- 裝修合同 推薦度:
- 裝修貸款合同 推薦度:
- 裝修施工合同 推薦度:
- 酒店裝修合同 推薦度:
- 私房裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【精華】裝修合同集錦十篇
隨著(zhù)人們法律意識的加強,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的裝修合同10篇,希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
合同編號:_____________
發(fā)包人:_______________承包人:___________________
住所:_________________住所:_____________________
委托代理人:___________營(yíng)業(yè)執照號:_______________
電話(huà):_________________法定代表人:_______________電話(huà):_______________
bp機號:_______________委托代理人:_______________ 電話(huà):_______________
本工程設計人:_________電話(huà):_______________
施工隊負責人:_________電話(huà):_______________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1. 1工程地點(diǎn):__________________________________________________。
1.2工程內容及做法(詳見(jiàn)附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第__________種承包方式。
。1)承包人包工、包料(詳見(jiàn)附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
。2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
1. 4工程期限______天,開(kāi)工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):元(詳見(jiàn)附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。
第二條工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第__________種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附表態(tài):家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第四條發(fā)包人義務(wù)
4.1開(kāi)工前__________天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括:搬清內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。
第五條承包人義務(wù)
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴格執行有產(chǎn)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
7.1由發(fā)包人提供的材料、設備(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見(jiàn)附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
。1)工程是變化和設計變更;
。2)不可抗力;
。3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的
,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:_______________________________。
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由____________________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
。1)____________________________________________________________;
。2)____________________________________________________________;
。3)____________________________________________________________;
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(詳見(jiàn)附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第__________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付次數
支付時(shí)間
支付金額
第一次
第二次
第三次
開(kāi)工前三日
工程進(jìn)度過(guò)半
雙方驗收合格
支付元
支付元
支付元
工程進(jìn)度過(guò)半指:_____________________________。
。2)其他支付方式:___________________________。
11.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,交將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后__________日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單(見(jiàn)附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式統一發(fā)票。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金__________元。
12.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣_________仲裁委員會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫(xiě))__________元(此費用不在工程價(jià)款內)。
14.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙__________ 把,交給承包人保管。
工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖__________把,由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
14.3施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午______點(diǎn)分至______點(diǎn)______分;下午______ 點(diǎn) ______分至點(diǎn) ______分。
第十五條其他約定事項:________________________________
第十六條附則
16.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式__________ 份,雙方各執份,_________
__部門(mén)__________ 份
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件
附表1-1家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
附表1-2家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單
附表4發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表10家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人(簽字):____________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
________年_______月_______日
承包人(蓋章):____________
________年_______月_______日
鑒證意見(jiàn):__________________
鑒證機關(guān)(章)______________
經(jīng)辦人:____________________
________年_______月_______日
監制部門(mén):__________________
印制單位:__________________
附表1-1
家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
序號
施工項目
居室1平方米
居室2平方米
居室3平方米
居室4平方米
門(mén)廳平方米
廚房平方米
衛生間1平方米
衛生間2平方米
陽(yáng)臺 平方米
一、頂棚
1.涂料
2.乳膠漆
3.吊頂
4.頂紙
5.燈池
6.塑料板
7.
8.
9.
10.顏色
二、地面
1.通體磚
2.釉面磚
3.木地板
4.花崗巖
5.地毯
6.
7.
8.
9.
10.顏色
三、墻面
1.涂料
2.乳膠漆
3.壁紙
4.軟包
5.壁板
6.大理石
7.瓷磚
8.
9.
10.顏色
附表1-2
家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
序號
施工項目
居室1平方米
居室2平方米
居室3平方米
居室4平方米
門(mén)廳平方米
廚房平方米
衛生間1平方米
衛生間2平方米
陽(yáng)臺 平方米
四、裝飾 裝修 做法
1.涂料
2.塑料墻裙
3.木踢腳
4.磚踢腳
5.塑料踢腳
6.窗簾盒
7.暖氣罩
8.木質(zhì)陰角線(xiàn)
9.石膏陰角線(xiàn)
10.包門(mén)套
11.包窗套
12.包門(mén)
13.現制門(mén)
14.現制窗
15.現制吊柜
16.現制地柜
17.現制落地柜
18.包管道門(mén)
19.暖氣移位
20.管道改線(xiàn)
21.供電改線(xiàn)
22.作防水
23.燈具安裝
24.潔具安裝
25.油煙機安裝
26.排風(fēng)扇安裝
27.熱水器安排
28.洗手盆安裝
29.洗菜池安裝
30.拖布池安裝
31.防盜門(mén)安裝
32.鋁合金門(mén)窗
33.掛鏡線(xiàn)門(mén)
34.飾物、鏡子
35.
36.
37.
38.
39.
