水電施工合同
隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編整理的水電施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
水電施工合同1
發(fā)包單位：xxxx工程項目部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：甲方）
承包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方）
為落實(shí)崗位責任，保證工程質(zhì)量、工期與安全生產(chǎn)，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則雙方就本工程水電安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程內容：xxxx工程水電安裝工程;
二、工程承包方式：雙包性質(zhì)，包工包料、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包安全文明施工、包驗收合格（確保優(yōu)良）。
三、承包范圍：
1.本工程施工圖紙中的全部水電安裝工程。
2．所有與水電有關(guān)的穿墻洞口、板面洞口線(xiàn)管和水管、電箱和線(xiàn)盒的預埋和洞口的封堵。洞口封堵必須在裝飾工程施工時(shí)全部完成且達到裝飾驗收標準。
3.乙方必須義務(wù)配合甲方分包的其它工程的班組施工。
4．上級主管部門(mén)至工地安全文明檢查的一切準備工作和隱患整改工作。
四、合同工期：
1．乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利完成。本合同約定本工程總工期為：甲方與建設單位簽訂的合同工期天數提前35天完成。
2．乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產(chǎn)計劃，根據甲方的'進(jìn)度要求，隨時(shí)調正作業(yè)人數和其它資源。
五、質(zhì)量標準：
1.為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度，乙方必須交于甲方保證金叁拾萬(wàn)圓整。（保證金于主體封頂后無(wú)息退還 ，于竣工驗收后無(wú)息退還 。）
2.工程質(zhì)量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進(jìn)行實(shí)測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織項目部、和施工班組進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)測驗收。
3.工程質(zhì)量保修期和工程質(zhì)量保證金根據甲方與建設單位簽訂的合同要求執行。
六、安全文明施工
1、遵守甲方及業(yè)主有關(guān)文明施工、安全標化管理的有關(guān)規定，所有現場(chǎng)使用的設備無(wú)條件滿(mǎn)足業(yè)主的安全要求，材料應堆放整齊，不得破壞密目網(wǎng)，安排一至兩人專(zhuān)門(mén)從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業(yè)主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。
2.安全方面
乙方要做好施工人員的安全教育培訓工作，簽好安全合同，所有乙方施工人員自費辦好暫住證，帶好身份證，違者不得上工地施工，嚴禁使用童工。不得在工地賭博酗酒，施工中按照安全操作規程要求施工，嚴禁野蠻施工，進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴好安全帽，扣好帽帶，違者從嚴罰款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切經(jīng)濟損失全部由乙方負責，與甲方概不相關(guān)。
七、合同價(jià)款及結算方式：
本工程約定合同價(jià)款和結算方式為：根據甲方與建設單位簽訂的主合同中的合同價(jià)款和結算方式執行。（包含稅金、管理費）
八、甲、乙的權利和義務(wù)：
1．乙方在組織施工中必須根據國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準以及設計要求組織施工，，要按圖施工，不得隨意變更設計。要求全部工程達到合格標準。施工用電乙方必須安裝電度計量表。當乙方拒絕執行甲方或業(yè)主（或監理）的正確指令和發(fā)生施工質(zhì)量、工期等問(wèn)題經(jīng)整改仍達不到要求時(shí)，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3.對乙方施工人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無(wú)條件對其進(jìn)行調換。并且每次處罰人民幣20xx元。
4.乙方及工作人員必須遵守甲方和業(yè)主的有關(guān)規章制度，服從甲方現場(chǎng)管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬(wàn)元的罰款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。
5.乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款20xx元。
6.水電安裝必須與土建同步施工，乙方無(wú)任何理由延誤鋼筋工班組、泥工班組、粉刷工班組的施工工期。乙方必須無(wú)條件服從甲方安排的主體結構砼的每次澆筑日期。若乙方延誤甲方各部位結構和裝飾施工時(shí)，甲方有權安排作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)水電安裝施工，其發(fā)生的人工、材料費用甲方將以雙倍的價(jià)款在乙方工程款中扣除。并且每次處罰人民幣伍仟元。
7.乙方全體員工必須樹(shù)立產(chǎn)品保護意識（包括工地其他單位產(chǎn)品），對產(chǎn)品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產(chǎn)品保護責任。
