【熱門(mén)】裝修合同模板集合8篇

　　隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編收集整理的裝修合同9篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

裝修合同 篇1

　　發(fā)包方(甲方):

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱(chēng): 防水補漏維修施工程

　　1.2 工程地點(diǎn)：

　　1.3 承包范圍：衛生間

　　1.4 承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。

　　1.5 工期：本工程自20xx年 月 日開(kāi)工，于 年 月 日竣工。

　　1.6 工程質(zhì)量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點(diǎn)、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質(zhì)量要求。。

　　1.7 工程造價(jià)：衛生間防水每平方30元，結算時(shí)按實(shí)際面積結算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權對乙方在施工過(guò)程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題，提交乙方限時(shí)整改?

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　3.5 應嚴格按防水工程標準規范施工，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿(mǎn)，合同自動(dòng)失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　年 月 日

裝修合同 篇2

　　裝修合同是家裝中保護業(yè)主權益的重要手段，但是如果業(yè)主在簽訂合同時(shí)不仔細，那么就會(huì )給裝修公司可趁之機。如今裝修公司是想盡一切辦法從業(yè)主身上獲取利益。所以業(yè)主們一定要了解掌握裝修知識保障自身利益。

　　一、保修期縮水

　　有些合同中保修期不明晰或籠統寫(xiě)成保修一年或兩年。

　　按照國家規定，住宅室內裝修裝飾工程的最低保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面為五年。對于未明確保修期或保修期縮短的情況，消費者要提出并協(xié)商更改。

　　二、逃避保修責任

　　有的裝修公司單方規定，消費者在多少天內未結清工程款，將失去免費保修資格。

　　按規定，裝修方未在規定時(shí)間收到工程款，可通過(guò)合法途徑維權，對于單方規定的“不予免費保修”則無(wú)法律效力。建議消費者在簽訂合同前就與裝修施工方協(xié)商，把相關(guān)事項寫(xiě)明。

　　三、轉嫁納稅義務(wù)

　　有的合同規定，如果消費者索要發(fā)票，就要承擔稅額。

　　消費者有權索取發(fā)票，而且也提倡以發(fā)票作為維權依據。發(fā)票產(chǎn)生的稅收是企業(yè)應承擔的義務(wù)，制定上述合同條款的施工方有故意逃稅的嫌疑。

　　四、增加額外條款

　　有合同規定，施工過(guò)程中消費者減少施工項目，需支付該項目減項費，或者規定施工方在施工過(guò)程中擁有使用房屋的權利等條款。

　　施工中如果消費者要求減少施工項目，應按實(shí)際情況(施工方已經(jīng)付出的勞動(dòng))收取減項費，在簽訂合同前就應對這些細則協(xié)商。施工中，施工方只有對房屋施工的權力，無(wú)房屋使用權。

　　五、工期規定未明確

　　有些不規范合同中，并未明確規定工期，也未注明工期依照什么方式來(lái)計算。

　　工期由雙方協(xié)商，一般為60天。工期的計算方式一般按工作日計算。如果有特殊情況需要改變工期必須經(jīng)雙方商議，并寫(xiě)明工期是按工作日還是按日歷天數計算。

　　六、工期預付款條款不明

　　有的合同規定，施工預付款開(kāi)工前支付一部分，施工進(jìn)度中途支付第二部分，施工結束驗收后支付余款。此處施工中途沒(méi)有確切定義，若出現爭議消費者較被動(dòng)。

　　對于這些合同條款，不僅要按范本簽訂，還應標明施工進(jìn)度具體指哪個(gè)階段。

　　簽訂裝修合同注意以下十個(gè)方面內容

　　1、關(guān)于合同文件

　　一個(gè)比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關(guān)鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。

　　施工工藝是一個(gè)約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同當中要有一個(gè)施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開(kāi)始拖延工期的時(shí)候就發(fā)現問(wèn)題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器�，F在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時(shí)間期限以及驗收的辦法、驗收人員沒(méi)有做出明確規定。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。

