商品房裝修合同(通用15篇)
隨著(zhù)人們法律意識的建立,我們用到合同的地方越來(lái)越多,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?以下是小編收集整理的商品房裝修合同,希望對大家有所幫助。
商品房裝修合同1
發(fā)包方:法定代表人:承包方:法定代表人:風(fēng)險提示:發(fā)包人的相對義務(wù)
根據法律規定發(fā)包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
一、工程地點(diǎn):
二、工程裝飾裝修面積:
三、工程范圍:
1、承包范圍:室內各廳房的天、地、墻裝潢、門(mén)及門(mén)鎖等;約定的由乙方設計的室內各種柜、臺面、潔具、燈具等。
2、非承包范圍:
2-1、電器類(lèi):全場(chǎng)空調、電視、電腦、音箱、點(diǎn)歌系統、控制面板、頻閃、花燈、臺燈、落地燈;
2-2、家具類(lèi):沙發(fā)、軟包凳、茶幾等可移動(dòng)家具類(lèi);2-
3、裝飾類(lèi):全場(chǎng)裝飾畫(huà)、油畫(huà)、裝飾物、花草、紗幔、窗簾、擺件臺、裝飾柜、珠簾、雕像、字牌、臺牌、門(mén)牌、指示牌、消防指示牌等;2-
4、弱電系統類(lèi):全場(chǎng)呼叫系統、錄像監控系統、程控電話(huà)系統、網(wǎng)絡(luò )系統等;2-
5、現代消防系統及普消設施、清風(fēng)系統、強排煙系統等;2-
6、強弱電布線(xiàn)類(lèi):主電源布線(xiàn)、中央空調電源布線(xiàn)、強排煙布線(xiàn)、清風(fēng)布線(xiàn)、呼叫系統、監控系統、程控電話(huà)系統、閉路電視系統、網(wǎng)絡(luò )系統布線(xiàn);2-
7、廚房設備設施及煙道;2-
8、用品類(lèi):酒店用品及設施設備、酒具果盤(pán)、煙缸等;2-
9、所有行政職能部門(mén)的報建、報檢及費用;2-
10、施工期間的用水、用電及費用;2-1
1、其它約定項目:如防盜門(mén)、卷簾門(mén)、防護欄、防火門(mén)、電梯。
四、承包方式:乙方包工、包料。
五、工程期限及保修期:風(fēng)險提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規定
當因實(shí)際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書(shū)中載明;因發(fā)包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
1、開(kāi)工日期________年____月____日?⒐と掌赺_______年____月____日?側諝v工期天數________天。
2、甲方要求乙方提前竣工的,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的費用,同時(shí)每提前一天支付乙方趕工費_______元。
六、工程款和報價(jià)單工程價(jià)款:本合同工程造價(jià)為_(kāi)________元。
第二條工程監理若本工程實(shí)行工程監理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條雙方指派人員
1、甲方指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督,辦理驗收、變更、登記手續和甲方授權的其他事宜。
2、乙方指派_____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,在乙方授權范圍內處理本工程相關(guān)事宜。
3、任何乙方更換指派代表,應當以書(shū)面方式通知對方。
第四條甲方工作
1、開(kāi)工____日前,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說(shuō)明份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、開(kāi)工____日前,要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件騰空房間,清除影響施工的障礙物,以不影響施工為原則。對只能部分騰空房屋所滯留的家具、陳_等采取保護措施。
3、向乙方提供施工期間的水、電、氣及電訊設備,說(shuō)明注意事項并承擔相應費用。
4、辦理施工所涉及的消防、環(huán)保、建委、稅收等各種申請、批準等手續,并承擔相關(guān)費用及稅費。
5、遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項規章制定,負責處理因施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及鄰里關(guān)系。
6、負責保護好周?chē)慕ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
7、不得有下列行為:
隨意改動(dòng)房屋主體和承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續。
在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴大原有門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體。
在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
第五條工程變更
1、在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,并應賠償乙方損失。
第六條材料供應風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設備的義務(wù)與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關(guān)標準要求時(shí),承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關(guān)標準要求的材料、工程設備運出施工現場(chǎng),并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和延誤的工期,由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、按照合同附表,由甲方提供的材料設備,應為符合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進(jìn)度計劃及時(shí)供應到現場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀(guān)進(jìn)行共同驗收合格后使用。
2、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
3、材料驗收合格的標準:
4、材料驗收質(zhì)量異議:如一方對對方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實(shí)不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
第七條工期延誤對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
第八條質(zhì)量標準風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和延誤的工期。
1、本工程執行的質(zhì)量標準:施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾公共場(chǎng)合施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》等國家制定的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
2、在竣工驗收時(shí)雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí),應當申請由相關(guān)行政主管部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)機構予以認定;認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
第九條工程驗收及質(zhì)量保修期
1、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分:
隱蔽工程和中間驗收:應由甲、乙雙方及時(shí)辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時(shí)間到現場(chǎng)視為驗收合格。
竣工驗收:工程全部結束后,乙方應書(shū)面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后____日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如甲方因故不能驗收,應在收到驗收通知后當日內以書(shū)面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效。甲方另定的驗收時(shí)間不得超過(guò)竣工后7個(gè)工作日,否則視為承認工程產(chǎn)品竣工驗收合格。
2、雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。
3、雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住或經(jīng)營(yíng)使用,如甲方擅自使用視同驗收合格,甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取,否則由此而造成的損失由甲方承擔。
