施工施工合同
隨著(zhù)時(shí)間的推移，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的施工施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
施工施工合同1
甲方：____________
乙方：____________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的.權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況工程名稱(chēng)：____________工程地址：____________承包范圍和內容：____________________________________________________________
二、合同價(jià)款：金額（大寫(xiě)）：____________
三、雙方一般權利和義務(wù)
甲方責任：
負責協(xié)調各施工單位之間的關(guān)系和現場(chǎng)施工監督。
做好施工現場(chǎng)三通一平，保證做好供電、供水。
甲方應按時(shí)支付工程進(jìn)度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。
乙方責任：
嚴格按圖施工，工程質(zhì)量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質(zhì)量做好現場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)。
組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場(chǎng)。
在施工過(guò)程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
服從甲方統一安排指揮。
由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。
四、合同工期本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開(kāi)始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進(jìn)度；
一周內非乙方原因停電、停水8小時(shí)以上，影響正常施工；
甲方原因影響下一道工序施工；
未按合同規定支付工程款而影響施工工期；
不可抗力的因素如惡劣天氣（暴雨、高溫、地震、臺風(fēng)）無(wú)法施工及政府行政行為而延誤工期；
甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質(zhì)量乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，就及時(shí)報告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結算本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價(jià)款：計人民幣作為預付款；鋼構材料進(jìn)場(chǎng)付合同款計人民幣：；彩板進(jìn)場(chǎng)付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿(mǎn)后三日內付清。
七、施工與設計變更
經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關(guān)資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書(shū)，乙方方可實(shí)施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價(jià)，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)當地仲裁機關(guān)或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）____________乙方（蓋章）____________
負責人（簽字）____________負責人（簽字）____________
日期：____________日期：____________
施工施工合同2
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實(shí)際施工人”
在我國法律現行的法律規范中尚沒(méi)有出現“實(shí)際施工人”這一法律概念，“實(shí)際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實(shí)際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實(shí)際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內對實(shí)際施工人承擔責任�！�
一、司法解釋為何首創(chuàng )“實(shí)際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒(méi)有出現“實(shí)際施工人”這一法律概念，可以說(shuō)“實(shí)際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng )。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物，是一個(gè)過(guò)渡性的法律概念，其誕生是現實(shí)、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進(jìn)行分包的，責令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節嚴重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)�！�
建筑業(yè)是社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農民工就業(yè)，但是建筑市場(chǎng)實(shí)踐中，農民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒(méi)有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時(shí)隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時(shí)隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問(wèn)題非常嚴重，極大的影響了社會(huì )穩定；另一方面，這些臨時(shí)隊伍沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；诖�，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無(wú)效，但實(shí)踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會(huì )增加農民工追討工資的難度，因為合同無(wú)效的話(huà)，實(shí)際施工人難以依據合同約定而需要通過(guò)起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價(jià)評估鑒定來(lái)核定工程款，由于鑒定時(shí)間不計入審限內，訴訟程序往往歷時(shí)很長(cháng)，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會(huì )不穩定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護社會(huì )穩定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋?zhuān)斍�，我國建筑市�?chǎng)的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實(shí)際施工人問(wèn)題作出規定，大量實(shí)際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒(méi)有合同關(guān)系，無(wú)法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無(wú)力向農民工支付工資。這一問(wèn)題引起了各級政府和社會(huì )各界的強烈關(guān)注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實(shí)際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實(shí)際施工人向發(fā)包人主張權利提供了法律依據，審判實(shí)踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉包人、違法分
包人欠付實(shí)際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權利呢？
