關(guān)于裝修合同范文匯編10篇
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高,越來(lái)越多事情需要用到合同,合同協(xié)調著(zhù)人與人,人與事之間的關(guān)系。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的裝修合同10篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
裝修合同 篇1
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):____________身份證號碼:________________________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):____________身份證號碼:________________________
甲方就乙方對 商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng),根據《_________市商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全管理規定》、《_________經(jīng)營(yíng)管理制度》及其它各項規定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場(chǎng)地位________________________商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自________年______月_____日起至________年______月_____日止。
第三條 裝修押金
乙方進(jìn)入場(chǎng)地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認無(wú)損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后,一個(gè)月后無(wú)息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書(shū)面批復后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過(guò)程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_________元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場(chǎng)地內設置固定裝置),應經(jīng)甲方事先書(shū)面同意。未經(jīng)書(shū)面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進(jìn)行改造,或增加照明設施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書(shū)面回復后嚴格按照《________地區電氣安全工作規程》、《________地區電氣安裝標準》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以________元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線(xiàn)的使用安全及整體美觀(guān)造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營(yíng),否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀(guān),否則,將處以____________元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以____________元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式____份,甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________
電話(huà):_______________________電話(huà):_______________________
________年_________月_____日________年___________月_____日
裝修合同 篇2
甲方:(酒店)
乙方:(施工方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規的規定,根據酒店裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎上,酒店裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn):___________________.
1.2工程內容及做法(詳見(jiàn)附表1:酒店裝修工程施工項目確認表。附表2:酒店裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式。(1)包工包料
1.4工程期限____天,開(kāi)工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):____________元(詳見(jiàn)附表酒店裝修工程報價(jià)單)。第三條甲方的義務(wù)
4.1開(kāi)工前____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;4.2提供施工期間的水源,電源;
4.3負責協(xié)調施工隊與酒店各部門(mén)之間的關(guān)系;
4.4施工期間乙方負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng),竣工驗收。第四條乙方的義務(wù)
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾客人及污染環(huán)境;5.3保護好原酒店內的家具和陳設,保證酒店內上,下水管道的暢通;5.4保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)附表酒店裝修工程變更單)。第六條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)乙方確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.4因乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。第九條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________.
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:(1)_________________________;(2)_________________________;
10.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單,在工程款結清后,辦理移交手續
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單。第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
。1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向承包人支付工程款:|第一次|開(kāi)工日|支付元||第二次雙方驗收合格|支付元|.11.3工程款全部結清后,乙方應向甲方開(kāi)具工程收據。第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失……
12.5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。12.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣_______仲裁委員會(huì )仲裁;(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn),