　　2、關(guān)于設計圖紙

　　很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒(méi)有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會(huì )有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會(huì )存在差距。因此，建議您在簽合同的時(shí)候，盡量把圖紙準備齊全，避免開(kāi)工以后再進(jìn)行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。

　　3、關(guān)于工程預算

　　家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的《上海市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》相關(guān)表格做出來(lái)的工程預算，包括工程項目、數量、單價(jià)、參考材料等等在內的關(guān)鍵項目基本上不會(huì )有什么缺陷。

　　但是，有的消費者反映，做工程結算的時(shí)候，結算金額與自己的預期時(shí)常有差距。其實(shí)除了在施工過(guò)程當中的工程變更所發(fā)生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來(lái)，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時(shí)候，由于現場(chǎng)一些情況在這個(gè)時(shí)候不是很清楚，所以報價(jià)里一般標注的是水電改造的項目單價(jià)，工程總費用里不包含水電改造的費用。而工程結算的時(shí)候，做的是所有工程項目的結算，出現差距就是必然的了。因此，在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價(jià)里給您一個(gè)水電改造的參考報價(jià)。

　　4、避免做不到的條款

　　許多家庭裝修的投訴都是由不切實(shí)際的合同條款帶來(lái)的。有的合同條款規定了在相關(guān)的工程報價(jià)之下根本達不到的施工質(zhì)量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環(huán)境條款。比如曾有一位業(yè)主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專(zhuān)業(yè)監測機構對室內環(huán)境進(jìn)行監測，要求室內絕對環(huán)�！�。但什么是“絕對環(huán)�！�?首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過(guò)的住宅都會(huì )不同程度存在一定的環(huán)境污染問(wèn)題，任何人或任何公司都做不到“絕對環(huán)�！�。

裝修合同 篇3

　　合同編號:______

　　發(fā)包人:

　　電話(huà):

　　承包人: 電話(huà)： 電話(huà): 法定代表人： 施工隊負責人: 法定代表人:

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點(diǎn):___________________.

　　1.2 工程承包方式:雙方商定采取承包人包工，發(fā)包人包料承包方式.

　　第二條 工程監理

　　若本工程實(shí)行工程監理，發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人.

　　第三條 施工圖紙

　　發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見(jiàn)工程設計圖紙);

　　第四條 發(fā)包人義務(wù)

　　4.1 開(kāi)工前_兩_天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件.陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源，電源;

　　4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)，竣工驗收.

　　第五條 承包人義務(wù)

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保證居室內上，下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng).第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延:

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況.

　　7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延.

　　7.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延.

　　第八條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:按雙方協(xié)商而定______________.。

　　施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔.

　　第九條 工程驗收

　　9.1承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單

　　9.2 工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單.在工程款結清后，辦理移交手續.

　　9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月.驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單

　　第十條 工程款支付方式

　　10.1合同生效后，發(fā)包人每按已經(jīng)做好的 約定直接向承包人支付工程款:

　　10.2工程完工后，驗收合格后支付工程總款的15%。

　　10.3 工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人.發(fā)包人接到資料后3日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款.

　　第十一條 違約責任

　　11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失. 11.2 未辦理驗收手續，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責.

　　11.3 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失.

　　11.4 發(fā)包人未按期支付工程款的，承包方有權停工，并向發(fā)包方催繳工程款。發(fā)包方每延誤一星期向對方支付違約金元.

　　11.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延.

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決:

　　(一)提交________仲裁委員會(huì )仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟.

　　第十三條 幾項具體規定

　　13.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫(xiě))________元(此費用不在工程價(jià)款內).

　　13.2 施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管.工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用.

　　13.3 施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為:上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分;下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分.

　　第十四條 其他約定事項____________________________ ________

　　15.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止.