解決這一問(wèn)題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實(shí)際施工人”應如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實(shí)際施工人，其中第一條第二項規定：“沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無(wú)效�！�
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效�！钡诙鍡l規定：“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規定：“實(shí)際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內對實(shí)際施工人承擔責任�！�
目前較為一致的觀(guān)點(diǎn)認為，實(shí)際施工人應該是指無(wú)效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專(zhuān)業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著(zhù)的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見(jiàn)也認為，實(shí)際施工人應與發(fā)包人全面實(shí)際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實(shí)上的權利義務(wù)關(guān)系，即此時(shí)轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實(shí)上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實(shí)際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見(jiàn)對《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個(gè)人不能以實(shí)際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的.訴訟。筆者同意上述觀(guān)點(diǎn)，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng )設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過(guò)加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實(shí)踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實(shí)內涵，嚴格控制實(shí)際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實(shí)際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設工程施工的農民工個(gè)人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡(jiǎn)單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實(shí)踐中，大量符合實(shí)際施工人條件的施工隊往往以工頭個(gè)人名義提起訴訟，法院在查明原告實(shí)際履行了建設工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實(shí)上的權利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個(gè)人工資的情況是有著(zhù)實(shí)質(zhì)區別的。
施工施工合同3
甲方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方） 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實(shí)施，根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規，現就該工程相關(guān)事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款，共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：
1.2 工程地點(diǎn)：
1.3 工程內容：
1.4 工程期限：甲方將符合施工條件的場(chǎng)地交給乙方施工，時(shí)間暫定為20xx年 月 日，本工程工期為 天，以甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準開(kāi)始計算工期。
第二條 承包方式及合同價(jià)款
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本工程合同總價(jià)約 萬(wàn)元包干（大寫(xiě) 整），雙方按此包干價(jià)進(jìn)行結算。
第三條 質(zhì)量要求
1、乙方按照公路工程施工規范及設計要求進(jìn)行施工，工程質(zhì)量
等級為合格。
2、若雙方對工程質(zhì)量有爭議，共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機構進(jìn)行質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過(guò)錯的一方承擔。
3、本工程質(zhì)量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復，由甲方承擔費用，乙方可協(xié)助配合甲方進(jìn)行返工及修復。
第四條 甲方的責任權利
1、負責施工中的協(xié)調工作，確保施工的連續性。
2、負責乙方施工機械進(jìn)入施工地點(diǎn)道路的及為施工機械順利進(jìn)入施工地點(diǎn)做好協(xié)調工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專(zhuān)人組織施工場(chǎng)地周?chē)膮f(xié)調工作，配合乙方控制施工人員之外的其他人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。
4、組織業(yè)主單位、相關(guān)部門(mén)人員及時(shí)驗收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負責交付后的成品保護。
第五條 乙方的責任權利
1、及時(shí)告知甲方施工日期、工程機械設備等進(jìn)入施工場(chǎng)地的路線(xiàn)、施工現場(chǎng)的作業(yè)要求。
2、嚴格按照公路工程施工技術(shù)規范和設計要求施工，確保工程質(zhì)量合格。
3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責，費用由乙方承擔。
4、向甲方提供施工進(jìn)度情況，接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當地有關(guān)部門(mén)相關(guān)施工時(shí)間、施工現場(chǎng)作業(yè)規范要求，嚴格管理乙方施工現場(chǎng)人員，做到文明施工。
6、在施工過(guò)程中按操作規程安全文明施工，若因乙方在施工期間出現安全事故及造成的'人身?yè)p害和財產(chǎn)損失，應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失（包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用）的，應由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
第六條 施工進(jìn)度要求
1、按照本合同約定的期限，及時(shí)組織并完成工程施工。
2、如因連續中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的，工程順延。
第七條 工程款的支付
乙方按合同內容施工完畢并驗收合格后15日內，甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期中出現質(zhì)量問(wèn)題由乙方修復。
第八條 工程驗收、移交與結算
1、工程施工完成后5日內，乙方應及時(shí)通知甲方，甲方須組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起 日內無(wú)正當理由不組
織驗收，在該工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續。
3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內，雙方應辦理完善工程結算。
第九條 違約責任
