【精選】裝修合同范文合集6篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的裝修合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

裝修合同 篇1

　　委托方(甲方)

　　承接方(乙方)

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元； 2、人 工 費__________元；

　　3、設計費__________元； 4、施工清運費__________元；

　　5、搬卸費__________元； 6、管 理 費__________元；

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進(jìn)度過(guò)半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng)，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款，當場(chǎng)結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來(lái)驗收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格，如有問(wèn)題，甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙

　　方指定時(shí)限內前來(lái)驗收，應及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結構或設備、管線(xiàn)，應向所在地房管部門(mén)辦理手續，并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　1)應主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、會(huì )員證書(shū)或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　3)負責施工現場(chǎng)的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個(gè)月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份，甲乙雙方各執 份。

　　甲方(業(yè)主) (簽章) 乙方： (簽章)

　　住所地址： 企業(yè)地址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　工作單位： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話(huà)： 電 話(huà)：

　　簽約地址： 簽約日期

裝修合同 篇2

　　甲方：xx有限公司

　　乙方： ， 層 號商鋪經(jīng)營(yíng)者

　　甲方就乙方對 商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng)，根據《北京市商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經(jīng)營(yíng)管理制度》及其它各項規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 裝修商鋪

　　本合同裝修場(chǎng)地位于懷柔區商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之 層 號商鋪。

　　第二條 裝修期限

　　裝修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　第三條 裝修押金

　　乙方進(jìn)入場(chǎng)地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金XX元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無(wú)損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個(gè)月后無(wú)息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條 裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書(shū)面批復后方可進(jìn)行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過(guò)程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍) 元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪(包括在場(chǎng)地內設置固定裝置)，應經(jīng)甲方事先書(shū)面同意。未經(jīng)書(shū)面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統進(jìn)行改造，或增加照明設施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書(shū)面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線(xiàn)的使用安全及整體美觀(guān)造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的`經(jīng)營(yíng)，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀(guān)，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環(huán)保要求。

　　第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲 方： 乙 方：

　　負責人： 負責人：

　　聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇3

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協(xié)議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬(wàn)元，工期1個(gè)月。孫xx付款后，白xx組織人員進(jìn)駐場(chǎng)地開(kāi)始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時(shí)人員幫忙，這些人員往往素質(zhì)不高，或者沒(méi)有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個(gè)月尚未完工，導致孫xx無(wú)法入住，不得不在外租房居住;同時(shí)由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶(hù)支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現，裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格，存在衛生間門(mén)歪曲，木線(xiàn)有縫隙，玻璃松動(dòng)，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門(mén)套歪曲不在一個(gè)平面，背面不對稱(chēng)等問(wèn)題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見(jiàn)，就是推托責任，說(shuō)裝修的問(wèn)題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說(shuō)忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問(wèn)題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用。

　　【審理結果】

　　人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進(jìn)行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價(jià)值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時(shí)，調查查明白xx未在工商行政管理部門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執照，不具備經(jīng)營(yíng)資格。一審法院經(jīng)過(guò)審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無(wú)效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個(gè)法律問(wèn)題：一是合同有效性的認定和的責任問(wèn)題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

　　1.合同有效性的認定及無(wú)效合同的責任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個(gè)口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)審查，并取得資質(zhì)證書(shū)后，方可在資質(zhì)證書(shū)規定的范圍內承包工程�！都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程�？梢�(jiàn)，本案中白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無(wú)效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒(méi)有法律效力。

　　無(wú)效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產(chǎn)：合同被認定無(wú)效后，雙方應將財產(chǎn)關(guān)系回復到前的狀態(tài)，已從對方取得財產(chǎn)的一方，應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方�，F孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價(jià)值，故此部分工程款無(wú)需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無(wú)效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的，有過(guò)錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無(wú)法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無(wú)效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失，白xx作為此無(wú)效合同中有過(guò)錯的一方，依法應予賠償。

　　2.侵權損害賠償的責任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶(hù)的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶(hù)予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

裝修合同 篇4

　　_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　協(xié)議人____為裝修____房屋（四小區10—2—12），經(jīng)________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。在雙方同意的狀況下，本協(xié)議由____起草。

　　一、工程項目：

　　1、三個(gè)房間（兩臥室、一客廳，以下簡(jiǎn)稱(chēng)三個(gè)房間）打地角線(xiàn)，包暖氣及管線(xiàn)（客廳要對稱(chēng)），房頂四周打石膏線(xiàn)，包三個(gè)房間的門(mén)、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、通陽(yáng)臺的門(mén)窗處打一吧臺，上方根據甲方要求（圖紙）做一置物架;陽(yáng)臺東側打一多用途柜（底下放鞋、上面書(shū)柜）、西側打一吊柜，包陽(yáng)臺、鋪磁磚、吊PVC板。

　　3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整，客廳門(mén)后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

