須遵守工地的`安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業(yè)必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發(fā)生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經(jīng)濟損失。

　　六、工程質(zhì)量

　　1、乙方對鋼結構工程的安裝質(zhì)量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說(shuō)明文件和國家有關(guān)規范、規程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應按鋼結構工程質(zhì)量要求發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知甲方。

　　4、工程保修期為_(kāi)____年，在質(zhì)保期內，如有工程質(zhì)量問(wèn)題乙方應給予及時(shí)維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價(jià)款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動(dòng)失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯(lián)系電話(huà)：__

　　______年______月______日

　　乙方： （簽章）

　　家庭住址：__

　　聯(lián)系電話(huà)：__

　　______年______月______日

　　鋼結構加工的合同 6

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　身份證號：

　　一、勞務(wù)名稱(chēng)：鋼結構加工制作

　　二、制作地點(diǎn)：___________

　　三、工期：按公司的工期要求要成交付成品

　　四、質(zhì)量要求：執行公司的工藝文件要求甲方將鋼結構車(chē)間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務(wù)特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執行國家的有關(guān)勞動(dòng)合同和勞動(dòng)保護條例，遵守公司的有關(guān)規章制度，嚴格執行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：

　　1、甲方將年度月份(以陽(yáng)歷年為準)的鋼結構車(chē)間的鋼構件制作承包給乙放，甲方負責提供制作鋼結構所需要的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來(lái)的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認可的.資格證書(shū)和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動(dòng)者本人簽訂好勞動(dòng)合同交甲方公司備案。

　　2、甲方負責每一批鋼構件的細圖詳圖，乙方必須按甲方的詳圖出材料單及下料。乙方必須嚴格按國家和行業(yè)標準和甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規格和數字及顛倒工藝，如確實(shí)發(fā)現技術(shù)部門(mén)出具的詳圖有錯誤或不合理而確實(shí)需要更改的，應先向技術(shù)部門(mén)匯報，待核實(shí)后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書(shū)并簽字后再制作。

　　3、乙方必須保質(zhì)、保量按時(shí)完成甲方下達的任務(wù)，在工程量滿(mǎn)足的情況下，如按現狀一跨車(chē)間的每月不低于噸，如三跨車(chē)間的每月不低于噸。無(wú)條件服從甲方的工期安排，無(wú)不可力抗因素，不得拖延工期。

　　4、所需制作人員的多少要滿(mǎn)足甲方的工期要求，必須按本公司的規模及預計任務(wù)，確定人員的數量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應同志甲方備案，否則出現問(wèn)題乙方負全責，固定人員應保持在人以上，以按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)為宗旨。

　　5、伙食就餐：為寶藏加工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，乙方員工應在公司食堂就餐，該費用由乙方承擔。(如乙方員工在廠(chǎng)外就餐造成食物中毒或其他身體不適，乙方自行承擔責任)

　　6、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿(mǎn)一年中途調換或其本人中途離職該人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠(chǎng)后應及時(shí)通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

　　7、甲方為乙方提供住宿場(chǎng)所，工人住宿所發(fā)生的水、電的費用均由乙方承擔，在工程款中扣除。

　　8、結算制作承包費為固定價(jià)格。不論次結構構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價(jià)為固定價(jià) 元/噸(此價(jià)格含：原材料及成品材料裝卸車(chē)人工費、下料、組裝、焊接、校正、打磨、構件報檢)。

　　9、乙方有義務(wù)對使用的設備進(jìn)行專(zhuān)人負責并協(xié)調甲方機電工定期保養，易損件(如：眼鏡、焊槍、割嘴、面罩等等)以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價(jià)賠償，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，以節約為原則。

　　10、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進(jìn)入車(chē)間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現因亂串崗或操作不當而造成的機械設備故障或損壞的，必須照價(jià)賠償并處以相應的罰款，對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽，安全帽乙方人員每人每年一個(gè)，如有遺失或損壞乙方自負。勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。

　　11、板材切割需合理，已節約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過(guò)程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

　　12、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開(kāi)除或辭退，起本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前天通知乙方，包括勞動(dòng)者本人。

　　13、乙方簽定本合同時(shí)須對所屬人員簽定勞務(wù)合同，嚴格執行勞動(dòng)合同發(fā)中規定的各項權利和義務(wù)。

　　14、勞保用品，乙方所參加制作的人員所需的各種手套發(fā)放，除氣體保護焊工外，其他工種的工人每人每月四副布手套，氣體焊工每人每月一副電焊手套，鉆孔每月一副布手套。

　　15、質(zhì)量，乙方必須嚴格按照規范規定和加工制作工藝及圖紙進(jìn)行加工制作，由于乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費，人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔，并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