1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的，除承擔上述約定的違約責任外，另向守約方支付違約金5萬(wàn)元。
第十條 其他
1、在履行合同中雙方有爭議，應友好協(xié)商。協(xié)商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執三份，具有同等效益。雙方結清賬務(wù)后，本合同自動(dòng)失效。
以下無(wú)正文
甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：
委托代理人：委托代理人： 電 話(huà)： 電話(huà)： 傳 真：
開(kāi) 戶(hù)銀行：
賬 號：
簽訂時(shí)間：傳真： 開(kāi) 戶(hù)銀行： 賬 號： 年 月 日
施工施工合同4
甲方：________________
乙方：________________
根據《合同法》及有關(guān)規定，針對臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監督共同遵守。
一、施工內容：
村內規定范圍的路基整形、夯實(shí)、下水管道的安裝、檢查井的`砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開(kāi)工日期：20____年____月____日
竣工日期：20____年____月____日
三、質(zhì)量要求：
嚴格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規范規定進(jìn)行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費用由乙方承擔。
四、安全施工：
乙方自覺(jué)遵守安全操作規程施工，如違章、違規造成的一切安全事故，乙方自行承擔。
五、工程結算方式：
根據實(shí)際完成的工程量結算，（即面積、體積、長(cháng)度米）完成后實(shí)地測量。
六、實(shí)際項目及價(jià)格：
1、160mm厚黃沙混凝土路面75元/㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實(shí)、蓋板）350元/m
3、混凝土路沿石安砌（100x750x300）35元/m
4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實(shí)）直徑300mm水泥管90元/m。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實(shí)）620 元/座
6、人工挖土方30元/立方米
7、農用車(chē)300元/臺班
8、勾機1800/臺班。
9、三輪車(chē)200元/臺班。
10、零工，60元/工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章）________________
委托代理人：（簽字）________________
20____年____月____日
乙方：（蓋章）________________
委托代理人：（簽字）________________
20____年____月____日
施工施工合同5
發(fā)包方(甲方)：委托代表人：電話(huà)：____________
承包方(乙方)：委托代表人：電話(huà)：____________
為確保一號城邦小區污水排水通暢，本著(zhù)公平公正平等自愿、互利共贏(yíng)的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意定立本小區雨污排水管網(wǎng)施工協(xié)議內容如下：
一、工程承包方式：包工、包機械開(kāi)挖回填和各種大小型工具，包施工技術(shù)，包使用材料運輸及二次搬運，不包料。
二、工程承包內容：排水管網(wǎng)，檢查井，化糞池施工具體做法：
1、排水管網(wǎng)做法：根據設計及甲方要求確定管網(wǎng)位置，坡度，坡向放管溝線(xiàn)——挖管溝土方——根據坡度清理平整，溝底找平——拉線(xiàn)安裝排水管，臨時(shí)用土穩固——回填松散土方——管溝全線(xiàn)回填。
2、檢查井做法：根據排水管底標高找出井底標高，井底標高完成面低于管底20c——原土夯實(shí)——澆10c厚混凝土墊層，直徑≥1.5米——磚砌240凈直徑1.0米——0.7米檢查井壁——內粉井壁內側——根據標高安裝井圈和井蓋。
3、化糞池做法：確定化糞池位置、標高進(jìn)行放線(xiàn)——挖化糞池土方——找出化糞池底，做到進(jìn)高排低——安裝化糞池——連接進(jìn)排水管網(wǎng)——回填土方——砌化糞池井口——安裝化糞池井圈井蓋。
三、質(zhì)量要求：
1、排水管網(wǎng)坡向坡度正確、連接嚴禁，到位牢固、排水通暢、覆土回填到位、做好成品保護。
2、檢查井施工要求井深、直徑符合甲方要求、砌體灰漿飽滿(mǎn)、抹灰后井壁不透水，井圈井蓋安裝平整穩固。
3、化糞池施工，埋深要求與排污管網(wǎng)的標高一致，做到進(jìn)高排低，四周回填土輕壓或水侵填實(shí)。
四、包工費計取辦法：
排水管網(wǎng)(管徑110～500)按每米15元計取包工費，檢查井(凈內徑底口1米，上口0、7米)按每個(gè)180元計取包工費，化糞池(43～163)均按200元個(gè)計取包工費。最終按實(shí)際完成工程量結算。
五、包工費支付辦法：按工程量完成50%經(jīng)甲方驗收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成經(jīng)甲方驗收合格，通水試驗無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清包工費。
六、工期要求：總工程量排水管網(wǎng)約500米，檢查井約50個(gè)，化糞池約9個(gè)�？傆行Чて谝�15天完成，開(kāi)工日期以實(shí)際開(kāi)工日期為準。逾期一天罰款200元。
七、安全文明施工：乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)的.施工人員以及管理人員在施工過(guò)程中，無(wú)論任何原因發(fā)生的任何工傷事故，帶來(lái)的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由乙方承擔。乙方進(jìn)場(chǎng)的施工人員應遵守甲方各項管理制度，聽(tīng)從甲方的指揮，配合甲方管理，接受甲方管理人員的管理和檢查監督，做到安全生產(chǎn)文明施工，否則甲方有權按相關(guān)規定對乙方經(jīng)濟處罰。
八、協(xié)議生效及終止：本合同自甲乙雙方簽字后開(kāi)始生效，協(xié)議內容履行完畢自動(dòng)失去效率。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方應共同遵守，不得違約，任何一方違約，均應承擔給對方造成的損失，如對協(xié)議內容雙方有爭議進(jìn)行友好協(xié)商解決。調解不成向當地法院申訴。
發(fā)包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_______
法定代表人：____________法定代表人：____
日期：____日期_____
施工施工合同6
第一部分協(xié)議書(shū)
發(fā)包人（全稱(chēng)）：
承包人（全稱(chēng)）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
金額（大寫(xiě)）：約 元（以決算為準）
�。ぴ�
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。�、本合同協(xié)議書(shū)
�。�、中標通知書(shū)
�。�、投標書(shū)及其附件
�。�、本合同專(zhuān)用條款
�。�、本合同通用條款
�。�、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�、圖紙
�。�、工程量清單
�。�、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 后生效。
發(fā)包人：（公章 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 電話(huà) 電話(huà)： 傳真：傳真： 開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：賬號： 郵政編碼： 郵政編碼：
第二部分通用條款
一、詞語(yǔ)定義及合同文件
�。�、詞語(yǔ)定義
下列詞語(yǔ)除專(zhuān)用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：
1.1通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。
1.2專(zhuān)用條款： 是發(fā)包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見(jiàn)的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發(fā)包人： 指在協(xié)議書(shū)中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人： 指在協(xié)議書(shū)中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經(jīng)理：指承包人在專(zhuān)用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質(zhì)等級證書(shū)的單位。
