家庭裝裝修合同15篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類(lèi)型,當然也有不同的目的,以下是小編精心整理的家庭裝裝修合同,希望對大家有所幫助。
家庭裝裝修合同1
委托方(甲方):承接方(乙方):
甲,乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢.為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守.
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.居室規格:三室兩廳雙衛一廚雙陽(yáng)臺
3.施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《裝修工程人工計價(jià)清單》
4.委托方式:單包(人工)
5.工程開(kāi)工日期:___年___月___日
6.工程竣工日期:___年___月___日
7.工程總天數:天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款:本合同附件(一)《裝修工程人工計價(jià)清單》結算
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種,規格,名稱(chēng),經(jīng)雙方認可.
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同.
3.質(zhì)量檢查監督部門(mén):市室內裝飾行業(yè)協(xié)會(huì )家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì ).
4.凡由甲方自行采購的材料,設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責.
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接.
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià).甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用.乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方.
2.乙方提供的材料,設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用.如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責. 3.甲方負責采購供應的材料,設備,應該是符合設計要求的'合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng).如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰.按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方.材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償.
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,施工費:開(kāi)工付__________元,施工過(guò)半付__________元,尾款待工程竣工后結算.
2.甲方付清工程價(jià)款,乙方開(kāi)具統一票據,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工.驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用.
3.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人.增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清.
4.甲方未按合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方.
家庭裝裝修合同2
簽訂裝修合同是日常生活中一項重要的法律活動(dòng),合同條款是否完善直接關(guān)系到發(fā)包方的切身利益。為了盡可能保護發(fā)包方在裝修合同中的合法、合理利益,對于相關(guān)條款應明確約定,所以在簽訂合同時(shí),一定要謹慎。
一、裝修合同之承包方資格審查
作為發(fā)包方,為預防欺詐,應了解承包方主要的情況:
1、確認承包方的主體資格是否真實(shí)與合法,是否是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。
2、確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權委托書(shū)。
3、了解承包方的經(jīng)營(yíng)范圍、社會(huì )信譽(yù)等以確定其履約能力,必要時(shí)可以去參觀(guān)發(fā)包方正在施工的裝修現場(chǎng)。
二、裝修合同之材料
在合同中關(guān)于材料應進(jìn)行詳細的約定,如可約定由承包人提供的材料、設備,承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
承包方提供的材料和設備質(zhì)量必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明,同時(shí)必須符合國家環(huán)保標準。若承包方提供的材料和設備不符合標準,應當立即更換和重做。
三、裝修合同之工期
在合同中,應對工期進(jìn)行明確的約定,承包方應按期完成工程。如果因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期應當順延。但如因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延。
四、裝修合同之質(zhì)量
裝修合同中,作為承包方,應注意對承包事項的基本信息進(jìn)行準確、詳細約定,應嚴格按照設計圖紙和質(zhì)量標準施工。
1、對于產(chǎn)品質(zhì)量標準應進(jìn)行明確約定,按國家制定的.施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準,以避免產(chǎn)品質(zhì)量標準方面發(fā)生爭議。
2、承包方應嚴格按照工程建設強制性標準和其他技術(shù)標準施工,按照發(fā)包方認可的設計、施工方案和做法說(shuō)明完成工程,確保質(zhì)量。
五、裝修合同之檢驗
為保障發(fā)包方的合理利益,應在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
裝修合同應約定,工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時(shí)間內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如果發(fā)包方不能在規定時(shí)間內組織驗收,及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗收。若發(fā)包方在驗收時(shí)發(fā)現不符合質(zhì)量標準的,可要求承包方賠償或返工。
六、裝修合同之保修期
為了保障發(fā)包方的利益,雙方應在合同中明確約定保修期,保修期在驗收合格后起算,雙方可在驗收合格后填寫(xiě)工程保修單。
七、裝修合同之價(jià)款
為了避免風(fēng)險,應特別注意在裝修合同中對價(jià)款支付時(shí)間、方式、違約責任等進(jìn)行明確約定。
1、明確約定款項的支付方式,如以現金、匯票或是支票,分期支付制。
2、明確約定款項支付時(shí)間,開(kāi)工前發(fā)包方支付相當于總價(jià)款20%的工程款;完成50%的工程量后,支付相當于總價(jià)款30%的工程款;竣工驗收后,支付總價(jià)款50%的工程款。
因此,訂立合同時(shí),建議發(fā)包方根據實(shí)際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚,以降低合同履行風(fēng)險和保證合同順利履行,并盡可能保障自身的合法、合理利益。
上海家庭裝修合同范本(1)
委托方(甲方)
承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)____區____街____單元____室
二、形式結構____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目
、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設瓷磚,要求平整。
、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,上海裝修公司排名乙方負施工。
五、質(zhì)量標準施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式為確保工程質(zhì)量,暫扣元押金,年月__日至年月日內無(wú)何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字(蓋章)
聯(lián)系電話(huà)
乙方簽字(蓋章)
聯(lián)系電話(huà)
日期:
家庭裝裝修合同3
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
身份證號:
住所:
聯(lián)系電話(huà):
手機號:
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
身份證號:
住所:
聯(lián)系電話(huà):
手機號:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,結合x(chóng)xx家庭居室裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程地點(diǎn):
2.工程裝飾裝修面積:
3.工程戶(hù)型:
4.工程內容及做法:見(jiàn)工程內容與預算單(附件一)、裝修工藝要求(附件三)。
5.工程承包,采取乙方包工、包施工工具、設備,甲方提供施工材料的方式。
6.工程期限
開(kāi)工日期:
竣工日期:
7.合同價(jià)款:
本合同工程造價(jià)為(人民幣):元
金額大寫(xiě):
編制報價(jià)單以《xxx家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據,根據時(shí)常經(jīng)濟運作規則,本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方在合同中約定。合同報價(jià)單應與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制為工程價(jià)款的根據。
二、工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方與具有經(jīng)建設行政部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程監理工程師的職責等通知乙方。
三、施工圖紙
施工圖紙由甲方委托乙方設計并提供施工圖紙,一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
四、甲方工作
1.開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,以不影響施工為原則。