第十五條其他約定事項:_____________________________________________________________________________.
第十六條附則
16.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門(mén)____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方
乙方
年月日
年月日
裝修合同 篇3
上訴人(原審被告):XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司
地址:XX市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人:
被上訴人(原審原告): Z女士
地址:XX市XX區XX街
原審被告:XXA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
地址:XX市XX區XX東路XX號
法定代表人:
上訴請求:
1、撤銷(xiāo)原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人XXV置業(yè)顧問(wèn)有限公司、XXA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢(xún)合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實(shí)與理由如下:
一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項下的裝修咨詢(xún)義務(wù),原審認定事實(shí)不清。
首先,上訴人委托合同項下義務(wù)為提供裝修咨詢(xún)服務(wù),而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶(hù)型及各個(gè)類(lèi)型的潛在客戶(hù)群,分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說(shuō),上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢(xún)義務(wù)。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書(shū)、拒絕簽署正式的商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢(xún)義務(wù)。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢(xún)服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認定,系屬認定事實(shí)不清。
二、委托購房及裝修咨詢(xún)合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯誤,并導致了錯誤判決。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢(xún)服務(wù)義務(wù),那么,根據合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實(shí)上,許華也付清了相應的裝修咨詢(xún)報酬。因此,委托購房及裝修咨詢(xún)合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,客觀(guān)上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀(guān)原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢(xún)事項的委托關(guān)系的情況下,逕行根據,合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。
總之,上訴人認為,原審認定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢(xún)合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實(shí)與法律依據,無(wú)需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
XX市中級人民法院
上訴人:XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司
。ㄉw章)
日期:20 年 月 日
裝修合同 篇4
甲方:_________ 身份證號碼:__________
乙方:_________ 身份證號碼:__________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,乙方幫甲方擬建一棟三層樓房,面積約為_(kāi)________平方米,為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通,水電費由_________方負責,根據施工進(jìn)度,乙方應提前2—3天通知甲方購買(mǎi)所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。
2、攪拌機、震動(dòng)器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
3、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無(wú)關(guān)。
二、施工及質(zhì)量要求
1、本工程為磚混框架結構,按甲方施工圖為標準,屋體為三層,第一層高4—4.1米,第二、三層高為3.3米上檐,天面前頭縮朵蓋瓦,后為平頂,前頭縮朵前后左右墻增高為1米,按半層計標面積。
2、本工程采取包工不包料的形式,建房除勞動(dòng)工具外其他材料由甲方提供。
3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程,不包括水電、木模、裝修。
4、乙方在施工時(shí),要求墻體平整、垂直、不得放吊口。
三、其他事項
1、乙方在施工期間,除開(kāi)始和結尾外,生活費由乙方負責,每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。
2、乙方在施工過(guò)程中,甲方應滿(mǎn)足乙方的施工材料,材料經(jīng)檢驗后才能使用(架樹(shù)、架板等),如果違反操作規程,誰(shuí)違反、誰(shuí)負責。
3、施工前,甲方保證三通,即通水通電,道路場(chǎng)地平整。
4、甲方以每平米陸拾捌(68.00)元的單價(jià)發(fā)包給乙方,包括鋼筋工在內。
5、收方結標:第一層的總長(cháng)度加上前后桃子長(cháng)度,雨棚一半,乘以屋的總寬度,樓梯棚罩按一層計標。
6、付款方式:每層砌好磚后,經(jīng)檢驗,付每層的50%,到好樓面后付每層的40%,房屋蓋好瓦后,結清余款。
7、其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,從合同簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
20___年__月__日20___年__月__日
裝修合同 篇5
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
風(fēng)險提示:
裝修合同簽訂的主要目的是為了明確責任。裝修合同是家裝質(zhì)量的約束憑證,也是避免家裝糾紛保證書(shū),是業(yè)主維護自身合法權益的重要“武器”。
因此,訂立合同時(shí),建議發(fā)包方根據實(shí)際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚,以降低合同履行風(fēng)險和保證合同順利履行,并盡可能保障自身的合法、合理利益。
一、工程概況
。、裝飾施工地點(diǎn):