　　5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求務(wù)必保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。個(gè)人房屋裝修合同樣本三、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要貼合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　二○xx年八月二十日至二○xx年十月十日，如不能按期完成，每一天將處罰金五十圓。

　　五、工程造價(jià)：

　　材料由甲方帶給，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如貼合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問(wèn)題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

　　年月日年月日

裝修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行墻面裝修處理，相關(guān)事項如下：

　　一、項目?jì)热荩?/p>

　　批兩遍或水性膩子，打磨一次，滾涂一遍底漆，兩遍面漆

　　二、材料：

　　1. 滾刷4把4把

　　三、單價(jià)： 18 元/平

　　四、新增項目：

　　1.吊頂部分 2.批三遍元3.陽(yáng)角線(xiàn)

　　4.,界面劑元5.顏色 6.噴漆元

　　五、施工面積：平方

　　六、工程總價(jià)格為： 整。

　　備注：本協(xié)議簽定時(shí)付定金 元，余款施工完成后當日以現金付款。

　　七、質(zhì)量保障：

　　1. 墻面平整，打完磨請客戶(hù)用燈光檢查墻面是否平整

　　2. 乳膠漆涂刷均勻

　　3. 墻面不漏水的情況下，不掉粉，不泛黃，不脫塊（兩年內）

　　4. 如墻體未開(kāi)裂的情況下，墻面開(kāi)裂，兩年內保修

　　5. 吊頂處兩年內保修

　　6. 裝完開(kāi)關(guān)面板、木地板，燈具等后搬家之前免費修補一次

　　注意:溫度低于5Co、濕度大于85%的情況不能施工，否則達不到預期涂裝效果。

　　甲方：

　　乙方： 年月日

　　年月日

裝修合同 篇6

　　發(fā)包方(甲方)：_________

　　身份證號碼：____ 聯(lián)系(通信)地址：____ 電話(huà)：___ 手機：____

　　承包方(乙方)：_________

　　公司總部地址：____ 法定代表人：__ 電話(huà)：__ 法人營(yíng)業(yè)執照號：___資質(zhì)證書(shū)號：___分公司(分部)地址：___營(yíng)業(yè)執照號：_電話(huà)：__ 負責人：__職務(wù)：___簽約人(或代理人)___ 電話(huà)：_____

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規，結合家裝工程施工特點(diǎn)，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：_________。

　　2、建筑面積：_________㎡。

　　3、戶(hù)型：__室___廳___衛，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內容，以√或×表示，下同。)

　　4、承包方式：雙方商定采用下列第____種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見(jiàn)甲方提供材料明細表)。③其他方式_____。

　　5、施工內容：(附施工說(shuō)明、施工圖及工程報價(jià)單)。

　　6、施工日期：___年___月____日至____年___月___日。

　　7、合同付款：(大寫(xiě))_____元�？⒐ず髶�實(shí)復核結算□;合同款包干□。

　　8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30%工程款____元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款____元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付25%工程款___元和追加工程款_____元。工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款____元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時(shí)，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務(wù)專(zhuān)用章"的收據或發(fā)票，除此以外的憑證，乙方不認可。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　1、甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費(大寫(xiě))____元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行設計的，開(kāi)工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說(shuō)明，并進(jìn)行現場(chǎng)交底。

　　2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說(shuō)明及提出交的工程報價(jià)單，并分別鑒字認可。

　　3、開(kāi)工前尾乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，包括搬清家內家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

　　4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關(guān)費用。

　　5、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6、及時(shí)提供符合設計要求、正規廠(chǎng)家合格的自備材料和設備。

　　7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。

　　四、乙方工作

　　1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環(huán)境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說(shuō)明進(jìn)行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。

　　2、若由乙方設計，開(kāi)工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說(shuō)明，并進(jìn)行現場(chǎng)交底。

　　3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。

　　4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問(wèn)題，負責返工返修，費用自負。

　　5、遵守有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，做好現場(chǎng)安全保衛工作，處理好施工擾民問(wèn)題及與四鄰的關(guān)系。

　　6、保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點(diǎn)。

　　7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　五、工程監理

　　本工程實(shí)行工程監理，甲乙雙方共同委托_____監理公司對本工程進(jìn)行監理，甲方付監理費____%，乙方支付 ____%□;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同，由甲方支付監理費□。

　　六、工期

　　1、乙方應按合同期限完成整個(gè)工程，不得無(wú)故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時(shí)以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價(jià)千分之一的違約金。

　　2、由于甲方原因導致中途停工，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價(jià)的千分之一補償乙方誤工費。

　　3、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。

　　七、材料供應

　　1、本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠(chǎng)家的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應現場(chǎng)。如因質(zhì)量問(wèn)題、規格差異或"三無(wú)"產(chǎn)品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2、凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價(jià)、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同07-05

裝修的合同07-06

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

裝修公司裝修的合同樣本07-04