　　15.2 本合同一式____份，雙方各執____份，

　　15.3 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力.

　　附件：裝飾工程預算表（發(fā)包方、承包方各持一份）

　　發(fā)包人(簽字): 承包人(蓋章):

　　法定代表人:

　　委托代理人:

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇4

　　甲方(發(fā)包方)：

　　住所：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方(承包方)：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價(jià)格法》以及其它有關(guān)法律法規的規則，為保護雙方的合法權益，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、住房結構：房廳套，施工面積平方米。

　　2、工程地址：南昌市區住宅小區棟單元室。

　　3、工程內容：雙方確認的設計圖紙和預算項目。

　　4、承包方式：包工部分包料

　　5、總造價(jià)(大寫(xiě))：。(增減項目另簽〈工程項目變更單〉增加項目工程款必須預先支付才開(kāi)始施工)

　　6、工期：自年月日至年月日，工期為天。

　　7、質(zhì)量等級：[合格]

　　二、質(zhì)量驗收標準：本工程執行省建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的《江西省家庭裝飾質(zhì)量驗收標準》及其它地方性標準為質(zhì)量驗收依據。

　　三、工程付款方式及結算的約定：

　　工程付款進(jìn)度及方式：

　　(1)合同簽定當天即付工程款的%;計人民幣(大寫(xiě))：_______________________。

　　(2)水電工開(kāi)工前即付工程款的%;計人民幣(大寫(xiě))：_______________________。

　　(3)木工基本完工支付工程總造價(jià)的%;計人民幣(大寫(xiě))：________________________________。

　　(4)工程完工驗收后支付工程總造價(jià)的%;計人民幣(大寫(xiě))：____________________。

　　(5)工程完工三日內付清工程全部余款;計人民幣(大寫(xiě))：___________________。

　　(6)全部工程按雙方確認的設計圖紙和施工項目施工。按本合同簽定的工程總造價(jià)一次性由甲方發(fā)包給乙方，如在本合同外有設計變更或增加工程量時(shí)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商確認，簽訂項目變更作為附加協(xié)議。

　　四、甲方職責：

　　1、開(kāi)工前與有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)裝修手續并承擔相應費用。

　　2、免費提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現場(chǎng)。

　　3、落實(shí)工程垃圾臨時(shí)堆放處，并負責工程垃圾從臨時(shí)堆放處的進(jìn)一步處理。

　　4、協(xié)調處理施工時(shí)與鄰居間的關(guān)系。

　　5、按時(shí)支付工程款，配合做好雙方約定的其它有關(guān)事宜。

　　五、乙方職責：

　　1、按雙方確認的圖紙和預算項目，按國家行業(yè)規范保質(zhì)保量如期完成合同內容。

　　2、將工程垃圾清至臨時(shí)堆放點(diǎn)(距現場(chǎng)30米以?xún)?。

　　3、文明施工，若因違反操作規程引起工傷事故，責任自負。

　　4、乙方做好雙方約定的`其他有關(guān)事宜。

　　六、有關(guān)安全及防火的約定：甲方提供的施工圖紙操作方法及施工現場(chǎng)應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全措施，保障施工人員及相鄰居民安全。

　　七、設計圖紙的變更：原則上雙方確認的設計圖紙在施工時(shí)不得變更，在不影響總體方案和裝修格調的前提下，允許甲方在需變更物施工前提出變更請求，在征得設計師同意后予以變更，并簽訂《工程項目變更單》后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　八、工期延遲：遇下列情況之一，工期順延。

　　1、停水、停電累計達4小時(shí)以上;

　　2、甲方工程款未按約定時(shí)限拖延一天以上;

　　3、甲方單位或有關(guān)部門(mén)人員干擾阻止施工累計達一天以上;

