- 相關(guān)推薦
供電施工合同范本（精選10篇）
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的供電施工合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
供電施工合同 1
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，明確甲乙雙方的權利和義務(wù)，結合全合同具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程名稱(chēng)：_____
2、工程地點(diǎn)：_____
3、工程內容：_____
4、承包方式：_____
5、開(kāi)工日期：_____
6、竣工日期：_____
第二條：工程造價(jià)及結算方式
按工程內容進(jìn)行施工。工程總造價(jià)為_(kāi)____萬(wàn)元（人民幣）。
第三條：雙方責任
1、甲方責任
甲方須委派駐工地代表。
甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)確認工程量，對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，隱蔽工程和中間驗收由乙方自檢合同后通過(guò)甲方驗收，驗收合格甲方在驗收記錄上簽字后進(jìn)行隱蔽工程的繼續施工，驗收不合格，乙方在限定時(shí)間內重新交驗，同時(shí)承擔違約責任。
2、乙方責任
乙方委派駐工地代表及相關(guān)技術(shù)人員。
乙方嚴格按照設計要求進(jìn)行施工，施工中乙方采購的`材料須符合相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準。工程施工和竣工驗收中發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責在特定的期限處理，費用自負。
乙方在施工完畢后負責及時(shí)向電管部門(mén)辦理驗收，報批，備案等所有用電手續，及時(shí)接火通電，并承擔相關(guān)費用，做到交鑰匙工程。
第四條：施工工期
施工工期_____小時(shí)。
第五條：工程款支付
1、工程款支付方式：按工程進(jìn)度支付工程款。
2、工程竣工驗收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待質(zhì)保期滿(mǎn)后再行支付。
第六條：工程施工的安全措施
1、乙方設置專(zhuān)職安全員。
2、安全施工。乙方要嚴格遵守《電業(yè)安全工程規程》，按《大修、基建、更改工程組織、技術(shù)、安全三大措施》有關(guān)規定，制定安全施工作業(yè)，操作規程和嚴格的安全防護措施。因措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
第七條：違約責任
合同簽訂后，雙方不得隨意變更合同內容，不得違約，乙方延期開(kāi)工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20x元違約金。
第八條：工程保修和保修金的支付
工程保修期為_(kāi)____年，期間發(fā)生的工程質(zhì)量問(wèn)題乙方負責無(wú)償維修及更換，保修金1000元，自工程交付驗收后一年內付清。
發(fā)包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
工地代表：
電話(huà)號碼：
郵政編碼：
承包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
工地代表：
電話(huà)號碼：
郵政編碼：
合同訂立時(shí)間：
供電施工合同 2
施工單位（甲方）：________________
設備管理單位（乙方）：___________
工程名稱(chēng)：________________________
工程期限：________________________
安全協(xié)議主要內容：
一、工程概況：
1.施工項目：______________________
2.作業(yè)內容：______________________
3.地點(diǎn)和時(shí)間：____________________
二、施工責任地段和期限：
施工責任地段：____________________
三、雙方所遵循的技術(shù)標準、規程和規范
雙方必須嚴格遵守《鐵路技術(shù)管理規程》（鐵道部令第29號）、《____鐵路局營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工及安全管理細化辦法》（____鐵總發(fā)____號）、《____鐵路局營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工及安全管理細化補充辦法》（____鐵總發(fā)____號）、《鐵路電力管理規則》、《鐵路電力安全工作規程》（鐵運[1999]103號）等有關(guān)文件的各項規定。
四、安全防護內容、措施及專(zhuān)業(yè)結合部安全分工
甲方施工不能影響乙方在甲方施工范圍內的設備正常運行，甲方按乙方要求對乙方在施工范圍內的設備及設施進(jìn)行防護。乙方負責監護在甲方施工范圍內供電設備安全。
五、雙方安全責任、權利和義務(wù)（包括共同安全職責和雙方各自安全職責）
1.甲方在第一次與乙方簽訂施工配合協(xié)議前，需由甲方牽頭組織甲乙雙方到施工現場(chǎng)，依據施工平面圖向乙方介紹施工時(shí)間、地點(diǎn)、作業(yè)范圍、施工工藝和辦法；使乙方清楚甲方施工的方案、內容和位置，明確因施工有可能對乙方供電設備造成的影響和不良后果，做好預防；并共同確認乙方地上地下供電設備，做好書(shū)面調查簽認記錄。甲方在第一次與乙方簽訂施工配合協(xié)議時(shí)，須同時(shí)將施工組織設計、安全措施（特別是施工中涉及乙方設備的安全防護措施）、相關(guān)（改造）設計文件及圖紙、審查（鑒定）意見(jiàn)、現場(chǎng)調查簽認記錄（原件）提供給乙方。每月與乙方簽訂具體施工配合協(xié)議前，甲方均應到乙方配合施工的車(chē)間確認甲方具體施工的地段內乙方設備情況，確定甲方的本次施工類(lèi)別劃分。
