維修合同范文匯編10篇

　　隨著(zhù)人們法律意識的建立，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的維修合同10篇，希望對大家有所幫助。

維修合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方同意將房屋維修工程委托乙方。

　　二、乙方負責全部維修所需材料以及施工。

　　三、維修時(shí)間：自協(xié)議簽訂之日起天完成。

　　四、維修要求：

　　1、維修項目質(zhì)量符合國家相關(guān)驗收規范。

　　2、乙方自行負責施工安全。

　　3、未盡施工細節之處，由雙方協(xié)商提出方案確定。

　　五、維修費用：

　　六、維修工程完成后，經(jīng)甲方驗收合格后，按照公司工程付款流程支付工程款。

　　七、保修條款：在國家規定的質(zhì)保期限內出現質(zhì)量問(wèn)題仍由乙方維修。

　　九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。（親子活動(dòng)安全協(xié)議書(shū)）

　　十、本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，公司備案一份。房頂維修協(xié)議書(shū)房頂維修協(xié)議書(shū)。

　　乙方簽字：聯(lián)系方式：甲方簽字：

　　工程師：聯(lián)系方式：項目管理部經(jīng)理：工程管理部副經(jīng)理：工程管理部經(jīng)理：分管副總：

　　年月日

維修合同 篇2

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話(huà)：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話(huà)：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著(zhù)互惠互利的原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價(jià)金額

　　合計人民幣金額(大寫(xiě)):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權對上述_________進(jìn)行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

　　第四條 材料

　　材料名稱(chēng)商標生產(chǎn)廠(chǎng)家規格型號計量單位數量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　第六條 修繕修理時(shí)間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的_____日內答復。

　　第九條 轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書(shū)面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過(guò)程中了解到的與雙方有關(guān)的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對其專(zhuān)有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿(mǎn)足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務(wù)

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會(huì )影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進(jìn)行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價(jià)，供定作人參考確認，報價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書(shū)面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買(mǎi)部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書(shū)面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時(shí)間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來(lái)負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時(shí)間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為_(kāi)_______元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫(xiě))________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內(書(shū)面通知發(fā)出_________天內)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒(méi)有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的`義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)�未�?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

　　有效期為_(kāi)______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇3

　　甲方：***小學(xué)

　　乙方：***

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規、依據甲方施工任務(wù)的需要，經(jīng)過(guò)對乙方資質(zhì)的審查和雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定將水暖維修的全部工作內容以清包形式由乙方組織施工。為了明確雙方的權利義務(wù)關(guān)系，結合本工程的實(shí)際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本分包工程施工事項，達成如下協(xié)議條款，并共同遵照執行。

　　第一條、承包范圍：

　　校內水暖維修。

　　第二條、承包內容及承包的方式和價(jià)格：

　　一、承包內容：水暖維修

　　二、承包的方式和價(jià)格：

　　工料全包，合計人民幣***元（人民幣***元整）。

　　第三條、工期控制：

　　1、自開(kāi)工之日起，到*年*月*日完成該承包的施工內容。

　　2、若乙方施工進(jìn)度慢，工程質(zhì)量差，經(jīng)生產(chǎn)會(huì )議提出整改意見(jiàn)后改正行動(dòng)不得力效果不明顯時(shí)，為了確保建設單位對甲方的工期和質(zhì)量要求，甲方無(wú)需征得乙方同意有權直接安排施工力量介入施工，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔并在乙方施工的工程款中直接扣除，金額由甲方負責審定。

　　3、如乙方在施工中沒(méi)有達到建設單位的質(zhì)量和節點(diǎn)要求，建設單位要求乙方撤出現場(chǎng)，乙方必須無(wú)條件撤出，所完成的工程量按50%結算，余款作為甲方停工損失費用。

　　第四條、質(zhì)量標準：

　　按照施工圖紙、設計變更、施工規范進(jìn)行施工，工程質(zhì)量按照規范和質(zhì)量驗評標準進(jìn)行分部分項驗收，以甲方檢查及監理驗收評定及質(zhì)量監督部門(mén)核定認可和交給精裝修合格為準，由于質(zhì)量問(wèn)題不能按時(shí)交接給精裝修所造成的一切責任和費用均由乙方負擔。