。、住房結構:______房型______房______廳______套,施工面積______平方米。
。、裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
。、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
。、工期:______自________年______________月________日開(kāi)工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價(jià)款及結算的約定
風(fēng)險提示:
裝修過(guò)程中,很容易有增減項目,比如多做個(gè)柜子,多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時(shí)候交納費用的。那么這些項目的單價(jià)究竟應該是多少呢?如果等到已經(jīng)開(kāi)工后,那這可能就是設計說(shuō)了算了。所以如果有可能,能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價(jià)單,以免在簽訂合同或是增減項目時(shí),裝修公司偷梁換柱,改換價(jià)格。
還要注意一點(diǎn),最后結算費用的時(shí)候,你應該支付的增減費用,都應該是在該項目施工前,由您簽字認可的,如果是您沒(méi)有簽字認可的,您一概可以不支付相應的費用。
。、工程總價(jià)款:¥_________元,大寫(xiě)(人民幣):________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報價(jià)單。
。、工程款付款方式按下列方式支付:
。ǎ保┑谝淮,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時(shí)扣除;
。ǎ玻┑诙,同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%,合計_________元;
。ǎ常┑谌,施工過(guò)程中______工期進(jìn)度過(guò)半______支付工程總造價(jià)40%,合計_________元;
。ǎ矗┑谒拇危撸撸撸撸撸呖⒐を炇债斕欤撸撸撸撸撸咧Ц豆こ炭傇靸r(jià)10%______合計_________元;
。ǎ担┕こ瘫P奁趦赡。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應的約定
風(fēng)險提示:
裝修公司或工頭報價(jià)時(shí)由于業(yè)主更多地會(huì )關(guān)注單項的價(jià)格,而經(jīng)常忽略工藝說(shuō)明,尤其是用什么材料、什么規格、什么等級以及應有的說(shuō)明。一業(yè)主訴說(shuō)親身經(jīng)歷:當時(shí)啥也不懂,裝修公司和工頭給的報價(jià)單上就是用了模糊字詞,例如:柜體、柜框用大芯版,實(shí)木收邊,水泥,刷界面劑,紙面石膏板封面等等,都是一道道陷阱。
。、甲方提供的材料:詳見(jiàn)合同裝修工程報價(jià)單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到______現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲______方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
。、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
。、乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
風(fēng)險提示:
為保障發(fā)包方的合理利益,應在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
裝修合同應約定,工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時(shí)間內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如果發(fā)包方不能在規定時(shí)間內組織驗收,及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗收。若發(fā)包方在驗收時(shí)發(fā)現不符合質(zhì)量標準的,可要求承包方賠償或返工。
。、本工程執行dbj08______–______62______–______97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、db31/t30______–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
。、本工程由________方設計施工方案。
。、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
。、在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進(jìn)行該項目的施工、由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
。、工程驗收甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
。、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
。、甲方應在開(kāi)工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
。、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
。、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
。、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發(fā)生爭議,應通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式______份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):
電話(huà):
乙方(簽章):
電話(huà):
簽訂地點(diǎn):
簽訂日期:______年______月______日
裝修合同 篇6
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):身份證號碼: 工作單位: *現住所地址(有效通信地址):*郵編: *電話(huà): *手機: 傳真:注:以上帶“*”項目為必填項目。
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):(公司全稱(chēng))
營(yíng)業(yè)執照號: 法定代表人(或負責人): 辦公地址: 簽約代理人: 聯(lián)系電話(huà): 施工代理人: 聯(lián)系電話(huà):
客戶(hù)服務(wù)中心投訴電話(huà): 計財部結算電話(huà):
依照《中華人民共和國合同法》、建設部發(fā)布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其
它有關(guān)法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1 工程地點(diǎn):1.2 工程建筑面積:1.3 戶(hù)型:1.4 工程內容及做法(見(jiàn)《預算單》及圖紙)
1.5 工程承包方式,雙方商定采取下列第
。1)乙方包工、包基礎施工材料、包部分(或全部)主材(以“甲方委托乙方代
購主材清單為準”);
。2)乙方包工、包基礎施工材料,甲方提供主材(見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明
細表)。
1.6 工程期限
開(kāi)工日期為甲方首期款(基本裝修工程造價(jià)的55%+第1.7款的②+③+④+⑤+⑥)到乙方帳后第四日即200年月日(或另行約定為200年 月 日);如物業(yè)部門(mén)開(kāi)工手續完備時(shí)間晚于前述時(shí)間或其他原因延誤開(kāi)工,則以交底單時(shí)間為開(kāi)工日期。