2.甲方本次協(xié)議施工屬于辦理施工許可證，施工中有影響供電設備時(shí)需與乙方簽訂臨近營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工安全協(xié)議書(shū)。
3.在甲方施工前，特別涉及到需參加運輸部門(mén)組織召開(kāi)的施工例會(huì )時(shí)，甲方須將簽訂的安全協(xié)議送至或傳至乙方配合車(chē)間，乙方根據施工協(xié)議和現場(chǎng)勘查，制定相應的配合措施，保證甲方施工順利進(jìn)行。因甲方原因造成施工例會(huì )取消，甲方不能施工時(shí)責任自負。乙方未接到由甲方負責送交的安全協(xié)議時(shí)，可拒絕配合施工。
4.甲方進(jìn)行施工時(shí)，在施工____小時(shí)前，甲方與乙方配合施工聯(lián)系人聯(lián)系，確定施工的時(shí)間、地點(diǎn)及需配合的內容，并提前一天通知乙方具體施工時(shí)間、地點(diǎn)，以便乙方做好人員安排和相應的準備工作，安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行配合。甲方負責接送乙方配合人員（含工具、材料）。因甲方接送時(shí)間不及時(shí)，影響配合施工，由甲方負責。
5.施工前，根據施工平面圖或在施工現場(chǎng)，由乙方向甲方介紹地下隱蔽設施的分布和埋設深度等情況，必要時(shí)畫(huà)出示意圖，動(dòng)土施工前乙方指導甲方進(jìn)行挖驗，使甲方明確乙方地下設施的分布、走向、埋深，以便甲方作出相應的防范措施。在確認有乙方設備地段及安全范圍內，甲方動(dòng)土施工時(shí)禁止動(dòng)用鎬（釬）、機械化設備和有可能對乙方設備造成損害的'器具，防止對乙方設備（特別是地下電纜）造成損害；必要時(shí)甲方應在施工作業(yè)面內設好安全警示標記。對不能判明的地下電纜經(jīng)路，甲方未挖驗確認電纜安全情況下不準施工；確認乙方電纜路徑后，電纜需要防護（包括挖驗后或未明確乙方電纜是否廢棄）時(shí)，由甲方負責，在乙方人員監護和指導下，用槽鋼或角鋼對乙方電纜進(jìn)行防護。未對乙方電纜進(jìn)行防護，嚴禁甲方在此區段通行重車(chē)、車(chē)輛碾壓施工或動(dòng)土施工。如甲方違反協(xié)議造成的損失和后果全部由甲方承擔。
6.甲方動(dòng)土施工（包括挖驗）發(fā)現任何電纜時(shí)，必須找乙方人員確認是否乙方設備。
7.甲方施工不得影響乙方設備的埋深及安全距離的有關(guān)要求；因甲方施工（包括挖驗）造成乙方隱蔽設備外露、埋深不足等不能滿(mǎn)足乙方技術(shù)要求，并且不能立即按乙方標準恢復時(shí)，由甲方負責，____小時(shí)設專(zhuān)人防護并保證設備安全，同時(shí)與乙方進(jìn)行書(shū)面簽認；并由甲方負責在雙方確定的時(shí)間內按乙方標準進(jìn)行恢復。
8.根據甲方施工情況和請求，在施工時(shí)由乙方向施工現場(chǎng)派出指定人員，負責對甲方施工進(jìn)行監督指導，乙方派出人員應熟悉并掌握所屬設施的分布、走向、埋深，正確指導甲方人員施工；甲方在施工過(guò)程中，應聽(tīng)從乙方人員的指導。乙方人員沒(méi)有到場(chǎng)禁止施工，擅自施工造成后果由甲方自負。
9.甲方嚴禁超范圍施工，需要超范圍施工的必須重新簽訂施工安全協(xié)議，并按新協(xié)議內容執行。甲方作業(yè)人員及所持機具材料與臨近帶電設備（電力線(xiàn)路等）保持____米以上的安全距離。甲方在施工過(guò)程中操作者和其他相關(guān)人員必須對施工機械進(jìn)行嚴格監控，防止施工機械刮碰電力支柱、拉線(xiàn)、設備基礎和電力線(xiàn)路等乙方設備。各類(lèi)料具在裝、卸、運過(guò)程中與電力支柱、拉線(xiàn)、基礎保持____米以上的距離，不碰撞以上設備；在電力支柱、拉線(xiàn)、設備基礎周?chē)鷂___米以?xún)�、電纜徑路及其兩側____米、貫通（自閉）等電力線(xiàn)路邊線(xiàn)向外側延伸5米所形成的兩平行線(xiàn)區域內，嚴禁擅自進(jìn)行打樁、鉆探、開(kāi)挖、取土等作業(yè)，嚴禁堆放材料、機具和廢棄物（施工垃圾）等。
10.施工前，雙方共同到施工現場(chǎng)及甲方運輸施工料具、廢棄物的車(chē)輛通過(guò)的道路確認，甲方施工車(chē)輛是否對電力支柱、拉線(xiàn)、設備基礎和電力線(xiàn)路等乙方設備構成影響。若有影響，乙方設備在未排遷前，由甲方負責，在乙方設備上粘貼反光防撞標志或設置防撞護樁。未設置防撞標志或護樁，甲方不得施工，由此造成的后果由甲方負責。
11.甲方施工中不得隨意動(dòng)用和破壞乙方設備；在乙方同意并有人監護下，甲方動(dòng)用的設備由甲方負責恢復或賠償；甲方施工期間造成乙方設備故障、損壞或影響行車(chē)、供電時(shí)，由甲方承擔責任。同時(shí)甲方必須就相關(guān)情況到乙方交班，否則乙方有權停止甲方的施工。因甲方施工引起的行車(chē)設施、乙方設備發(fā)生故障后或不能正常運行時(shí)，甲方應及時(shí)通知并積極配合乙方進(jìn)行搶修或處理，發(fā)生的費用由甲方承擔。