發(fā)包人代表(簽字):___________承包人代表(簽字):_________________
附表2
家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
序號
工程項目及做法
計量單位
工程量
發(fā)包人代表(簽字):______________承包人代表(簽字):____________
附表3
家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單
金額單位:元
序號
裝飾裝修內容及材料規格、型號、品牌、等級
數量
單位
單價(jià)
合計金額
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
發(fā)包人代表(簽字):_____________承包人代表(簽字):_____________
附表4
發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表
金額單位:元
材料名稱(chēng)
單位
品種
規格
數量
單價(jià)
金額
供應時(shí)間
供應至的地點(diǎn)
發(fā)包人代表(簽字):____________承包人代表(簽字):__________
附表5
承包人提供裝飾裝修材料明細表
金額單位:元
材料名稱(chēng)
單位
品種
規格
數量
單價(jià)
金額
供應時(shí)間
供應至的地點(diǎn)
發(fā)包人代表(簽字):_______________承包人代表(簽字):____________
附表6
家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
發(fā)包人代表(簽字):_____________承包人代表(簽字):___________
附表7
家庭居室裝飾裝修工程變更單
變更內容
原設計
新設計
增減費用(+-)
詳細說(shuō)明:
注:若變更內容過(guò)多請另附說(shuō)明
發(fā)包人代表(簽字):____________ 承包人代表(簽字):__________
附表8
家庭居室裝飾裝修工程驗收單
序號
主要驗收項目名稱(chēng)
驗收日期
驗收結果
整體工程驗收結果
年月日
全部驗收合格后雙方簽字蓋章:
發(fā)包人代表(簽字):__________ 承包人代表(簽字):___________
附表9
家庭居室裝飾裝修工程結算單
____年____月____日
1
合同原金額
2
變更增加值
3
變更減值
4
發(fā)包人已付金額
5
發(fā)包人結算應付金額
發(fā)包人代表(簽字蓋章):__________承包人代表(簽字蓋章):__________
附表10
家庭居室裝飾裝修工程保修單
公司名稱(chēng)
聯(lián)系電話(huà)
用戶(hù)姓名
登記編號
裝修房屋地址
設計負責人
施工負責人
進(jìn)場(chǎng)施工日期
竣工驗收日期
保修期限
______年____月____日至______年____月____日
發(fā)包人代表(簽字蓋章):______________ 承包人代表(簽字蓋章):____________
備注:
、購目⒐を炇罩沼嬎,保修期為一年。
、诒P奁趦扔捎诔邪耸┕げ划斣斐少|(zhì)量問(wèn)題,承包人無(wú)條件地進(jìn)行維修。
、郾P奁趦热鐚侔l(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
、鼙颈P迒卧诎l(fā)包人簽字、承包人簽章后生效。
監督電話(huà):____________________
裝修合同 篇2
裝修合同就是為了房屋裝修而簽訂的合同。這個(gè)合同是依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的實(shí)際情況,在雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜達成的協(xié)議。
甲方:xx有限公司
乙方:__________
甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng),根據《北京市商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經(jīng)營(yíng)管理制度》及其它各項規定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪
本合同裝修場(chǎng)地位于懷柔區商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層
號商鋪。
第二條裝修期限
裝修期限自年月日起至年月日止。
第三條裝修押金
乙方進(jìn)入場(chǎng)地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認無(wú)損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后,一個(gè)月后無(wú)息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書(shū)面批復后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過(guò)程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場(chǎng)地內設置固定裝置),應經(jīng)甲方事先書(shū)面同意。未經(jīng)書(shū)面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進(jìn)行改造,或增加照明設施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書(shū)面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線(xiàn)的使用安全及整體美觀(guān)造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營(yíng),否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀(guān),否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
負責人: 負責人:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
年月日 年月日
裝修合同 篇3
內墻批灰合同書(shū)
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
為明確雙方職責,確保工程質(zhì)量及進(jìn)度,維護雙方合法權益,雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致簽訂合同如下:
一、承包地址及內容:甲方將座落在和平大道13號整棟房屋設計為酒店,室內批灰工程由乙方雙包(即包工包料)施工,按甲方現場(chǎng)施工狀況要求,按質(zhì)按量按時(shí)要求完成任務(wù),保證墻柱轉角(陰陽(yáng)角)要平直,墻面平整。
二、質(zhì)量及材料要求,墻面要做兩遍油漆以上,并按施工人員要求調好色彩,灰底要放足膠水,材料按國家合格的環(huán)保涂料。
三、價(jià)格及工期,按實(shí)做面積每平方 元計(除門(mén)不除窗丈量)并修復好不平整或部分沒(méi)做好的泥底,施工期為 天,即從 年 月 日至 年 月 日完成。
四、付款方式:工人進(jìn)場(chǎng)十天內付款壹萬(wàn)元(¥: 元) 結算后剩余壹萬(wàn)元(¥ 元)在一年內付清,質(zhì)量保質(zhì)期為壹年,保質(zhì)期內如需維修,乙方應及時(shí)修復,否則甲方另找人員維修,將余款支付工資。
五、特別約定:乙方必須按期完工,每逾期一天罰款 元,完工后乙方自行把本行業(yè)的垃圾清走,在施工過(guò)程中,乙方自行做好安全措施,甲方不負安全責任,
本合同一式二份,雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
裝修合同 篇4
________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)為統一和提高___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營(yíng)造更好的銷(xiāo)售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著(zhù)自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:
1.自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括:
門(mén)頭廣告牌的設計、制作、安裝;
產(chǎn)品形象墻的設計、制作、安裝;
產(chǎn)品展示架的設計、制作、安裝;
店內主體色調的制定、粉刷;
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書(shū)和產(chǎn)品說(shuō)明。
2.自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
3.乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營(yíng)其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
4.甲、乙雙方合作滿(mǎn)一年后,乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象,并無(wú)違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
5.本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。
6.本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7.本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
甲方:__________________
乙方:__________________
辦公地址:______________
辦公地址:______________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
帳號:__________________