8.乙方在施工中不得介紹其他班組進(jìn)行轉包或中途停工以任何理由加價(jià)，否則甲方將有權收回施工協(xié)議，重新安排施工班組，乙方此前完成的工程量計價(jià)按50%結算，并承擔由此產(chǎn)生的一切損失。
九、合同生效：
1．本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿(mǎn)，雙方結清工程款項后失效。
2．本合同一式四份，甲、已雙方各執二份。
3．本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
日期：
水電施工合同2
發(fā)包單位：社會(huì )福利服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：甲方）
承包人：建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程合同法》及其他有關(guān)法律、法規和規章，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程水電表安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱(chēng)：
工程內容：水電表安裝
施工現場(chǎng)條件：以現場(chǎng)實(shí)際情況為準；
施工部位：
二、工程承包方式、承包范圍及內容：
1、承包方式：包工包料。
2、承包范圍及內容：3#樓2、3、4、6、頂層水電表安裝（詳見(jiàn)工程預算書(shū)）。
三、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實(shí)現。本合同約定本工程總工期為10日歷天；開(kāi)工日期為：20xx年5月25日，竣工日期為：20xx年6月5日。
2、乙方必須服從和執行甲方安排。
四、質(zhì)量標準：
本合同約定本工程質(zhì)量必須達到“合格”質(zhì)量標準。如質(zhì)量未達到合格，由乙方負責返工，返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。
五、合同價(jià)款、工程量的計量：
1、本工程為包工包料，包干價(jià)為25000.00。
2、根據工程實(shí)際情況需要發(fā)生的工程變動(dòng)，并由甲、乙雙方書(shū)面簽字為工程變更。
六、工程款及質(zhì)保金的支付：
1、工程竣工并通過(guò)甲方驗收后，乙方移交全部工程竣工資料。甲方在乙方繳納5%質(zhì)保金日起10日內，支付本合同結算總價(jià)款的100%。質(zhì)保金在一年后（自工程竣工之日起計）10日內甲方一次性無(wú)息按實(shí)支付給乙方。
2、若乙方工程質(zhì)量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發(fā)生的.所有費用均由乙方承擔，乙方對此無(wú)異議。
七、爭議：
因違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償，委托人與咨詢(xún)人之間應當協(xié)商解決；如未能達成一致，可提交有關(guān)主管部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，向人民法院提起訴訟。
八、合同生效：
1、本合同自甲已雙方法人或委托代理人簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、已雙方各執兩份。
2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
3、本合同訂立時(shí)間：20xx年5月xx日。
4、簽訂地點(diǎn)：
水電施工合同3
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方將沈丘縣北城社區(幸福苑)工程的水電安裝工程發(fā)包給乙方施工，為明確雙方職責，在經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,平等互利的基礎上簽訂如下協(xié)議：
一工程概況
二承包方式：
包工包料(含所有輔助材料)、包設備、包工具用具、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)和文明施工、包施工風(fēng)險、包技術(shù)資料整理、包交工驗收、包綜合治理等。
三工程承包范圍
1.承包范圍：水、電、防雷安裝工程設計圖紙與設計變更單中所包含的所有工作內容。
2.具體工作內容：
�、俨牧蠄�(chǎng)內運輸、裝卸。
�、谑┕D紙中安裝內容：
依據設計圖紙和甲方與業(yè)主方簽訂的工程承包合同中約定的相關(guān)條款(包括所有的上下水、暖氣、消防、強電、弱電預埋等)及一切配合和設計變更等工作內容。
�、鬯璧慕Y構預留洞口的留設、預埋件、管線(xiàn)槽口開(kāi)鑿、補槽及施工后的現場(chǎng)清理等工作。
�、苁┕ひ幏都俺Ｒ幰�。
�、菀蛟O計變更引起的工程量增減或返工重做。
�、蕹善繁Ｗo、設備調試、竣工交驗。
�、呶拿魇┕ひ蟮膱�(chǎng)內整齊、清潔等工作。
�、嗯c其它工種的配合施工。
�、犷A留管道洞口的吊模及混凝土的澆灌(若甲方施工則扣除乙方該部分工作的相應費用)。
四施工用具管理：
�、偌追教峁┐怪边\輸設備，提供現場(chǎng)及樓層固定電源箱。
�、谝曳阶詡浒惭b工程所需工具及勞保用品。
五質(zhì)量要求
1.按照國家建筑安裝工程驗收標準，安裝工程施工規范和當地主管部門(mén)的其它有關(guān)規定，作為本工程的質(zhì)量驗收標準。
2.乙方發(fā)現設計有誤，須立即向甲方提出，在取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。
3.乙方必須服從甲方在各次質(zhì)量驗收中提出的所有整改意見(jiàn)，并在甲方限定的時(shí)間內整改至符合要求,
乙方若拒絕或拖延整改，甲方視情節輕重有權對乙方作出處罰，乙方須無(wú)條件服從。
六雙方職責與權限
�、寮追剑�
1.甲方對乙方施工全過(guò)程的施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工及清潔衛生進(jìn)行檢查驗收和監督管理。
2.切實(shí)解決好施工用水、用電、垂直運輸的矛盾，保證工程順利進(jìn)行。
3. 提供住宿方便(住房及水電費由乙方自行解決)。
4.制定施工計劃。
5.進(jìn)行技術(shù)交底、安全交底。
6. 提供水電暖完整完整圖紙2套(竣工圖一套)。
�、嬉曳剑�
1.乙方應按圖紙設計規定的要求自行組織購進(jìn)、使用質(zhì)量合格的材料進(jìn)行施工。
2.乙方組織有資質(zhì)證的技術(shù)人員、熟練工人投入工作，服從甲方、監理等有關(guān)人員的指揮，否則甲方有權對乙方進(jìn)行處罰，乙方不得有任何異議。
3.乙方應保管好自己的材料，預防丟失，材料的保管與堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解決。
七合同價(jià)款
1.乙方承包價(jià)為準。
2.工程量結算按20__年河南省建筑安裝工程預算定額、費用定額及施工期內的有關(guān)的文件規定執行，以工程結算總造價(jià)下浮16%作為甲方的綜合管理費用(含稅，除此之外,
乙方不在支付其它任何費用)。
八付款方式
1.依甲方與業(yè)主方簽訂的工程承包合同為準，其合同附后。
2.預埋階段：甲方應按建設單位制定的撥款計劃同步向乙方支付工程進(jìn)度款。
3.工程竣工驗收合格后，甲方按河南省20__年建筑安裝工程定額和有關(guān)的最新文件規定及所完成的工程量(工程總造價(jià)下浮16%)結算給乙方，結算造價(jià)按甲乙雙方和業(yè)主方最后審定的造價(jià)為準，甲方支付乙方總造價(jià)(下浮16%后)的97%，留3%作為工程質(zhì)量保修金。
4.乙方保修期(以甲方和業(yè)主方簽訂的'工程施工合同為準)按國家有關(guān)規定保修，保修期滿(mǎn)后，甲方一次性付清工程質(zhì)量保修金(無(wú)利息)給乙方。
5.乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后負有保修義務(wù)，凡保修期內因乙方施工質(zhì)量所引起的所有修補工作，均由乙方限時(shí)無(wú)償修復，如乙方未能在限定時(shí)間內進(jìn)行修復，甲方可另派專(zhuān)業(yè)人員維修，所有費用從乙方的保修金中扣除。
6.訂立合同后乙方必須交 萬(wàn)元給甲方作為合同履約保證金及工程履約保證金，主體結構起一層后，甲方退還給乙方履約保證金的50%，并支付乙方工程款總造價(jià)5%，主體結頂三日內甲方退還乙方剩余的全部履約保證金。
7.以上合同不包括現場(chǎng)變更，如遇不可抗拒自然災害，甲方需要工期順延，變更造價(jià)按甲方與業(yè)主方簽訂的施工合同的有關(guān)條款執行。
8.如甲方不能及時(shí)撥付工程款造成的工程進(jìn)度滯后，乙方概不負責，給乙方造成的損失由甲乙雙方協(xié)商解決。
九安全責任
乙方必須安全生產(chǎn)，文明施工，在施工過(guò)程中出現的一切安全事故，全部由乙方負責。如發(fā)生重大事故，應立即向甲方報告，甲方向上級有關(guān)部門(mén)報告。
十本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，工程竣工后此協(xié)議作廢。
十一未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水電施工合同4
發(fā)包單位：________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
承包人：________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范文本）》及其他有關(guān)法律、法規和規章，并結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：________________
2、工程地點(diǎn)：________________
3、工程內容：圖紙所示全部水電安裝工程：
1強電：按水電安裝要求施工完畢；
2弱電：（不包括電視、電話(huà)、安防）從室內第一個(gè)轉換箱開(kāi)始施工，室內所有施工預埋管及室內布線(xiàn)、開(kāi)關(guān)插座安裝完畢；
3防雷：包括防雷接地，等電位聯(lián)接，電源進(jìn)戶(hù)箱做重復接地等；
4給水：室內按給水圖施工完畢；
5雨水：落水、陽(yáng)臺排水、空調排水施工至最近的雨水井，室內全部施工完畢；
6污水：室外施工至出墻外最近的污水井，室內全部施工完畢；
7工地現場(chǎng)施工用水電的安裝維護，項目部臨時(shí)用電的安裝維護，工程機具線(xiàn)路接駁及維護，并派出兩名維修電工長(cháng)期負責工地現場(chǎng)的水電維修及管理，費用由乙方承擔。（不含材料）
4、施工現場(chǎng)條件：以現場(chǎng)實(shí)際情況為準。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：乙方包工包料、包施工機具、包工期、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包結算，包資料及簽證，包安全文明施工、包驗收合格（力爭確保優(yōu)良）。
2、承包范圍：圖紙所示的室內外等所有水電工程預埋與安裝，調試檢測工作。
3、甲方直接的分包專(zhuān)業(yè)工程，乙方需全力配合，并組織完成。
三、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實(shí)現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開(kāi)工日期為：________年________月
2、第一施工段為：本項目下________________商鋪及售票廳，第二施工段為：本項目下________________商鋪，按土建進(jìn)度跟進(jìn)施工完成。
3、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產(chǎn)計劃，根據甲方的進(jìn)度要求，隨時(shí)調度作業(yè)人數和其他資源。
四、質(zhì)量標準：
1、適應于本合同的工程質(zhì)量檢驗評定標準、規范名稱(chēng)為（包括但不限于以下）：
1建設強制性條文；
2 《建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準》
3 《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規范》
4 《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規范》
5 《采暖與衛生施工驗收規范》
6 《電氣安裝工程施工及驗收規范》
7 《建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》