12.甲方施工過(guò)程中，乙方若發(fā)現甲方的施工對乙方設備存在安全隱患時(shí)，可責令甲方立即整改；有危及行車(chē)、乙方設備安全的行為和傾向時(shí)，有權責令甲方停止施工。對乙方提出的安全隱患等問(wèn)題，甲方須立即進(jìn)行整改，或采取有效措施進(jìn)行補救，并將處理結果及時(shí)反饋乙方。由于甲方不履行施工安全協(xié)議內容對乙方供電設備構成嚴重威脅時(shí)，乙方有權給甲方出具《施工問(wèn)題整改通知書(shū)》限期整改，同時(shí)根據情節輕重進(jìn)行處罰，有必要時(shí)上報施工主管部門(mén)和安全監察部門(mén)。
13.甲方施工涉及乙方設備排遷時(shí)，甲方應提前與此項工程主管部門(mén)反映乙方設備需排遷的問(wèn)題，或與乙方協(xié)商排遷事宜；由乙方負責排遷時(shí)，甲方需提供有關(guān)排遷資料，并在施工前向乙方提供施工示意圖和有關(guān)施工預算。在乙方設備未排遷之前，甲方不得施工。
14.雙方確定施工聯(lián)系人，并確定聯(lián)系方式，進(jìn)行信息溝通，確認施工進(jìn)度及要解決的有關(guān)安全問(wèn)題。
六、違約責任和經(jīng)濟賠償辦法
1.未造成后果的由雙方協(xié)商解決或由局安全監察部門(mén)裁定。
2.對造成后果的由路局安全監察部門(mén)按《事規》裁定。
七、安全監督和配合費用
1.安全抵押金
2.安全監督檢查費用
3.施工配合費用
八、法律法規規定或其它內容
1.對發(fā)生的事故按《事規》及____鐵總發(fā)____號文中規定的條款執行。
2.遇有下列事項時(shí)協(xié)議自然失效
�。�1）提前或超出安全協(xié)議簽定的日期；
�。�2）超出安全協(xié)議簽定的范圍；
�。�3）不履行安全協(xié)議內容，違背雙方安全協(xié)議時(shí)。
3.此協(xié)議只能作為施工單位甲方辦理施工許可證之用。甲方正式施工前，須提供施工許可證，并每月根據施工具體情況與乙方辦理具體施工配合協(xié)議，否則乙方有權拒絕配合施工或制止甲方施工。
施工單位（甲方）意見(jiàn)：__________
負責人：____________________________
_________年________月________日
設備管理單位（乙方）意見(jiàn)：_______
負責人：____________________________
_________年________月________日
建設單位意見(jiàn)：_____________________
負責人：____________________________
_________年________月________日
局建設單位主管部門(mén)意見(jiàn)：_________
負責人：____________________________
_________年________月________日
局設備管理（運輸）部門(mén)意見(jiàn)：____
負責人：____________________________
_________年________月________日
局安全監察室意見(jiàn)：________________
負責人：____________________________
_________年________月________日
供電施工合同 3
供電方
單位名稱(chēng)：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責）人：_______________
授權人：_______________________
電話(huà)：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務(wù)登記號：_______________________
委托轉供方
單位名稱(chēng)：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責）人：_______________
授權人：_______________________
電話(huà)：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務(wù)登記號：_______________________
被轉供方
單位名稱(chēng)：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責）人：_______________
授權人：_______________________
電話(huà)：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務(wù)登記號：_______________________
為明確供電企業(yè)（以下簡(jiǎn)我供電方）委托供電的單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)轉供方）向其他用戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被轉供方）進(jìn)行轉供電力過(guò)程中的和義務(wù)，實(shí)現安全、合理地供電和用電，根據《電力法》、《電力供應與使用條例》和《供電營(yíng)業(yè)規則》的規定，經(jīng)供電方、轉供方、用電方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，共同信守，嚴格履行。
一、轉供電關(guān)系
經(jīng)供電方、轉供方和被轉供方三方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三方）協(xié)商，供電方委托轉供方向被轉供方供電。轉供方同意接受委托，并向被轉供方承擔供電義務(wù)。被轉供方通過(guò)轉供方獲得用電，與供電方簽訂供用電合同，并向供電方承擔相應的義務(wù)。
二、轉供電方式
轉供方同意從其所有的________變電所________出線(xiàn)的________千伏線(xiàn)路________桿向被轉供方受電裝置供電。
三、轉供電容量