　　16、合同簽定乙方向甲方繳納合同保證金壹萬(wàn)元整。待合同期滿(mǎn)和按約定乙方履行完畢后支付。如合同期滿(mǎn)后，竟雙方協(xié)商一致需續訂制作承包合同的，該保證金仍留在甲方。

　　17、在合同期內，如乙方在中途違約或提出合同以外的條件，在甲方不能接受或不能滿(mǎn)足乙方的情況

　　下，乙方中途撤走，所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付，該責任由乙方全部承擔。

　　18、甲方供給乙方全年不少于噸(一跨車(chē)間)，少于噸按噸結算，如三跨車(chē)間不少于噸以上，少于噸按噸結算。如超過(guò)該數量的按合同的第八條約定的單價(jià)基礎上統一下降每噸 元。

　　19、合同附件；(一)公司規章制度；(二)質(zhì)量和安全管理等制度與本合同是有同等法律效率。

　　20、本合同的簽定本著(zhù)友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后即生效，有效期一年。

　　甲方：___________乙方：____________

　　日期：__日期：______

　　鋼結構加工的合同 7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據工程進(jìn)度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。

　　一、工程地點(diǎn)：

　　______________________

　　二、工程名稱(chēng)：

　　________________________

　　三、物料提升機使用高度：

　　工程所需使用高度____米。

　　四、租金期限及規定：

　　1、租憑時(shí)間從安裝調試好并由安監站驗收第二天起計算租金。

　　2、物料提升機租憑：暫定____臺，時(shí)間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，超出月按月計算租憑費，每月按____個(gè)工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時(shí)間照計，租金照收。

　　五、租憑費用標準及結算方式：

　　1、三斗車(chē)、二斗車(chē)物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。

　　2、提升機進(jìn)場(chǎng)安裝后甲方支付進(jìn)退場(chǎng)費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調試好并有安監站驗收第二天起計算，壹個(gè)月內一次性支付三個(gè)月租金乙方收款時(shí)以收據收款，蓋單位公章。超出三個(gè)月后租金待通知拆除后15天內付清

　　3、工程完工停工停止使用，租憑期滿(mǎn)甲方應提前五天以電話(huà)形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。

　　4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時(shí)___元。

　　六、物料提升機所有權及服務(wù)范圍：

　　1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。

　　2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉租轉賣(mài)。

　　七、甲方責任：

　　1、負責場(chǎng)地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進(jìn)出場(chǎng)。

　　2、負責基礎、基礎預埋，基礎出現移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。

　　3、負責物料提升機圍閉，警示牌。

　　4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無(wú)關(guān)。

　　八、乙方責任：

　　1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。

　　2、操作人員應嚴格遵守機械操作規程，積極配合甲方施工生產(chǎn)，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關(guān)職能部門(mén)查處罰款等一切費用由乙方負責。

　　3、乙方提供對講喇叭及監控系統。

　　4、負責機械使用的.日常維護，如機械出現故障，確保及時(shí)修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責

　　5、乙方屬于全包性質(zhì)：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。

　　九、機械操作人員注意事項：

　　1、開(kāi)機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設備。

　　2、電源、電路、控制系統。

　　3、下班時(shí)切斷主電源

　　4、禁止上班時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)的一切事宜。

　　5、其余以公司制度為準。

　　6、操作人員嚴格遵守安全規則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。

　　十、本合同雙方簽字蓋章生效到設備拆卸并搬離甲方工地終止。

　　未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成，提交不成，提交法院仲裁。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　甲方代表：___________乙方代表：___________

　　________年____月_____日________年____月____日

　　鋼結構加工的合同 8

　　委托方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　承攬方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　根據中華人民共和國等相關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、所屬工程概況

　　1、本合同加工的材料將用于(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”)中。

　　2、材料使用地點(diǎn)為工程所在地點(diǎn)

　　第二條、承攬方式及內容

　　1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車(chē)工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。

　　2、承攬內容：工程鋼結構主結構(鋼柱鋼梁)和次構件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。

　　3、交貨地點(diǎn)為廣西恒源鋼結構有限公司廠(chǎng)內，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車(chē)由乙方負責并承擔相應的費用。

　　第三條、合同價(jià)款

　　1、本合同采用固定綜合單價(jià)方式，每噸不含稅單價(jià) 元整(￥ 元/噸)，含稅單價(jià)為(￥ 元/噸)，稅率為 %增值稅專(zhuān)票。乙方已熟知了本工程的所有技術(shù)要求和工期要求，并明確該單價(jià)中已包含乙方按合同完成承攬內容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;

　　2、合同價(jià)款：暫定加工量為噸，暫定合同價(jià)款為(￥ 元)，不含稅。

　　3、以上單價(jià)不包含安裝費、卸車(chē)費。

　　第四條、交貨時(shí)間

　　乙方應按照下述約定的時(shí)間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現場(chǎng)需求順序發(fā)貨)