8省、市相關(guān)部門(mén)的各種規章制度；
9甲方制定的工程質(zhì)量驗收實(shí)施細則。
2、本合同約定本工程質(zhì)量必須達到“合格”，力爭“優(yōu)良”質(zhì)量標準。工程質(zhì)量按國家相關(guān)標準進(jìn)行驗收評定。若工程質(zhì)量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直達本合同約定“合格”質(zhì)量標準方可予以結算，結算單價(jià)按本合同約定可調價(jià)執行，工程量按實(shí)際完成工作量計算；返工所需材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，乙方承擔全部的違約責任。
3、工程質(zhì)量等級驗收程序：分項工程完工后，有施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進(jìn)行實(shí)測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部和施工班組進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)測測量，核定該分項工程質(zhì)量。工程部在每次結算單上簽注工程質(zhì)量核定結果。每次違反該條款處罰金額20xx元/次。
五、文明工地、安全標化標準：
1、遵守甲方及業(yè)主有關(guān)文明施工、安全標化管理的有關(guān)規定，所有現場(chǎng)使用的設備無(wú)條件滿(mǎn)足業(yè)主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網(wǎng)，安排一至兩人專(zhuān)門(mén)從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業(yè)主對甲方的罰款，甲方均從乙方工程款中扣除。
2、在施工中應做到安全施工、精心策劃及實(shí)施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應有乙方承擔全部責任。
六、合同價(jià)款、工程量的計量及結算方式：
1、本工程約定單價(jià)為含稅可調價(jià)。
2、工程量的計量：
�。�1）結算工程量以圖紙實(shí)際建筑面積為準，取費標準以《貴州省建筑工程計價(jià)定額》、《貴州省安裝工程計價(jià)定額》
�。�2）材料按地方信息價(jià)。
�。�3）無(wú)信息價(jià)的按與業(yè)主方認質(zhì)認價(jià)。
�。�4）工程量的確認及申報按甲方相關(guān)制度進(jìn)行。
七、工程款的結算及違約保證金的收�。�
1、甲方向乙方收取管理費及利潤為本工程與業(yè)主總結算款的20%；建安稅金由甲方承擔。
2、為加強乙方在本工程施工期間的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方向甲方繳納履約保證金人民幣貳拾萬(wàn)元整。
3、第一階段封頂蓋瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；第二階段全部工程經(jīng)業(yè)主及相關(guān)部門(mén)驗收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。
4、本合同內全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料（包括結算資料），經(jīng)政府相關(guān)職能部門(mén)及甲方相關(guān)部門(mén)驗收合格后開(kāi)始辦理結算手續，甲乙雙方在結算書(shū)上簽字之日起30日內，甲方付至本合同結算總價(jià)款的97%，剩余3%作為質(zhì)保金在二年后（自工程竣工之日起計）20日內甲方在扣除應由乙方承擔的維修費用后，將余款一次性無(wú)息按實(shí)支付給乙方。
5、若乙方工程質(zhì)量、工期和文明安全施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發(fā)生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無(wú)異議。
八、甲、乙雙方權利與義務(wù)：
1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，要根據國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準并更好；參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如設計變更的，須辦理完簽證后，方可施工。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負擔。
4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過(guò)驗收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并辦好隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時(shí)參加，乙方可自行檢查驗收，并作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時(shí)，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
5、乙方采購的`所有材料必須滿(mǎn)足設計質(zhì)量要求，并達到國家質(zhì)量標準。所選材料的品牌及規格必須經(jīng)甲方審核并批準后方可采購。
6、當乙方拒絕執行甲方或業(yè)主（監理）的正確指令和發(fā)生施工質(zhì)量、工期等問(wèn)題經(jīng)整改仍達不到要求是，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
7、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無(wú)條件對其進(jìn)行調換。
8、乙方及工作人員必須遵守甲方和業(yè)主的有關(guān)規章制度，服從甲方現場(chǎng)管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換，后果均由乙方承擔，并對當事人處以一萬(wàn)元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。