2.無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
3.負責辦理房屋物業(yè)部門(mén)開(kāi)工手續和應由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項規章制度。
5.負責協(xié)調現場(chǎng)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6.參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
五、乙方工作
1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、創(chuàng )、鉆等產(chǎn)生噪音的裝飾裝修活動(dòng)。
3.因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償責任。
4.負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
5.保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
6.保證施工現場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現場(chǎng),清運垃圾至物業(yè)指定地點(diǎn)。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標準、規范、計算書(shū)、參考價(jià)格等書(shū)面資料。
六、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費及周期。工程變更單,作為竣工結算和順延工期的依據。
七、材料供應
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時(shí)采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3.乙方應在甲方指定的建材供應點(diǎn)購買(mǎi)材料,并開(kāi)具正式發(fā)票。
4. 乙方應驗收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應向甲方及時(shí)提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書(shū)面要求乙方,并承擔因材料質(zhì)量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現場(chǎng)。
7.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門(mén),若發(fā)現此類(lèi)現象,按材料價(jià)格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無(wú)條件搬運。
八、工期延誤
1.對因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2.因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3.因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的2‰賠償甲方損失。
九、質(zhì)量標準
1.裝修室內環(huán)境污染控制方面,應嚴格按照《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325-20xx)的.標準執行。
2.本工程施工質(zhì)量按《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(DBJ/T01-43-20xx)執行。
3.在竣工驗收時(shí)雙方對工程質(zhì)量、室內空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由具有北京市建設行政主管部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)檢測單位,對工程質(zhì)量、室內空氣質(zhì)量予以認證。認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由責任方承擔。
十、工程驗收和保修
1.在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2.工程竣工后,乙方通知甲方驗收。
3.雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。
4.本工程自竣工驗收合格之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式
1.合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數 支付時(shí)間 按工程款支付比率 應支付金額
第一次 工人、材料進(jìn)場(chǎng)
第二次 工程進(jìn)度過(guò)半
第三次 竣工驗收合格
第四次 竣工驗收合格一年后
2.工程進(jìn)度過(guò)半,是指:木工制作結束;墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;水電改造結束。
3.工程款以工程實(shí)際發(fā)生量據實(shí)結算。
4.工程款全部結清后,乙方向甲方開(kāi)具正式發(fā)票為工程主要憑證。
十二、違約責任
1.一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無(wú)法繼續履行合同的,應及時(shí)通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.甲方無(wú)正當理由未按合同約定期限支付第三、四次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同造價(jià)金額2‰的違約金。
4.由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
(2)對室內空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
(3)室內空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標的,乙方退回甲方合同的工程全部?jì)r(jià)款。
十三、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商或向消費者協(xié)會(huì )申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
十四、勞動(dòng)力管理
1.開(kāi)工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過(guò)夜。
3.甲方應及時(shí)替乙方辦理小區出入證件并支付相關(guān)費用。
4.乙方應具備在北京市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔。
5.乙方指定由 為工地現場(chǎng)負責人, 為替補負責人。
6.乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十五、施工機具
1.乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲、乙雙方各承擔50%。
十六、工地現場(chǎng)管理
1.現場(chǎng)禁止使用明火。
2.現場(chǎng)禁止吸煙。
3.油漆材料必須和其他材料分開(kāi)放置。
十七、附則
1.本合同一式兩份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包。
3.雙方可以書(shū)面形式對本合同進(jìn)行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
4.因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著(zhù)公平原則協(xié)商解決。
5.本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
十八、其他約定事項
1.乙方須對工地材料質(zhì)量、施工質(zhì)量把關(guān);甲方提供的材料,乙方應檢驗后方可使用。
2.乙方須在下列關(guān)鍵工序完成后提前48小時(shí)通知甲方進(jìn)行驗收,驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工:
A、材料進(jìn)場(chǎng)
B、隱蔽工程
C、水路、電路改造
D、防水工程及蔽水實(shí)驗
E、細木工襯底工程
F、面板、木線(xiàn)、實(shí)木收口
G、底漆、面漆
H、墻、頂面基礎處理
I、吊頂工程龍骨面板
J、各部位板塊鋪貼
K、工程中期驗收
L、工程總體竣工驗收。
以上分項工程未經(jīng)甲方驗收,乙方擅自進(jìn)行下一道工序施工,由此造成工料損失的由乙方負責。
3.乙方所供主材及數量(包括各種板材、龍骨、水電材料、油漆、水泥、膠類(lèi)、涂料、膩子粉、石膏線(xiàn)等)必須與本合同所附材料清單上注明的材質(zhì)品牌相符,并在進(jìn)場(chǎng)時(shí)通知甲方進(jìn)行核實(shí)。乙方應該向甲方出示材料的購買(mǎi)憑證(發(fā)票或者購物票據或公司統一供貨證明)、環(huán)保證明、保修證明、材料來(lái)源等相關(guān)材料,甲方有權向廠(chǎng)商或者經(jīng)銷(xiāo)商核實(shí)材料的真實(shí)性,如果發(fā)現乙方提供的材料屬假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家、地方、相關(guān)部委標準、規定的產(chǎn)品,乙方必須及時(shí)更換為合同中約定的產(chǎn)品或其他甲方認可的同等價(jià)位的合格產(chǎn)品,并按照合同約定材料市場(chǎng)價(jià)的雙倍價(jià)格對甲方進(jìn)行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。已經(jīng)施工使用的部分,甲方有權要求乙方拆除、重做,由此引發(fā)的費用由乙方承擔。
4.特殊工種如電工、水暖工須持相關(guān)上崗證書(shū)并經(jīng)查驗后方可上崗施工。
5.項目變更須有文字約定,詳細注明變更數量及價(jià)格并經(jīng)甲乙雙方簽字認可方可作為結算依據。
6.施工工藝標準執行工程驗收標準執行環(huán)保標準執行未達到此標準的施工方承擔不達標項目的賠償。
7.甲方提供的裝飾材料到達現場(chǎng),乙方經(jīng)品質(zhì)、數量驗收后方可使用,一經(jīng)使用即視為合格,由此造成的施工質(zhì)量問(wèn)題由乙方方承擔全部責任。如果乙方能在事后證明該質(zhì)量問(wèn)題確實(shí)是由于甲方提供的材料不合格引起的,且該質(zhì)量問(wèn)題不能通過(guò)觀(guān)察、手摸、尺量等工地條件允許的常規手段發(fā)現,則甲乙雙方各承擔50%的責任。
8.乙方有義務(wù)對甲方提供的材料進(jìn)行妥善保管,如發(fā)生損壞、丟失等問(wèn)題,由乙方負責賠償。乙方必須將裝修過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾每日清理收集并運送堆放在物業(yè)部門(mén)指定的場(chǎng)所。