竣工日期為開(kāi)工后第工作日。
1.7 合同總價(jià)款為(人民幣)金額大寫(xiě):。 其中包括:
、 基本裝修工程造價(jià)為(人民幣)元, 金額大寫(xiě):。②水電預收款為(人民幣)元(每建筑平米元), 金額大寫(xiě):。 ③工程管理費為(人民幣)元, 金額大寫(xiě):。 ④設計費為(人民幣)元(每建筑平米元), 金額大寫(xiě):。 ⑤遠途施工費(人民幣)元, 金額大寫(xiě):。 ⑥主材代購款(含風(fēng)險服務(wù)費)為(人民幣):元, 金額大寫(xiě):。
注:以上②③④應在首期款時(shí)全額支付。⑤⑥如有發(fā)生,應在首期款時(shí)全額支付。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方與乙方共同委托 監理公司對本工程項目進(jìn)行監理,監理費用由甲方承擔 %,由乙方承擔 %。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方提供,乙方執兩份;
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執一份,乙方執兩份。
第四條 甲方責任
4.1 開(kāi)工前四天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,包括:搬清室內家具、電器等陳設,以不影響施工為原則,乙方不對余留陳設負責。
4.2 提供施工期間的水源、電源,并承擔其費用,否則由此造成的工期拖延由甲方承擔。
4.3 負責協(xié)調施工過(guò)程中與鄰居之間的關(guān)系;
4.4 如需拆改原建筑的承重及非承重結構或設備管線(xiàn)(燃氣、暖氣等),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續并交乙方備案。
4.5 負責辦理物業(yè)部門(mén)的開(kāi)工手續;并承擔物業(yè)部門(mén)的各項費用(任何名目);由于乙方原因造成物業(yè)部門(mén)的罰款則由乙方承擔。
4.6 由甲方委托他人進(jìn)行其他施工項目,在交叉施工過(guò)程中給乙方施工項目造成損失的,由甲方承擔賠償責任。
第五條 乙方責任
5.1 乙方應在施工中嚴格執行施工規范和質(zhì)量標準,保質(zhì)按期完成工程施工。
5.2 乙方應在施工中嚴格執行安全施工規范。因違反安全施工規范出現工傷事故,由乙方內部自行承擔,與甲方無(wú)關(guān);違反安全施工規范,給甲方造成損失的,應負賠償責任。
5.3 乙方應在施工中嚴格執行施工防火要求。由于施工造成火災事故,由乙方承擔責任;給甲方造成損失的,應負賠償責任。
5.4 乙方應嚴格執行國家有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民。
5.5 乙方應嚴格執行國家有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,做到不污染環(huán)境。
5.6 為保障工程順利完成,乙方應保證施工現場(chǎng)的整齊有序。
5.7 工程竣工后負責清掃施工現場(chǎng)(不包括專(zhuān)業(yè)保潔)。
5.8 乙方應負責做好成品保護工作(甲方委托他人進(jìn)行其他施工項目造成交叉施工除外)。
5.9 乙方應嚴格執行國家、本市及物業(yè)管理部門(mén)的強制停止施工和臨時(shí)靜音施工規定。
5.10 乙方所使用的基礎裝修材料應符合國家或行業(yè)有關(guān)質(zhì)量標準和環(huán)保標準,否則甲方有權拒絕材料驗收,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
5.11 乙方的設計和施工應嚴格執行《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》和《室內裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量十項標準》。
5.12 乙方應承擔因乙方原因造成的政府管理部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)的罰款。
5.13 乙方施工人員不得使用已安裝好的廚具設備、燃氣設備及衛浴設備等設施。因乙方施工人員擅自使用上述設備、設施導致?lián)p壞,乙方應予賠償,并承擔全部責任。
5.14 乙方應負責現場(chǎng)的安全管理,包括對臨時(shí)進(jìn)入現場(chǎng)的外來(lái)人員的管理。
5.15 乙方設計師應負責協(xié)助甲方選購飾面材料、家居配套設備、家具用品及配飾品等,并提供合理資訊。
5.16 乙方設計師應對施工過(guò)程全程監督、協(xié)調,并及時(shí)糾正施工中不符合設計方案的項目。乙方有權根據工作需要更換設計師。
5.17 乙方對甲方提供的材料應合理使用,并控制損耗率。超過(guò)合理的損耗率,乙方應予賠償。
5.18 乙方負責對甲方所提供的材料、設備進(jìn)行驗收、確認,辦理完交接手續后,施工質(zhì)量控制由乙方負責。
5.19 乙方在施工中應使用相應的電動(dòng)工具,不得野蠻施工。
5.20 乙方施工人員不得在施工現場(chǎng)做飯。
5.21 乙方施工人員不得在施工現場(chǎng)住宿。(甲方特殊許可的除外)
5.22 乙方不得以各種理由向甲方索要工程款項以外的任何費用。
5.23 乙方應切實(shí)遵守乙方的長(cháng)期承諾及合同簽約時(shí)的當時(shí)承諾(為切實(shí)保護雙方的利益,“承諾”僅指書(shū)面承諾)。
5.24 甲方為少數民族的,乙方在施工過(guò)程中應尊重其民族風(fēng)俗習慣。
第六條 工程變更
6.1 甲方變更或增減施工項目時(shí),應與乙方協(xié)商,雙方簽署《工程洽商單》并列明調整的價(jià)款和工期的相應順延后,乙方按《工程洽商單》執行。(依照建筑裝飾行業(yè)慣例,減項不縮減工期)。
6.2 合同履行中的各項協(xié)商事宜均須由乙方施工代理人與甲方共同商定并簽署《工程
洽商單》,任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無(wú)效。為確保合同雙方的利益,任何書(shū)面補充(變更)協(xié)議均須由乙方法定代表人或負責人簽署方為有效,否則無(wú)效。
6.3 施工中甲方與乙方施工人員(包括工長(cháng)、班長(cháng)、工人)違背6.2條約定所做的變更內容所引起的一切后果均由甲方承擔,給乙方造成額外費用和損失的應予承擔和賠償。
6.4 工程增項或變更應適當順延工期。
6.5 合同簽定后,如甲乙方中任何一方單方面要求解除合同,須按基本裝修工程造價(jià)的20%支付對方違約金。如甲方要求解除合同,還須承擔乙方因簽定本合同發(fā)生的設計費(按 元/建筑平方米計算)。
6.6 合同簽定后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時(shí),為部份違約,須向另一方支付減項金額20%的.違約金。
6.7 工程施工后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時(shí),為部份違約,須向另一方支付減項金額20%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方已經(jīng)施工,甲方須另外向乙方支付該項目所發(fā)生的費用。
6.8 中期款結算后增加施工項目,甲方在交納增項工程全款后,乙方予以施工。
第七條 材料供應
7.1 由乙方提供的基礎裝修材料須嚴格按照乙方當期《家居指定環(huán);A裝修材料名錄》執行。
7.2 乙方提供的基礎裝修材料應符合國家或行業(yè)有關(guān)質(zhì)量標準和環(huán)保標準。乙方材料配送庫中缺貨可采用同品質(zhì)材料代替,但應及時(shí)知會(huì )甲方。
7.3 如施工中使用的材料出現假冒、偽劣,甲方有權要求更換,乙方應按照《中華人民共和國消費者權益保護法》無(wú)條件予以更換并給予甲方正品材料價(jià)格兩倍的賠償。造成工程質(zhì)量問(wèn)題的,乙方應無(wú)條件整修并承擔其費用。