第十條工程款支付方式
1、合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關(guān)資料送交甲方,甲方在收到資料三天內審核完畢,如無(wú)異議視為同意并支付工程尾款。甲方應在審核完畢____日內付清合同約定的款項,否則乙方有權采取措施以甲方財產(chǎn)抵扣相應工程款。
在工程價(jià)格中對應繳納的稅費,甲方從合同總價(jià)款中已扣除,由乙方委托甲方繳納稅費,乙方不再承擔任何稅費,由此產(chǎn)生的稅費以及相關(guān)責任由甲方承擔。
第十一條違約責任風(fēng)險提示:明確違約責任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔的責任,來(lái)督促各方真正履行應承擔的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據可依。
1、一方當事人未按約定履行合同義務(wù)或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、甲方責任
因甲方原因造成乙方不能進(jìn)場(chǎng)施工,乙方有權單方解除合同。甲方應在收到乙方解除合同通知書(shū)之日起____日內,做出答復,并承擔經(jīng)濟損失。
因甲方未按規定的時(shí)間、要求提供材料、設備及安裝,造成延期開(kāi)工或中途停工,甲方應賠償乙方停窩工損失。按照每日_____元計算。
由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規格差異、安裝差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量或造成損失,其返工費用由甲方承擔。
甲方未按合同約定期限支付每期工程款,每延誤____日,應當向乙方支付遲延部分工程款的違約金。若因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失,由甲方承擔責任。
工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問(wèn)題或損壞,由甲方承擔責任。
第十二條爭議解決方式本合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,按以下第_____種方式解決爭議。
1、提交_____仲裁委員會(huì )仲裁。
2、向原告方住所地人民法院提起訴訟。
第十三條其他
1、本合同和補充合同具有同等法律效力。
2、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著(zhù)公平原則協(xié)商解決。
3、本合同一式_______份,雙方各執______份。甲方:法定代表人:________年____月____日乙方:法定代表人:________年____月____日
商品房裝修合同2
甲方:
乙方:
身份證號碼:
依據我國《合同法》及國家和當地政府的相關(guān)規定雙方協(xié)商致,簽訂本合同,望雙方共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn):
2、房屋規格:室廚
3、委托方式:
4、開(kāi)工日期:
5、竣工日期:
6、竣工總價(jià):__元,金額大寫(xiě)元。
第二條付款方式
1、水、電工程完工并隱蔽工程驗收合格后,甲方付給乙方
2、泥、木工程完工并驗收合格后,甲方付乙方元整,即人民幣(大寫(xiě))元整。
3、油漆完工后,甲方付乙方元整。
4、工程竣工驗收合格,甲方付給乙方尾款寫(xiě))元整。
第三條施工內容
乙方負責內容如下:
1、拆墻
2、水電材料及人工(武漢二廠(chǎng)電線(xiàn)、金牛水管)
3、水泥、沙、瓷磚35元/㎡
4、板材及人工福漢鷹冠
5、油漆材料及人工乳膠漆:多樂(lè )士(立邦)
6、衣柜梭門(mén)170元/㎡
7、地板60元/㎡
8、烤漆門(mén)850元/樘
9、廚衛吊頂85元/㎡
10、飄窗石、過(guò)門(mén)石160元/m
11、開(kāi)關(guān)插座項:600元
12、潔具項:20__元
13、燈具20__元
14、廚柜900元/m
15、電視背景墻紙200元/卷
16、五金600元
第四條保修
負責范圍:凡屬乙方施工質(zhì)量或乙方保管不力造成合同工程范圍的損壞脫落、丟失、開(kāi)裂等,由乙方自己承擔,尾款押三個(gè)月結付。
第五條附則
1、本合同壹式貳份,雙方各執壹份。
2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,履行完成后自動(dòng)終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
商品房裝修合同3
委托方(甲方)
承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):____區____街____單元____室。
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛。
三、工程項目:
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià):材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,XX年4月__日至XX年7月日內無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
簽訂日期:
商品房裝修合同4
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_____________
身份證:______________________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_____________
身份證:______________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守、
一、工程地點(diǎn)
_______區_______街_______單元_______室
二、形式結構
_______層式_______室_______廳_______廚_______衛
三、工程項目
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80—80瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛生間墻面25—40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30—30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30—30瓷磚,要求平整、
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定、
四、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工、
五、質(zhì)量標準
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可、工程竣工驗收合格后,3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修、
六、工程造價(jià)
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣、
七、付款方式
為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,—年4月__日至—年7月日內無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方、工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執_____份,具有相同效應、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、
甲方:(簽字)_________________
乙方:(簽字)_________________
聯(lián)系電話(huà):_________________
聯(lián)系電話(huà):_________________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
商品房裝修合同5
房屋租賃合同
出租方(以下稱(chēng)甲方):承租方(以下稱(chēng)乙方):
根據《中華人民共和國合同法 》及國家相關(guān)法律、法規,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 房屋基本狀況
1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建筑面積 平方米,房屋使用面積平方米。該房屋屬于多層住宅,鋼筋混凝土結構,裝修完整,墻面清潔,家具、家電完好,水、電、氣均已開(kāi)通。
2. 出租屋內包含家具、家電價(jià)值等詳見(jiàn)《租賃合同之附件》。
第二條 租賃期限
租賃期共 (個(gè)月),甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用,至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋,由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔:
1. 擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯(lián)營(yíng)、入股; 2. 利用承租房進(jìn)行非法活動(dòng)的,損害公共利益的; 3. 拖欠租金累計達30天的,賠償違約金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品;