9.施工過(guò)程中,乙方應當遵守施工安全操作規程,負責施工現場(chǎng)的安全管理,采取必要的安全防護和消防措施,保證人員安全,避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。乙方在施工中不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
10.工程中非甲方意愿增加項目或屬設計計算失誤或有意漏項的不增加工程款,甲方需增加項目的價(jià)格參照合同單項報價(jià)執行。
11.施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因,不能勝任本項裝飾工作時(shí),有權要求乙方更換施工人員。
12.保修期間業(yè)主通知施工方需要維修的,施工方必須在24小時(shí)內到達現場(chǎng),如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問(wèn)題而導致報修,在甲方報修以后48小時(shí)內仍未能提出解決方案的,甲方可自行解決,并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內,因工程質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故,甲方可以先行處理,并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發(fā)現有嚴重變形或修復后影響整體美觀(guān)的乙方應承擔更換責任。13.工程進(jìn)行中,甲方有權對原設計進(jìn)行改動(dòng)。在未接到甲方申請時(shí),乙方無(wú)權變動(dòng)任何設計方案及材料品質(zhì)。設計方案應包括效果圖、平面圖、天花圖、節點(diǎn)圖、制作尺寸詳圖。凡無(wú)以上圖紙的現場(chǎng)制作甲方有權拒付工程款。
14.乙方施工人員應認真施工,不得在甲方居室內吸煙、飲酒、吐痰,同時(shí)不得使用已安裝好的如炊具、潔具以及其他設施、設備,并保持居室內的清潔和衛生。如由于施工人員過(guò)失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞以及其他任何損失,均由乙方負責賠償,并承擔全部責任。同時(shí)乙方在施工中應加強成品保護,特別是對玻璃制品、陶瓷、已完成最后工序的油漆工程、木地板、木門(mén)等應采取必要的保護措施,費用由乙方承擔。如因乙方成品保護不當引起的損壞,應由乙方負責修補或者賠償。
15.墻頂面涂料的兌水率要嚴格控制在說(shuō)明書(shū)允許的范圍內,如果乙方在施工過(guò)程中擅自增加兌水率,甲方有權要求乙方鏟除原墻面并重新購買(mǎi)同樣型號的涂料重刷,有關(guān)一切費用均由乙方負責,工期不予順延。所有木器漆的配套用品(如底漆、稀釋劑等)均必須使用和面漆同品牌同系列的專(zhuān)用配套產(chǎn)品,如乙方擅自使用其他品牌或其他系列的配套用品,甲方有權要求乙方按約定的標準重做,由此引發(fā)的一切費用由乙方承擔,工期不予順延。
16.在進(jìn)行設施、設備安裝時(shí),應經(jīng)過(guò)甲方確認安裝位置和安裝方式后方可進(jìn)行。如未經(jīng)甲方確認,在安裝后發(fā)生不符合甲方要求的問(wèn)題時(shí),乙方應無(wú)條件進(jìn)行整改,并承擔由此而帶來(lái)的損失。
17.甲方提供的材料和設備均應用于本工程,未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權擅自挪用甲方提供的材料和設備。乙方無(wú)權擅自更換甲方提供的材料,如果發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向甲方提出,由甲方采取更換、補齊等補救措施。
18.乙方必須至少提前5天書(shū)面向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料清單,乙方同時(shí)須提供大致精確(正、負差值小于 10%)的所需材料的數量,否則由此造成的工期延誤及損失由乙方負責。乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,由乙方負責賠償。
19.在乙方進(jìn)行電路施工時(shí),應合理布線(xiàn),經(jīng)過(guò)相同位置的線(xiàn)路應采用同一管材或護套線(xiàn)包裹,施工長(cháng)度按單條管線(xiàn)計算,不分別計算。水電路改造的方案均須經(jīng)甲方簽字認可,否則甲方有權要求乙方按照甲方的意愿重新修改,由此引發(fā)的一切費用由乙方承擔。
20.甲方有權在乙方完工后委托由國家認定的居室環(huán)境質(zhì)量檢測單位獨立對甲方標的居室進(jìn)行室內空氣質(zhì)量檢測,并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛、VOC等)給甲方。如檢測結果不合格,甲乙雙方必須提供各自購置材料的環(huán)保檢測報告,如甲方提供的材料環(huán)保符合國家標準,則檢測費用由乙方承擔,并由乙方負責在收到甲方通知的15日內改善不合格項直至達到合格標準,相關(guān)費用由乙方承擔,并由乙方支付甲方每天100元人民幣的違約金。如15日內整改仍不合格,乙方退回甲方的工程全部?jì)r(jià)款,并賠償其他損失。
21.本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關(guān)費用已包含在合同總價(jià)內。
22.甲方提供材料運到樓下交貨,由乙方負責搬運至室內施工,搬運等相關(guān)費用已包含在合同總價(jià)內。
23.甲乙雙方須按照小區物業(yè)管理部門(mén)的規定,分別交納應交的押金和各種費用;同時(shí),乙方應該交納辦理施工人員出入證的相關(guān)費用。由于乙方的工作失誤而導致的罰款由乙方承擔。有關(guān)設計方案、備案的審批手續,由乙方負責辦理,如因乙方?jīng)]有及時(shí)辦理相關(guān)手續而造成的工期延誤和其他費用,由乙方承擔。
24.在工程竣工驗收合格后、工程結算前,乙方應向甲方提供完整的竣工資料一套?⒐べY料包括:
(1)竣工圖紙:主要包括給排水竣工圖和電氣竣工圖,圖紙應特別標明暗埋或暗敷設管道的位置、深度、尺寸、材質(zhì)、管徑、線(xiàn)徑等。
(2)工程洽商記錄:在整個(gè)過(guò)程中經(jīng)雙方簽字確認的變更內容,必要的應附圖。
(3)工程階段驗收記錄和竣工驗收記錄:主要包括材料進(jìn)場(chǎng)驗收記錄、水電隱蔽工程驗收記錄、構造、骨架的驗收記錄、閉水試驗驗收記錄、竣工驗收記錄。
(4)乙方提供的板材、木料、石膏板、石膏線(xiàn)、水泥壓力板、貼面面材、油漆、涂料、墻襯、各種膠、玻璃、水泥、鋁扣板、給水管材、電氣管材、電線(xiàn)等材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告、環(huán)保檢測報告、使用說(shuō)明書(shū)等。
(5)工程結算單、工程保修單。
(6)其他雙方書(shū)面約定的資料。
如乙方竣工資料不齊全或者不能按時(shí)提供,甲方有權有暫緩支付結算款。
25.工程質(zhì)量驗收按照國家標準并以業(yè)主或業(yè)主委托的監理公司的驗收結果為最終驗收結果。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月 日
家庭裝裝修合同4
甲方:________________________________身份證號:________________________________
乙方:________________________________身份證號:________________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:____________________________________________________________________
2、居室規格:__________室__________衛
3、建筑面積:__________平方米
4、承包方式:________________________________________(包工包料、包清工、部分承包)
5、總價(jià)款:__________元,大寫(xiě)(人民幣):___________________________________________
第二條:施工工期
1、總工期:__________天
2、工程開(kāi)工日期:__________年________月_______日
3、工程竣工日期:__________年________月_______日
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止,如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方______元。
5、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
6、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
8、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第三條:工程價(jià)格
以附表《裝修工程價(jià)格表》所定的價(jià)格為準。
第四條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、質(zhì)量檢查監督部門(mén):市家居裝飾專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第五條:甲方義務(wù)
1、甲方必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空
的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結構或設備、管線(xiàn),應向所在地房管部門(mén)辦理手續,并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
第六條:乙方義務(wù)
1、乙方應主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執照。
2、指派(姓名)為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、嚴格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
4、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為_(kāi)_____個(gè)月。
第七條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的`材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第八條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在______天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第九條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付全款______%作為訂金;當工期進(jìn)度過(guò)半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的______%;剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更報告,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。