9、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款500元。
10、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。
11、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日，雙搶季節未經(jīng)甲方允許，乙方人員不得擅自離崗，否則，乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。
12、乙方全體員工必須樹(shù)立產(chǎn)品保護意識（包括工地其他單位產(chǎn)品），對產(chǎn)品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產(chǎn)品保護責任。
13、乙方負責所承包的設備裝車(chē)、卸車(chē)及搬運和甲方工具及設備。
14、甲方負責資金的按時(shí)支付及關(guān)系協(xié)調義務(wù)。當業(yè)主資金不能及時(shí)到位時(shí)，乙方不能擅自騷擾業(yè)主或罷工，須通過(guò)甲方進(jìn)行商議后解決。
九、施工管理規范
乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關(guān)管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：
1、《施工現場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規范》
2、《建筑機械適用安全技術(shù)規程》
3、《建筑施工安全檢查標準》
4、《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規范》
5、《貴州省建設工程現場(chǎng)文明施工管理辦法》
6、公司施工班組管理辦法及質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工獎罰辦法（條例）
7、《貴州省治安管理處罰條例》
十、合同生效：
1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿(mǎn)，雙方結清工程款項后失效；
2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份；
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決；
4、本合同訂立時(shí)間：____年____月____日；
5、簽訂地點(diǎn)：________________________
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電施工合同5
建設單位：(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)地 址：____________
施工單位：(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)地 址：____________
茲有 工程，經(jīng)過(guò)投標、議標、決定由乙方施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。
經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
第一條：工程地點(diǎn)第二條：工程內容第三條：承包方式第四條：工程價(jià)款及調整1. 工程價(jià)款2.發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調整：
(1)甲方代表確認的工程量增減；
(2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
(3)工程造價(jià)管理部門(mén)公布的價(jià)格調整；
(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關(guān)損失；
(5)合同條款以外得其他增減或調整；
第五條：付款方式第六條：合同工期1.雙方商定總工期____天。
開(kāi)工日期：__年______月______日竣工日期：__年______月______日2. 如遇下列情況，經(jīng)甲方代表后，工程可以順延。
(1)甲方不能按合同約定提供開(kāi)工條件，(2)工程量變化和設計變更；
(3)非乙方原因得氣超過(guò)4個(gè)小時(shí)以上時(shí)；
停水停電停(4)工程款未按時(shí)支付；
(5)不可抗力(如地震臺風(fēng)火災等)3.由甲方責任造成的.工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4.乙方如無(wú)正當理由拖延工期，每超過(guò)一天罰____元，反之每提前一天獎____元。
但獎罰累計不超過(guò)總造價(jià)得2%。
第七條：工程質(zhì)量要求：第八條：材料設備：第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責任1. 甲方：___________
(1)進(jìn)場(chǎng)____天內，甲方必須將施工現場(chǎng)清理干凈。
為乙方提供施工人員生活住宿場(chǎng)地，并在乙方進(jìn)場(chǎng)前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關(guān)手續；
(2)負責解決施工場(chǎng)地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
(3)按時(shí)支付工程款項；
(4)協(xié)調施工現場(chǎng)內各交叉作業(yè)施工單位之間的關(guān)系及施工次序，保證乙方順利施工；
(5)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì )審，向乙方進(jìn)行設計交底；
(6)組織施工現場(chǎng)的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
(7)負責本工程涉及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調工作；