根據被轉供方申請的用電容量，經(jīng)三方確認，被轉供方的用電容量為_(kāi)_______________千伏安（千瓦），用電負荷為_(kāi)_______________千瓦（安）。
四、轉供用電期限
委托轉供電期限為本協(xié)議的有效期限。
五、三方的與義務(wù)
1、被轉供方通過(guò)本協(xié)議，從供電方獲得用電的，并根據的電價(jià)、隨電價(jià)收取費用標準和用電量承擔向供電方繳納電費的義務(wù)。
2、轉供方依據本協(xié)議承擔向被轉供方安全供電的義務(wù)，并從供電方獲得轉供費用的。
3、供電方依據本協(xié)議應直接受理被轉供方的用電申請，并有對被轉供方裝表計量和收取電費的，承擔向轉供方支付轉供費用的義務(wù)，并按有關(guān)規定解決被轉供方用電指標。
六、轉供電的計量及電費
1、供電方應按直接對被轉供方使用的電力、電量進(jìn)行安裝電能計量裝置，并負責抄表和收取電費。
2、供電方依據《供電營(yíng)業(yè)規則》第十四條規定，在計算轉供方的用電量、需量及功率因數調整電費時(shí)，應扣除被轉供方每月用電計量裝置實(shí)際記錄的`電量和轉供損耗電量。
3、轉供電線(xiàn)路的損耗電量，由該線(xiàn)路的產(chǎn)權所有者負擔。
七、轉供費用
供電方向轉供方支付轉供費用按被轉供方每月的實(shí)際用電量以每千瓦時(shí)_________________元計算，每月支付一次。
八、轉供電設施維護管理責任
1、經(jīng)供電方、轉供方、被轉供方確認，轉供電設施運行維護管理責任分界點(diǎn)設在_________處。分界點(diǎn)電源側供電設施屬轉供方，由轉供方負責運行維護管理，分界點(diǎn)負荷側供電設施屬被轉供方，由被轉供方負責運行維護管理。
2、供電方、轉供方、被轉供方均應執行《電網(wǎng)調度管理條例》。在運行、檢修、停電等操作時(shí)，三方應加強聯(lián)系，相互配合。
九、違約責任
1、轉供方無(wú)正當理由不得對被轉供方限電、停電。需要停限電時(shí)，應按規定的程序通知被轉供方。未按規定的程序通知被轉供方停電，給被轉供方造成損失的，轉供方應承擔賠償責任。
2、由于被轉供方責任造成供電方、轉供方對外停電，并給其造成損失的，被轉供方按《供電營(yíng)業(yè)規則》有關(guān)規定對供電方、轉供方及其他用電方承擔賠償責任，但不承擔因供電方、轉供方責任使事故擴大部分的賠償責任。
3、被轉供方未經(jīng)供電方、轉供方同意，擅自超計劃指標用電，轉供方應通知被轉供方自行限電，必要時(shí)經(jīng)供電方同意可中止供電。
4、除本協(xié)議另有約定外，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，其他違約責任按《供電營(yíng)業(yè)規則》有關(guān)條款處理。
十、爭議的解決方式
供電方、轉供方、被轉供方如因本合同履行發(fā)生爭議時(shí)，應依本協(xié)議之原則協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，三方共同提請調解。調解不成時(shí)，可選擇下列其中一種方式解決。
1、提交________________仲裁委員會(huì )仲裁；
2、向人民提訟。
十一、本協(xié)議效力及未盡事宜
1、本協(xié)議未盡事宜，按《電力供應與使用條例》、《供電營(yíng)業(yè)規則》等有關(guān)法律、規章的規定辦理。如遇國家法律、調整時(shí)，則按規定修改、補充本合同有關(guān)條款。
2、本協(xié)議有效期自________年______月______日起至________年______月______日止。
3、供電方、轉供方、被轉供方任何一方欲修改、變更、合同時(shí)，按《供電營(yíng)業(yè)規則》第九十四條辦理。在修改、變更、協(xié)議的書(shū)面協(xié)議簽訂前，本協(xié)議繼續有效。
4、本協(xié)議自供電方、轉供方、被轉供方簽字，并加蓋公章后生效。
5、本協(xié)議正本一式________份。供電方、轉供方、被轉供方各執________份。效力均等。副本一式________份，供電方、用電方各執________份。
6、本協(xié)議附件包括：
上述附件為本合同不可分割的組成部分。
供電方：（蓋章）___________轉供方：（蓋章）___________被轉供方：（簽章）_________
簽約人：（簽章）___________簽約人：（簽章）___________簽約人：（簽章）___________
________年_______月______日________年_______月______日________年_______月______日
供電施工合同 4
供電方：______________
營(yíng)業(yè)執照號碼：____________
用電方：______________
營(yíng)業(yè)執照號碼：____________
為了保證供用電的正常進(jìn)行，協(xié)調關(guān)系，明確各自的責任，根據《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規定，結合供用雙方的實(shí)際情況，經(jīng)協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守。
一、供電方電力可供量，用電方計劃用電量，用電時(shí)間：______________
二、設備安裝費用的負擔：______________
三、電費的'計算和結算方法：______________
四、雙方協(xié)商同意的其他條款：______________
五、違約責任：______________
六、上述條款如有未盡事宜，應以書(shū)面補充，作為附件。
七、本合同在執行中發(fā)行糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