　　4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計達一天以上。

　　九、違約責任：

　　1、若甲方違約造成乙方誤工，施工工期順延。

　　2、若乙方違約造成工程不能按期完工，工期可順延，每超過(guò)一天，甲方扣罰乙房30元/天。

　　3、其他違約責任按《合同法》處理。

　　4、乙方必須嚴格按合同設計圖紙、預算項目及乙方報價(jià)書(shū)中承諾的材料品牌，質(zhì)量保質(zhì)保量進(jìn)行施工，不得偷工減料或未按合同要求使用劣質(zhì)材料等，如有發(fā)現，甲方完工驗收時(shí)，乙方必須無(wú)條件更換及返工。

　　5、自合同簽定起若有一方單方面解約，必須向另一方支付15%的合同違約金。

　　十、完工移交：工程完工后，乙方應先進(jìn)行內部驗收，內驗合格后再通知甲方進(jìn)行正式驗收。甲方接到驗收通知三天內應會(huì )同乙方人員一起驗收，不能無(wú)故拖延，否則視同甲方默認驗收合格。工程驗收合格且甲方余款結清后，乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方，至此工程全部移交甲方管理。

　　十一、保修：基礎工程保修期兩年，隱蔽工程保修兩年。須工程款全部結清，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工之日算起。

　　十二、合同仲裁：按《合同法》規定執行。

　　十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。合同附件作為合同的組成部分。

　　十四、合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　單位(蓋章)單位(蓋章)：

　　年月日年月日

裝修合同 篇5

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協(xié)議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬(wàn)元，工期1個(gè)月。孫xx付款后，白xx組織人員進(jìn)駐場(chǎng)地開(kāi)始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時(shí)人員幫忙，這些人員往往素質(zhì)不高，或者沒(méi)有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個(gè)月尚未完工，導致孫xx無(wú)法入住，不得不在外租房居住;同時(shí)由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶(hù)支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現，裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格，存在衛生間門(mén)歪曲，木線(xiàn)有縫隙，玻璃松動(dòng)，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門(mén)套歪曲不在一個(gè)平面，背面不對稱(chēng)等問(wèn)題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見(jiàn)，就是推托責任，說(shuō)裝修的問(wèn)題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說(shuō)忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問(wèn)題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用。

　　【審理結果】

　　人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進(jìn)行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價(jià)值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時(shí)，調查查明白xx未在工商行政管理部門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執照，不具備經(jīng)營(yíng)資格。一審法院經(jīng)過(guò)審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無(wú)效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個(gè)法律問(wèn)題：一是合同有效性的認定和的責任問(wèn)題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

　　1.合同有效性的認定及無(wú)效合同的責任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個(gè)口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)審查，并取得資質(zhì)證書(shū)后，方可在資質(zhì)證書(shū)規定的范圍內承包工程�！都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程�？梢�(jiàn)，本案中白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無(wú)效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒(méi)有法律效力。

　　無(wú)效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產(chǎn)：合同被認定無(wú)效后，雙方應將財產(chǎn)關(guān)系回復到前的狀態(tài)，已從對方取得財產(chǎn)的一方，應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方�，F孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價(jià)值，故此部分工程款無(wú)需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無(wú)效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的，有過(guò)錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無(wú)法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無(wú)效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失，白xx作為此無(wú)效合同中有過(guò)錯的一方，依法應予賠償。

　　2.侵權損害賠償的責任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶(hù)的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶(hù)予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

裝修合同 篇6

　　甲方：北京市運輸公司第二分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　為加強房屋改造拆除階段的施工安全，規范施工行為，依據建設部《建筑裝飾裝修管理規定》(第46號令)、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(第110號令)、《消防法》、公安部關(guān)于《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規定》（61號令）、《施工現場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規范》（JGJ46—20xx）等有關(guān)規定，保證乙方在房屋拆除施工中的安全，規范各方責任，消除各種安全隱患。

　　本協(xié)議所稱(chēng)裝修改造拆除階段，系對改造裝修部位的，原有的建筑構成物進(jìn)行拆除過(guò)程。雙方為保證施工安全，保證不損壞建筑物原有框架結構安全，特簽訂本協(xié)議。