第十條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第十一條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開(kāi)具的統一發(fā)票向市室內裝飾行業(yè)協(xié)會(huì )家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì )投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向—仲裁委員會(huì )申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十二條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除
第十三條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。
甲方(簽章):______________________________乙方(簽章):______________________________
住所地址:__________________________________企業(yè)地址:___________________________________
電話(huà)號碼:__________________________________電話(huà)號碼:___________________________________
______________年_____________月____________日______________年_____________月____________日
家庭裝裝修合同5
甲方:
乙方:
本按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合工程具體情況,雙方協(xié)商一致,達成以下協(xié)議:
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:工程建筑面積約2,裝修項目以工程預算書(shū)所列項目為準。
4、承包方式:包工包料工程。
5、工期:從日,共計天。
6、工程質(zhì)量:以國家驗收規范為準。
第二條甲方工作
1、開(kāi)工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙,并就圖紙改動(dòng)向乙方現場(chǎng)交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備,并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉的各種申請、批件等手續。
2、指派為甲方工程代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
3、如確實(shí)需拆除原建筑結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
第三條乙方工作
1、參加由甲方或乙方設計部組織的施工圖紙現場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
2、指派保量、按期完成施工任務(wù),解決乙方負責的各項事宜。
3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種管線(xiàn)設備。
4、工程竣工未移交甲方前,負責對現場(chǎng)一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第四條關(guān)于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的費用。
2、因甲方未按約定完成工作,影響工期工期順延。
3、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時(shí)以上(一周累計計算)工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收約定
1、本工程以施工圖紙、設計變更和驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
2、甲乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。由乙方通知甲方參加驗收,甲方接通知后不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方將自行驗收,甲方應予承認。
3、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5、工程竣工后,乙方向甲方提交竣工驗收申請,雙方斟訂時(shí)間驗收(不超過(guò)申請提交三日內),到期未提出異議,示為同意。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算約定
1、工程價(jià)格以家裝工程報價(jià)單之雙方確認暫定價(jià)作為付款依據,即(萬(wàn)元)。
2、工程完工后將以工程預算書(shū)所列項目及施工變更記錄作為項目依據,以甲乙雙方確認的工程量作為數量依據,以甲乙雙方認可的材料價(jià)格作為計價(jià)依據編制工程決算書(shū)。
3、工程決算書(shū)之工程造價(jià)將作為尾款的.付款依據。
5、本工程保修期為個(gè)月。
6、工程驗收通過(guò)以后日內結清尾款。
第七條合同變更、解除及違約責任
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。損失補償按總造價(jià)的0.5%/天計算,若單方面違約,由違約方支付20%的違約金予對方。
2、由于乙方因施工質(zhì)量給甲方造成重大損失的,由乙方負責該部分損失的賠償,賠償金由雙方另行協(xié)商。
3、在執行本合同時(shí),如遇內容增加,雙方將簽定補充合同作為原合同附件。
4、因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第八條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
第九條其它約定
第十條附則
1、工程竣工后,乙方將留下售后跟蹤服務(wù)單以備甲方及時(shí)回執,乙方在竣工驗收后年內免費保修。
2、本合同壹式貳份,雙方各執壹份。
3、本合同在工程尾款支付完畢后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝裝修合同6
發(fā)包人(甲方):________________________
電話(huà):____________
承包人(乙方):________________________
電話(huà):____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱(chēng)工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1. 工程名稱(chēng):家庭房屋室內裝修。
2、工程地點(diǎn):永州市零陵區糧運車(chē)隊歐亞別墅第一單元五樓 。
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
。ǜ郊唇(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))五仟元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前_10日_內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開(kāi)工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6. 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條 關(guān)于工期
1. 工程期限天,開(kāi)工日期20xx 年8月10日,竣工日期 20xx年 1月20 日。
2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時(shí)、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3. 因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
。1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、暴B亂等不可抗力的;
。2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
。3)因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(。﹨^的管理機構和隔壁鄰居的無(wú)理行為;
。4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時(shí)間浪費;
。5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關(guān)于材料供應和保管
1. 任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時(shí)、按量運送到施工現場(chǎng),并通知對方當事人驗收簽字確認。
2. 對一方提供的任何材料和設備,如不符質(zhì)量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3. 材料和設備進(jìn)場(chǎng)后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收
1. 工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb 50327-20xx)為質(zhì)量評定驗收標準。
2. 甲、乙方雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時(shí)參加驗收的.,工期應予順延。
3. 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4. 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5. 驗收時(shí),工程項目合格率達到95%時(shí)(以上程價(jià)款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方
對此應予以確認。
6. 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個(gè)別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構的規定為準。
7. 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8. 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條 關(guān)于工程價(jià)款及結算
1. 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
第一次支付五萬(wàn)元;
第二次壹拾萬(wàn)元;
第三次支付壹拾叁萬(wàn)元;