(8)組織工程竣工驗收工作。
2.乙方：_________
(1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況；
(2)做好施工安全防范措施，確保施工安全；
(3)負責做好材料、設備的采購和保管工作；
(4)遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關(guān)手續的，由甲方承擔由此發(fā)生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；
(5)參加工程竣工驗收工作。
第十條：保修保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書(shū)簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。
本工程保修期為 個(gè)月。
第十一條：工程停建或緩建：
1. 因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停。緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協(xié)議。
2. 工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場(chǎng)。
甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時(shí)按合同支付已完工程價(jià)款和賠償乙方有關(guān)損失。
3. 已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。
第十二條：其它1. 如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書(shū)面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實(shí)際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。
2. 工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
第十三條：合同生效與終止本合同自甲乙雙方或委托人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關(guān)保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿(mǎn)后有關(guān)保修條款終止。
第十四條：本合同一____份，其中：甲____份，乙____份，均具有同等法律效力。
開(kāi)戶(hù)銀行：________ 開(kāi)戶(hù)銀行：帳 號：___________ 帳 號 ：___________甲方蓋章：________ 乙方蓋章：_________甲方簽字：____________ 乙方簽字：__年______月______日
水電施工合同6
發(fā)包方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)法律，行政法規，遵循平等、自愿、公開(kāi)和誠實(shí)信用的.原則并結合工程的實(shí)際情況，甲乙雙方就業(yè)主的工程施工事項協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條
工程名稱(chēng)：______________
第二條
工程地點(diǎn)：______________
第三條
承包范圍：______________
第四條
開(kāi)工日期：_______年_______月_______日
竣工日期：年月日工期：_______天
第五條、合同價(jià)款：本工程采用方式計價(jià)。室外工程另外計算
合同總價(jià)款為_(kāi)_____________
第六條、雙方責任
1、甲方責任：
�。�1）負責技術(shù)交底工作，對施工現場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查。
�。�2）負責向乙方提供施工圖一式_____份。
�。�3）及時(shí)供應合同規定的材料（包工不包材料時(shí)）。
�。�4）提供臨時(shí)宿舍給乙方，水，電及一切費用
�。�5）及時(shí)辦理工程結算。
2、乙方責任：
�。�1）嚴格按施工規范要求及國家質(zhì)量標準施工。
�。�2）必須按圖紙施工。
�。�3）應保證工期要求，確保工程如期完成。
第七條、材料供應
1、主材：由甲方負責提供。
2、輔材：由甲方負責提供。
第八條、材料消耗
工程消耗材料按實(shí)際發(fā)生為準，損耗量按百分之計算，廢料歸方。
第九條、施工與驗收
1、乙方按圖紙及施工規范嚴格施工，隨時(shí)接受甲方代表及委派人員有關(guān)部門(mén)檢查、檢驗。
2、工程完工時(shí)組織相關(guān)部門(mén)驗收。
第十條、結算方式
工程款支付，每月按進(jìn)度實(shí)際工程量支付_____，工程完工自檢能達到驗收要求支付_____，余款待該工程竣工驗收合格后_____天內支付總工程款，（含已付工程款在內），甲方以現金方式支付乙方，不包含任何發(fā)票及一切費用。
第十一條、其它
1、本協(xié)議一式份，正本份，副本份。
2、本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效。
3、本協(xié)議待工程款付清以后自行終止。
第十二條、補充條款
1、圖紙變更應該在乙方施工前，提供正式變更通知單，如果乙方按原圖紙施工后，甲方要求更改，一切費用應由甲方承擔，如乙方?jīng)]有達到技術(shù)要求，要無(wú)償反工，如因材料質(zhì)量問(wèn)題，乙方不負責。
2、附加工程（臨時(shí)工程）甲方應以每工日__元工資即時(shí)支付給乙方，不能與承包工程款項一起支付。
甲方（簽章）__________乙方（簽章）__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水電施工合同7
合同編號：_________________
發(fā)包人：_________________（發(fā)包人名稱(chēng)）
承包人：_________________（以下稱(chēng)發(fā)包人）