7.4 應由乙方購買(mǎi)的基礎裝修材料,在工程進(jìn)行中,甲方如需變更,雙方須先填寫(xiě)“變更洽商單”,確認品牌及價(jià)格后,乙方方可購買(mǎi),任何口頭協(xié)議無(wú)效。
7.5 由甲方負責采購供應的材料應是符合設計及施工要求的合格產(chǎn)品,并按施工進(jìn)度送到工地現場(chǎng)。甲方應在材料進(jìn)場(chǎng)前一天通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。因甲方供料延誤或發(fā)生規格差異等質(zhì)量問(wèn)題,造成工期延誤,由甲方承擔。
7.6 甲方委托乙方代購“主材”的,須在合同中列明“甲方委托乙方代購主材清單”,
裝修合同 篇7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程項目: 甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行店鋪裝潢。為保證本工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:本工程概況
1、本工程地址:_________
2、店鋪規格:__________________________,總計:施工面積___ 平方米;
3、施工內容:詳見(jiàn)裝修施工圖。
4、委托方式:按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期:20xx年8月7日 至20xx年8月10日,工期共四天
第二條:本工程價(jià)款
本工程價(jià)款(金額大寫(xiě))__________________元。待本工程結束后一次性支付完畢。
第三條:質(zhì)量要求
1、本工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認可,由甲方負責采購,材料質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
2、本工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。乙方并提供三年的質(zhì)量保修期。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
第四條:雙方責任
1、甲方責任:
。1)配合乙方及時(shí)供應所需施工材料,并免費提供施工所需水電;
。2)按時(shí)支付本工程款;
。3)配合乙方現場(chǎng)施工工作。
2、乙方責任:
。1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進(jìn)行施工;
。2)施工過(guò)程須杜絕浪費材料,對材料進(jìn)行妥善保管,合理使用;
。3)負責乙方施工人員意外保險,施工意外事故責任由乙方自負;
。4)負責施工現場(chǎng)的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
。5)嚴格按照合同約定時(shí)間完成;
第五條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第六條: 爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響本工程進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向仲裁委員會(huì )申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第七條: 合同生效
本合同雙方簽字后生效,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業(yè)主): 乙方:
身份證號: 身份證號:
地址: 地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
裝修合同 篇8
裝修最怕遇到糾紛問(wèn)題,因為裝修市場(chǎng)魚(yú)龍混雜,而初次裝修的業(yè)主因為缺乏經(jīng)驗,對于選擇裝修公司還是游擊隊,怎樣簽署合同,工程質(zhì)量,施工進(jìn)度等都不能省心。那么,為了防止家裝陷阱,我們在合同簽訂時(shí)應當注意哪些問(wèn)題?
一、簽署文件不忘蓋公章
簽署裝修合同、預算書(shū)、材料交接單、工程變更單、付款憑證以及結算書(shū)等時(shí),一些消費者為圖方便往往不要求裝修公司在這些文件上加蓋公章,而是覺(jué)得只要有具體經(jīng)辦人的簽字即可。殊不知,這存在著(zhù)極大的法律風(fēng)險。
依照我國法律的規定,除了公司法定代表人的簽字能夠代表公司以外,其他人員只有經(jīng)過(guò)公司授權后才能代表公司簽訂合同。因此,當文件僅有經(jīng)辦人員或設計師簽名,消費者便無(wú)法將該文件與裝修公司聯(lián)系在一起。因此,消費者最好要求裝修公司在每份文件上加蓋其的公章,這樣將免除日后訴訟中出現舉證責任問(wèn)題。
二、讀懂行話(huà)背后含義
對消費者來(lái)說(shuō),許多裝修專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)是從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的。但消費者專(zhuān)業(yè)知識的不足并不能改變法律所奉行的規則,法律在消費者未明確自己對裝修標準的要求時(shí),由此所產(chǎn)生的不利后果是由消費者自己來(lái)承擔。
比如,消費者與裝修公司未約定裝修所使用的板材標號,則裝修公司有權在符合國家標準的板材中進(jìn)行選擇;其完全可選擇甲醛含量較高但價(jià)格相對便宜的“E2”級板材,而不選擇甲醛含量低但價(jià)格較昂貴的“E1”級板材。因此,消費者在裝修前,應盡可能地了解些基本的裝修知識,并據此對合同中的內容予以明確。
三、轉賬付款增加風(fēng)險
裝修人員身份復雜且流動(dòng)性大,在此情況下,如消費者選擇以現金方式支付工程款,則裝修公司事后可能辯稱(chēng)公章被經(jīng)辦人員盜用,收款是經(jīng)辦人員的個(gè)人行為,而公司并不知情等。
此外,以現金的方式支付工程款還可能產(chǎn)生付款數額及貨幣真偽方面的爭議。建議消費者應以轉賬方式支付工程款,即直接從本人的存折或銀行卡中將款項轉入裝修公司的銀行賬戶(hù),并妥善保管有關(guān)的銀行付款憑證,以便日后發(fā)生糾紛時(shí)能查明款項的流向,從而為自己的主張提供有力的證據支持。
四、裝修合同范本
發(fā)包方:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
承包方:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀(guān)、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營(yíng)業(yè)執照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構,房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛,建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛,施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線(xiàn)匡定部分。
第六條 施工內容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè)):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(四)衛:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價(jià)單》,乙方的人工費見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費報價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用___
裝修合同 篇9
如何審查裝修合同漏洞?