5. 出租期間,因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶(hù)發(fā)生糾紛。 租賃合同如因期滿(mǎn)而終止時(shí),如乙方到期確實(shí)無(wú)法找到房屋,甲方應當酌情延長(cháng)租賃期限。如乙方逾期不搬遷,甲方有權向人民法院起訴和申請執行,甲方因此所受損失由乙方負責賠償。
合同期滿(mǎn)后,如甲方仍繼續出租房屋,乙方享有優(yōu)先權。
第三條 租金和租金交納方式
1. 甲乙雙方議定月租金元,押金元,付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應支付押金和三個(gè)月租金。
2. 乙方每月 日前繳納下月租金,乙方可以現金形式或轉賬方式支付租金。 3. 乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無(wú)故拖欠租金,甲方有權向乙方每天按實(shí)欠租金1%加收滯納金。
第四條 各項費用的繳納
1. 出租期間,水、電、氣、有線(xiàn)以及物管費(包含衛生費,污水費,垃圾費,公攤費)由乙方及時(shí)繳納。因乙方不按時(shí)交納上述費用而產(chǎn)生的滯納金和所造成的一切后果由乙方承擔。
2. 使用該房屋進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話(huà)、寬帶等設備的費用)。
第五條 租賃期間房屋修繕
1. 甲方將房屋交給乙方后,乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構,要保持房屋墻面、窗戶(hù)、玻璃、地面、所有設施及家電、家具的完好,如有人為損壞乙方照價(jià)賠償。
2. 修繕?lè )课菔羌追降牧x務(wù)。甲方對房屋及其設備應每隔半年認真檢查、修繕一次,以保障乙方居住安全和正常使用,人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質(zhì)量或房屋的內部設施損毀,則維修費由乙方負責。
3. 甲方維修房屋時(shí),乙方應積極協(xié)助配合。
第六條 出租方與承租方的變更
1. 如果甲方將房產(chǎn)所有權轉移給第三方時(shí),合同對新的房產(chǎn)所有者繼續有效。 2. 甲方出賣(mài)房屋,須在3個(gè)月前通知乙方。在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買(mǎi)權。 3. 乙方需要與第三人互換住房時(shí),應事先征得甲方同意;甲方應當支持乙方的合理要求。
第七條 違約責任
1. 甲方未按時(shí)交付出租房屋供乙方使用的,負責償付違約金元。 2. 甲方未按時(shí)(或未按要求)修繕出租房屋的,負責償付違約金 元;
如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的,負責賠償損失。
3. 乙方逾期交付租金的,除仍應及時(shí)如數補交外,應支付違約金 元。 4. 乙方違反合同,擅自將承租房屋轉給他人使用的,應支付違約金 元;如因此造成承租房屋毀壞的,還應負責賠償。
第八條 免責條件
1. 房屋如因不可抗拒的原因導致?lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。
2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。
因上述原因而終止合同的,租金按實(shí)際使用時(shí)間計算,多退少補。 第九條 爭議的解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可以向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項
本合同如有未盡事宜,一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規定,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方簽署:乙方簽署: 代表人: 身份證號: 聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà): 開(kāi)戶(hù)銀行:
銀行帳號:簽訂日期: 年 月 日
租賃合同之附件一
房屋交接書(shū)
商品房裝修合同6
甲方:
乙方:
一、工程項目:
1、三個(gè)臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強化地板。用大理石鋪好門(mén)坎石。窗戶(hù)及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。
2、客廳鋪好磁磚、腳線(xiàn)(暗裝);客廳陽(yáng)臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,墻體鋪磁磚到頂,門(mén)框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門(mén)坎石。
3、過(guò)道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。
4、兩個(gè)衛生間、廚房及陽(yáng)臺放洗衣機處做好防水,鋪磁磚到頂,地面鋪磁磚,打一廚房操作臺。廚房陽(yáng)臺邊用水泥磚先補齊,再用磁磚匡邊。廚房門(mén)留80厘米內空外用水泥磚填補并用磁磚包門(mén)邊(磨圓邊)。
5、所有未說(shuō)到的門(mén)框(臥室除外)、窗戶(hù)均用磁磚匡邊,鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,陽(yáng)角邊為碰角。
6、未盡細節之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,其它材料乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質(zhì)量標準:
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
________年________月________日至________年________月________日,如不能按期完成,超出5天后每天將處罰金100圓。
五、工程造價(jià):
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問(wèn)題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:
乙方:
簽字(蓋章):
簽字(蓋章):
________________年________月________日
________年________月________日
商品房裝修合同7
委托方(甲方):______________
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):
二、形式結構:
三、工程工期:
四、承包方式:
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(甲方提供裝飾裝修材料明細表。乙方提供裝飾裝修材料明細表)
五、工程項目:
1、乙方負責5個(gè)房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,兩個(gè)衛生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨。瓷磚由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方負責電路水路改造:
3、乙方負責集成吊頂:廚房,兩個(gè)衛生間
4、包三個(gè)水管
5、乙方負責客廳頂部打石膏條,客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方負責。
7、乙方負責安裝衛生間門(mén)兩扇、燈、潔具,材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負責清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,商量確定。
10。其它未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
六、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進(jìn)度計劃及時(shí)供應到現場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀(guān)進(jìn)行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、質(zhì)量、計量標準及數量相符。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
七、質(zhì)量標準
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修。
八、工程造價(jià)
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開(kāi)工二至五日,甲方支付相當于總價(jià)款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價(jià)款40%(6240)的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價(jià)款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),如果裝修出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方應該免費為甲方排查,否則,退還受損金額!