　　第五條、結算及付款方式：

　　工程驗收合格后甲方一次性支付全部工程款。

　　第六條、安全責任：

　　承包負責人為安全第一責任人，應對本承包范圍內的安全工作負總責，因此必須對職工加強法制教育，安全教育，樹(shù)立安全是首位的思想意識，做到“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”，所有作業(yè)人員必須嚴格執行安全操作規程和治安條例及甲方所制訂的安全生產(chǎn)管理制度。施工中如因乙方或個(gè)人違章指揮、違章操作造成自身或他人安全事故的一切責任和費用均由乙方負擔。

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議。本合同雙方簽字后生效，受法律保護。 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲 方（蓋章）：乙 方（蓋章）：

　　法 人 代 表 ：法 人 代 表 ：

　　*年*月 *日

　　完工證明

　　由***負責的對***小學(xué)水暖維修工程已于*年*月*日完工，經(jīng)驗收工程合格，達到施工標準，

　　民幣***元（***元整）。

　　甲方（蓋章）：

　　法人代表：

　　乙方（蓋章）： 法人代表： *年*月*日 甲方已經(jīng)一次性支付工程款人

維修合同 篇4

　　為了更好地為廣大打印機用戶(hù)服務(wù)，是本公司設立打印機保養業(yè)務(wù)。

　　經(jīng)用戶(hù)方：______________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)與本公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)雙方商定，達成如下協(xié)議：

　　1.本協(xié)議適用于擁有打印機的用戶(hù)，有接受定期保養的需求，愿意與甲方建立保養業(yè)務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方簽署確認后，在協(xié)議的有效期內生效。

　　2. 甲方的義務(wù)為：當本合同范圍內的打印機發(fā)生故障時(shí)，應乙方的要求，于二十四小時(shí)內派員上門(mén)進(jìn)行處理，并于合理期限內處理完畢交付乙方使用。打印機的保養業(yè)務(wù)是指，有協(xié)議規定的期限內，甲方指定人員為乙方介紹打印機的使用、操作方法，提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，對接受保養的打印機進(jìn)行定期清理、調整，排除機內因操作失誤引起的非損壞性故障的有償服務(wù)。

　　3.協(xié)議規定的保養期內，由于機內部件自然失效所引起的故障，甲方可免收排除故障的人工費、交通費以及配件費(不包括打印耗材，是指硒鼓、墨盒、噴頭、色帶)，人為的意外因素造成的損壞則不屬于保養范圍， 甲方負責維修的故障范圍包括正常使用之損壞、故障等，但不包括不可抗力引起的損毀;及人為故障或環(huán)境造成 的損害如(水浸、電擊、撞擊、鼠液、自行拆修等)甲方將酌情適當收取配件費。。

　　4.甲方保養的打印機，在協(xié)議規定的保養期內，因部件失效而配件又無(wú)著(zhù)落，或因其它原因未能予以修復的，乙方可以要求甲方提供備用機，直到您的機器修復為止。

　　5.一般情況下，使用期不滿(mǎn)五年，功能完善，能正�？煽抗ぷ鞯拇蛴�機，可列入保養范圍，對受損嚴重或超過(guò)使用壽命，可靠性很差的打印機不能列入保養范圍。為此，在簽訂保養協(xié)議之前，甲方須對乙方打印機的性能狀態(tài)進(jìn)行確認。

　　6.、保養協(xié)議簽署有效期為一年，在協(xié)議規定的期限內，甲方每2個(gè)月一次委派保養人員上門(mén)，對乙方的打印機實(shí)施檢查保養，如在使用過(guò)程中發(fā)生故障，乙方可隨時(shí)通知甲方，甲方將派員到達乙方實(shí)施維修。

　　八、 乙方應向甲方支付打印機維修保養費人民幣 元/臺/年，此款應于 年 月 日和 年 月 日分二次支付，每次支付一半，乙方遲延付款視為違約。

　　九、 合同經(jīng)雙方蓋章，負責人簽字后成立，乙方支付第一期維修保養費后即時(shí)生效。

　　7.甲方對乙方提供優(yōu)惠的消耗品供應，且免費送貨上門(mén)服務(wù)。

維修合同 篇5

　　甲方：法定代表人：

　　乙方： 法定代表人：

　　郭葉線(xiàn)是20xx年初修建的一條通村公路，全長(cháng)約13.5公里，由于今年載重車(chē)輛較多且年久失修，多處破損嚴重，且郭葉線(xiàn)橫穿兩個(gè)鄉鎮七村三十多個(gè)小組。為了改善交通環(huán)境，方便群眾生產(chǎn)、生活，甲方將所轄范圍內郭葉線(xiàn)維修補缺加鋪通村公路建設工程承包給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特訂立如下合同：