1.7監理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質(zhì)等級證書(shū)的單位。
1.8工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發(fā)包人承包人在專(zhuān)用條款中約定。
1.9工程造價(jià)管理部門(mén)： 指國務(wù)院有關(guān)部門(mén)、縣級以上人民政府建設行政主管部門(mén)或其委托的工程造價(jià)管理機構。
1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定的承包范圍內的工程。
1.11合同價(jià)款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。
1.12追加合同價(jià)款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價(jià)款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
1.13費用：指不包含在合同價(jià)款之內的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。
1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。
1.15開(kāi)工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，承包人開(kāi)始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿(mǎn)足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料）。
1.18施工場(chǎng)地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場(chǎng)所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場(chǎng)所。1.19書(shū)面形式：指合同書(shū)、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠：指在合同履行過(guò)程中，對于并非自己的過(guò)錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實(shí)際損失，向對方提出經(jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
1.23小時(shí)或天：本合同中規定按小時(shí)計算時(shí)間的，從事件有效開(kāi)始時(shí)計算（不扣除休息時(shí)間）；規定按天計算時(shí)間的，開(kāi)始當天不計入，從次日開(kāi)始計算。時(shí)限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的`，以節假日次日為時(shí)限的最后一天，但竣工日期除外。時(shí)限的最后一天的截止時(shí)間為當日24時(shí)。
�。�、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋?zhuān)?互為說(shuō)明。除專(zhuān)用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
�。�1）本合同協(xié)議書(shū)
�。�2）中標通知書(shū)
�。�3）投標書(shū)及其附件
�。�4）本合同專(zhuān)用條款
�。�5）本合同通用條款
�。�6）標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�7）圖紙
�。�8）工程量清單
�。�9）工程報價(jià)單或預算書(shū)
合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時(shí)， 在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時(shí)，按本通用條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
�。�、語(yǔ)言文字和適用法律、標準及規范 3.1語(yǔ)言文字
本合同文件使用漢語(yǔ)語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)、解釋和說(shuō)明。如專(zhuān)用條款約定使用兩種以上（含兩種）語(yǔ)言文字時(shí)，漢語(yǔ)應為解釋和說(shuō)明本合同的標準語(yǔ)言文字。
在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)和解釋、說(shuō)明本合同。 標準建筑工程施工合同范本
3.2適用法律和法規
本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專(zhuān)用條款中約定。
3.3適用標準、規范
雙方在專(zhuān)用條款內約定適用國家標準、規范的名稱(chēng)；沒(méi)有國家標準、規范但有行業(yè)標準、規范的，約定適用行業(yè)標準、規范的名稱(chēng)；沒(méi)有國家和行業(yè)標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱(chēng)。發(fā)包人應按專(zhuān)用條款約定的時(shí)間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒(méi)有相應標準、規范的，由發(fā)包人按專(zhuān)用條款約定的時(shí)間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認可后執行。發(fā)包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買(mǎi)、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔。 ４、圖紙
4.1發(fā)包人應按專(zhuān)用條款約定的日期和套數， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發(fā)包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的，應在專(zhuān)用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務(wù)。
施工施工合同7
甲方：
乙方：
為了保證施工電梯安裝人員的人身的安全，防止各類(lèi)事故的發(fā)生，甲乙雙方本著(zhù)“安全生產(chǎn)、預防為主”的原則，經(jīng)雙方協(xié)議，明確各自的權利及義務(wù)，以便相互配合，共同遵守。協(xié)議內容如下：
安裝地點(diǎn)：
工程名稱(chēng)： 安拆的起重機械，型號：
高度： 米
一、雙方責任：
1、 甲乙雙方均應認真貫徹執行國家行業(yè)主管部門(mén)的有關(guān)安全生產(chǎn)的'標準及法令、 法規、制度和要求，嚴格遵守雙方共同制定的協(xié)議內容。
2、甲乙雙方必須密切配合、相互監督，在設備進(jìn)場(chǎng)安裝時(shí)，雙方要共同協(xié)作，密切配 合、排除一切安全隱患，確保各項安全工作順利完成。
3、雙方要對安裝人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底。
4、雙方嚴格遵守安全操作規程，乙方在施工中不準違章作業(yè)，違章操作。
二、甲方責任：
1、有責任對安裝人員進(jìn)行安全技術(shù)監督和管理。
2、負責固定式施工電梯的基礎受力強度必須滿(mǎn)足塔吊的設計要求。
3、提供合格電源到施工電梯基礎處。
4、對防礙施工電梯安全工作的高壓線(xiàn)和施工電梯工作范圍內的房屋、人行通道進(jìn)行防 護。
5、協(xié)同乙方設備安裝后的驗收工作，驗收合格后報建委、甲方、監理單位備案。
6、嚴格遵守安全操作規程，任何人不得以任何借口強迫安裝施工人員違章作業(yè)。
三、乙方責任：
1、施工電梯安裝必須是取得符合相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)施工隊伍，參與安裝施工電梯的施工 人員必須是經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓考試合格并取得證件、經(jīng)驗豐富、身體健康的專(zhuān)業(yè)人員。
2、要教育安裝人員認真執行安全操作規程和現場(chǎng)的一切規章制度。嚴禁安裝人員酒后 上崗，不得在現場(chǎng)吸煙。對所屬人員的教育培訓和安全技術(shù)交底。