　　第五條、付款及結算

　　1、合同簽訂后，甲方先付合同總價(jià)的' %做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構件的加工費(含已支付部分)。

　　2、支付方式：銀行轉賬。

　　3、結算：本合同采取固定綜合單價(jià)包干，以鋼構件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價(jià)進(jìn)行結算。

　　第六條、雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、提供承攬內容相應的圖紙壹套。

　　2、按合同規定支付構件加工款，按民法典的規定承擔違約責任。

　　3、負責按時(shí)解決乙方書(shū)面提出的圖紙設計問(wèn)題。

　　4、對于甲方提出的設計變更或增加承攬內容，工期經(jīng)甲方確定后相應順延，合同已有相應單價(jià)的，按合同單價(jià)執行，工程量據實(shí)結算。

　　二、乙方責任：

　　1、負責承攬內容項下全部的加工作業(yè)，并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。

　　2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術(shù)、質(zhì)量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度和配套。

　　3、接受甲方的質(zhì)量監督、進(jìn)度控制;發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正;因乙方原因造成構件不符合質(zhì)量要求的，由乙方負責整改。

　　4、乙方應嚴格按交貨計劃進(jìn)行加工，構件出廠(chǎng)前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構件出廠(chǎng)后，視為驗收合格，如現場(chǎng)發(fā)現構件存在質(zhì)量問(wèn)題，乙方收到甲方通知后，應及時(shí)進(jìn)行整改。

　　第七條、質(zhì)量要求

　　1、乙方應按照《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術(shù)要求進(jìn)行加工，達到合格標準。

　　第八條、驗收和交工資料

　　1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠(chǎng)對產(chǎn)品數量、外觀(guān)及基本質(zhì)量標準進(jìn)行初驗，初驗合格后方允許裝車(chē)。

　　2、交工資料：交貨同時(shí)，乙方向甲方提供鋼構件的出廠(chǎng)合格證。

　　第九條、合同生效、終止及其他

　　1、本合同執行如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時(shí)提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場(chǎng)地占用費;逾期2個(gè)月以上且甲方無(wú)法支付完所有貨款的，乙方有權利處置余下貨物。

　　3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：______________法定代表人______________

　　簽約代表：______________簽約代表：______________

　　電話(huà)：______________電話(huà)：______________

　　開(kāi)戶(hù)行：______________開(kāi)戶(hù)行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日

　　鋼結構加工的合同 9

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構件制作內容質(zhì)為Q345、釀造車(chē)間H型鋼柱約224噸，材質(zhì)為Q345、動(dòng)力車(chē)間H型鋼柱約173噸，材質(zhì)為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質(zhì)為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);

　　一、 承包方式： 包工包料

　　二、 合同價(jià)款及付款方式

　　1、合同價(jià)款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價(jià)款約為人民幣：___。

　　2、結算方式：。

　　3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價(jià)款的20%)，提貨時(shí)付清所有貨款，定金在最后一次提貨時(shí)結算。

　　4、以上為含稅價(jià)，乙方須提供發(fā)票與甲方。

　　三、 交貨地點(diǎn)及時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：

　　2、交貨時(shí)間：

　　四、 質(zhì)量及驗收要求

　　1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。

　　2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質(zhì)保書(shū)。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。

　　3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說(shuō)明文件的`要求，依據國家現行鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進(jìn)行驗收。乙方負責提供所購原材料的質(zhì)保書(shū)和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。

　　五、 其它

　　1、乙方應接受甲方的質(zhì)量監督，在乙方制作過(guò)程中，甲方有權到乙方制作現場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢測，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾正。如甲方在現場(chǎng)安裝過(guò)程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時(shí)派人整改，其費用由乙方承擔。

　　2、如中途設計變更，甲方應以書(shū)面形式立即通知乙方，因變更帶來(lái)的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進(jìn)度的，工期則相應順延。

　　六、 違約責任：按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。

　　八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)

　　日期：

　　乙方：(蓋章)

　　日期：

　　鋼結構加工的合同 10

　　承攬方：________________________

　　定作方：________________________

　　定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：________________________。

　　2、項目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項目?jì)热荩篲_______________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條 定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務(wù)

　　(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的`，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：

　　(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。

　　第十條 合同價(jià)款支付方式

　　承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;

　　(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

【鋼結構加工的合同】相關(guān)文章：

鋼結構加工合同09-07

鋼結構加工合同03-12

鋼結構加工承攬合同09-09

（推薦）鋼結構加工合同06-06

鋼結構委托加工合同02-26

鋼結構加工合同【推薦】02-21

鋼結構加工合同【熱門(mén)】03-15

鋼結構加工合同【熱】02-21

鋼結構加工合同范本09-05

建設工程鋼結構加工合同11-10