　　一、工程總量

　　該工程為郭葉線(xiàn)維修補缺加鋪通村公路，全長(cháng)約2.5公里，具體以實(shí)際施工里程為準。

　　二、工程施工及質(zhì)量要求

　　1、全部破損公路由鄉村公路段派專(zhuān)人指定維修點(diǎn)，乙方按甲方要求施工。

　　2、維修部份兩端連接點(diǎn)必須用切割機切斷、切齊，連接點(diǎn)水泥硬化時(shí)兩邊必須涂抹瀝清。

　　3、維修部份水泥塊用挖機挖出來(lái)后必須運離公路兩側50米外，以免影響公路通行安全。

　　4、維修部份必須整平、壓實(shí)。

　　5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18厘米。

　　6、乙方全面按標準完工后，甲方申請縣有關(guān)職能部門(mén)驗收，經(jīng)驗收合格簽字后，乙方交付甲方使用視為正式完工。

　　7、工程自驗收之日起一年內出現質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責無(wú)償維修(不可抗力因素除外)。

　　三、工程安全責任

　　乙方必須抓好安全施工，包括個(gè)人人身安全、財產(chǎn)安全，確保無(wú)任何安全事故發(fā)生。發(fā)生的一切安全責任由乙方全部負責。

　　四、工程時(shí)間

　　工程必須在60日內完工，即從20xx年10月10日至20xx年12月

　　五、工程造價(jià)及付款方式

　　1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。

　　2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。

　　3、混凝土澆筑及保養65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。

　　4、蓋函板一座2萬(wàn)元。

　　5、工程保質(zhì)期為一年，保質(zhì)期滿(mǎn)后付清余款。

　　六、施工環(huán)境

　　甲方有義務(wù)為乙方提供優(yōu)良的施工環(huán)境，協(xié)助做好協(xié)調工作，無(wú)償提供工程所需的土源、土場(chǎng)、毛料，協(xié)調水電供應，盡量為乙方提供施工方便，以利工程順利進(jìn)行。

　　七、違約責任

　　1、公路工程不得轉包或分包，合同簽訂后，發(fā)現乙方有轉包或分包行為的，甲方有權無(wú)條件終止合同。

　　2、由于乙方工程質(zhì)量不合格所發(fā)生的工程返工、重建等，一切責任由乙方承擔，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。

　　八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。

　　九、工程竣工驗收完工后，甲方一次性付清總工程款50萬(wàn)元，余款165961萬(wàn)元，一年內付清，乙方按合同要求組織施工。

　　十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇6

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。

　　為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：

　　工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：

　　工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工費__________元;

　　3、設計費__________元;

　　4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;

　　6、管理費__________元;

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條：

　　質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;

　　施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：

　　材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：

　　付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;

　　當工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。

　　驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng)，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款，當場(chǎng)結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：

　　工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。

　　如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：

　　工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來(lái)驗收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格，如有問(wèn)題，甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收，應及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙

維修合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方考慮到乙方所擁有的維修實(shí)力和服務(wù)水平，甲方自愿在乙方定點(diǎn)維修其在附表中所列車(chē)輛。

　　乙方考慮到甲方為固定客戶(hù)，愿為甲方提供優(yōu)惠服務(wù)。

　　為規范雙方行業(yè)并保持彼此良好的合作關(guān)系，在自愿、公平、平等的基礎上，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，共同訂立協(xié)議如下：

　　一、甲方車(chē)輛在乙方定點(diǎn)維修期間，乙方向甲方提供以下優(yōu)惠

　　1．修理工時(shí)費優(yōu)惠10%。

　　2．享有配件優(yōu)先使用權。

　　二、車(chē)輛送修

　　1．甲方車(chē)輛到乙方維修時(shí)，需持有甲方負責人簽字或蓋章的車(chē)輛維修通知單，乙方見(jiàn)單后方可按此協(xié)議維修車(chē)輛。