八、本合同有效期：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
九、本合同一式份，供、用方各執一份，副本送銀行、工商局(所)各一份備案。
供電方：______________
用電方：______________
代表人：______________
代表人：______________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：______________
帳號：______________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
供電施工合同 5
供方：_________（以下稱(chēng)甲方）
用方：_________（以下稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，為了確立正常的供用水、電等的秩序，明確雙方的責任，做到安全、經(jīng)濟、合理地使用水、電，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本合同，供雙方共同遵守。
第一條供應方式
1、甲方根據乙方的生產(chǎn)需要，按（年或季度）向乙方提供水、電。
2、在同等供應條件下，甲方承諾優(yōu)先向乙方供應。
3 、當甲方出現水、電供應不足的情況時(shí)，甲方應當按不低于其供給任何第三方（包括甲方下屬企業(yè)）水、電的比例及條件，供給乙方。
第二條收費標準
1、甲方收取水、電費用的標準，應依照_________水、電收費標準的規定確定。甲方承諾甲方向乙方收取的水、電費用不高于其向任何第三方（包括甲方下屬企業(yè)）收取的`費用。
2、因國家法律、法規或有關(guān)政策的變動(dòng)導致水、電收費標準的變動(dòng)，則按國家規定的變動(dòng)幅度作相應的調整。
3、甲方根據自身的情況決定提高水、電的收費標準時(shí)，應在做出提高收費標準的決定之日起一個(gè)月內，以書(shū)面形式通知乙方，并對提高價(jià)格標準的具體情況予以說(shuō)明。
第三條付款時(shí)間
乙方應在接受甲方供應水、電后六個(gè)月內，支付用水用電費。
第四條其他
1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章并經(jīng)乙方之股東大會(huì )在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過(guò)之日起生效。
2、本合同一經(jīng)生效，不得擅自修改或終止。如遇特殊情況需要對合同條款進(jìn)行修改或變更，或有其他未盡事宜的，須經(jīng)雙方協(xié)商，并簽訂補充合同。補充合同作為本合同附件，與本合同具有同等效力。
3、合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供電施工合同 6
用電方：_________
供電方：_________
為明確供電方、用電方供電過(guò)程中的和義務(wù)，實(shí)現安全、合理地供電和用電，根據《電力法》、《電力供應與使用條例》和《供電營(yíng)業(yè)規則》的規定，經(jīng)供電方、用電方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，共同信守，嚴格履行。
一、受電地點(diǎn)、受電電壓、受電容量
1、受電地點(diǎn)：星園臨時(shí)市場(chǎng)
2、受電電壓： _________伏特
3、受電最大容量：地下總容量；地上總容量。
二、供電設施維護管理責任
1、經(jīng)供電方與用電方雙方協(xié)商確認，供電設施運行維護管理責任分界點(diǎn)設在用戶(hù)進(jìn)線(xiàn)側開(kāi)關(guān)上閘嘴處。分界點(diǎn)電源側供電設施屬供電方，由供電人負責運行維護管理；分界點(diǎn)負荷側供電設施屬用電方，由用電人負責運行維護管理。
2、供電方、用電方分管的用電設施，未經(jīng)對方同意，不得操作或更動(dòng)。如因緊急事故必須操作或更動(dòng)者，事后應在12小時(shí)內通知對方。
3、在供電設施上發(fā)生的法律責任以供電設施運行維護管理責任分界點(diǎn)為基準劃分。供電方、用電方應做好各自分管的供電設施的運行維護管理工作，并承擔相應責任。
4、供電方與用電方簽訂本協(xié)議后，電箱（變壓器）在使用過(guò)程中，由供電方負責維護與保修。供電期間，若供電方出現不能給用電方正常供電，給用電方造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。
三、電度計量及電費
1、收費標準：用電方按_________元/度的單價(jià)給供電方交納電費，用電方按實(shí)際所用的電度度數繳納電費。
2、發(fā)生電價(jià)和其他收費項目費率調整時(shí)，按調價(jià)文件規定執行。
3、用電方不得以任何方式、任何理由拒付電費。
四、違約責任
1、用電方不按期交清電費的，應承擔電費的.違約責任。電費違約金從逾期之日起計算至交納日止，電費違約按欠費部分總額的千分之二計算。逾期5天即10日前未付清電費的，供電人可停止供電，并追收所欠電費和電費違約金。
2、用電方未經(jīng)供電方同意，擅自超計劃指標用電，供電方應通知用電方自行限電，必要時(shí)供電方可中止供電。
3、除本協(xié)議另有約定外，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，其他違約責任按《供電營(yíng)業(yè)規則》有關(guān)條款處理。
五、協(xié)議效力
1、星園臨時(shí)市場(chǎng)開(kāi)始籌建至星園臨時(shí)市場(chǎng)撤場(chǎng)為止。