(一)合同中必須寫(xiě)明裝修的具體要求和完工日期。有的消費者在簽訂合同時(shí),沒(méi)有注意這兩點(diǎn),給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期埋下了“伏筆”。
(二)在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌或型號,以防裝飾公司以次充好。
(三)合同中有關(guān)保修的條文是必不可少的,而且要分清責任:如果屬于施工或材料的質(zhì)量問(wèn)題,裝飾公司應承擔全部責任;如果屬于用戶(hù)使用不當,雙方可協(xié)商處理。
知識延伸:怎樣查看房屋裝修合同的設計圖紙
1、圖紙的比例:我們經(jīng)?吹竭@樣的圖紙,設計師畫(huà)的可能是一個(gè)很漂亮的造型吊頂, 可是現場(chǎng)制作出來(lái)以后,與設計相差甚遠。其原因就是設計師沒(méi)有按照設計圖紙來(lái)做施工圖。 所以,一張設計圖紙必須按照嚴格的比例來(lái)制作。
2、詳細的尺寸:有些設計圖紙由于設計師沒(méi)有在準備施工的現場(chǎng)作認真細致的測量, 所以很多尺寸在設計時(shí)有遺漏,尤其是一些關(guān)鍵尺寸如果在設計時(shí)沒(méi)有掌握,有可能在施工 時(shí)產(chǎn)生設計與施工脫節的情況。
3、項目選擇的材料:一份家裝報價(jià)的基礎是工程的做法以及所使用的材料,所以,在 設計圖紙上應該標注出來(lái)主要材料的名稱(chēng)以及材料的品牌,這便于今后施工人員依照圖紙施工。
4、標注制作工藝:在施工圖紙中標注必要的制作工藝是為了約束施工人員在施工過(guò)程 中偷工減料,保證消費者得到一個(gè)與合同相符的質(zhì)量保障。
裝修合同 篇10
合同編號
XX市家庭居室裝飾裝修施工合同示范文本(20xx版)
XX市工商行政管理局
XX市建設和交通委員會(huì )
使用說(shuō)明
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關(guān)法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人參照約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆一次性消費,涉及的標的額較大,專(zhuān)業(yè)性較強,合同履約期長(cháng)。為更好地維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時(shí)應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。
三、簽訂合同前發(fā)包人(甲方)要驗看承包人(乙方)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營(yíng)業(yè)執照》及企業(yè)資質(zhì)證書(shū)外,合同應加蓋該分公司(分部)的上級公司(具有法人資格單位)的合同專(zhuān)用章。
四、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結構及共用管線(xiàn)和設施。
五、第一條第8款開(kāi)、竣工日期必須明確,這關(guān)系到違約責任的認定。
六、根據裝飾裝修企業(yè)提供的管理服務(wù)水準不同,管理費可上下浮動(dòng),但一般不超過(guò)裝修總價(jià)款的10%。
七、第二條"材料供應",無(wú)論是甲方供料或乙方包工包料都應提供材料清單,內容包括材料名稱(chēng)、品牌、規格、型號、等級、數量、單價(jià)、合價(jià);屬甲方提供材料的,還需在附件中寫(xiě)明送達時(shí)間、送達地點(diǎn)。
八、第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進(jìn)度分階段付款,甲、乙雙方如另有協(xié)商約定,可在合同中寫(xiě)明。
九、家庭居室裝飾裝修每個(gè)隱蔽工程結束都需進(jìn)行驗收,并須在驗收單上簽字認可?⒐た傭炇,甲、乙雙方均須在驗收單上簽字,方能交付使用。如某項工程不合格,乙方應予整改,直到合格為止。
十、工程竣工,通過(guò)驗收交付使用時(shí),乙方應向甲方提供《工程保修單》,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于兩年。包工包料的工程對整個(gè)工程實(shí)行保修,部分包工包料的工程對相關(guān)部分實(shí)行保修,清包工的工程僅對施工質(zhì)量實(shí)行保修。
十一、甲、乙雙方經(jīng)濟來(lái)往均需開(kāi)具收據?⒐を炇崭肚逦部顣r(shí),乙方必須開(kāi)具稅務(wù)統一發(fā)票。
十二、家庭居室裝飾裝修工程監理單位、質(zhì)量檢測單位可向上海建設交通網(wǎng)查詢(xún)。
十三、本合同示范文本,由XX市工商行政管理局、XX市建設和交通委員會(huì )共同制定,任何單位和個(gè)人不得出于商業(yè)目的擅自翻印和出售。
十四、本合同示范文本是《XX市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》(20xx版)的修改版本,自20xx年3月15日起使用。今后在未制定新的版本前,本版本延續使用。
XX市家庭居室裝飾裝修施工合同
合同編號:
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包人(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關(guān)法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價(jià)
1.甲方裝飾裝修(以下簡(jiǎn)稱(chēng)裝飾)的住房系合法擁有。
甲方承諾有權對該住房進(jìn)行裝飾,由此而產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔責任。
乙方為經(jīng)工商行政管理部門(mén)核準登記的企業(yè),企業(yè)資質(zhì)情況 。
2.裝飾施工地址區(縣)路弄(村)號樓室。
3.住房結構房型 房 廳廚衛 陽(yáng)臺,套內施工面積 平方米。
4.裝飾施工內容:見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式(包工包料、清包、部分承包)。
6.總價(jià)款¥元,人民幣(大寫(xiě)) 元。
其中:材料費 元,人工費元,
拆除費 元,清潔、搬運、運輸費元,
其他費用 元,管理費元,
稅金(3.41%) 元。
。⒐芾碣M"為上述費用的總和(稅金除外)的 %。