　　2．甲方車(chē)輛維修通知單上須注明送修項目和經(jīng)辦司機姓名。

　　三、維修項目

　　1．維修項目由甲方在車(chē)輛維修通知單上注明，車(chē)輛維修單位領(lǐng)導批準，并加蓋報修單位和財政局公章。

　　2．乙方在維修過(guò)程中如發(fā)現其他故障需要增加維修項目時(shí)，乙方應及時(shí)通知甲方，甲方派人查驗認可后，由乙方維修。

　　3．在維修過(guò)程中，甲方司機對進(jìn)行必要維修項目的簽字視同甲方認可。

　　4．乙方維修完車(chē)輛后，須把與本次維修有關(guān)的工時(shí)費，配件費等詳細明細簽字或蓋章后一聯(lián)交于甲方司機。

　　5．未按規定手續進(jìn)行維修的或甲方司機未經(jīng)同意私自維修的，甲方不承擔任何費用。

　　四、結算方式

　　維修費累計達5000元以上或每三個(gè)月時(shí)，乙方執配件明細表和維修報告單與甲方結算一次。因甲方原因逾期不結算，按同期銀行存款利率計收利息。

　　五、合同日期：自 20xx年 1月 1日起至 20xx 年 12月 31日為止，合同期為一年。

　　六、本合同一式兩份雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　七、未盡事宜，雙方協(xié)商決定。

　　甲方：尚義縣財政局 乙方：上海大眾汽車(chē)張家口

　　維修服務(wù)有限公司

　　代表簽字： 代表簽字：

　　電話(huà)號碼： 電話(huà)號碼：

　　單位地址： 單位地址：

維修合同 篇8

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　電話(huà)：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　電話(huà)：_________

　　為規范機動(dòng)車(chē)輛維修工作，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規qq前線(xiàn)網(wǎng)訂立本協(xié)議，以便共同遵守。

　　1、本合同的下列術(shù)語(yǔ)應解釋為：

　　1.1“合同”系指甲方與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協(xié)議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。

　　1.2“合同價(jià)”系指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務(wù)后甲方應支付給乙方的價(jià)格。

　　1.3“維修”系指招標文件中規定的車(chē)輛大修、一、二級維護和小修、中修、車(chē)輛年檢以及其它有關(guān)汽車(chē)的維修服務(wù)。

　　1.4“配件材料”系指乙方根據合同規定在提供維修服務(wù)時(shí)必須向甲方提供的零部件及耗材。

　　1.5“乙方”系指提供汽車(chē)定點(diǎn)維修服務(wù)的汽車(chē)維修廠(chǎng)家。

　　1.6“甲方”系指接受維修服務(wù)的甲方。

　　2、服務(wù)范圍

　　車(chē)輛大修、各級維護、小修、中修、車(chē)輛年檢和其他有關(guān)汽車(chē)維修的服務(wù)項目及交通事故車(chē)輛維修。

　　3、送修手續

　　3.1送修車(chē)輛時(shí)，甲方經(jīng)辦人必須按照要求填寫(xiě)乙方的“車(chē)輛維修派工單”。派工單上應填寫(xiě)清楚送修車(chē)輛的品牌型號、車(chē)輛牌照號、累計行駛里程、維修項目，經(jīng)甲方經(jīng)辦人簽字后交乙方，乙方憑此單確認項目的接修。

　　3.2乙方在維修過(guò)程中發(fā)現其他的故障，必須及時(shí)將情況反映給甲方，在取得甲方同意后方可繼續修理。

　　3.3對甲方車(chē)輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件盡量不予更換，確實(shí)不能修復或修復不經(jīng)濟的零部件，在征得甲方同意后方可更換。

　　4.維修費用

　　乙方應按照不超過(guò)《廣東省汽車(chē)維修行業(yè)工時(shí)定額和收費標準》中規定的工時(shí)定額和收費標準優(yōu)惠計算維修費，優(yōu)惠幅度及標準見(jiàn)附件報價(jià)表qq前線(xiàn)網(wǎng)。

　　維修費用應包括：工時(shí)費、材料費和稅金。

　　工時(shí)費包括小修、大修項目收取工時(shí)費的標準。

　　材料費即材料價(jià)格，在乙方開(kāi)具的正式維修發(fā)票中須單獨列出。

　　5、竣工車(chē)輛交接手續

　　5.1乙方維修車(chē)輛結束后，須填寫(xiě)“車(chē)輛維修結算單”，認真填寫(xiě)車(chē)輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價(jià)情況、工時(shí)費及質(zhì)量保證期，注明優(yōu)惠事宜后交甲方經(jīng)辦人審核簽字。此單多聯(lián)復寫(xiě)備查。