擬修建_____________工程，接受了_____________（承包人名稱(chēng)）（以下稱(chēng)承包人）的投標，雙方達成如下協(xié)議，并于_____________年_____________月_____________日簽訂了本協(xié)議書(shū)，合同總金額為人民幣（大寫(xiě)）_____________，水利水電工程施工協(xié)議書(shū)。
1、本協(xié)議書(shū)中的詞語(yǔ)涵義與下述第2條所列的專(zhuān)用合同條款和通用合同條款中的詞語(yǔ)涵義相同。
2、本合同包括下列文件：_________________（示例）
�。�1）協(xié)議書(shū)（包括補充協(xié)議）；
�。�2）中標通知書(shū)；
�。�3）投標報價(jià)書(shū)；
�。�4）專(zhuān)用合同條款；
�。�5）通用合同條款；
�。�6）技術(shù)條款；
�。�7）圖紙；
�。�8）已標價(jià)的工程量清單；
�。�9）經(jīng)雙方確認進(jìn)入合同的其他文件。
上列文件匯集并代替了本協(xié)議書(shū)簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協(xié)議、會(huì )談?dòng)涗浺约跋嗷コ兄Z的一切文件。
3、承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的`承包人的全部義務(wù)和責任。
4、發(fā)包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發(fā)包人的全部義務(wù)和責任。
5、本協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時(shí)尚需辦—理公證或鑒證手續后生效），協(xié)議書(shū)《水利水電工程施工協(xié)議書(shū)》。
6、本合同一式_____________份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_____________份，發(fā)包人執_____________份，承包人執_____________份，其余副本由發(fā)包人分送有關(guān)單位。
發(fā)包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網(wǎng)址：_________________電話(huà)：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開(kāi)戶(hù)銀行：_________________賬號：_________________
承包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網(wǎng)址：_________________電話(huà)：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開(kāi)戶(hù)銀行：_________________賬號：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
簽訂地點(diǎn)：_________________簽訂地點(diǎn)：_________________
水電施工合同8
建設單位（甲方）：____________
施工單位（乙方）：____________
茲因甲方單位需要建筑水、電和其他附屬工程壹項，依據《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關(guān)法律、法規，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在甲、乙雙方自愿以及完全清楚、理解本協(xié)議的基礎上，甲方委托乙方負責的改造工程。為使工程順利進(jìn)行，明確雙方在辦理及施工過(guò)程中的權利、義務(wù)及經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽訂本協(xié)議。
1、工程地點(diǎn)：____________
2、工程范圍：____________
3、合同價(jià)（含稅）：工程預算價(jià)為（大寫(xiě)）：____________。
4、工程日期：_______個(gè)工作日內完成。
5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰凍及法定假日而導致的停工，上述工程順延。
6、該工程系包工包料方式進(jìn)行施工，施工須符合設計要求及甲方提出的書(shū)面要求。對不符合設計要求和國家標準規定的，乙方必須無(wú)條件更換，返工。
7、保證質(zhì)量，做到節約用料，如在施工過(guò)程中，遇到人力不能抵抗的自然災害，造成損失，乙方不負其責。
8、工程施工時(shí)，雙方須選工地負責人，以便取得聯(lián)系，保證工程順利進(jìn)行完成。乙方應文明施工，符合施工安全規范，由乙方造成的.安全事故乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
9、工程決算：執行國家、省市造價(jià)部門(mén)計價(jià)辦法，材料單價(jià)按同期信息價(jià)，沒(méi)有信息價(jià)的按甲方確認的市場(chǎng)價(jià)；工程量經(jīng)甲方及監理確認后按實(shí)計取。甲方收到乙方完整決算資料后送有資質(zhì)的造價(jià)機構審核，審核成果經(jīng)甲乙雙方簽認后作為決算定案依據。
10、付款辦法：在合同簽訂后支付合同價(jià)的30%作為預付款，竣工驗收合格后一次性付清工程款。保修期一年。
11、乙方按照合同規定時(shí)間完成技術(shù)施工，工程竣工后所有管道及設施均免費終身進(jìn)行維護管理，人為損壞另行計價(jià)維修。
12、本協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。
甲方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
水電施工合同9
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務(wù)經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審，或查明事實(shí)后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實(shí)與理由：