3、必須嚴格執行施工電梯安裝安全操作規程與本工種的安全管理制度，不得違章指揮 和違章作業(yè)；
4、安裝施工人員在安裝過(guò)程中，必須按要求戴好安全帽，在兩米以上的高處進(jìn)行作業(yè) 時(shí)，施工人員必須系好安全帶。
5、施工電梯在安裝過(guò)程中，必須設專(zhuān)人指揮與協(xié)調。吊車(chē)司機、電梯司機、安裝人員、 指揮人員必須密切協(xié)調，保持一致。
6、在安裝過(guò)程中，劃出施工作業(yè)區域，設專(zhuān)人看護，設置圍擋和標示牌，任何人員不 得進(jìn)入該區域內。
7、對所屬人員的安全負責。
8、在整個(gè)施工電梯安裝過(guò)程中要有專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程師在安裝施工現場(chǎng)監督進(jìn)行。
甲方（章）：
乙方（章）：
年 月 日
年 月 日
施工施工合同8
發(fā)包人(全稱(chēng))：XXX
承包人(全稱(chēng))：XXX
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況：
XXX道路硬化工程硬化面積約***平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為XX萬(wàn)元。
二、合同工期：
工程在20xx年X月XX日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎懲措施：
1、確保合格(由村兩委組織邀請專(zhuān)業(yè)人員驗收)，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內主干線(xiàn)路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質(zhì)量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的.主要材料應進(jìn)行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關(guān)標準規定，根據材料各項指標和水泥的實(shí)際標號，選擇最佳配合比(水泥要有出廠(chǎng)證明、質(zhì)保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》，不合格材料不得進(jìn)場(chǎng)施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀(guān)無(wú)脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送***村委會(huì )一份備查。
3、獎懲措施：
承包人必須嚴格按有關(guān)規范、標準施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達到合格必須無(wú)條件返工，承擔返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：
包工包料，竣工工程結算以承包價(jià)為基礎，其承包單價(jià)為水泥路面板厚 15CM單價(jià)為40元/平方米;工程量按實(shí)結算。
五、付款方式：
完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿(mǎn)后1月內付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：
履約保證金弍萬(wàn)元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時(shí)的項目管理班子詳細名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時(shí)發(fā)現擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發(fā)包人的監督員監督，接受整改意見(jiàn)。
八、安全責任：
1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關(guān)手續，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車(chē)安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業(yè)法律、法規和各項有關(guān)政策。
十、該工程質(zhì)量保修責任與義務(wù)按國務(wù)院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法規執行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執一份,***辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時(shí)間：20xx年X月XX日
合同訂立地點(diǎn):XXX
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：(公章) XXX 承包人:XXX
代表： 住所:
電 話(huà): 電 話(huà)：
施工施工合同9
甲方：
乙方：
根據甲方承建的御苑小區工程的實(shí)際情況，雙方就此土方施工事宜進(jìn)行商洽。為了明確雙方責任、權利、保證施工質(zhì)量使其施工順利進(jìn)行，經(jīng)雙方協(xié)商，特制定如下協(xié)議條款，以共同遵照執行。
一、工程名稱(chēng)：御苑小區土方工程
二、承包范圍：依據該項目施工圖設計要求的基礎土方開(kāi)挖，內倒或外運。含開(kāi)挖時(shí)的廠(chǎng)區修臨時(shí)道路、清障、基礎開(kāi)挖、坑底找平、放坡、裝車(chē)、內倒土方的堆放；外運土方的鏟平，沿途的散落土方清理等，均屬于乙方承包范圍內。
三、計量方式：依據開(kāi)挖成型后的基坑，實(shí)測實(shí)量，由現場(chǎng)施工人員出具內倒或外運土方量分類(lèi)結算單據，作為雙方結算依據。
四、承包單價(jià)：
1.廠(chǎng)區內倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元（開(kāi)票價(jià)）。
2.外運土方，《指垃圾土及雜土》每m3 16.5(開(kāi)票價(jià))。
五、結算以及付款方式
按照分類(lèi)土方量乘以單價(jià)，為工程總價(jià)款；根據施工進(jìn)度情況雙方協(xié)商付款及結算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工過(guò)程中必須服從現場(chǎng)管理人員的指揮，按照現場(chǎng)土方開(kāi)挖的有關(guān)要求進(jìn)行施工，做到基底平整坡度整齊。
2.內倒堆置土按甲方指定的地點(diǎn)堆放。
3.外運土方由乙方自行安排堆放地點(diǎn)，并做好沿途散落土的清理工作。
4.4.由乙方協(xié)調好，城建、市容等有關(guān)部門(mén)工作，保障工程順利進(jìn)行。
七、安全生產(chǎn)，文明施工
1.施工階段，乙方應對參加施工人員加強安全教育，所有施工機械及施工人員必須嚴格執行相關(guān)部門(mén)規定的.操作規程，安全規范。因由違反者均按項目部的相關(guān)規定予以處罰。
2.施工期間乙方必須安排一名安全管理人員協(xié)調甲方，搞好現場(chǎng)安全管理。
3.施工期間如因乙方施工機械、運輸車(chē)等造成的安全事故均由乙方承擔經(jīng)濟及其它方面的責任。
八、其它約定
1.本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，任何一方違約應承擔相應責任。
2.乙方必須維護甲方的利益，確保甲方工程施工順利進(jìn)行。
3.其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
4.本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份，工程結束，款項，結算清后自動(dòng)失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
施工施工合同10
發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：紫辰花園一期施工區東大門(mén)口至獅山路室外施工主干道長(cháng)200米，寬4米瀝青路面。
二、合同價(jià)款
一次性包死16萬(wàn)元（含發(fā)票稅）
三、工期
_______年年底完成
四、付款方式
1、施工完成后經(jīng)現場(chǎng)項目部和現場(chǎng)甲方代表驗收合格之日起15日內支付90%，余下10%等一期項目竣工驗收合格之日起10日內付清。
五、工程質(zhì)量
1、對松軟路基層進(jìn)行保證質(zhì)量要求的塘渣回填，并且壓路機碾壓3邊。
2、路面結構：采用30厘米厚5米寬5%水泥石硝碎石穩定層，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且壓路機碾壓密實(shí)，密實(shí)度達到90%。路面層采用粗細搭配合理6厘米厚4米寬瀝青。