　　5.2甲方應仔細檢查竣工車(chē)輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經(jīng)辦人應在“結算清單”上簽字認可；如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發(fā)現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書(shū)面形式向乙方提出存在的問(wèn)題，如乙方不能給予令人信服的答復，甲方可報請法定檢驗機構進(jìn)行檢驗。

　　5.3修車(chē)更換下來(lái)的舊件應退還甲方。

　　5.4乙方在向甲方交接竣工車(chē)輛時(shí)，應將“結算清單”聯(lián)和維修竣工出廠(chǎng)合格證明一同交甲方。

　　5.5如甲方在車(chē)輛完工之日起5日內，沒(méi)有以書(shū)面形式向乙方提出問(wèn)題，而又不在“結算清單”上簽字，則視為甲方同意接受“結算清單”中的內容。

　　6、結算方式

　　6.1本合同以人民幣結算。

　　6.2乙方憑下列單據與甲方直接結算：

　　正式發(fā)票；

　　有甲方驗收人員簽章的“結算清單”。

　　6.3付款。

　　每月30日為當月截止日期，乙方應于次月5日前將全部結算清單和汽車(chē)維修專(zhuān)用發(fā)票交由甲方經(jīng)辦人核對后簽名，后由甲方財務(wù)部門(mén)審核后十個(gè)工作日內辦理付款手續。

　　7、質(zhì)量保證

　　7.1乙方提供維修服務(wù)時(shí)，其服務(wù)質(zhì)量應按照不低于《汽車(chē)維修行業(yè)管理暫行辦法》、《汽車(chē)維修質(zhì)量管理辦法》、《廣東省機動(dòng)車(chē)維修和技術(shù)管理暫行辦法》中有關(guān)規定和標準執行。

　　7.2在甲、乙雙方約定的質(zhì)量保證里程和時(shí)間內，因維修質(zhì)量造成的機械事故和經(jīng)濟損失，由乙方全部負責。

　　7.3乙方應對維修合格出廠(chǎng)的車(chē)輛提供質(zhì)量保證。

　　7.4乙方應保證維修所用材料是未使用過(guò)的原廠(chǎng)生產(chǎn)的合格正品，并完全符合合同規定的質(zhì)量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內具有滿(mǎn)意的性能。維修車(chē)輛移交甲方后，在質(zhì)量保證期內，乙方應對由于維修技術(shù)、工藝或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而發(fā)生的任何不足或故障負責，費用由乙方負擔。根據法定檢驗機構的檢驗結果或在質(zhì)量保證期內，如果證明維修是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的配件材料等，甲方將以書(shū)面形式向乙方提出本保證下的索賠。

　　7.5如果乙方在收到索賠通知后，在合同中所附服務(wù)承諾約定的時(shí)間內沒(méi)有采取措施，甲方可采取必要的補救措施，但風(fēng)險和費用將由乙方承擔。

　　8、索賠

　　8.1甲方有權根據法定檢驗機構出具的車(chē)輛維修質(zhì)量檢驗報告向乙方提出索賠。

　　8.2在合同規定的質(zhì)量保證期內，如果乙方對甲方提出的索賠負有責任，乙方應按照甲方同意的下列任一種或多種方式解決索賠事宜：

　　乙方同意免收該次維修的維修費用，并承擔由此發(fā)生的qq前線(xiàn)網(wǎng)一些損失和費用。

　　乙方必須用符合合同規定的規格、質(zhì)量和性能要求的全新的原裝合格品免費予以更換。同時(shí)，乙方應按合同規定，對修補或更換件相應延長(cháng)質(zhì)量保證期。

　　質(zhì)量保證期內，車(chē)輛如發(fā)生故障時(shí)，甲方車(chē)輛駕駛員應及時(shí)進(jìn)行補救，避免損失擴大，如未采取措施，乙方可以?xún)H對初步損失進(jìn)行賠償。

　　8.3如果在甲方發(fā)出索賠通知后5天內，乙方未作答復，上述索賠應視為已被乙方接受。如乙方未能在甲方發(fā)出索賠通知后10天內，按照合同規定的任何一種方法解決索賠事宜，甲方將從乙方的履約保證金中扣回索賠金額或用法律手段解決索賠事宜。