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:________________ 乙方:________________
簽字(蓋章):________________ 簽字(蓋章):________________
聯(lián)系電話(huà):________________ 聯(lián)系電話(huà):________________
________年____月____日________年____月____日
商品房裝修合同8
出租人:
證件類(lèi)型及編號:
承租人:
證件類(lèi)型及編號:
依據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,就房屋租賃的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
風(fēng)險提示:確定出租人對房屋具有所有權或者處分權
實(shí)踐中,有的出租人對房屋并不具備所有權或者處分權,導致租客入住以后被真正的房主驅逐,而這時(shí)所謂的出租人往往已不見(jiàn)蹤影。所以:
1、若出租人是房東,請檢查房產(chǎn)證上的戶(hù)名或查看購房合同。
2、若出租人是二房東,則需要有房東的授權委托書(shū)原件。
3、若出租人是租客,則需要房東同意轉租的書(shū)面證明文件原件,并在合同中約定如產(chǎn)權人同意轉租的書(shū)面證明文件不真實(shí)時(shí),轉租人應承擔何種責任。
第一條房屋基本情況
房屋坐落于北京市______區________________________街道辦事處_____________________,建筑面積____________平方米。
房屋權屬狀況:甲方持有,房屋所有權證書(shū)編號:________________________或房屋來(lái)源證明名稱(chēng):________________________,房屋所有權人姓名或名稱(chēng):________________________,房屋已設定了抵押。
第二條房屋租賃情況及登記備案
租賃用途:________________________;如租賃用途為居住的,居住人數為:________________________,最多不超過(guò)______人。
如租賃用途為居住的,甲方應自與乙方訂立本合同之日起7日內,到房屋所在地的社區來(lái)京人員和出租房屋服務(wù)站辦理房屋出租登記手續。對多人居住的,乙方應將居住人員情況告知甲方,甲方應建立居住人員登記簿,并按規定報送服務(wù)站。本合同變更或者終止的,甲方應自合同變更或者終止之日起5日內,到房屋所在地的社區來(lái)京人員和出租房屋服務(wù)站辦理登記變更、注銷(xiāo)手續。在本合同有效期內,居住人員發(fā)生變更的,乙方應當自變更之日起2日內告知服務(wù)站,辦理變更登記手續。
居住人員中有外地來(lái)京人員的,甲方應提供相關(guān)證明,督促和協(xié)助乙方到當地公安派出所辦理暫住證;居住人員中有境外人員的,應自訂立本合同之時(shí)起24小時(shí)內到當地公安派出所辦理住宿登記手續。
租賃用途為非居住的,甲方應自訂立房屋租賃合同之日起30日內,到房屋所在地的房屋行政管理部門(mén)辦理房屋租賃合同備案手續。
第三條租賃期限
風(fēng)險提示:明確約定承租期限、續租優(yōu)先權
由于承租人不希望頻繁搬家,而出租人也不希望在短時(shí)間內又要尋找新的房客,雙方都需要有一段比較穩定的時(shí)間,所以需要在合同中約定一個(gè)期限。在這個(gè)期限內,如果沒(méi)有特殊情況,出租人不得收回住房,承租人也不得放棄這一住房而租賃別的住房。期限到了之后,承租人將住房退還給出租人。如果承租人要繼續租賃這套住房,則要提前通知出租人。經(jīng)協(xié)商,出租人同意后,承租人可繼續租賃這套住房。
注意,法律規定租期最長(cháng)不得超過(guò)20年,超過(guò)部分無(wú)效。
房屋租賃期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,共計_______年_______個(gè)月。甲方應于_______年_______月_______日前將房屋按約定條件交付給乙方!斗课萁桓钋鍐巍方(jīng)甲乙雙方交驗簽字蓋章并移交房門(mén)鑰匙及后視為交付完成。
租賃期滿(mǎn)或合同解除后,甲方有權收回房屋,乙方應按照原狀返還房屋及其附屬物品、設備設施。甲乙雙方應對房屋和附屬物品、設備設施及水電使用等情況進(jìn)行驗收,結清各自應當承擔的費用。
乙方繼續承租的,應提前_______日向甲方提出續租要求,協(xié)商一致后雙方重新簽訂房屋租賃合同。
第四條租金及押金
風(fēng)險提示:明確各項金額及支付方式
租金、押金的金額及支付方式等需明確約定,否則極易產(chǎn)生爭議甚至訴訟糾紛。
另外,建議采用銀行轉賬方式來(lái)支付租金及押金,可直接在合同中指明具體銀行賬號。如果采用現金支付方式,應尤其注意保管好有效的收款憑證。
租金標準及支付方式:_______元/,租金總計:人民幣_______元整。
支付方式:_______,押_______付_______,各期租金支付日期:______________,______________,_______________________。
押金:_______人民幣______________元整租賃期滿(mǎn)或合同解除后,房屋租賃押金除抵扣應由乙方承擔的費用、租金,以及乙方應當承擔的違約賠償責任外,剩余部分應如數返還給乙方。
第五條其他相關(guān)費用的承擔方式
租賃期內的下列費用中,______________由甲方承擔,______________由乙方承擔:水費電費電話(huà)費電視收視費供暖費燃氣費物業(yè)管理費房屋租賃稅費衛生費上網(wǎng)費車(chē)位費室內設施維修費___________費用。
本合同中未列明的與房屋有關(guān)的其他費用均由甲方承擔。如乙方墊付了應由甲方支付的費用,甲方應根據乙方出示的相關(guān)繳費憑據向乙方返還相應費用。
第六條房屋維護及維修
甲方應保證房屋的建筑結構和設備設施符合建筑、消防、治安、衛生等方面的安全條件,不得危及人身安全;承租人保證遵守國家、北京市的法律法規規定以及房屋所在小區的物業(yè)管理規約。
租賃期內,甲乙雙方應共同保障房屋及其附屬物品、設備設施處于適用和安全的狀態(tài):
1、對于房屋及其附屬物品、設備設施因自然屬性或合理使用而導致的損耗,乙方應及時(shí)通知甲方修復。甲方應在接到乙方通知后的_______日內進(jìn)行維修。逾期不維修的,乙方可代為維修,費用由甲方承擔。因維修房屋影響乙方使用的,應相應減少租金或延長(cháng)租賃期限。
2、因乙方保管不當或不合理使用,致使房屋及其附屬物品、設備設施發(fā)生損壞或故障的,乙方應負責維修或承擔賠償責任。
第七條轉租
風(fēng)險提示:明確轉租程序
有的承租人租房的目的并不是自住,而是想通過(guò)轉租取得租金收入。由于這種轉租行為影響到出租人的利益,所以雙方應該在合同中對轉租加以明確規定。如果允許轉租,雙方可以協(xié)商確定一個(gè)分享轉租收入的比例,還應明確轉租的程序,以免因轉租事項產(chǎn)生分歧,建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師;如果不允許轉租,而承租人擅自轉租,出租人則有權終止租賃合同。