3、滿(mǎn)足施工驗收規范合格要求，以及必須經(jīng)項目部和現場(chǎng)甲方代表驗收合格。
六、安全文明施工
1、乙方認真貫徹執行國家、地方勞動(dòng)保護、安全生產(chǎn)主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴格執行有關(guān)勞動(dòng)保護法規、法令、條例、安全操作規程、安全生產(chǎn)工作規定；
4、單位嚴格執行安全管理制度，包括崗位的安全操作規程、崗位安全生產(chǎn)責任制、施工安全跟蹤制度和定期安全檢查、安全教育交底制度等；
5、乙方應對自身的`施工過(guò)程中的安全負責，在其施工過(guò)程中給自身或其他方造成損失的，由乙方負責；
七、違約責任
1、本工程不得轉包，一經(jīng)發(fā)現甲方有權終止合同，由此產(chǎn)生的一切后果及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
2、必須確保項目一期施工期間的該室外施工道路的質(zhì)量，施工期間如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題影響正常施工車(chē)輛運輸將無(wú)條件修復，需要修復時(shí)應在接到甲方通知之日3天內前來(lái)修復；否則按每天罰款500元。
八、合同的生效、變更和終止
1、一式四份，甲方乙方各貳份，經(jīng)雙方代表人或其委托代理人簽署并加蓋公章后生效。
2、合同的任何變更或補充，雙方應充分協(xié)商，并另簽署書(shū)面的協(xié)議方可生效。
3、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系電話(huà)：
時(shí)間：_______年_______月_______日
施工施工合同11
為了確保施工安全，保證施工秩序，防止人身設備等事故的發(fā)生，甲、乙雙方特簽定安全協(xié)議如下：
一、協(xié)議雙方：
甲方：邯鄲市裕泰焦化有限公司
乙方：
二、施工項目：
施工起止時(shí)間：
三、保證雙方職工及施工人員的安全是我們雙方領(lǐng)導的職責，對施工合同中規定的條款，雙方都要嚴格執行，甲乙雙方管理人員及現場(chǎng)施工人員在施工期間必須執行裕泰的安全規程及本工程的安全措施。
四、乙方若違反裕泰安全規定，發(fā)生安全傷害事故，每發(fā)生一次從工程款中扣款500—1000元。發(fā)生重大安全事故，造成重大火災和人身傷害事故的，視情況加倍扣罰。
五、乙方在進(jìn)入甲方工地施工前，應首先向甲方提供施工項目管理人員及安全管理人員名單，并對施工人員進(jìn)行施工前的安全教育，對施工過(guò)程中因乙方私自換人而未及時(shí)進(jìn)行安全教育，一經(jīng)查出要責令停工接受教育處罰，對造成事故的要依法給予從重處罰。
六、乙方要嚴格執行、遵守所在區域的各項管理制度并聽(tīng)從指揮，不得串崗。進(jìn)入非施工區，動(dòng)用能源開(kāi)關(guān)，按鈕等設施需經(jīng)甲方有關(guān)單位批準，乙方若有違規違紀現象或不安全因素，甲方有權制止和停止施工，不聽(tīng)勸阻，按裕泰規定給予罰款。
七、甲方應向乙方現場(chǎng)負責人交代施工現場(chǎng)可能遇到的危險與涉及到安全的問(wèn)題（包括帶電線(xiàn)路、設備易燃、易爆、有毒、有害氣體、管網(wǎng)等）而后乙方采取相應的防護措施，不清楚現場(chǎng)狀況不得擅自施工。
八、乙方在施工期間使用的電源由甲方指定，指定電源以上的線(xiàn)路的安全問(wèn)題，由甲方負責；指定電源及以下的線(xiàn)路架設和安全問(wèn)題由乙方負責。
九、乙方施工人員在施工中應時(shí)時(shí)注意現場(chǎng)環(huán)境變化，并有針對的.，分步驟采取可靠的安全措施。施工要分步集中，全過(guò)程專(zhuān)人監護，乙方工程施工安全方案與措施必須報甲方。
十、乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)的人員都必須穿戴齊全勞保用品，正確佩帶安全帽，2米以上高空作業(yè)必須佩帶安全帶，施工作業(yè)和操作必須嚴格執行《建筑安裝工程技術(shù)規定》和《工廠(chǎng)安全衛生規定》。電焊操作嚴禁在其它介質(zhì)和設備管道上引燃電弧，并具備防止火花飛濺的措施。電焊用的接地線(xiàn)不允許通過(guò)運行的管線(xiàn)設備構成回路，應在焊件本體直接連接，焊把必須銅質(zhì)電纜軟線(xiàn)，嚴禁代替，違者按規定罰款。
十一、乙方安全管理人員應遵守甲方現場(chǎng)的有關(guān)安全規章制度，嚴格按照有關(guān)操作規程施工，不得到施工無(wú)關(guān)的場(chǎng)所逗留或擅自動(dòng)用設備。
十二、乙方安全管理人員應積極配合施工中確定的安全措施的落實(shí)，并負責全過(guò)程的安全檢查監督，簽認違反規定的裁決和罰款通知。
十三、乙方必須建立安全機構和安全管理網(wǎng)，明確專(zhuān)人負責現場(chǎng)的安全工作，加強安全管理，并不斷開(kāi)展安全教育和檢查，對甲方提出的安全問(wèn)題要認真對待，按規定時(shí)間落實(shí)，施工中因乙方造成的人身傷害及其它事故由乙方負責，甲方只配合搶救和參與事故分析。
十四、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中存在的安全問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，以便于及時(shí)處理，防止事故的發(fā)生。乙方應向甲方提供迅速可靠的聯(lián)系電話(huà)，若甲方發(fā)現問(wèn)題在24小時(shí)之內，按乙方所提供的聯(lián)系方式未能聯(lián)系到乙方，則按乙方違章一次處理，乙方聯(lián)系方式：
固定電話(huà)： 手機：
十五、協(xié)議自雙方簽定之日起生效，至工程竣工自然失效。
十六、本協(xié)議共3面，十六項內容，若對本協(xié)議沒(méi)有異議，請按要求填寫(xiě)好各項內容，最后甲乙雙方負責人簽字蓋章，協(xié)議生效。
甲方現場(chǎng)安全員： 乙方現場(chǎng)專(zhuān)職安全員：
甲方安全負責人： 乙方施工負責人：
甲方蓋章 乙方蓋章
年 月 日 年 月 日
施工施工合同12
甲方：
聯(lián)系電話(huà)：
地址：
乙方：
聯(lián)系電話(huà)：
地址：
為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，根據國家有關(guān)法規，加強_______期間的安全管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，明確甲、乙雙方的安全責任，確保項目施工操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行，特簽訂本協(xié)議。
一、甲方安全生產(chǎn)管理責任
1、必須嚴格執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規和規范標準，制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程，建立健全安全生產(chǎn)責任制度，落實(shí)各項安全技術(shù)措施要求，保證工程安全施工投入的有效實(shí)施。
2、甲方有為乙方提供施工所需的安全、技術(shù)、水文、地質(zhì)等資料的義務(wù)
3、協(xié)助乙方了解甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的規章制度，協(xié)助乙方解決施工過(guò)程中碰到的各種涉及安全的問(wèn)題。從思想上和組織上應把乙方安全生產(chǎn)管理納入甲方統一的安全管理體系之中。
4、甲方有權要求乙方立刻撤走現場(chǎng)內不遵守、執行安全生產(chǎn)法律法規、標準、操作規程、安全條例和指令的人員，無(wú)論在任何情況下，此人不得再雇傭于現場(chǎng)。
5、對不符合安全規定的，甲方安全管理人員有權要求停工，整改合格后方可繼續施工。
6、對違反安全生產(chǎn)、治安、消防、文明施工規定的行為，甲方依據相關(guān)規定有權對乙方進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
7、甲方不得對乙方提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規和強制性標準規定的要求，不得隨意壓縮合同約定的工期。
8、發(fā)生災害事故時(shí)，甲方有義務(wù)及時(shí)通知事故可能波及乙方施工范圍的人員撤離。
9、甲方應當為乙方工傷人員提供救護便利。
二、乙方安全生產(chǎn)管理責任
1、乙方必須貫徹執行國家、山東省法律法規、條例、規定；遵守甲方的安全生產(chǎn)管理制度、規定及要求，并積極參加各種有關(guān)促進(jìn)安全生產(chǎn)的各項活動(dòng)。
2、乙方是施工現場(chǎng)安全責任的主體，應當對施工安全全面負責，并接受甲方的統一監督管理，乙方在施工中應建立健全各項安全生產(chǎn)規章制度和操作規程，并嚴格執行。
3、乙方不得將所承包工程轉包、分包或者以任何變相的形式轉包、分包給第三方。