　　9、乙方交貨延誤

　　9.1乙方應按送修通知單上規定的時(shí)間完成維修項目，并將竣工車(chē)輛交付甲方驗收使用。

　　9.2在履行合同過(guò)程中，如果乙方遇到不能按時(shí)完成維修項目和與甲方辦理交接手續時(shí)，應及時(shí)以書(shū)面形式將不能按時(shí)交貨的理由、可能延誤的時(shí)間通知甲方。甲方在收到乙方的通知后，應對情況進(jìn)行分析，決定是否延長(cháng)維修時(shí)間。

　　10、誤期賠償

　　如果乙方無(wú)正當理由拖延維修時(shí)間或沒(méi)有按照送修規定的時(shí)間完成維修工作以及不按期辦理車(chē)輛交接手續，除合同第11條規定外，乙方應向甲方支付誤期賠償費，賠償費按每車(chē)每天叁佰元收取，直至交貨或提供服務(wù)為止。但賠償費的最高限額為壹萬(wàn)元整，一旦到達誤期賠償費的最高限額，甲方可考慮終止合同，并沒(méi)收乙方的履約保證金。

　　11、不可抗力

　　11.1如果乙方因不可抗力而導致合同實(shí)施延誤或不能履行合同義務(wù)的話(huà)，乙方不應被沒(méi)收履約保證金，也不應該承擔誤期賠償或終止合同的責任。

　　11.2本條所述的“不可抗力”系指下列乙方無(wú)法控制、不可預見(jiàn)的事件，但不包括乙方的違約或疏忽。這些事件包括：戰爭、嚴重火災、洪水、臺風(fēng)、地震以及其他甲方、甲方和乙方商定的事件。

　　11.3在不可抗力事件發(fā)生后，乙方應盡快以書(shū)面形式將不可抗力的情況和原因通知甲方和甲方。除甲方和甲方書(shū)面另行要求外，乙方應盡實(shí)際可能繼續履行合同義務(wù)，以及尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如果不可抗力事件影響時(shí)間持續20天以上的，甲方和乙方應通過(guò)友好協(xié)商在合理的時(shí)間內達成進(jìn)一步履行合同的協(xié)議。

維修合同 篇9

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　根據《特種設備安全法》和國家特種設備安全監管的相關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商，就乙方承攬甲方在用的起重機（4臺行車(chē)，2臺龍門(mén)吊）檢修及保養等事宜達成如下協(xié)議：

　　一、檢修內容及要求：

　�。ㄒ唬﹪栏癜凑铡短胤N設備安全法》和國家特種設備監察規程的相關(guān)要求，對甲方現使用的4臺行車(chē)、2臺龍門(mén)吊進(jìn)行常規檢修、保養，滿(mǎn)足甲方生產(chǎn)時(shí)正常使用、不影響生產(chǎn)，通過(guò)南充質(zhì)量技術(shù)監督局年檢、獲得繼續使用證明為目的。

　�。ǘ�）檢修內容，結合實(shí)際檢修過(guò)程中發(fā)現的新問(wèn)題等，做全面檢查、維修，具體為：行車(chē)、龍門(mén)吊吊鉤以上（含吊鉤）的所有運行、起重裝置（含接電滑線(xiàn)）。

　　二、檢修保養承攬期：20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　三、檢修及質(zhì)量驗收標準：原則上以《電動(dòng)單梁起重機》JB/T1306-1994、《起重設備安裝工程施工及驗收規范》GB50278-98的規定為準，具體以通過(guò)技術(shù)監督局檢查驗收合格為標志。

　　四、費用及其支付方式：

　�。ㄒ唬┚S修項目包括檢查、維修、保養、配件更換，費用總額為38000元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)捌仟元整）。技術(shù)監督局申報驗收費用及更換零部件超過(guò)500元以上（需經(jīng)甲方認可）的由甲方承擔。500元以下的零部件由乙方承擔。

　�。ǘ�）費用支付方式為一季度一支付，由乙方憑（順慶區新達起重設備經(jīng)營(yíng)部）正式發(fā)票，甲方按乙方工作質(zhì)量支付9500元。若甲方行車(chē)、龍門(mén)吊未通過(guò)技術(shù)監督局驗收并頒證（兩年一次），甲方有權拒絕付款。