除甲乙雙方另有約定以外,乙方需事先征得甲方書(shū)面同意,方可在租賃期內將房屋部分或全部轉租給他人,并就受轉租人的行為向甲方承擔責任。
第八條合同解除
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同。
商品房裝修合同9
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:
聯(lián)絡(luò )方式:
家庭住址:
第一條 工程概況
1.裝潢施工地點(diǎn):
2.住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門(mén)窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過(guò)程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場(chǎng))。
5.總價(jià)款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(xiě)(人民幣______整。以上總價(jià)款根據乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日開(kāi)工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,對工期的延長(cháng)達成一致意見(jiàn),則按達成的統一意見(jiàn)執行。
第二條 關(guān)于乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡(luò )甲方,提供材料需求,現場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過(guò)程中,產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類(lèi)應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過(guò)程中,需保證全程在現場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無(wú)條件更換。
第三條 關(guān)于材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責采購供應的`材料,應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進(jìn)行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書(shū)面向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過(guò)大而導致的材料重新購買(mǎi)或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協(xié)議規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠(chǎng)家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶(hù),櫥柜防火門(mén),臺面等),甲方應事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并書(shū)面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收,須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
8.工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修,并承擔相應材料費用。
第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第六條 其它事項
1、甲方應在開(kāi)工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
第七條 違約責任
由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
第八條 糾紛處理方式
雙方如對合同執行發(fā)生爭議,應通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效的,可以提交人民法院訴訟。
第九條 合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
第十條 本合同一式 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。 合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 電話(huà):
乙方(簽章): 電 話(huà):
簽訂地點(diǎn):
簽訂日期: 年 月 日
商品房裝修合同10
委托方(甲方): 身份證號:
承接方(乙方): 身份證號:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行商品房裝修。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址: 。
2. 居室規格:房型三房?jì)蓮d一廚兩衛兩陽(yáng)臺,套內面積約78平方米。
3. 施工內容、要求及工期:詳見(jiàn)本合同經(jīng)雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價(jià)格”。
4. 工程內容:詳見(jiàn)附件“工程內容、要求及價(jià)格”。
第二條:工程價(jià)款、結算要求及付款方式
1、工程相關(guān)價(jià)款(金額大寫(xiě))詳見(jiàn)附件“工程內容、要求及價(jià)格”。
2、結算要求:對于所列項目,如計價(jià)方式為全包價(jià),則按全包價(jià)結算;如計價(jià)方式為按實(shí)際施工量計算,則結算工程價(jià)格不得超出概算價(jià)的5%,超出部分由乙方無(wú)條件承擔。如附件“工程內容、要求及價(jià)格”有其他約定,從其約定。
3、付款方式:按照以下第種方式付款(默認為第(1)種):
乙方該項目工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒(méi)有做的項目要從中扣除)。
4、工程經(jīng)甲方驗收合格但未結清乙方工程價(jià)款時(shí),乙方有權不交付甲方使用。
第三條:質(zhì)量要求
1. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規定執行。
2. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工,做到文明施工,在施工過(guò)程中,如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等),均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業(yè)管理處的裝修押金不能取回,由乙方償還甲方押金款。