第四次工程驗收后 天 工程總造價(jià)的5%,約貳萬(wàn)元。
。2)其他支付方式:______________________ 。
2. 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結算:
。1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為三十萬(wàn)元;
。2)單價(jià)不變,按實(shí)際數量加損耗率計算,但是總價(jià)不得超過(guò)一萬(wàn)元。
a. 乳膠漆和油漆類(lèi)為:墻面面積(減門(mén)不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b. 瓷磚面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
c. 實(shí)木地板面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d. 木工衣柜類(lèi)面積為:實(shí)際面積(平方米取整數值,小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算,超出0.5平方米的按1平方米計算);
e. 其他按項項目按項計算;
f. 其他按平方米計算的項目為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
g. 估價(jià)項目測量后再具體報價(jià);
h. 經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內造價(jià)購買(mǎi),經(jīng)甲方同意可以調整。
3. 特別費用的約定:
。1)施工過(guò)程中,施工現場(chǎng)發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
。2)施工過(guò)程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
。3)合同附件預算表中沒(méi)有列明稅費,稅費由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
。4)物業(yè)管理機構收取超過(guò)正常的物業(yè)小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4. 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5. 工程驗收合格后,乙方應將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結算,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1. 施工調度、安全管理等事務(wù)由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付_一千元的違約金。
3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
家庭裝裝修合同7
甲方(房主人):_________________________
乙方(承建人):_________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規定,結合本房屋修建工程的具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條、建筑項目:私人房屋建設工程。
第二條、建設地點(diǎn):_________________________。
第三條、承建方式:_________________________。
1、甲方將其住宅工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動(dòng)器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在搗制樓面時(shí)下雨影響樓面質(zhì)量。
第四條、建房工期:____________________________。
第五條、承建工程價(jià)格及付款方式:
1、乙方承建的該房屋從__________年_____月_____日~__________年_____月_____日,內容包括:地基開(kāi)挖,地基砌筑,底層屋面回填,上下水管、電線(xiàn)預埋、安裝等。
2、整體建筑包工費包料,按照實(shí)際建筑面積定價(jià)。
3、整體建筑建設內容:主體工程,上下水管、電路、閉路電視線(xiàn)等預埋安裝,門(mén)窗安裝,底樓墻面土料處理,大門(mén)一面墻(南面墻)瓷磚粘貼等。
4、付款方式:
第一期:__________年_____月_____日~__________年_____月_____日工程包工費,待完工后付清所需工時(shí)費(首期預付30%)。
第二期________年工程另定。
第六條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經(jīng)驗,以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過(guò)程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類(lèi)情況出現,責任與甲方無(wú)關(guān)。
第七條、工程質(zhì)量
1、乙方按甲方提供的圖紙(要求)施工,若發(fā)現圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。
2、工程質(zhì)量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房后的墻體、窗戶(hù)安裝、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質(zhì)量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的',乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。
4.房屋建成后________年內若出現問(wèn)題,乙方應承擔主要責任。
第八條、違約責任和爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作。造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議,應耐心協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決的,雙方同意提請勞動(dòng)仲裁委員會(huì )進(jìn)行仲裁。
第九條、合同的生效與終止
1、本合同一式________份,甲乙雙方當事人各執________份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預留維修費________%外全部付清。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
家庭裝裝修合同8
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
根據有關(guān)法律法規規定的原則,甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。
為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)。
2.工程地址:__________________________________________________
3.居室規格:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
、臺___室,計__________平方米;
、芲____廳,計__________平方米;
、莀____廚房,計__________平方米;
、萠____衛生間,計__________平方米;
、蒧____陽(yáng)臺,計__________平方米;
、蔩_____過(guò)道,計_______平方米;
、似渌(注明部位)__________,計_______平方米;
4.工程內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.委托方式:_____________________________________
6.工程開(kāi)工日期:_______年_______月________日
7.竣工日期:__________年_________月_________日
工程總天數:_____________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))元
1.材料款_______元;
2.人工費_________元;
3.設計費________元;
4.施工清運費_________元;
5.搬卸費________元;
6.管理費__________元;
7.稅金(3.41%)___________元;
8.其他費用(注明內容) _____________元;
第三條:質(zhì)量要求
第四條:材料供應
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進(jìn)度過(guò)半(年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比按付款方式表進(jìn)行:
付款要求付款時(shí)間付款百分比金額:元
2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。
3.甲方未按合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向xx行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的`1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,詳見(jiàn)本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3.第八條:其他事項
1.甲方
2.乙方
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第十條:爭議解決
第十一條:合同的變更和終止
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)
住所地址:企業(yè)地址:
工作單位:法人代表:
【第4份】全包家庭裝修合同
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
工程項目:根據《中華人民共和國民法典》,甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
2.工程地址:
3.居室規格:。
4.工程內容:施工圖。
5.工程開(kāi)、竣工日期:年 月 日開(kāi)工,年 月 日竣工,工程總天數:天
第二條:工程價(jià)款:大寫(xiě)(¥元)。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認可。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進(jìn)度過(guò)半(年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
第八條:其它
1.本合同雙方蓋章簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式二份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)