　　甲方：

　　一、甲方有權隨時(shí)檢查乙方拆除施工期間的消防安全和用電、用水安全及安全施工。

　　二、甲方有權對乙方施工中存在的安全隱患予以制止，并有權要求乙方將安全隱患整改完畢后方可繼續施工。

　　三、甲方發(fā)現裝修人或裝修企業(yè)有未經(jīng)房產(chǎn)行政主管部門(mén)批準，擅自改變房屋主體結構或明顯加大荷載的，有權力進(jìn)行制止，并報相關(guān)行政主管部門(mén)，同時(shí)應追究其違反房屋裝飾裝修服務(wù)協(xié)議約定的違約責任。

　　乙方：

　　一、開(kāi)工前，乙方必須履行設計、施工方案及政府相關(guān)管理部門(mén)報、審批手續，確保工程的合法性、安全性，所有材料必須向甲方提供整套備案。

　　二、乙方選擇的施工單位必須持有有效的營(yíng)業(yè)執照和資質(zhì)證書(shū)。

　　三、要求委托有資質(zhì)的監理單位對工程進(jìn)行全方位、全過(guò)程的監理，監理日志及文件、材料要備案。

　　四、乙方有責任對施工安全進(jìn)行監督，并對施工安全負全面管理責任。

　　五、為進(jìn)行拆除施工進(jìn)駐的施工隊，乙方必須向甲方如實(shí)備案施工人數、開(kāi)工時(shí)間，并提交施工單位營(yíng)業(yè)執照副本復印件、資質(zhì)證書(shū)復印件和裝修專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（電氣焊、電工）的資格證書(shū)復印件等有關(guān)文件。

　　六、拆除施工必須保證建筑主體結構安全和配套設備設施使用功能完好無(wú)損，并嚴格按照申請的項目進(jìn)行，嚴禁下列行為：

　　1、擅自拆除承重墻、剪力墻或拆除房屋的柱、梁、板等，危及主體結構安全功能。

　　2、擅自在承重墻、剪力墻、梁、柱打孔、剔鑿。擅自超過(guò)設計承載力，在樓板上砌筑墻體。

　　3、影響建筑結構和使用安全的其他行為。

　　七、施工現場(chǎng)用電應按照國家（JGJ46—20xx）有關(guān)規定執行。因施工需要使用行燈照明，必須使用不高于36V的低壓照明，施工現場(chǎng)臨時(shí)照明線(xiàn)路必須架空安裝，臨時(shí)線(xiàn)路必須使用護套線(xiàn)。

　　八、拆除改造過(guò)程中形成的各種固體、可燃物等廢棄物，應當按照規定的位置、方式及時(shí)間堆放和清運。嚴禁違反規定將各種固體、可燃物體等廢棄物隨意堆放。

　　九、乙方有責任按照安全施工要求和消防要求作好施工準備，必須在施工現場(chǎng)配置足夠的消防器材和滅火器。

　　十、乙方必須對施工人員進(jìn)行施工安全教育。拆除施工中，乙方必須設立專(zhuān)職安全員，負責安全工作，嚴密巡視。檢查每一道工種工

　　序是否按照施工安全和消防安全制度進(jìn)行施工，防止各類(lèi)安全事故發(fā)生，發(fā)現可疑情況應及時(shí)報告甲方。

　　在拆除過(guò)程中，如需動(dòng)火，包括使用電氣焊作業(yè)，須事先向行業(yè)主管部門(mén)提出申請，經(jīng)驗收合格并開(kāi)具動(dòng)火證后方可施工。動(dòng)火人員必須持有國家認可的資格證書(shū)，并提交操作人員的合法有效操作證書(shū)復印件。施工需動(dòng)用明火時(shí)，動(dòng)火現場(chǎng)必須有安全員現場(chǎng)監督，并配備滅火器材，采取必要的消防防護措施。