2、本協(xié)議書(shū)生效后，供、用電雙方均不得擅自修改或廢止。協(xié)議書(shū)中如有特殊情況需要修改，或有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，根據《全國供用電規則》作出補充協(xié)定，補充協(xié)與本協(xié)議書(shū)具有同等效力。
3、本協(xié)議書(shū)正本一式兩份，供、用電雙方各執一份；協(xié)議書(shū)副本一式四份，供電人執三份，用電人執一份。
供電方：_________（公章）
用電方：_________（公章）
法人：_________（蓋章）
法人：_________（蓋章）
授權人：_________
授權人：_________
_________年 _________月_________日 _________年_________月_________日
供電施工合同 7
甲方：________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方為_(kāi)______，有完善的電網(wǎng)系統。
乙方為_(kāi)______企業(yè)，根據《全國供用電規則》的有關(guān)規定，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，共同達成如下供、用電協(xié)議，以便共同遵守。
1、乙方受電地點(diǎn)：_____________
2、乙方受電容量：___________千伏安，新增變壓器一臺。
3、合同期限：自________年________月________日起至企業(yè)生產(chǎn)終止。
4、乙方新裝或增加用電，應按國家有關(guān)規定，均應向甲方辦理用電申請手續。
5、乙方提出減少用電容量，甲方應根據用乙方所提的期限，保留其原容量。
停止用電時(shí)乙方應向甲方提出申請，同時(shí)應將電費結清。
6、乙方的沖擊性負荷、不對稱(chēng)負荷和整流用電等對供電質(zhì)量和安全經(jīng)濟運行有影響者，應采取技術(shù)措施消除影響，否則甲方可不供電。
7、乙方發(fā)生人身觸電傷亡事故主要電氣設備損壞及因乙方的原因引起電網(wǎng)停電等事故時(shí)，應立即向甲方報告。
8、甲方對乙方的安全用電工作督促檢查，并積極協(xié)助有關(guān)主管部門(mén)及乙方共同做好對乙方電工的技術(shù)培訓和管理工作，定期進(jìn)行安全技術(shù)考核。
9、乙方應定期編制節約用電措施計劃，完成節約用電任務(wù)甲方應督促、檢查、幫助乙方的節約用電工作。
10、乙方應積極采用節約用電的新技術(shù)措施，推廣有效的'節約經(jīng)驗。
11、甲方和乙方分工維護管理的供電、用電設備，未經(jīng)分管單位同意，不得操作或更動(dòng)。如因緊急事故必須操作或更動(dòng)者，事后應迅速通知分管單位。
12、甲方應固定抄表日期，按期抄表收費。乙方應按甲方規定的期限交付電費。對逾期不交者，按規定加收遲納金，并可停止供電。
13、本合同生效后，甲、乙雙方均不得擅自修改或廢止，合同中如有特殊情況需要修改，或有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，根據《全國供用電規則》作出補充協(xié)議，補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
14、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
________年________月________日
供電施工合同 8
甲方：
乙方：
甲方自愿將甲方所有位于供電大樓宿舍號房產(chǎn)轉賣(mài)給乙方�，F雙方協(xié)議如下：
一、甲方同意將其所有的街供電大樓宿舍號房產(chǎn)及屋內所有傢俬(沙發(fā)一套、飯桌椅一套、床3張、衣柜3只、桌3張、熱水器及廚房設施若干)一同轉賣(mài)給乙方。轉買(mǎi)價(jià)為人民幣_____元整(元)。
二、過(guò)戶(hù)費由乙方負責，甲方同意全程無(wú)償陪同乙方辦理公證手續和過(guò)戶(hù)手續。
三、付款方式：分兩期付清，第一期：________年____月____日至________年____月____日止付______元(￥元)。第二期_________年____月____日至_________年____月____日付清尾款人民幣______元整(￥元)。
四、付清房款之日，房產(chǎn)權、房產(chǎn)證及屋內傢俬歸乙方所有。
五、乙方交付甲方定金人民幣_____元整(￥元)，交付甲方購房定金兩個(gè)月內，甲方不得再次轉賣(mài)房屋。如甲方再次轉賣(mài)須賠償乙方人民幣_____元整(￥元)。
六、如乙方到期未付清房款，甲方有權重新處理房產(chǎn)，并扣除乙方_____元整(￥元)。
此合同一式四份，雙方兩位證人各執一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供電施工合同 9
甲方：_____
乙方：_____
依據《中華人民共和國合同法》和國家工商行政管理局、建設部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》，結合本工程具體情況，為明確雙方的權利、義務(wù)和責任，便于合同的實(shí)施，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、工程名稱(chēng)：_____
二、施工內容及范圍：
圖紙范圍內的所有工作內容（包括地埋管，電纜敷設，電纜分接箱，箱式變壓器、環(huán)網(wǎng)柜的安裝、調試，施工圖、竣工圖、竣工資料的提供等）。
三、合同價(jià)款：
本合同工程總造價(jià)為_(kāi)____元（大寫(xiě)：_____元）（包含本工程施工所需的全部費用）。
四、承包方式：
以合同第三條中的工程價(jià)款包工包料，一次包死，在方案沒(méi)有改變的情況下，總價(jià)款不發(fā)生任何變化。