第四條:材料供應及施工
1、除“工程內容、要求及價(jià)格”中另有約定外,本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進(jìn)行勘察測量,向甲方提供工程所有的全部物料清單,供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方,乙方在一周內正式進(jìn)場(chǎng)施工,工期從乙方正式進(jìn)場(chǎng)施工之日算起。
2、如施工過(guò)程中需甲方補充相關(guān)物料,也應及時(shí)告知甲方,由甲方自行采購。甲方采購的時(shí)間不計入施工期。如甲方委托乙方采購,乙方需明碼標價(jià)且取得甲方確認,除另有約定外,乙方采購的時(shí)間計入施工期。如乙方未經(jīng)甲方確認便采購相關(guān)物料,費用由乙方無(wú)條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求或施工要求,應禁止使用;如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,對于施工現場(chǎng)的物料,乙方有保管義務(wù),由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
4、施工過(guò)程中如存在與“工程內容、要求及價(jià)格”不一致的地方(包括但不限于涉及價(jià)格、數量和面積的改變,增加項目等等),均需要甲方確認并簽字。
5、如乙方將工程部分內容發(fā)包給第三方,需取得甲方同意且不得增加費用。發(fā)包后,乙方對工程被發(fā)包部分的質(zhì)量負全責,承擔相關(guān)的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充協(xié)議。
第五條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,在無(wú)法取得甲方諒解的情況下,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無(wú)條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第六條:其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關(guān)圖紙,并和乙方進(jìn)行現場(chǎng)磋商和確認。
(2)按乙方要求采購和提供相關(guān)物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(2)負責施工現場(chǎng)的安全,嚴防火災、安排相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施,嚴防安全事故,對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關(guān)裝修部分的質(zhì)保服務(wù),由于乙方原因造成的維修應免費進(jìn)行。
第七條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第八條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過(guò)協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條:合同的生效、變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款的10%交付違約金和相關(guān)補償,并辦理終止合同手續。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業(yè)主): 乙方:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
簽約日期: 簽約日期:
商品房裝修合同11
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià):材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,____年4月__日至____年7月日內無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯(lián)系電話(huà) : 聯(lián)系電話(huà):
_______年____月____日_______年____月____日
商品房裝修合同12
建設單位(甲方):___________________
設計單位(乙方):中山市西區xx裝飾
甲方有一套位于__________________的商品房,現委托乙方對該商品房進(jìn)行室內裝修設計。
一、設計名稱(chēng):室內裝飾設計。
二、施工地點(diǎn):______________________________
三、設計內容:
1、設計房間內裝飾方案(包括提供3張效果圖);
2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算;
3、制作房間內裝飾施工圖;
4、按需要提供施工現場(chǎng)修改及調整圖紙;
四、設計造價(jià)費:按業(yè)主提供的圖紙按實(shí)際的建筑面積計算_____________平方,設計費________________平方/元,合計人民幣約:______________元; 大寫(xiě): ________________元正(設計費不含稅金;)
五、付款方式:甲方確認合同后應付設計費50% ___________元;確認效果圖后應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒(méi)有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。
六、設計期限:從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素,設計順延。
七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的設計費用自動(dòng)轉入施工費用,不再收取設計費。
甲方:______________________ 乙方:中山市西區xx裝飾工程部
簽約代表: 簽約代表:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
商品房裝修合同13
出賣(mài)方:
身份證編號:地址:聯(lián)系電話(huà):
出賣(mài)方共有人:
身份證編號:地址:聯(lián)系電話(huà):
委托代理人:
身份證編號:地址:
買(mǎi)受方:
身份證編號:地址:聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理辦法》、《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙主經(jīng)友好協(xié)商,本著(zhù)公平公正、誠實(shí)守信的原則,就該下列房屋買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)事項,達成協(xié)議如下:
一、房屋基本情況:
房屋座落:_____________________,樓盤(pán)名:___,___幢___單元___室,產(chǎn)權:個(gè)人所有房產(chǎn),房層建筑面積:___平方米,房屋總層數:___層,所屬樓層:___層,用途:___,房權證監號:字第號,裝修狀況:_____________。
二、甲方出售此房屋,首先,具有〈〈房屋所有權證〉〉的上市交易權和相關(guān)的合法手續,否則承擔一切法律責任,并且承諾保證此房屋已經(jīng)征得該項房屋所有人的同意,且該房屋權屬清楚合法。甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項、租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
三、房?jì)r(jià)款:
甲、乙雙方自愿協(xié)商該房屋的成交總價(jià)為¥:___元。
四、付款方式及交易方式:
1、乙方向甲方支付¥___元整),作為購房定金,進(jìn)入交易程序后即轉為購房款。
2、本協(xié)議簽定后,甲、乙雙方自愿商定以銀行按揭方式購買(mǎi)并支付本協(xié)第三條規定之購房款。
交易流程和付款步驟:
、匐p方協(xié)商達成一致后,簽房屋買(mǎi)賣(mài)合同,交¥:___元,作為定金,以后自動(dòng)轉為房屋首付款,并到廉江市房管所去查實(shí)房屋產(chǎn)權證。
、谫I(mǎi)賣(mài)雙方把相關(guān)資料交給銀行,去辦理相關(guān)的資料。到銀行審查通過(guò)后,甲乙雙方再到廉江市房管所去辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)。如果銀行放款不夠,乙方以現金的形式補夠。
、廴揭黄鸬搅蟹抗芩マk理過(guò)戶(hù)手續。在房管所把稅和費的票據打印后,到過(guò)戶(hù)中心把甲方產(chǎn)權證、身份證、結婚證、戶(hù)口資料通過(guò)后,并開(kāi)收據證明為準。由于甲方房款沒(méi)有收到,乙方要打一個(gè)欠條并以簽名畫(huà)押為據,領(lǐng)新產(chǎn)權證的收件單由甲方拿到___個(gè)工作日后,買(mǎi)賣(mài)雙方、中介一起去領(lǐng)新房屋產(chǎn)權證并一起把房屋產(chǎn)權證交給銀行放款,此時(shí)乙方的欠條應交給乙方。中介人作為見(jiàn)證人。甲方未到的房款,銀行會(huì )轉入甲方在銀行開(kāi)的銀行賬號上。
3.在本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方于年月《房屋所有權證》權屬登記交易手續,逾期責任自己承擔。
4.甲、乙雙方應無(wú)條件提供辦理此《房屋所有證》交易手續規定的所有證件和文件資料,甲方代理人負責幫助辦理此《房屋所有證》交易手續,甲、乙雙方應積極予以配合。因甲、乙雙方原因不能在規定期限內辦理此《房屋所有權證》權屬登記交易,中介方不承擔責任。
5.房屋交割方式:
待甲方收到此購房總款后將該房屋交付于乙方,并保證室內原有設施齊全完整無(wú)損,此購房交割后的一切費用由乙方承擔,此購房的水、電、氣等基礎設施的用戶(hù)卡姓名變更。甲方協(xié)助乙方辦理,至此協(xié)議圓滿(mǎn)結束。
6.居間付款方式:
買(mǎi)房付給中介方的服務(wù)費是房屋總成交價(jià)的___%,即___元,在買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂合同時(shí)各付___%,即¥:___元。
五.違約責任:
1.甲方違約:自本協(xié)議簽字生效后,除不可抗拒自然因素外,甲方任何一種違反本購房協(xié)議書(shū)的行為都視為甲方違約。甲方應承擔辦理產(chǎn)權交易中所發(fā)生的一切費用并向乙方支付違約金人民幣¥:___元。
2.乙方違約:自本協(xié)議簽字生效后,除不可抗拒自然因素外,乙方任何一種違反本購房協(xié)議書(shū)的行為都視為乙方違約。乙方并向甲方支付違約金人民幣¥:元。
3.自本協(xié)議簽字生效后,除不可抗拒自然因素外,任何一種違反本購房協(xié)議書(shū)的行為都視為違約。違約方賠中介方服務(wù)費。
六.其他約定:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
2.因不可抗拒的自然因素使本協(xié)議無(wú)法履行,并給甲、乙雙方造成的一切損失均由甲、乙雙方自理。
3在銀行放款前,甲方要把此房交房以前的物管費、水電氣等費用交清,并出具所交清單。
4.上述房屋以乙方勘察為準,一經(jīng)交割,甲方不再承擔任何維修。
七.本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決
八.本協(xié)議未盡事項,可由雙方協(xié)商解決或簽定《補充協(xié)議》。
九.在整個(gè)房屋交易過(guò)程中,若遇國家的大政方針的變化,以現行政策為準。
十.慎重聲明,為了保障個(gè)人的利益和客戶(hù)的權利以及義務(wù),必須簽字畫(huà)押,否則不承擔任何法律責任。
十一.本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執一份,另甲方委托人執一份,本協(xié)議簽字畫(huà)押即生效,具有同等法律效力。
甲方:乙方:中介方:
委托代理人:
簽定時(shí)間:
商品房裝修合同14
上訴人(原審被告):XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司
地址:XX市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人:
被上訴人(原審原告): Z女士
地址:XX市XX區XX街
原審被告:XXA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
地址:XX市XX區XX東路XX號
法定代表人:
上訴請求:
1、撤銷(xiāo)原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人XXV置業(yè)顧問(wèn)有限公司、XXA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢(xún)合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實(shí)與理由如下:
一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項下的裝修咨詢(xún)義務(wù),原審認定事實(shí)不清。