　�。ㄈ�）、乙方維修、保養起重設備所需清洗油、黃油、機油、液壓油等由甲方提供。

　　五、檢查、維修資質(zhì)及安全要求

　�。ㄒ唬┮曳轿�派相關(guān)現場(chǎng)檢查人員必須具備相應資格，落實(shí)項目負責人現場(chǎng)監督管理，與甲方工作銜接等，確保工作質(zhì)量，為了保證甲方的生產(chǎn)，乙方接到甲方的電話(huà)或信息要在最短的時(shí)間內到廠(chǎng)處理及解決問(wèn)題（1小時(shí)內到廠(chǎng)）。特殊情況除外，如堵車(chē)或不可抗拒等事由（應向甲方出示相關(guān)證明）。

　�。ǘ�）乙方承攬項目屬特種、高空作業(yè)。乙方作業(yè)人員必須具有相應資質(zhì)，作業(yè)過(guò)程中乙方必須加強安全管理，落實(shí)安全防范措施。如出現安全事故，責任概由乙方獨自承擔。

　　六、質(zhì)量保證

　�。ㄒ唬┮曳巾毚_保用于行車(chē)檢修中的材料及配件等，是滿(mǎn)足并超越國家強制標準的正規知名品牌。若出現偷工減料或者其他責任瑕疵，引發(fā)甲方安全生產(chǎn)事故和財產(chǎn)損失，概由乙方承擔全部法律責任。

　�。ǘ�）為保證甲方正常生產(chǎn)，乙方要按照甲方隨叫隨到的原則進(jìn)行維修，做到甲方行車(chē)、龍門(mén)吊、電動(dòng)葫蘆運行正常、安全可靠。甲方每天下午正常下班時(shí)間大約是5：10分左右，為了不影響夜班及第二天白班生產(chǎn)，甲方在交接班的時(shí)候或者在使用當中如發(fā)現異常、異響、及其它事故隱患要及時(shí)與乙方維修人員聯(lián)系，聯(lián)系電話(huà)18086903659、1399079xx33。因乙方維修人員是外省人員，每年農歷的12月25日至新年的1月20日，起重機維修由甲方自行解決，乙方必須保證在走之前對甲方的起重機進(jìn)行一次全面的檢查維修。

　�。ㄈ�）乙方應于次月5日前將上月《月檢記錄表》交甲方備查。

　�。ㄋ模┮曳綉�按甲方要求填寫(xiě)《事故隱患整改記錄》。

　　七、本合同一式四份，雙方各持2份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　八、未盡事宜依據《合同法》等相關(guān)法律法規處理；若出現爭議雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成選擇南充市高坪區法院管轄。

　　甲方：南充市水泥制品有限責公司 乙方：新鄉市豫新起重機有限公司

　　代表： 代表：

　　20xx年 12月 30日 20xx年12月30日

維修合同 篇10

　　合同編號：

　　甲方：公司乙方：

　　地址：地址：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　為規范機動(dòng)車(chē)輛維修工作，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規訂立本協(xié)議，以便共同遵守。

　　1、本合同的下列術(shù)語(yǔ)應解釋為：

　�。�1）“合同”系指甲方（甲方）與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協(xié)議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。

　�。�2）“合同價(jià)”系指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務(wù)后甲方應支付給乙方的價(jià)格。

　�。�3）“維修”系指招標文件中規定的車(chē)輛大修、一、二級維護和小修、中修、車(chē)輛年檢以及其它有關(guān)汽車(chē)的維修服務(wù)。

　�。�4）“配件材料”系指乙方根據合同規定在提供維修服務(wù)時(shí)必須向甲方提供的零部件及耗材。

　�。�5）“乙方”系指提供汽車(chē)定點(diǎn)維修服務(wù)的汽車(chē)維修廠(chǎng)家。

　�。�6）“甲方”系指接受維修服務(wù)的甲方。

　　2、服務(wù)范圍

　　車(chē)輛大修、各級維護、小修、中修、車(chē)輛年檢和其他有關(guān)汽車(chē)維修的服務(wù)項目及交通事故車(chē)輛維修。

　　3、送修手續

　　3.1送修車(chē)輛時(shí)，甲方經(jīng)辦人必須按照要求填寫(xiě)乙方的“車(chē)輛維修派工單”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“派工單”）。派工單上應填寫(xiě)清楚送修車(chē)輛的品牌型號、車(chē)輛牌照號、累計行駛里程、維修項目，經(jīng)甲方經(jīng)辦人簽字后交乙方，乙方憑此單確認項目的接修。

