建筑施工工程承攬合同書(shū)

　　在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的建筑施工工程承攬合同書(shū)，希望能夠幫助到大家。

建筑施工工程承攬合同書(shū)1

　　合同編號：__________________

　　定做人：____________

　　承攬人：____________

　　第一條 承攬項目：____________________________________________________

　　第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：__________________________________________

　　第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：

　　______________________________________________________________________

　　第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____________

　　第五條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應在____日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的_______日內答復。

　　第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成;可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

　　第七條定作人協(xié)助承攬人的'事項與要求：____________________________________

　　第八條 工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：__________________________________

　　第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________

　　第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：____________________________

　　第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫(xiě))______元。

　　第十二條 結算方式及期限：________________________________________________

　　第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。

　　第十四條 本合同解除的條件：

　　(一)定作人可以隨時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

　　(二)________________________________________________

　　第十五條 定作人違約責任：_________________________________________

　　承攬人違約責任：___________________________________________________

　　第十六條 合同爭議的解決方式：

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：(只能選擇一種)

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;

　　(2)依法向_______人民法院起訴。

　　第十七條 其他約定事項：_______________________________________

　　第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　定作人：________________(簽章)

　　營(yíng)業(yè)執照號碼：__________________

　　法定代表人：____________________

　　電話(huà)：__________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：________________(簽章)

　　營(yíng)業(yè)執照號碼：__________________

　　法定代表人：____________(簽章)

　　電話(huà)：__________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　簽約日期：_______年_____月____日

　　簽約地點(diǎn)：______________________

建筑施工工程承攬合同書(shū)2

　　甲方：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑施工工程的有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱(chēng)：自建房底層隔層

　　2、工程地點(diǎn)：高村

　　3、工程承包方式：包工包料（鋼筋、混凝土材料甲方自理）

　　4、工程概況：建筑面積______平方米。

　　二、工程內容

　　模板工程、植筋、鋼筋工程、混凝土澆搗工程、現場(chǎng)清理工作

　　三、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)按照樓板實(shí)際澆搗面積乘以_______元每平方進(jìn)行最終結算

　　工程造價(jià)為：￥___________元。（以甲方認定的單價(jià)為準）

　　四、工程期限

　　工程開(kāi)工日期：___________年___________月___________日

　　工程竣工日期：___________年___________月___________日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設部行業(yè)標準GB50300-20__《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》規定，及省、市建委、消防部門(mén)規定的標準執行，工程質(zhì)量達到優(yōu)良。工程竣工后如出現質(zhì)量問(wèn)題（竣工后甲方使用，人為超負荷造成的質(zhì)量問(wèn)題除外），屬于乙方責任的，乙方無(wú)償保修，保修期為五十年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的%

　　2、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個(gè)工程的使用、設計要求；提供現場(chǎng)使用的'水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地。

　　2、乙方：務(wù)必做好整個(gè)工程的協(xié)調和管理工作，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良，施工過(guò)程中如遇到問(wèn)題要及時(shí)向甲方反映；對甲方提出的工程質(zhì)量問(wèn)題，積極進(jìn)行整改。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、本協(xié)議是在雙方互利互惠的原則基礎上簽訂的，單方面不能終止合同，如不執行本協(xié)議規定的條款行為，均視為違約。違約方將向守約方賠會(huì )違約金（壹萬(wàn)元），并承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。

　　2、本工程有植筋項目，在植筋過(guò)程中，要注意避開(kāi)框架柱原來(lái)的主筋，如野蠻施工打斷框架柱主筋，由乙方單方面負責加固柱子，并賠償甲方相應的經(jīng)濟損失。

　　3、植筋作為本工程關(guān)鍵的項目，要按照國家規范，確保梁主筋植入深度，保證工程質(zhì)量。

　　4、乙方有權和有義務(wù)對甲方提供的主材進(jìn)行檢查，如無(wú)異議，那甲方提供的主材質(zhì)量是合格的。

　　5、如乙方不按甲方要求施工，甲方有權扣除部分工程款。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　電話(huà)：___________電話(huà)：___________

建筑施工工程承攬合同書(shū)3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將新秒鎮_____________等私人聯(lián)建房的所有建筑施工工程承包給乙方，具體協(xié)議內容如下：

　　一、承包工程概況

　　工程名稱(chēng)：________________________________

　　地 點(diǎn)： ________________________________

　　建筑承包規模__________，結構為_(kāi)_____________磚體七層，建筑高度為_(kāi)___________m(具體內容以施工設計圖為準)。

　　二、工程承包內容和范圍

　　主體工程：建筑內外墻、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外墻搓沙(不含貼磚)。

　　機械安裝、水電安裝。

　　乙方承擔全部建筑所需的'一切用具、機具、板材、跳材、甲方負責水、電通，用量費用。

　　三、承包單價(jià)

　　1、按建筑規劃面積計算，每平方米______元，另______元安全勞保費在內。

　　2、點(diǎn)工按_________元/天計算。

　　四、質(zhì)量要求

　　乙方必須按照甲方的施工要求，不得浪費材料。如有質(zhì)量不符合造成的經(jīng)濟損失由乙方自行負責，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必須按照國家建筑規范進(jìn)行施工。

　　五、安全責任

　　1、乙方在施工中必須注意安全，做好安全防范、措施，嚴格按照安全操作要求施工，不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故，經(jīng)濟損失在_____元以?xún)�，由乙方負責，超出保險公司賠付后剩余金額由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%。

　　2、在施工中必須保持施工場(chǎng)地清潔，建筑物堆放成型，做到安全文明施工，對工人必須經(jīng)常進(jìn)行安全質(zhì)量教育，組織工人定期開(kāi)安全質(zhì)量會(huì )，并作好記錄交工地負責人和甲方備案。

　　3、乙方必須服從甲方合理安排。

　　六、工期和付款辦法

　　1、每做兩層按完成的工程量________付款(約_____元)，開(kāi)工后不得無(wú)故停工，保證工地上技術(shù)工和小工要有_____人以上。如有雨天就干雨天的活，總之必須保證安全和質(zhì)量的原則上提前完工，提前完工獎給乙方_____元整，延誤工期五天扣除_____元整，依次計算。連續停工_____天以上，乙方的租金由甲方承擔。

　　2、開(kāi)工時(shí)間于_____年___月___日，完工時(shí)間____年___月___日。工程完工后，經(jīng)檢查驗收合格后一次性付清人工費，并留貳千元保證金。如在一年內不出質(zhì)量問(wèn)題，甲方全部退還給乙方。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字后產(chǎn)生法律效力。以上協(xié)商甲、乙雙方共同遵守，雙方均不得違約，本合同工程完工結算后自然失效。

　　甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

　　_________年____月____日________年____月____日

【建筑施工工程承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：

建筑施工工程承攬合同書(shū)02-02

建筑施工工程合同書(shū)04-21

建筑施工工程合同書(shū)(精)11-03

承包建筑施工工程合同書(shū)03-03

建筑安裝施工工程合同書(shū)02-10

建筑工程勞務(wù)施工合同書(shū)04-09

群體建筑工程施工合同書(shū)03-08

建筑工程施工合同書(shū)通用05-19

建筑屋面工程施工合同書(shū)02-20

工程維修承攬施工合同03-06