首先,上訴人委托合同項下義務(wù)為提供裝修咨詢(xún)服務(wù),而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶(hù)型及各個(gè)類(lèi)型的潛在客戶(hù)群,分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說(shuō),上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢(xún)義務(wù)。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書(shū)、拒絕簽署正式的商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢(xún)義務(wù)。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢(xún)服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認定,系屬認定事實(shí)不清。
二、委托購房及裝修咨詢(xún)合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯誤,并導致了錯誤判決。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢(xún)服務(wù)義務(wù),那么,根據合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實(shí)上,許華也付清了相應的裝修咨詢(xún)報酬。因此,委托購房及裝修咨詢(xún)合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,客觀(guān)上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀(guān)原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢(xún)事項的委托關(guān)系的情況下,逕行根據,合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。
總之,上訴人認為,原審認定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢(xún)合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實(shí)與法律依據,無(wú)需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
XX市中級人民法院
上訴人:XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司
。ㄉw章)
日期:20 年 月 日
商品房裝修合同15
出售方:(甲方)
地址:電話(huà):
購買(mǎi)方:(乙方)
姓名:性別:出生:年月日
國籍:身份證號碼:
地址:電話(huà):
本合同依據中華人民共和國法律、《深圳土地管理條例》和《深圳商品房產(chǎn)管理規定》制定。
第一條甲方經(jīng)市府國土局批準,取得位于深圳市用地面積平方米的土地使用權。
地塊編號:使用年期年,自年月日起至年月日止。甲方在上述土地興建樓宇,系定名為,由甲方預售。
第二條乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第幢號(第層)。建筑面積平方米,土地面積/平方米、(其中:基底分攤平方米、公用分攤平方米、其他平方米)。
第三條甲方定于年月日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過(guò)天:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決;
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑深圳市有關(guān)主管部門(mén)的證明文件為依據,方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價(jià)為:?jiǎn)蝺r(jià)元/平方米,總金額幣千百十萬(wàn)千百十元整(小寫(xiě)萬(wàn)X)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:
帳戶(hù)名稱(chēng):帳號:
分期(一次)付款(見(jiàn)附表一)。
第五條乙方如未按本合同第四條規定的時(shí)間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條甲方如未按本合同第三條規定的日期交付給乙方使用,應按合同規定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條甲方出售的樓宇須經(jīng)深圳市建筑質(zhì)量檢驗部門(mén)驗審合格、并負責保修半年,如質(zhì)量不合格時(shí),乙方有權提出退房,退房后甲方應將已付款項及全部利息在三十天內退回乙方。
第八條甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉讓合同書(shū)》,經(jīng)市政府主管部門(mén)辦理轉讓登記手續,發(fā)給《房地產(chǎn)權證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設施、活動(dòng)場(chǎng)所。同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì )道德,維護公共設施和公共利益。
第九條乙方所購樓宇只作使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規定繳納土地使用費。
第十條預售的樓宇,乙方不許轉讓、抵押,否則,違反市府有關(guān)規定,后果自負。
第十一條后面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。
第十二條本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,不能解決時(shí),應提請深圳市仲裁機關(guān)仲裁或深圳市中級人民法院房地產(chǎn)審判庭裁決。
第十三條本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關(guān)、房地產(chǎn)權登記機關(guān)各一份。
出售方:購買(mǎi)方:
法定代表人:法定代表人:
附表一:
建筑期購樓分期付款:
一、第一次付款自簽約日起日內付全部?jì)r(jià)款的%;幣千百拾萬(wàn)千百拾元。(小寫(xiě):萬(wàn)X)
二、第二次付款自簽約日起日內付全部?jì)r(jià)款的%;幣千百拾萬(wàn)千百拾元。(小寫(xiě):萬(wàn)X)
三、其余部分在移交房屋前一天付清%;幣千百拾萬(wàn)千百拾元。(小寫(xiě):萬(wàn)X)
附表二:
本合同售價(jià)中已包括的主要項目(略)
【商品房裝修合同】相關(guān)文章:
商品房裝修合同06-12
商品房裝修合同07-13
商品房屋裝修合同08-23
商品房裝修工程合同06-15
商品房裝修的合同模板06-12
關(guān)于商品房的裝修合同范文06-12
雙方商品房裝修合同模板06-12
商品房裝修工程合同模板06-15
商品房裝修合同范本08-16
商品房豪華裝修購房合同11-10