五、施工工期：
必須在年月日前竣工通電且電業(yè)局手續完備。
六、使用材料、規格：
本工程必須按施工圖紙設計要求的材料規格及材質(zhì)進(jìn)行施工，材料規格及材質(zhì)必須符合國家相應標準。
七、工程款支付：
工程款分三次支付
7.1合同簽字生效后，乙方進(jìn)場(chǎng)之日起三日內，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%；
7.2所有工程完工，乙方出示市電業(yè)局送電手續的'相關(guān)證明資料且整套竣工資料及相關(guān)合格證移交甲方之日起三日內，甲方支付乙方合同價(jià)款的40%，付款之日起乙方保
證3日內通上電能夠使用；
7.3自送電之日起滿(mǎn)兩年后，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方一次性支付工程價(jià)款的26%，剩余4%在保修期結束后，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題情況下一次性無(wú)息支付。
八、質(zhì)量要求：
本工程必須經(jīng)市電業(yè)局驗收合格。乙方嚴格按照設計要求和國家施工及驗收規范要求施工，所用設備及材料必須為正規廠(chǎng)家產(chǎn)品，符合設計要求，并應附出廠(chǎng)合格證或材質(zhì)證明。如因所供設備、材料不合格等原因造成的損失，全部由乙方負責。
九、工程質(zhì)保期：該工程自竣工之日起（以甲乙雙方書(shū)面形式確認時(shí)間為準）質(zhì)保期為兩年。
十、雙方權利和責任
甲方：及時(shí)支付工程款。
乙方：
1、負責協(xié)調供電相關(guān)部門(mén)的內、外部關(guān)系；在施工中，市政、綠化、村民等阻礙施工時(shí)，由乙方為主來(lái)處理，甲方協(xié)助乙方解決；
2、按有關(guān)設計圖紙要求及國家規定施工，保證工程按期竣工且施工質(zhì)量滿(mǎn)足合同要求；
3、保證施工范圍周邊建筑物及原有設施的完好，由上述原因造成的一切損失由乙方承擔；
4、在工程過(guò)程中應聽(tīng)從甲方駐工地代表的管理、協(xié)調；
5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向繳納；如果出現不文明施工現象，或者造成的罰款由乙方承擔，甲方代乙方繳納5000元整，文明施工保證金不退換時(shí)，由乙方向甲方支付保證金或者從工程款中扣除。
十一、事故處理及安全防護：
乙方在施工過(guò)程中自行負責安全文明施工和安全防護措施并承擔其相關(guān)費用，無(wú)論任何原因發(fā)生重大傷亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人員和第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由事故責任方承擔發(fā)生的全部費用及法律責任，甲方不承擔其任何費用和法律責任。
十二、成品保護及維護：
工程施工安裝期間和項目完工驗收后由乙方負責進(jìn)行成品保護出現設備、線(xiàn)路損壞、丟失由乙方負責，經(jīng)監理、甲方驗收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題符合使用條件后以書(shū)面形式交小區物業(yè)管理單位，交接后出現構件損壞、丟失由小區物業(yè)管理單位負責；保質(zhì)期內出現任何非人為的設備、線(xiàn)路損壞等質(zhì)量問(wèn)題，全部由乙方負責維護。
十三、工程移交：
工程驗收合格送電后，乙方填寫(xiě)工程移交證明書(shū)一式兩份，甲方對工程質(zhì)量作出評價(jià)，經(jīng)雙方簽字蓋章后各執一份，即為工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交電業(yè)局之前的質(zhì)量和成品保護工作由乙方負責，由于電纜線(xiàn)路等本工程相關(guān)部分出現丟失、損壞、質(zhì)量問(wèn)題等乙方應承擔修理、重作更換、恢復原狀、賠償損失的責任。正式通電之日起兩年內由乙方和電業(yè)局共同負責。若電業(yè)局不負責，由乙方負責與電業(yè)局協(xié)調，協(xié)調不成由乙方承擔全部責任。
十五、違約責任：乙方違反本合同第五條工期約定和7.2項規定，應賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟損失并支付每日5000元的延期違約金。
十六、爭議解決方式：本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由仲裁委員會(huì )裁決。
十七、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（章）：_____
乙方（章）：_____
法人代表（簽字）：_____
法人代表（簽字）：_____
委托代理人：__________
委托代理人：__________
簽訂日期：__________
簽訂日期：__________
供電施工合同 10
甲方：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
乙方：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
根據工務(wù)處批準的施工組織設計方案，乙方承建________在管內承建________工程施工，根據鐵道部《鐵路營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工安全管理規定》（鐵辦[2008190號）、廣鐵（集團___公司《鐵路營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工及安全管理實(shí)施細則》（廣運發(fā)[2010]165號）的規定，為確保施工期間營(yíng)業(yè)線(xiàn)的行車(chē)安全，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議。