。⒖們r(jià)款"是甲、乙雙方對設計方案、工程報價(jià)確認后的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒(méi)有項目變更的情況下不超過(guò)預算價(jià)的5%。
合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實(shí)計算。
7.工期:
自 XX年 XX月 XX日開(kāi)工,至 XX年 XX月 XX日竣工,工期天。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設備表》。
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設備按時(shí)送達現場(chǎng)后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料、設備:見(jiàn)附件三《工程主材料報價(jià)單》。
乙方
提供的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價(jià)單要求的,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時(shí)驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價(jià)單選購及使用材料所引起的責任。
4.施工中如乙方發(fā)現甲方提供的材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,應及時(shí)向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問(wèn)題,責任由甲方承擔。
5.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》。
第三條工程質(zhì)量及驗收
1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2.本工程由方設計,提供施工圖紙一式份。
3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過(guò)程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見(jiàn)附件四《工程項目變更單》)后,方能進(jìn)行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過(guò),其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;復驗不通過(guò),其返工費用由乙方承擔,工期不變。
7.工程竣工后,乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過(guò)的,辦理驗收移交手續(見(jiàn)附件五《工程質(zhì)量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部?jì)r(jià)款。如果甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收,須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過(guò),甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不通過(guò)的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。
8.工程竣工驗收通過(guò),甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見(jiàn)附件七《工程保修單》)。保修期按示范文本《使用說(shuō)明》第十條的內容協(xié)商約定為年,乙方同時(shí)提供管線(xiàn)竣工圖等資料。憑保修單實(shí)行保修,保修期從竣工驗收通過(guò)簽字或蓋章之日算起。
9.室內空氣質(zhì)量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。
第四條安全生產(chǎn)和防火
1.甲方提供的施工圖紙或施工說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線(xiàn)路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆、改共用管線(xiàn)和設施。
第五條工程價(jià)款及結算
1.雙方約定按下列第種方式支付工程款:
。1)工程款付款按下表支付:
工程款付款時(shí)間表
┌─────────────┬─────────────┬──────┬───────┐
│ 工程進(jìn)度 │ 付款時(shí)間 │付款比例│ 金額 │
├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│對預算、設計方案認可│合同簽訂當日│% │元│
├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│施工過(guò)程中│水、電、管線(xiàn)隱蔽工程通過(guò)驗│% │元│
││收│││
├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│工期過(guò)半│油漆工進(jìn)場(chǎng)前│% │元│
├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│竣工驗收│驗收合格當天│% │元│
├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│增加工程項目│簽訂工程項目變更單時(shí)│% │元│
└─────────────┴─────────────┴──────┴───────┘
。2)工程款付款雙方協(xié)商約定:
2.甲方付款乙方應開(kāi)具收據,甲方應予以保存,竣工結算后乙方收回收據并應開(kāi)具稅務(wù)統一發(fā)票交甲方。
3.工程結算:見(jiàn)附件六《工程結算單》。
第六條施工配合
1.甲方工作:
。1)在裝飾施工前,向施工所在地的物業(yè)管理企業(yè)申報登記。
。2)甲方應在開(kāi)工前三日全部或者部份騰空房屋,清
除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
。3)做好施工中因臨時(shí)占用公用部位操作而影響鄰里關(guān)系等協(xié)調工作。
。4)工程開(kāi)工前,甲方應將房屋分戶(hù)鑰匙交乙方保管。工程交付時(shí),甲方提供新鎖,由乙方當場(chǎng)負責安裝后交付使用。
