實(shí)用的維修合同模板集錦五篇

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的維修合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

維修合同 篇1

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話(huà)：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話(huà)：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著(zhù)互惠互利的原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價(jià)金額

　　合計人民幣金額(大寫(xiě)):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權對上述_________進(jìn)行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

　　第四條 材料

　　材料名稱(chēng)商標生產(chǎn)廠(chǎng)家規格型號計量單位數量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　第六條 修繕修理時(shí)間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的_____日內答復。

　　第九條 轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書(shū)面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過(guò)程中了解到的與雙方有關(guān)的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對其專(zhuān)有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿(mǎn)足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務(wù)

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會(huì )影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進(jìn)行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價(jià)，供定作人參考確認，報價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書(shū)面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買(mǎi)部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書(shū)面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時(shí)間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來(lái)負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時(shí)間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為_(kāi)_______元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫(xiě))________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內(書(shū)面通知發(fā)出_________天內)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒(méi)有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)�未�?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的.，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

　　有效期為_(kāi)______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　第二條乙方對甲方提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限：無(wú)

　　第三條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：按照國家標準或行業(yè)標準驗收

　　第四條乙方對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：自最終驗收合格之日起，保修期一年，如果在質(zhì)保期內出現故障，乙方負責在收到甲方通知（包括電話(huà)、傳真、特快、信件等）兩日內進(jìn)行調換或修理，由此發(fā)生的費用均由乙方承擔。如乙方未按約定期限履行或拒絕履行上述保修義務(wù)，則應支付滯納金，日滯納金數額為合同總價(jià)款的0.05%，兩次修復仍不能解決問(wèn)題的，甲方有權解除合同，收回合同價(jià)款，并由乙方承擔由此而引起的一切損失。

　　第五條加工物的包裝及運輸費：由乙方承擔，包裝物不回收。

　　第六條甲方提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦公及保密要求：甲方提供的圖紙或樣品、技術(shù)資料乙方必須嚴格保密，對由于乙方造成的技術(shù)資料、樣品、圖紙等資料的泄密而引起的一切損失由乙方全部承擔。

　　第七條乙方發(fā)現甲方提供的圖紙或樣品、技術(shù)要求不合理的，在壹日內向甲方提出書(shū)面異議。甲方應在收到書(shū)面異議后的壹個(gè)工作日內答復。

　　第八條甲方不允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第九條加工物的交付方式及地點(diǎn)：乙方按照甲方通知現場(chǎng)維修。

　　第十條加工物的檢驗標準、方法、費用、地點(diǎn)及期限：檢驗標準：

　　1、根據第一條、第三條內容進(jìn)行驗收。并由乙方負責設備安裝、設備調試；并出具驗收合格報告。

　　2、檢驗地點(diǎn)：甲方現場(chǎng)

　　3、檢驗期限：年月日。

　　第十一條報酬的結算方式及期限：每次維修任務(wù)完成，雙方對每次維修工程進(jìn)行驗收確認、核實(shí)工作量，每半年結算一次，乙方提供發(fā)票，驗收合格支付合同價(jià)款90%，余款質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次付清。

　　第十二條甲方在合同簽訂日起無(wú)日內交付定金無(wú)。（人民幣大寫(xiě)）。

　　第十三條本合同解除的條件：雙方協(xié)商。

　　第十四條違約責任：

　�、僖曳浇桓兜木S修物不能正常使用或驗收不合格，甲方有權要求在規定期限內重新維修，乙方承擔返工費用

　�、谠谫|(zhì)保期內乙方承擔因加工物質(zhì)量問(wèn)題給使用方造成的一切損失。

　�、垡曳奖仨氃诩s定期限內交貨，否則每拖延一天向甲方支付違約金合同價(jià)款1%。

　　第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向東營(yíng)市有管轄權的人民法院起訴。

　　第十六條本合同一式四份，雙方各執二份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十七條其他約定事項：本合同有效期年月日至年月日。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

維修合同 篇3

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：蓬安縣房地產(chǎn)管理局樓號辦公室維修

　　2、工程地點(diǎn)：蓬安縣房管局

　　3、合同工期：開(kāi)工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時(shí)間。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長(cháng)工期。

　　二、工程服務(wù)形式

　　包工、包料、包工期、包質(zhì)量。

　　三、工程總價(jià)

　　暫定為人民幣萬(wàn)元(最終以甲、乙雙方確認的維修清單為準)。

　　四、結算方式

　　工程完工驗收合格后付清全部工程款。

　　五、保修

　　1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

　　2、在保修期內，乙方應定期對施工工程進(jìn)行巡訪(fǎng)，做好回訪(fǎng)記錄，并對存在隱患的質(zhì)量問(wèn)題，予以及時(shí)解決。乙方現預留保修負責人的書(shū)面通信地址和電話(huà)，以便通知乙方進(jìn)行維修。

　　六、違約責任

　　1、乙方逾期開(kāi)工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價(jià)‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。

　　2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無(wú)條件于兩日內退場(chǎng)，雙方于乙方退場(chǎng)后結算。

　　3、乙方違反本合同其他任何一項義務(wù)，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿(mǎn)后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。

　　4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規范及環(huán)保要求引起的工程質(zhì)量問(wèn)題，或與合同約定不符的，無(wú)論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過(guò)保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