4、乙方應當建立施工安全保障體系，實(shí)行施工安全崗位責任制，推行安全生產(chǎn)目標管理和施工現場(chǎng)標準化作業(yè)。
5、乙方項目負責人應當由取得相應執業(yè)資格的人員擔任，負責工程項目的施工安全，落實(shí)安全施工規章制度和操作規程，確保安全施工投入的有效使用，并根據工程特點(diǎn)組織制定施工安全技術(shù)措施，消除安全事故隱患。及時(shí)、如實(shí)報告施工安全情況。
6、乙方應當為工程施工配置專(zhuān)職安全員。專(zhuān)職安全員應當持證上崗，并按規定獨立行使職權。
7、乙方應當落實(shí)勞動(dòng)生產(chǎn)教育培訓制度，加強對本單位人員的安全施工教育和培訓，如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施，保證從業(yè)人員熟悉并嚴格執行有關(guān)的安全施工規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，具備必要的安全防范知識。未經(jīng)安全施工教育和培訓合格人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員應當經(jīng)國家規定的有關(guān)部門(mén)組織專(zhuān)門(mén)培訓，經(jīng)考核合格，取得上崗證書(shū)后，方可上崗作業(yè)。
8、乙方可根據自身需要組織其從業(yè)人員參與建設單位或甲方組織安排的安全教育培訓等活動(dòng)。
9、乙方必須依法為其從業(yè)人員辦理工傷保險或商業(yè)保險。
10、乙方應當按照工程承包方式（專(zhuān)業(yè)分包或勞務(wù)分包）的.不同為作業(yè)人員提供符合安全施工和技術(shù)規范要求的施工機具和勞動(dòng)防護用品，并告知其正確的使用方法。乙方在采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備時(shí)，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全培訓。
11、工程施工前，乙方技術(shù)人員應編制承建工程施工技術(shù)安全措施，報甲方有關(guān)部門(mén)審批。乙方應及時(shí)將審批后的安全技術(shù)措施向參加施工的人員認真傳達貫徹，傳達人與被傳達人均應簽名備查。
12、乙方應當負責施工現場(chǎng)內的安全設施的建立、正常使用和維護工作；并應在有較大危險因素的場(chǎng)所、設施、設備上設置明顯的符合國家標準的安全警示標志。
13、乙方應當教育職工愛(ài)護工程安全生產(chǎn)設施。如損壞安全施工設施要及時(shí)修復，并由乙方承擔由此所造成的一切損失。
14、乙方應當定期進(jìn)行安全隱患排查，并及時(shí)向甲方通報排查情況；對甲方或乙方查出的安全隱患，乙方必須按要求在規定時(shí)間內整改完畢。
15、由乙方違章違規作業(yè)造成重大事故隱患或發(fā)生事故，致使工程設備及其它受到損失，由乙方承擔全部責任。
16、發(fā)生災害事故時(shí)，乙方應當及時(shí)向甲方通報，由甲方相關(guān)部門(mén)和人員統一指揮救災，乙方要認真執行甲方搶險、救災命令，所需搶險救災人員、材料、設備等均無(wú)條件服從甲方調度。
17、發(fā)生工程施工安全事故時(shí)，乙方應當采取有效措施防止滋生事故的生產(chǎn)或事故擴大，保護好事故現場(chǎng)，需要移動(dòng)現場(chǎng)物品時(shí)，應當做出標記和書(shū)面記錄，妥善保管有關(guān)物證。乙方應當及時(shí)、如實(shí)報告，不得瞞報、謊報、遲報；不得故意破壞事故現場(chǎng)，毀滅相關(guān)證據。
18、因乙方直接責任或不可抗力造成乙方人員傷亡事故，由乙方承擔全部責任，并向屬地安全監督管理部門(mén)報告事故情況，積極配合各級事故調查組進(jìn)行事故調查，承擔處理事故與善后所需的費用和傷亡指標。
19、因甲方直接責任造成乙方人員傷亡事故，由乙方處理善后，甲方承擔處理事故與善后所需的費用，并協(xié)助乙方向屬地安全監督管理部門(mén)報告事故情況，甲、乙雙方積極配合各級調查組的調查工作，由乙方上報傷亡指標。
20、因乙方直接責任造成甲方或第三方人員的傷亡事故，由甲方（或第三方）處理善后，乙方承擔全部責任和處理事故與善后所需的費用及傷亡指標，由乙方向屬地安全監督管理部門(mén)報告事故情況，各方應積極配合各級事故調查組的調查工作。
21、因甲乙雙方共同責任（含責任暫未查清）造成人員傷亡事故，由乙方向屬地安全監督管理部門(mén)報告事故情況，各方應積極配合各級事故調查組的調查工作，待查清各方所應承擔的責任大小，承擔相應的責任，有人員傷亡的一方處理善后，所需處理事故與善后的費用按比率共同分擔，傷亡指標由乙方上報。
三、一般規定
1、本協(xié)議執行中如發(fā)生爭議，應由甲乙雙方共同協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后與本工程施工分包合同同時(shí)生效。
3、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各持______份。
甲方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_______年______月______日
乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_______年______月______日
施工施工合同13
發(fā)包方（下稱(chēng)甲方）：____________
承包方（下稱(chēng)乙方）：____________
甲方在_______縣______街道辦事處______村建蓋豬舍，由乙方負責施工，現雙方根據《建筑法》、《合同法》及有關(guān)法律法規，在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、工程簡(jiǎn)況：
1、新建豬舍5幢1000平方米：其中新建育肥豬舍2幢400 平方米、分娩舍1幢200平方米、保育舍1幢200 平方米、母豬舍1幢200平方米。
2、工程內容：包工不包料。
3、工程承包為出水工程，到頂面蓋好（含水電、內粉刷、豬舍內的隔欄、隔墻、產(chǎn)床）。
4、工程質(zhì)量等級為達到施工規范規定的驗收合格標準。
二、雙方的權利和責任：
�。ㄒ唬┘追降臋嗬拓熑危�
1、向乙方提供施工圖紙（草圖）。
2、負責施工材料供應，施工用水、電的接通。
�。ǘ┮曳降臋嗬拓熑危�
1、工程承包為一次性包工不包料，乙方負責解決工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備，依照《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規，按照甲方的.要求和提供的進(jìn)行施工并提出合理化建議，如需改動(dòng)，必須與甲方商量決定。
2、乙方要做好施工現場(chǎng)安全防護和保衛，本著(zhù)安全、文明、合理、節約的原則進(jìn)行施工。工程施工中乙方應注意安全，發(fā)生安全事故責任由乙方承擔。
3、乙方應嚴格按照施工規范進(jìn)行施工，如果出現質(zhì)量問(wèn)題或造成返工，經(jīng)濟損失由乙方承擔。如甲方提出更改，甲方必須付給乙方工資。
三、工程結算：
1、新建豬舍建好后按照幢量面積計算工資，其中新建豬舍5幢1000平方米，每平方米125.00 元，合計工資（工時(shí)費）人民幣壹拾貳萬(wàn)伍仟元整（￥125000.00）。
2、工程款支付：工程完工后，工資一次性支付。
四、違約責任：
凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總合同價(jià)款的5%，損失另計。
五、其他事宜：
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：20____年____月____日
日期：20____年____月____日
施工施工合同14
第四章 合同條款及格式（20xx版本）
第一節 通用合同條款
通用合同條款
1、一般約定
1.1 詞語(yǔ)定義
通用合同條款、專(zhuān)用合同條款中的下列詞語(yǔ)應具有本款所賦予的含義。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或稱(chēng)合同）：指合同協(xié)議書(shū)、中標通知書(shū)、投標函及投標函附錄、專(zhuān)用合同條款、通用合同條款、技術(shù)標準和要求、圖紙、已標價(jià)工程量清單，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同協(xié)議書(shū)：指第1.5 款所指的合同協(xié)議書(shū)。
1.1.1.3 中標通知書(shū)：指發(fā)包人通知承包人中標的函件。
1.1.1.4 投標函：指構成合同文件組成部分的由承包人填寫(xiě)并簽署的投標函。
1.1.1.5 投標函附錄：指附在投標函后構成合同文件的投標函附錄。
1.1.1.6 技術(shù)標準和要求：指構成合同文件組成部分的名為技術(shù)標準和要求的文件，包括合同雙方當事人約定對其所作的修改或補充。
1.1.1.7 圖紙：指包含在合同中的工程圖紙，以及由發(fā)包人按合同約定提供的任何補充和修改的圖紙，包括配套的說(shuō)明。