一、行車(chē)安全防范內容
1.項目名稱(chēng)：________________________
2.作業(yè)內容：________________________
3.施工地段：________________________
4.施工計劃起止時(shí)間：________________
5.影響范圍：________________________
二、雙方所遵循的技術(shù)標準、規程和規范
鐵道部《鐵路技術(shù)管理規程》、《鐵路公務(wù)安全規則》，《鐵路線(xiàn)修理規則》、《鐵路營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工及安全管理辦法》；廣鐵（集團___公司《鐵路營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工及安全管理實(shí)施細則》、《行車(chē)組織規則》；各相關(guān)車(chē)站的《站細》。
三、乙方安全責任、權利和義務(wù)
1.乙方對施工安全全面負責。應嚴格按審定的方案、范圍和批準的封鎖慢行計劃組織施工，施工中應認真落實(shí)各項安全措施，并制定確保行車(chē)安全的應急措施。
2.乙方須在正式施工前____天發(fā)出施工電報通知甲方。
3.乙方應派駐站聯(lián)絡(luò )人員、工地防護員和設專(zhuān)職安全員，并經(jīng)培訓考試合格，持有注明有效的上崗證書(shū)和附有照片的上崗牌，同時(shí)保持人員相對穩定。
4.因乙方責任造成營(yíng)業(yè)線(xiàn)設備損壞和影響行車(chē)安全，構成行車(chē)事故的，由乙方負全部責任。
5.乙方對甲方安全監督員發(fā)出的《施工安全整改通知書(shū)》，必須立即整改。
6.乙方對甲方安全監督員發(fā)出的《營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工停工通知書(shū)》，必須立即停工整改。
7.由于特殊原因，施工中途停工，由乙方提前一天與甲方協(xié)商，制定工程過(guò)度安全措施，確保行車(chē)安全。
8.在汛期期間制定防洪安全措施及防洪搶險預案。
四、甲方安全責任、權利和義務(wù)
1.在施工期間，甲方發(fā)現乙方有影響行車(chē)安全隱患，要通知乙方立即整改，危及行車(chē)安全時(shí)，有權責令乙方停止施工。
2.甲方實(shí)施行車(chē)安全監督制度，派出技術(shù)業(yè)務(wù)熟練、責任心強并經(jīng)培訓合格的路工擔任安全監督員。
五、安全防范措施及結合不安全管理
1.在防范區段內，因施工影響鐵路技術(shù)設備的正常使用由乙方負責，凡乙方發(fā)現影響技術(shù)設備正常使用的問(wèn)題，應立即通知甲方處理。危及行車(chē)安全的問(wèn)題來(lái)不及通知時(shí)，乙方應立即采取防范措施，保證行車(chē)安全。
2.在防范區段內，凡屬影響鐵路技術(shù)設備正常使用危及行車(chē)安全，乙方未通知甲方，應急處理不當造成的問(wèn)題和事故，列乙方責任。
3.甲乙雙方應加強施工地段的安全檢查，雙方安全員、安全監督員均應做好日常工作記錄。
4.其他安全事項：
�。�1）乙方應設工地防護員和駐站聯(lián)絡(luò )員（在施工期間不得更換）。
�。�2）甲方車(chē)站值班站長(cháng)應對乙方的'施工進(jìn)度和施工安全防范措施進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，遇有影響行車(chē)安全的，甲方有權要求乙方進(jìn)行整改，危及行車(chē)安全時(shí)，甲方有權責令乙方停工整頓，經(jīng)甲方檢查合格后，方可重新開(kāi)工。
�。�3）乙方的施工設備、機具及工具用品和施工材料不得侵入線(xiàn)路機車(chē)車(chē)輛限界。如施工地段因施工設備、機具或施工人員造成行車(chē)事故和人身傷害事故，一切責任和后果概由乙方負責承擔。
�。�4）甲方根據乙方提出的施工項目（內容）和有關(guān)要求，在規章允許范圍和行調命令或口頭同意后，應積極主動(dòng)的配合乙方施工，不得故意刁難。乙方不得在未經(jīng)甲方同意的情況下強行施工。因違章作業(yè)或強行施工造成的一切后果由乙方負全部責任。
�。�5）乙方的車(chē)輛在移動(dòng)時(shí)造成鐵路交通相碰撞事故，一切責任由乙方負責。
�。�6）現澆和搭架施工時(shí)，必須采取安全防護措施，安全防護措施必須牢固，防止施工一切物件墜落，如物件墜落，發(fā)生人身傷害、打擊列車(chē)，損壞設備設施，造成的一切后果，均由乙方負責并承擔一切經(jīng)濟賠償。
六、違約責任和經(jīng)濟賠償辦法（包括發(fā)生行車(chē)責任事故時(shí)雙方承擔的法律責任）：按《鐵路交通事故調查處理規則》及有關(guān)對頂規定進(jìn)行處罰。
七、未盡事宜：（甲乙雙方另行商定）。
八、本協(xié)議一式四份，自簽訂日起生效，甲乙雙方各執貳份。
甲方：________________ 乙方：________________
委托法定代表人：______ 委托法定代表人：______
簽于：________________
【供電施工合同】相關(guān)文章：
供電工程施工合同通用04-27
施工施工合同06-09
施工合同委托施工合同09-27
施工合同建筑施工合同06-07
供電系統大修工程施工進(jìn)度計劃12-29
供電點(diǎn)安全協(xié)議07-18
施工合同施工合同15篇07-26
施工施工合同(15篇)07-05
施工合同模板 勞務(wù)施工合同模板04-11
施工合同建筑施工合同6篇06-07