。5)施工所在地的物業(yè)管理企業(yè)如有收取押金的項目,甲方應予以先行支付。如在整個(gè)施工過(guò)程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業(yè)沒(méi)收,乙方應對被沒(méi)收部分進(jìn)行全額賠償。
。6)甲方應告知施工所在地的物業(yè)管理企業(yè)有關(guān)物業(yè)管理的規定,以便乙方遵守執行。
2.乙方工作:
。1)在開(kāi)工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)通知甲方,由甲方負責解決和協(xié)調。
。2)早上7時(shí)前及晚上7時(shí)后不得進(jìn)行有噪聲的施工作業(yè)。
。3)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說(shuō)明的現場(chǎng)交底。
。4)乙方負責清運施工中產(chǎn)生的垃圾,并按照物業(yè)管理企業(yè)指定的地點(diǎn)堆放。
。5)指派為乙方駐工地代表,全權負責合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如更換人員,乙方應及時(shí)通知甲方。
3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時(shí)和乙方協(xié)商相應順延工期。
第七條違約責任
1.因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無(wú)償修理或者返工。經(jīng)過(guò)修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
2.因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方 元。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線(xiàn)和設施,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4.乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應按材料、設備價(jià)款的雙倍賠償甲方。
5.甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有房屋承重結構或共用管線(xiàn)和設施,乙方應拒絕施工。乙方未拒絕施工而發(fā)生損失或事故(包括罰款)的,乙方應承擔連帶責任。
6.由于甲方原因造成延期開(kāi)工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應賠償給乙方元。
7.甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進(jìn)行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方 元。
8.甲方未按合同約定時(shí)間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方 元,工期順延。
9.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自入住,由此造成無(wú)法驗收和損失的,由甲方負責。
第八條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或者在保修期內發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向XX市消費者權益保護委員會(huì )或XX市裝飾裝修行業(yè)協(xié)會(huì )申請調解。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解不成的,按下列第種方式解決:
。1)向上海仲裁委員會(huì )申請仲裁。
。2)向人民法院提起訴訟。
第九條合同的變更和解除
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書(shū)面形式提出,并按合同總價(jià)款 %支付違約金,辦理終止合同手續。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,并由責任方按合同總價(jià)款 %賠償,解除本合同。
第十條其它約定
1.
2.
3.
4.
5.
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,工程不得轉包。
3.本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十二條合同附件
附件一:裝飾施工內容表(地面部位、墻面部位、天棚部位、門(mén)窗部位、家具、衛生間、廚房、強電弱電、水管、其它要求);
附件二:甲方提供材料、設備表(材料或設備名稱(chēng)品牌、規格型號、質(zhì)量等級、單位、數量、送達時(shí)間、送達地點(diǎn)、備注);
附件三:工程主材料報價(jià)單(裝飾內容及裝飾材料規格、型號、品牌、等級、數量、單位、單價(jià)、合價(jià));
附件四:工程項目變更單(變更內容、原價(jià)格、新價(jià)格、增減金額);
附件五:工程質(zhì)量驗收單(日期、檢驗項目名稱(chēng)、檢驗結果、甲方簽名、乙方簽名);
附件六:工程結算單(工程合同造價(jià)、變更增加項目、變更減少項目、工程結算總額、甲方已付金額、甲方應付乙方金額、乙方應付甲方金額);
附件七:工程保修單(公司名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)、用戶(hù)姓名、聯(lián)系電話(huà)、合同編號、裝飾工程地址、施工單位負責人、工地負責人、開(kāi)竣工日期、竣工驗收日期、工程交付日期、保修期限)。
合
同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。如企業(yè)另有合同附件的,其內容應當包括上列示范合同附件內容。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
住址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
郵編: 郵編:
簽訂日期:年 月 日
簽訂地點(diǎn)
【裝修合同】相關(guān)文章:
裝修公司裝修合同06-23
裝修的合同06-12
裝修合同06-12
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
經(jīng)典裝修合同09-05
裝修合同范文裝修合同填寫(xiě)范本09-19
【熱】室內裝修合同(房屋裝修合同)03-11
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10