郵編:__________________
郵編:__________________
電話(huà):__________________
電話(huà):__________________
傳真:__________________
傳真:__________________
代表人(簽字):________
代表人(簽字):________
_______年______月_____日
_______年______月_____日。
裝修合同 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修木工部分。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1工程地址:
2.居室規格:房型兩室兩廳,總計施工面積78平方米。
3.施工內容:室內裝修木工部分,包括(兩個(gè)衣柜、兩個(gè)書(shū)桌帶書(shū)架及椅子、鞋柜屏風(fēng)、酒柜、吧臺、入戶(hù)門(mén)套、廚房門(mén)套、客廳陽(yáng)臺門(mén)套、洗衣機上方柜子、廚房吊柜、客廳、餐廳及過(guò)道吊頂)
4.委托方式:包工不包料。
5.開(kāi)工日期: 年 月 日,竣工日期 年 月 日,工程總天數: 天。
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))
第三條:質(zhì)量要求
1.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
2. 施工材料經(jīng)乙方查驗后,施工質(zhì)量由乙方負責,中途不得隨意更換施工人員。
3. 乙方在施工過(guò)程中應充分考慮工程整體使用,如因其他裝修部分需要更改或重做的,乙方應及時(shí)免費返工,返工材料費用雙方均攤。
4.如施工出現影響使用或明顯不美觀(guān)的,乙方應及時(shí)返工,并承擔返工材料費用,工期不變。
5.如施工出現不影響使用,但是稍不美觀(guān)的,乙方應負責補救或補償,工期不變。
第四條:材料供應
1、甲方提供的裝修材料如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,乙方不應使用,并及時(shí)通知甲方更換材料。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2.甲方負責采購供應的材料,應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.當工期進(jìn)度過(guò)半( 年 月 日),甲方即第一次付施工工費 。當木工工程完成后甲方即第二次付施工工費 。剩余尾款待甲方室內裝修所有工程竣工后結算。
2.甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。
第六條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,每日按100元作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
2.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,應按誤工或延遲工期論處,雙方應積極主動(dòng)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第七條:其他事項
1. 甲方責任:甲方提供房屋平面圖,按時(shí)供應材料,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2. 乙方責任:負責施工現場(chǎng)的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
第八條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,并辦理終止合同手續。
2.擅自解除合同方,應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第九條:合同生效
1. 本合同雙方蓋章或簽字后生效。
2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方: 乙方:
簽字: 簽字:
簽約日期: 簽約日期:
裝修合同 篇6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目名稱(chēng):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:___________________________________
2、居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛生間,計______平方米;
5、______陽(yáng)臺,計______平方米;
6、________過(guò)道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:____________________________________________
5、工程開(kāi)工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、稅金(3、41%)___________元;
8、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進(jìn)度過(guò)半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比:
付款要求按付款方式表進(jìn)行:
應在補辦手續時(shí)結算
甲方付清工程價(jià)款,乙方開(kāi)具統一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的`,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
一、甲方
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結構或設備、管線(xiàn),應向所在地房管部門(mén)辦理手續,并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
二、乙方
1、應主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、會(huì )員證書(shū)或施工資質(zhì);如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、負責施工現場(chǎng)的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開(kāi)具的統一發(fā)票向上海市室內裝飾行業(yè)協(xié)會(huì )家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì )投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向--仲裁委員會(huì )申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執壹份。
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電 話(huà): 電 話(huà):
簽約地址: 簽約日期:
裝修合同 篇7
甲方(發(fā)包方):
身份證號碼:
乙方(承包方):
身份證號碼:
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
一、工程項目:
1、三個(gè)房間(兩臥室、一客廳,以下簡(jiǎn)稱(chēng)三個(gè)房間)打地角線(xiàn),包暖氣及管線(xiàn)(客廳要對稱(chēng)),房頂四周打石膏線(xiàn),包三個(gè)房間的門(mén)、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽(yáng)臺的門(mén)窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽(yáng)臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書(shū)柜)、西側打一吊柜,包陽(yáng)臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整,客廳門(mén)后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),()乙方負責施工。
三、質(zhì)量標準:
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
**年八月二十日至**年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價(jià):
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問(wèn)題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇8
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_________________________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點(diǎn):
2. 住房結構: 房 型 房 廳 套,施工面積 平方米。
3. 裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)
5. 工期: 自________年________ 月________日開(kāi)工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價(jià)款及結算的約定
1.工程總價(jià)款:¥_________元,大寫(xiě)(人民幣)________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報價(jià)單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
。1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時(shí)扣除
。2) 第二次 合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50% 合計_________元