地址:地址:
年 月 日年 月 日
家庭裝裝修合同9
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_______________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_______________
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規,結合家裝工程施工特點(diǎn),雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址:安石路246號2棟4單元601室。
2、建筑面積:134㎡。
3、戶(hù)型:三室二廳二衛,為平層
4、承包方式:雙方商定采用下列乙方包工、包輔助施工材料、包部分主材(附1工程報價(jià)
單)。
5、施工內容:。(附1工程單)。
6、施工日期:20xx年11月2日至20xx年3月18日。
7、合同付款:人民幣壹拾伍元萬(wàn)元整?⒐ず髶䦟(shí)復核結算。
8、支付方式:合同簽定后,甲方預付30%工程款伍萬(wàn)元整,工程竣工驗收合格后7日內支付70%的尾款壹拾萬(wàn)元整。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費人民幣壹萬(wàn)零伍拾元整。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設計的,開(kāi)工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說(shuō)明,并進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說(shuō)明及提出交的工程報價(jià)單,并分別鑒字認可。
3、開(kāi)工前為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,包括搬清家內家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關(guān)費用。
5、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6、及時(shí)提供符合設計要求、正規廠(chǎng)家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環(huán)境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說(shuō)明進(jìn)行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設計,開(kāi)工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說(shuō)明,并進(jìn)行現場(chǎng)交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
4、確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問(wèn)題,負責返工返修,費用自負。
5、遵守有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,做好現場(chǎng)安全保衛工作,處理好施工擾民問(wèn)題及與四鄰的關(guān)系。
6、保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責將垃圾運到指定地點(diǎn)。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監理
本工程實(shí)行工程監理有乙方獨立監理
六、工期
1、乙方應按合同期限完成整個(gè)工程,不得無(wú)故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時(shí)以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價(jià)千分之一的違約金。
2、由于甲方原因導致中途停工,工期順延。且每停工一天,由甲方按工程總造價(jià)的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內容,按新增加工程量順延工期。
七、材料供應
1、本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規廠(chǎng)家的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應現場(chǎng)。如因質(zhì)量問(wèn)題、規格差異或
2、凡由乙方供應的材料、設備,其品牌、規格、單價(jià)、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的.損失由乙方負責。
八、工程變更
1、工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
2、無(wú)故未按期支付工程款的,工期相應順延。
3、若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且無(wú)法調整的,損失由甲方承擔。
九、工程質(zhì)量驗收及保修
1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說(shuō)明、設計變更等內容為依據,以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》(GB50210-20xx)為質(zhì)量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》為室內環(huán)境達標標準。
2、在水、電等隱蔽工程完工后,甲乙方應共同進(jìn)行中間工程驗收。如甲方不按時(shí)參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時(shí)間參加驗收,辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時(shí)參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過(guò)程種甲、乙雙方(第三方監理也參加)確認的質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責返修(返工)并承擔費用,但不再承擔工期。
5、未辦理驗收交付手續,甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6、工程竣工后,乙方負責對所施工項目進(jìn)行保修,保修期為貳年。
十、違約責任
1、甲方未辦理有關(guān)手續,擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管,采暖、給排水主要管線(xiàn),造成的損失和責任由甲方承擔。
2、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準,未辦理有關(guān)手續,乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管,采暖、給排水主要管線(xiàn),造成的損失和責任由乙方承擔。
3、在施工過(guò)程中,甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內容,所引起的質(zhì)量問(wèn)題由甲方承擔責任。
4、若因違反施工規范,安全操作規程,防火法規、環(huán)保規定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5、因一方原因,合同無(wú)法履行和繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止手續,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續,擅自停止履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。(違約金按合同金額的10%支付)
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或申請法院調解。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):
____年____月____日
家庭裝裝修合同10
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬(wàn)元,工期1個(gè)月。孫xx付款后,白xx組織人員進(jìn)駐場(chǎng)地開(kāi)始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時(shí)人員幫忙,這些人員往往素質(zhì)不高,或者沒(méi)有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個(gè)月尚未完工,導致孫xx無(wú)法入住,不得不在外租房居住;同時(shí)由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶(hù)支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現,裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格,存在衛生間門(mén)歪曲,木線(xiàn)有縫隙,玻璃松動(dòng),整體墻面光潔度不夠、不均勻,門(mén)套歪曲不在一個(gè)平面,背面不對稱(chēng)等問(wèn)題。孫xx與白xx數次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見(jiàn),就是推托責任,說(shuō)裝修的問(wèn)題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數次說(shuō)忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問(wèn)題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后,委托建設監理公司對孫xx裝修工程進(jìn)行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價(jià)值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時(shí),調查查明白xx未在工商行政管理部門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執照,不具備經(jīng)營(yíng)資格。一審法院經(jīng)過(guò)審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無(wú)效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個(gè)法律問(wèn)題:一是合同有效性的認定和的責任問(wèn)題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無(wú)效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個(gè)口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)審查,并取得資質(zhì)證書(shū)后,方可在資質(zhì)證書(shū)規定的'范圍內承包工程!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定,凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程?梢(jiàn),本案中白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無(wú)效合同,根據上述法規定,該合同自始就沒(méi)有法律效力。