　　十一、乙方在施工期間應注意施工人員的安全，采取必要的防范措施，注重防墜落防脫落安全事故發(fā)生。

　　十二、 每天施工結束后，工長(cháng)和安全員必須對施工現場(chǎng)進(jìn)行全面的檢查，并斷電斷水。

　　十三、乙方應配合甲方安全檢查人員對施工安全進(jìn)行檢查，對甲方提出的安全隱患整改意見(jiàn)必須立即執行，安全隱患整改完畢后方可施工。

　　十四、施工現場(chǎng)嚴禁吸煙。

　　十五、 施工中發(fā)生的一切傷亡、消防事故均由乙方負全部負責。 十六、 施工期間不得出現治安事件，保證施工現場(chǎng)的治安安全。 十七、乙方應與施工方簽訂施工安全協(xié)議，并報甲方備案。 十八、本協(xié)議共計二份，法律效力相同，甲乙方各執一份。 十九、未盡事宜雙方協(xié)商解決

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　北京市運輸公司第二分公司

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　二〇xx年六月二十日

裝修合同 篇7

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：______________________________________

　　委托代理人（姓名）：________________民族：____________________

　　住所：______________________________身份證號：________________

　　聯(lián)系電話(huà)：__________________________手機號：__________________

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：______________________________________

　　營(yíng)業(yè)執照號：__________________________________________________

　　住所：________________________________________________________

　　法定代表人：_________________________聯(lián)系電話(huà)：_______________

　　委托代理人：_________________________聯(lián)系電話(huà)：_______________

　　建筑資質(zhì)等級證書(shū)號：__________________________________________

　　本工程設計人：_______________________聯(lián)系電話(huà)：_______________

　　施工隊負責人：_______________________聯(lián)系電話(huà)：_______________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：

　　1.2工程裝飾裝修面積:

　　1.3工程戶(hù)型:

　　1.4工程內容及做法(見(jiàn)報價(jià)單和圖紙)；

　　1.5工程承包，采取下列第____種方式:

　　乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。

　　乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見(jiàn)附表二、三）。

　　1.6工程期限______日（以實(shí)際工作日計算）;

　　開(kāi)工日期______年___月___日;

　　竣工日期______年___月___日。

　　1.7工程款和報價(jià)單

　　工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_____________________________

　　金額大寫(xiě):______________________________________________________

　　報價(jià)單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據，根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　報價(jià)單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據。

　　第二條工程監理

　　若本工程實(shí)行工程監理，甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)

　　3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

　　甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》（gb50325-XX）的要求。

　　3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4.1開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,以不影響施工為原則。

　　4.2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。

　　4.4遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項規章制定。

　　4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

　　4.6不得有下列行為：

　　隨意改動(dòng)房屋主體和承重結構。

　　在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴大原有門(mén)窗尺寸，拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體。

　　在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話(huà)：_________________電話(huà)：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　簽約日期：_____________簽約日期：_____________

裝修合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，乙方承包甲方所有裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包該房屋裝修全部施工工程。

　　二、包干承包費用：人民幣整（小寫(xiě)46704.2元）詳見(jiàn)報價(jià)表。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日，甲方向乙方預付總工程款60%（小寫(xiě)￥元）；

　　2、全部裝修施工完成后，甲方支付余款（小寫(xiě)￥元）。

　　四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為60天，乙方應在約定工期內完成全部施工任務(wù)。

　　五、其他約定：

　　1、甲方應按合同約定及時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金；

　　2、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；

　　3、乙方不得浪費、挪用甲方裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；

　　4、乙方應在合同約定工期內完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；

　　5、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時(shí)負責為甲方免費維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　日期：

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修的合同07-06

裝修合同07-05

裝修合同05-31

裝修的合同06-01

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07

裝修公司裝修的合同樣本07-04