。3)第三次 施工過(guò)程中 工期進(jìn)度過(guò)半 支付工程總造價(jià)40% 合計_________元
。4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價(jià)10% 合計_________元
。5)工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于原料供應的約定
1.甲方提供的原料:詳見(jiàn)合同裝修工程報價(jià)單。本工程甲方負責采購供應的原料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到 現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的原料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲 方承擔。甲方供應的原料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供原料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾原料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用原料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的原料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的原料、設備系為偽劣商品,應按原料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的原料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開(kāi)工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發(fā)生爭議,應通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) 電話(huà):
乙方(簽章) 電 話(huà):
簽訂地點(diǎn):
簽訂日期: 年 月 日
裝修合同 篇9
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬(wàn)元,工期1個(gè)月。孫xx付款后,白xx組織人員進(jìn)駐場(chǎng)地開(kāi)始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時(shí)人員幫忙,這些人員往往素質(zhì)不高,或者沒(méi)有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個(gè)月尚未完工,導致孫xx無(wú)法入住,不得不在外租房居住;同時(shí)由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶(hù)支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現,裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格,存在衛生間門(mén)歪曲,木線(xiàn)有縫隙,玻璃松動(dòng),整體墻面光潔度不夠、不均勻,門(mén)套歪曲不在一個(gè)平面,背面不對稱(chēng)等問(wèn)題。孫xx與白xx數次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見(jiàn),就是推托責任,說(shuō)裝修的問(wèn)題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數次說(shuō)忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問(wèn)題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后,委托建設監理公司對孫xx裝修工程進(jìn)行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價(jià)值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時(shí),調查查明白xx未在工商行政管理部門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執照,不具備經(jīng)營(yíng)資格。一審法院經(jīng)過(guò)審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無(wú)效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個(gè)法律問(wèn)題:一是合同有效性的認定和的責任問(wèn)題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無(wú)效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個(gè)口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)審查,并取得資質(zhì)證書(shū)后,方可在資質(zhì)證書(shū)規定的范圍內承包工程!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定,凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程?梢(jiàn),本案中白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無(wú)效合同,根據上述法規定,該合同自始就沒(méi)有法律效力。
無(wú)效合同的法律后果有:
(1)返還財產(chǎn):合同被認定無(wú)效后,雙方應將財產(chǎn)關(guān)系回復到前的狀態(tài),已從對方取得財產(chǎn)的一方,應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方,F孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價(jià)值,故此部分工程款無(wú)需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無(wú)效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的,有過(guò)錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無(wú)法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無(wú)效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,白xx作為此無(wú)效合同中有過(guò)錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶(hù)的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶(hù)予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。
裝修合同 篇10
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方): 身份證號為: 承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方): 身份證號為:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點(diǎn):堆龍德慶縣農牧局安居院
2. 房屋面積: 168.5㎡
3. 承包方式:包工包料
4. 工期: 自20xx年10月15日開(kāi)工至20xx年12月31日竣工。
二、工程價(jià)款及結算的約定
1.工程總價(jià)款:人民幣430000.00元(大寫(xiě): 叁拾萬(wàn)元 整)。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)雙方簽訂合同之日,甲方首付130000.00元(大寫(xiě):壹拾叁萬(wàn)元整)材料款給乙方,剩余款項待房屋完工經(jīng)甲方驗收合格后一次性付清。
(2)工程保修期一年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見(jiàn)合同裝修工程報價(jià)單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到 現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
四、其它事項
1、甲方應在開(kāi)工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交
底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
五、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方按合同的約定付款的,按3%的違約金支付給乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的3 %向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發(fā)生爭議,應通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效的,可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效
力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
【裝修合同】相關(guān)文章:
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
【熱】室內裝修合同(房屋裝修合同)03-11
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10
怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07