無(wú)效合同的法律后果有:
(1)返還財產(chǎn):合同被認定無(wú)效后,雙方應將財產(chǎn)關(guān)系回復到前的狀態(tài),已從對方取得財產(chǎn)的一方,應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方,F孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價(jià)值,故此部分工程款無(wú)需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無(wú)效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的,有過(guò)錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無(wú)法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無(wú)效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,白xx作為此無(wú)效合同中有過(guò)錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶(hù)的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶(hù)予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。
家庭裝裝修合同11
甲方(發(fā)包人):
電話(huà):
乙方(承包人):
電話(huà):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱(chēng)工程),達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱(chēng):_9-1501張宅裝修______。
2、工程地點(diǎn):_安寧豐寶佳苑________。
3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式
第二條甲方工作
1、開(kāi)工前5天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
3、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第三條乙方工作
1.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
2.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
4.對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
5.嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
6.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
第四條關(guān)于工期
1.工程期限____________天,開(kāi)工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時(shí)、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時(shí)間浪費;
(4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第五條關(guān)于質(zhì)量和驗收
1.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
2.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續。
3.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
4.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算
1.合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數_________支付階段或時(shí)間_______支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次_________工程驗收后三天,支付余下工程全款約____________元。
2.雙方同意工程的`結算方法為固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為_(kāi)___________元進(jìn)行結算:
3.特別費用的約定:
(1)施工過(guò)程中,施工現場(chǎng)發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
(2)物業(yè)管理機構收取超過(guò)正常的物業(yè)小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.工程驗收合格后,乙方應將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結算,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第七條責任與罰則
1.施工調度、安全管理等事務(wù)由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
3.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
4.未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
5.因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
6.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時(shí)采取措施避免損失擴大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第八條雙方如對合同的執行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無(wú)效的,可提交人民法院訴訟。
第九條組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;。
2.施工圖紙及做法說(shuō)明;
第十條附則
1.本合同一式兩份,雙方個(gè)執一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):____________
__________年____月____日___________年____月___日
家庭裝裝修合同12
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的.所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià):材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,20xx年4月__日至20xx年7月日內無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
年月日
家庭裝裝修合同13
委托方(甲方):__________________
承接方(乙方):__________________
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修、裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)規定,待簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:________________________。
2、工程項目:房屋裝修。
施工面積:118.32平方米。
3、開(kāi)工日期:20___年___月___日。
4、竣工日期:20___年___月___日。
第二條:工程價(jià)款
工程總價(jià)款(捌萬(wàn)陸仟捌佰元整),小寫(xiě)(¥86800元)
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3、凡由甲方自行采購的材料、設備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負擔。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)、保質(zhì)保量,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng),如延期到達,施工順延,并按延誤工期處罰。材料經(jīng)甲方驗收后,由乙方負責保管。由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付合同價(jià)款的'20%作為預付款;當工期進(jìn)度過(guò)半甲方即第二次付合同價(jià)款的20%,剩余60%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔。由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量為題,雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方主動(dòng)盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延遲工期的,均需簽證,甲方需承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程而分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收,雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期,但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1、甲方必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。負責施工現場(chǎng)的按期,嚴防火災、佩證上崗,文明施工,并防止上崗造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必須盡快負責修復或賠償。如因施工原因發(fā)生安全事故導致施工人員傷害的,由乙方自行負責。嚴格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為36個(gè)月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超違約金的,應進(jìn)行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工期進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決,或憑合同和預付款收據向室內裝飾行業(yè)協(xié)會(huì )家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì )投訴,請求解決。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止