　　5、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務(wù)轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。

　　6、乙方維修過(guò)的部位所出現的工程質(zhì)量問(wèn)題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

　　7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價(jià)款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應賠償甲方所受到的損失。

　　七、安全施工

　　乙方按有關(guān)規定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買(mǎi)人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的一切保險。凡在施工過(guò)程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

　　八、施工責任

　　1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶(hù)及下屬有關(guān)部門(mén)協(xié)調。乙方按施工工藝要求施工。

　　2、乙方在施工中要保護好單位的方磚步道、花草樹(shù)木，不能損壞。

　　3、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品、半成品進(jìn)行保護并承擔費用。

　　4、乙方維修時(shí)必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點(diǎn)，保持施工現場(chǎng)的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內清除，竣工前做好衛生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。

　　5、在施工中隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗及監督，為檢查、檢驗、監督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。

　　6、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權解除本合同。

　　九、其它

　　1、本合同壹式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、未盡事宜或合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　年月日年月日

維修合同 篇4

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　本著(zhù)互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1、裝修施工地點(diǎn)：_____________________________________________

　　2、工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

　　3、本項工程預計費用 元人民幣。

　　第二條 材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。

　　甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

　　甲方供應的材料按時(shí)抵達現場(chǎng)后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方提供的材料

　　乙方供應的水電材料甲方應到現場(chǎng)驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》GB50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》

　　2、由于乙方施工技術(shù)差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現場(chǎng)管理約定：

　　1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝�、住�?hù)的關(guān)系。

　　2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　4、保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　5、負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6、乙方如因施工原因需居住在現場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

　　7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現場(chǎng)。

　　8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現偷盜現象按材料價(jià)格加倍賠償。

　　第五條 關(guān)于工程價(jià)款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　1、 工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢(qián)的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%

　　2、 乙方承包內容：

　　1)、水電開(kāi)槽、布線(xiàn)、穿線(xiàn)、埋槽

　　2)、所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(每天現場(chǎng)整理裝袋)

　　3)、水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4)、開(kāi)關(guān)面板安裝

　　5)、小五金、馬桶、的安裝

　　6)、后期燈具的安裝

　　3、工程結算方式：

　　按實(shí)結算：

　　總價(jià)結算：20元/平米(套內面積)

　　1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。

　　第六條 糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時(shí)，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第七條 合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第八條、其它約定：

　　1、雙方同意由第三方監理(廈門(mén)全壘打裝修監理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。

　　在未經(jīng)第三方監理(廈門(mén)全壘打裝修監理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關(guān)費用。

　　2、經(jīng)過(guò)第三方監理(廈門(mén)全壘打裝修監理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

　　3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

　　4、甲方在入住前可以要求乙方5次來(lái)現場(chǎng)配合其他工種的交叉施工，超過(guò)5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。

　　5、保修期內由于乙方

　　的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內必須到達現場(chǎng)。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

　　第九條 附則

　　(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水電工程保修伍年，過(guò)了保修期乙方來(lái)維護甲方應支付相應費用。

　　甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：

　　年 月 日 年 月 日

維修合同 篇5

　　發(fā)包方： （簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 承包房： （簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就甲方產(chǎn)品加工車(chē)間房頂維修一事協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程內容: 乙方負責甲方產(chǎn)品加工大線(xiàn)車(chē)間廠(chǎng)房鋼物價(jià)更換及房頂破損石棉瓦的修復。

　　二、工程質(zhì)量及驗收標準：更換、修復完工后修復部位不漏雨，與原始屋頂搭接一致。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質(zhì)量不合格，甲方有權要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料費和其他經(jīng)濟損失由乙方賠償。

　　三、工程計價(jià)：此工程更換的石棉瓦按板材面積計算，單價(jià)為 元 /㎡，施工面積㎡，工程總造價(jià)為元，此價(jià)格不含稅票。

　　四、工期為天。

　　五、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　1) 負責為乙方提供所需的材料，提供便利的施工條件。

　　2) 負責給乙方撥付工程款。

　　2、乙方責任：

　　1) 嚴格按照甲方的施工要求施工。

　　2) 強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，所攜帶人員必須購買(mǎi)有社會(huì )保

　　險，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線(xiàn)，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕一切安全事故的發(fā)生。乙方承擔此間所發(fā)生的一切安全及其它事故的全部責任。

　　3) 必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方承擔。

　　4）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。

　　六、付款方式:

　　1) 甲方按乙方所完成之實(shí)際房屋維修的質(zhì)量經(jīng)驗收為合格工程后一次性結算工程款。

　　2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按維修工程總造價(jià)的5%扣除，待工程完工并通過(guò)驗收3個(gè)月后，據實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書(shū)面通知10日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內扣除，不足部分由乙方支付。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜另行協(xié)商解決，本合同自簽訂之日起即生效。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：

　　20xx年8月 日

【維修合同】相關(guān)文章：

維修的合同06-23

維修合同怎么寫(xiě) 維修合同范本11-24

屋面維修合同06-14

維修合同的范本03-29

空調維修合同06-23

電梯維修合同06-18

物業(yè)維修合同06-17

維修合同模板11-19

簡(jiǎn)易維修合同04-21

工程維修合同06-10