綠化管網(wǎng)建設工程施工合同

　　發(fā)包方：xxxxx有限責任公司  （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包方：xx （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　由于工程建設需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務(wù)，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)規定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱(chēng)：xx有限責任公司室外綠化管道建設工程。

　　2.工程地點(diǎn)：xx工業(yè)園區(南苑)熱電廠(chǎng)北側。

　　3.工程內容：詳見(jiàn)工程量清單。

　　4.工程承包方式：綜合單價(jià)承包，乙方包工包料。

　　5.結算原則：根據合同約定單價(jià)按乙方實(shí)際完成工程量結算。

　　6.開(kāi)工：乙方在施工現場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。

　　7.本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等（以下統稱(chēng)工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關(guān)標準。

　　第二條 合同價(jià)款（工程款）及支付

　　1.合同總價(jià)（大寫(xiě)）：xxx元整；（小寫(xiě)）：xxx元。

　　本合同為綜合單價(jià)承包合同，單價(jià)標準見(jiàn)附件工程量清單。

　　2.工程款支付：

　　1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價(jià)的50%的預付工程款。

　　2）施工完,畢驗收合格后3日內付清剩余工程款。

　　3）付款方式為銀行轉賬。

　　第三條雙方權利義務(wù)

　　1.甲方權利和義務(wù)

　　1）按合同要求及時(shí)支付工程款。

　　2）提供本項目施工圖

　　3）向乙方提供施工場(chǎng)地，保證運輸道路暢通，同時(shí)提供乙方施工現場(chǎng)施工用水、用電。

　　4）按合同約定及時(shí)組織工程驗收和辦理工程結算。

　　5）協(xié)助有關(guān)部門(mén)配合乙方做好施工現場(chǎng)交叉施工等協(xié)調工作。

　　6）在工程開(kāi)工前，向乙方提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)勘察資料，以及施工現場(chǎng)及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線(xiàn)資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關(guān)資料或圖紙，并保證資料的真實(shí)性和有效性。

　　7）甲方負責開(kāi)挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。

　　2.乙方權利和義務(wù)

　　1）乙方在收到工程預付款，并在施工現場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內組織進(jìn)場(chǎng)施工。

　　2）嚴格按照設計圖紙、施工規范及有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工，施工質(zhì)量必須符合國家現行有關(guān)施工標準，并需通過(guò)驗收合格。

　　3）負責工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。

　　第四條 工期的約定

　　1. 工期：自開(kāi)工之日起二十個(gè)工作日。在工期未順延的情況下，乙方應在前述工期內竣工，并在竣工后通知甲方驗收。

　　2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，必須征得乙方同意。

　　3.因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導致停工的，工期順延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應采取措施彌補或減少損失。同時(shí)，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實(shí)際損失。

　　第五條 質(zhì)量、驗收及結算

　　1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設計變更為施工依據；以《給水排水管道工程施工及驗收規范》（GB50268-2008）為施工管理及質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.本工程質(zhì)量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，并在驗收開(kāi)始后五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內因客觀(guān)原因未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過(guò)十五日無(wú)故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應及時(shí)辦理工程結算及支付工程款。

　　4．驗收完成后乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料后三個(gè)工作日內未作回復（或未提出意見(jiàn)），視為甲方已經(jīng)核實(shí)并同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩余部分工程結算款。

　　第六條免責條款

　　施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。

　　第七條 爭議解決

　　因本合同發(fā)生爭議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的簽訂和生效

　　1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxxxxxxx有限責任公司  乙方：

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：

　　xxxx

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電  話(huà)：

　　傳  真：

　　開(kāi)戶(hù)行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xxx

　　賬  號：  xxxxxxxxxxxxxx

　　年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電  話(huà)： 傳  真： 開(kāi)戶(hù)行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日

　　乙方承擔。

【綠化管網(wǎng)建設工程施工合同】相關(guān)文章：

管網(wǎng)工程施工合同04-03

管網(wǎng)工程施工合同范本02-21

園林綠化建設工程施工合同2篇04-15

綠化工程施工合同07-02

公園綠化工程施工合同02-28

小區綠化工程施工合同03-30

綠化工程施工合同【熱】04-08

市政綠化工程施工合同01-16

綠化工程施工合同【薦】03-17

簡(jiǎn)易綠化工程施工合同09-07