　　3.2乙方在維修過(guò)程中發(fā)現其他（維修計劃以外）的故障，必須及時(shí)將情況反映給甲方，在取得甲方同意后方可繼續修理。

　　3.3對甲方車(chē)輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件盡量不予更換，確實(shí)不能修復或修復不經(jīng)濟的零部件，在征得甲方同意后方可更換。

　　4、維修費用

　　4.1乙方應按照不超過(guò)《廣東省汽車(chē)維修行業(yè)工時(shí)定額和收費標準》中規定的工時(shí)定額和收費標準優(yōu)惠計算維修費，優(yōu)惠幅度及標準見(jiàn)附件報價(jià)表。

　�。�1）維修費用應包括：工時(shí)費、材料費和稅金。

　�。�2）工時(shí)費包括小修、大修項目收取工時(shí)費的標準。（小修、大修的含義在“維修工時(shí)費報價(jià)一覽表”中的備注已作說(shuō)明）

　�。�3）材料費即材料價(jià)格，在乙方開(kāi)具的正式維修發(fā)票中須單獨列出。

　　5、竣工車(chē)輛交接手續

　　5.1乙方維修車(chē)輛結束后，須填寫(xiě)“車(chē)輛維修結算單”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“結算清單”），認真填寫(xiě)車(chē)輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價(jià)情況、工時(shí)費及質(zhì)量保證期，注明優(yōu)惠事宜后交甲方經(jīng)辦人審核簽字。此單多聯(lián)復寫(xiě)備查。

　　5.2甲方應仔細檢查竣工車(chē)輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經(jīng)辦人應在“結算清單”上簽字認可；如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發(fā)現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書(shū)面形式向乙方提出存在的問(wèn)題，如乙方不能給予令人信服的答復，甲方可報請法定檢驗機構進(jìn)行檢驗。

　　5.3修車(chē)更換下來(lái)的舊件應退還甲方。

　　5.4乙方在向甲方交接竣工車(chē)輛時(shí)，應將“結算清單”聯(lián)和維修竣工出廠(chǎng)合格證明一同交甲方。

　　5.5如甲方在車(chē)輛完工之日起5日內，沒(méi)有以書(shū)面形式向乙方提出問(wèn)題，而又不在“結算清單”上簽字，則視為甲方同意接受“結算清單”中的內容。:

　　6、結算方式

　　6.1本合同以人民幣結算。

　　6.2乙方憑下列單據與甲方直接結算：

　�。�1）正式發(fā)票；

　�。�2）有甲方驗收人員簽章的“結算清單”。

　　6.3付款。

　　每月30日為當月截止日期，乙方應于次月5日前將全部結算清單（并打印總報表）和汽車(chē)維修專(zhuān)用發(fā)票交由甲方經(jīng)辦人核對后簽名，后由甲方財務(wù)部門(mén)審核后十個(gè)工作日內辦理付款手續。

　　7、質(zhì)量保證

　　7.1乙方提供維修服務(wù)時(shí)，其服務(wù)質(zhì)量應按照不低于《汽車(chē)維修行業(yè)管理暫行辦法》、《汽車(chē)維修質(zhì)量管理辦法》、《廣東省機動(dòng)車(chē)維修和技術(shù)管理暫行辦法》中有關(guān)規定和標準執行。

　　7.2在甲、乙雙方約定的質(zhì)量保證里程和時(shí)間內，因維修質(zhì)量造成的機械事故和經(jīng)濟損失，由乙方全部負責。

　　7.3乙方應對維修合格出廠(chǎng)的車(chē)輛提供質(zhì)量保證。

　　7.4乙方應保證維修所用材料是未使用過(guò)的原廠(chǎng)生產(chǎn)的合格正品(如確需使用付廠(chǎng)產(chǎn)品或舊拆車(chē)件的,須經(jīng)甲方同意后方可使用)，并完全符合合同規定的質(zhì)量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內具有滿(mǎn)意的性能。維修車(chē)輛移交甲方后，在質(zhì)量保證期內，給予三包！

【維修合同范文匯編10篇】相關(guān)文章：

維修合同模板匯編8篇05-24

有關(guān)維修合同匯編5篇05-23

【精選】維修合同匯編六篇05-21

關(guān)于維修合同匯編八篇05-18

維修合同模板匯編六篇05-16

【精華】維修合同匯編九篇05-16

有關(guān)維修合同匯編7篇05-16

【精華】維修合同匯編五篇05-15

有關(guān)維修合同匯編9篇05-14

關(guān)于維修合同匯編六篇05-13