2、施工工程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方(業(yè)主):____________
乙方:____________
。ㄉw章)
簽訂日期:20___年______月______日
家庭裝裝修合同14
發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進(jìn)行,結合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng): 。
1.2工程地點(diǎn): 。
1.3工程內容及做法(詳見(jiàn):《工程預算報價(jià)表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天,開(kāi)工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計算)。
1.6合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)詳見(jiàn)《工程預算報價(jià)表》,施工過(guò)程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列方式提供:
)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見(jiàn):裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用在工程價(jià)款內)。
第三條 甲方義務(wù)
3.1 開(kāi)工前______天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。
3.2負責協(xié)調施工所需的水源、電源;
3.3負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
3.4不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),應配合辦理相關(guān)手續;
3.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監督。
3.6應按合同進(jìn)度按時(shí)付款
第四條 乙方義務(wù)
4.1 指派 為房屋設計師和駐地監理,應按甲方要求提供經(jīng)認可后的設計圖并負責本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
4.3嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理規定,嚴格按圖紙或說(shuō)明進(jìn)行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;
4.4保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
由各方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質(zhì)量問(wèn)題或規格差異造成工程損失的,由提供方負責。如質(zhì)量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由提供方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.3 因乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時(shí),甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第二次: ,甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第三次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
8.2 工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字,甲方應在簽字時(shí)向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后,乙方應向甲方開(kāi)具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務(wù)部開(kāi)出并蓋財務(wù)專(zhuān)用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過(guò)程中違反安全操作規范造成人員傷害的',由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.2 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.3 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知對方,并辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
9.4甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關(guān)于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時(shí)間內會(huì )同甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進(jìn)行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
10.3施工過(guò)程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書(shū)面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場(chǎng)驗收,驗收期為兩天。
10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收,并辦理驗收移交手續。第十一條《工程預算報價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著(zhù)友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(業(yè)主)蓋章: 乙方(蓋章):
住所地址: 企業(yè)地址:
工作單位: 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
電話(huà): 電話(huà):
年 月 日
家庭裝裝修合同15
甲方(業(yè) 主):________________________
乙方(承包方):________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規的規定,遵循公平、誠實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況裝飾工程施工地點(diǎn)
施工內容:_____________________________________________
承包方式:_____________________________________________
合同總工期______天,自____年____月____日開(kāi)工至____年____月____日竣工。
合同總價(jià)款(金額大寫(xiě)):_____________________________________________
其中:人工費________元;材料費________元。(見(jiàn)附表一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1 開(kāi)工前,向乙方提供裝飾方案及做法說(shuō)明一份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經(jīng)乙方書(shū)面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協(xié)調鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說(shuō)明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說(shuō)明并進(jìn)行現場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書(shū)面認定。
2.2 乙方指派________(姓名)為乙方駐現場(chǎng)代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
2.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環(huán)保規定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1 因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開(kāi)工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的'其它情況。
1.2 由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價(jià)款支付
開(kāi)工日前三天,甲方支付總價(jià)款的________%,計________元;
工程日期過(guò)半,甲方再支付總價(jià)款的________%,計________元;
驗收合格三日內,甲方支付總價(jià)款的剩余部分,計__________元。
五、材料供應
1、甲方供應材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見(jiàn)附表二) .甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場(chǎng)____日內,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價(jià)款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表,(見(jiàn)附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見(jiàn)附表四)后方可進(jìn)行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
【家庭裝裝修合同】相關(guān)文章:
家庭裝修合同06-13
家庭裝修合同06-10
家庭裝修合同經(jīng)典09-06
家庭裝修合同12-07
家庭裝修的合同模板06-10
家庭裝修合同協(xié)議06-12
北京家庭裝修合同06-12
家庭裝修的標準合同06-12
家庭裝修合同模板06-11
關(guān)于家庭裝修的合同06-12