1.1.1.8 己標價(jià)工程量清單：指構成合同文件組成部分的由承包人按照規定的格式和要求填寫(xiě)并標明價(jià)格的工程量清單。
1.1.1.9 其他合同文件：指經(jīng)合同雙方當事人確認構成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同當事人和人員
1.1.2.1 合同當事人：指發(fā)包人和（或）承包人。
1.1.2.2 發(fā)包人：指專(zhuān)用合同條款中指明并與承包人在合同協(xié)議書(shū)中簽字的當事人。
1.1.2.3 承包人：指與發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書(shū)的當事人。
1.1.2.4 承包人項目經(jīng)理：指承包人派駐施工場(chǎng)地的全
權負責人。
1.1.2 . 5 分包人：指從承包人處分包合同中某一部分工程，并與其簽訂分包合同的分包人。
1.1.2.6 監理人：指在專(zhuān)用合同條款中指明的，受發(fā)包人委托對合同履行實(shí)施管理的法人或其他組織。
1.1.2.7 總監理工程師（總監）：指由監理人委派常駐施工場(chǎng)地對合同履行實(shí)施管理的全權負責人。
1.1.3 工程和設備
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）臨時(shí)工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同約定建造并移交給發(fā)包人的工程，包括工程設備。
1.1.3.3 臨時(shí)工程：指為完成合同約定的永久工程所修建的各類(lèi)臨時(shí)性工程，不包括施工設備。
1.1.3.4 單位工程：指專(zhuān)用合同條款中指明特定范圍的永久工程。
1.1.3.5 工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類(lèi)似的設備和裝置。
1.1.3.6 施工設備：指為完成合同約定的各項工作所需的設備、器具和其他物品，不包括臨時(shí)工程和材料。
1.1.3.7 臨時(shí)設施：指為完成合同約定的各項工作所服務(wù)的臨時(shí)性生產(chǎn)和生活設施。
1.1.3.8 承包人設備：指承包人自帶的施工設備。
1.1.3.9 施工場(chǎng)地（或稱(chēng)工地、現場(chǎng)）：指用于合同工程施工的場(chǎng)所，以及在合同中指定作為施工場(chǎng)地組成部分的其他場(chǎng)所，包括永久占地和臨時(shí)占地。
1.1.3.10 永久占地：指專(zhuān)用合同條款中指明為實(shí)施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 臨時(shí)占地：指專(zhuān)用合同條款中指明為實(shí)施合同工程需臨時(shí)占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 開(kāi)工通知：指監理人按第11.1款通知承包人開(kāi)工的函件。
1.1.4.2 開(kāi)工日期：指監理人按第11.1款發(fā)出的開(kāi)工通知中寫(xiě)明的開(kāi)工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投標函中承諾的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款約定所作的變更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目約定工期屆滿(mǎn)時(shí)的日期。實(shí)際竣工日期以工程接收證書(shū)中寫(xiě)明的日期為準。
1.1.4.5 缺陷責任期：指履行第19.2款約定的缺陷責任的期限，具體期限由專(zhuān)用合同條款約定，包括根據第19.3 款約定所作的延長(cháng)。
1.1.4.6 基準日期：指投標截止時(shí)間前28天的`日期。
1.1.4.7 天：除特別指明外，指日歷天。合同中按天計算時(shí)間的，開(kāi)始當天不計入，從次日開(kāi)始計算。期限最后一天的截止時(shí)間為當天24:00。
1.1.5 合同價(jià)格和費用
1.1.5.1 簽約合同價(jià)：指簽定合同時(shí)合同協(xié)議書(shū)中寫(xiě)明的，包括了暫列金額、暫估價(jià)的合同總金額。
1.1.5.2 合同價(jià)格：指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后，發(fā)包人應付給承包人的金額，包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調整。
1.1.5.3 費用：指為履行合同所發(fā)生的或將要發(fā)生的所有合理開(kāi)支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.1.5.4 暫列金額：指已標價(jià)工程量清單中所列的暫列金額，用于在簽訂協(xié)議書(shū)時(shí)尚未確定或不可預
見(jiàn)變更的施工及其所需材料、工程設備、服務(wù)等的金額，包括以計日工方式支付的金額。
1.1.5.5 暫估價(jià)：指發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時(shí)不能確定價(jià)格的材料、設備以及專(zhuān)業(yè)工程的金額。
1.1.5.6 計日工：指對零星工作采取的一種計價(jià)方式，按合同中的計日工子目及其單價(jià)計價(jià)付款。
1.1.5.7 質(zhì)量保證金（或稱(chēng)保留金）：指按第17.41項約定用于保證在缺陷責任期內履行缺陷修復義務(wù)的金額。
1.1.6 其他
1.1.6.1 書(shū)面形式：指合同文件、信函、電報、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
1.2 語(yǔ)言文字
除專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)外，合同使用的語(yǔ)言文字為中文。必要時(shí)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)應附有中文注釋。
1.3 法律
適用于合同的法律包括中華人民共和國法律、行政法規、部門(mén)規章，以及工程所在地的地方法規、自治條例、單行條例和地方政府規章。
1.4 合同文件的優(yōu)先順序
組成合同的各項文件應互相解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除專(zhuān)用合同條款另有約定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下：
(l）合同協(xié)議書(shū)；
(2）中標通知書(shū)；
(3）投標函及投標函附錄；
(4）專(zhuān)用合同條款；
(5）通用合同條款；
(6）技術(shù)標準和要求；
(7）圖紙；
(8）已標價(jià)工程量清單；
(9）其他合同文件。
1.5 合同協(xié)議書(shū)
承包人按中標通知書(shū)規定的時(shí)間與發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書(shū)。除法律另有規定或合同另有約定外，發(fā)包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同協(xié)議書(shū)上簽字并蓋單位章后，合同生效。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
施工施工合同15
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：____________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，特訂立合同如下：
一、工程概況
1、工程結構：磚混；
2、建筑面積：約_㎡（按實(shí)際建筑面積計算為準）。
二、承包方式土建工程總單包（即包工不包料）。
三、甲方負責范圍甲方應提供水、電、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范圍
1、基地平整、砼工程、磚砌體工程、木工搭拆（鐵絲釘子自備）、鋼筋工程、內外粉刷工程、樓梯粉刷上頂（一層、頂層、地坪）。
2、乙方自備機械、腳手架。
五、承包價(jià)格按每平方米元結算，隔熱層按計算。
六、質(zhì)量要求
七、付款方式
1、基礎完工付款
2、每層砌體完工付款
3、內粉完工付款
4、外粉完工付款
5、竣工驗收合同后付清余款。
八、施工日期：_______按120天計算，雨天順延。
九、安全問(wèn)題乙方應安全、文明施工，如出現大小事故由乙方自負。
十、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：____________
______年____月____日
【施工施工合同】相關(guān)文章：
施工施工合同08-12
施工施工合同09-03
施工合同施工合同09-12
施工合同委托施工合同09-27
建筑施工配合施工合同08-03
施工的合同09-19
施工合同08-27
施工合同05-16
施工合同08-22