原判認定事實(shí)不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無(wú)據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業(yè)，自公司成立以來(lái)，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無(wú)事實(shí)根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關(guān)系，也無(wú)法律上的任何利害關(guān)系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開(kāi)展有天然氣安裝工程業(yè)務(wù)，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協(xié)議與上訴人無(wú)關(guān)，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會(huì )。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰(shuí)。以上問(wèn)題弄清楚了，其他問(wèn)題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實(shí)舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒(méi)有查明以上事實(shí)的前提下，僅憑被上訴人提交的'《燃氣施工內部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱(chēng)就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無(wú)據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過(guò)程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒(méi)有建筑資質(zhì)的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實(shí)不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無(wú)據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電施工合同10
發(fā)包方（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及工程所在轄區內有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，甲方將外灘璀璨明珠項目的水電安裝工程承包給乙方施工，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
施工內容：圖紙范圍內所有室內水電安裝工程。
結構類(lèi)型：混凝土框架結構。
二、乙方進(jìn)場(chǎng)人數（附名冊）
乙方應按國家有關(guān)規定及本協(xié)議書(shū)中內容的規定，承擔本工程的全部水電安裝工作，并組織進(jìn)場(chǎng)所需工種人員，相關(guān)工種，特殊工種必須持上崗證書(shū)，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)駐現場(chǎng)。
三、工期進(jìn)度要求
�。ㄒ唬╅_(kāi)工日期：__年__月__日（按甲方開(kāi)工通知為準）。
�。ǘ┛偣て冢篲_個(gè)月。
�。ㄈ┚唧w工期與作業(yè)內容，必須遵照甲方制定的進(jìn)度節點(diǎn)完成施工。
四、承包方式與范圍
�。ㄒ唬┏邪绞剑喊�，包料，包質(zhì)量，包輔材，包工具，包工期，包安全，包文明施工（不包含燈、潔具）。
�。ǘ┏邪秶�
1、項目圖紙范圍內的所有室內的水電安裝工程（包工包料）。
2、甲方提供的地下室，總體管網(wǎng)經(jīng)審查的水電安裝工程施工圖紙。
3、設計圖紙變更，甲方要提前2天書(shū)面通知乙方，并雙方簽證。
4、強電的安裝、弱電和消防工程。
�。ㄈ┯媰r(jià)方式：
按圖紙要求，施工質(zhì)量要求，選擇材料。
1、主材，設備由甲方指定規格，乙方提供品牌由甲方確定，由乙方負責采購，保管，安裝，保修。
2、按省定額，清單和公司資質(zhì)取費下浮__%，工程結束后進(jìn)行結算。
五、付款方式：
1、工程進(jìn)度完成至地面一層封頂，甲方按照已完成合格工程量的`%支付一次工程款。
2、結算支付，工程竣工后乙方向甲方報送結算工程量，經(jīng)甲乙雙方核對并審定工程量后，在__年__月__日內甲方向乙方支付至總造價(jià)的%，其余%作為質(zhì)保金。
3、乙方工人工資發(fā)放按銅仁市有關(guān)規定由甲方監督執行，乙方每月將實(shí)際應發(fā)放的工人工資表提交給甲方，甲方監督乙方工人工資的發(fā)放情況。
4、甲方支付給乙方的工程款中，已經(jīng)包括乙方所屬人員的管理費、工資、工具費、福利費、差旅費、教育、養老保險、醫療保險、勞務(wù)保險以及乙方工作中所發(fā)生的其他費用。乙方所屬人員及設備發(fā)生安全事故及費用自行負責，甲方不承擔任何責任。
六、甲方責任和義務(wù)：
1、對乙方提供施工圖及創(chuàng )造施工條件和工作面。
2、對乙方進(jìn)行規程，質(zhì)量標準，安全，文明施工等內容交底。
3、負責對乙方的施工質(zhì)量，進(jìn)度，安全和文明施工進(jìn)行監督，檢查和驗收。
4、按合同相關(guān)條款規定向乙方支付具備條件的承包費用。
5、出于甲方或因設計變更原因，要求乙方對以完成的工程進(jìn)行返工重做的，（若單次變更成本在500元內的不予調整和補償，超過(guò)500元的，經(jīng)甲方現場(chǎng)負責人和施工員共同確認簽字后，由甲方承擔乙方因返工引起發(fā)實(shí)際損失費用）。
6、甲方原因引起的工期延誤或開(kāi)工時(shí)間推遲，乙方相應工期順延。
7、開(kāi)工后若因甲方原因連續停工七個(gè)工作日且當月連續停工超過(guò)2次，甲方應補償乙方工人生活，交通，誤工損失。
8、甲方預計現階段正常施工40工作日后乙方進(jìn)場(chǎng)，若遇下雨天氣及不可抗力相應時(shí)間順延。
八、乙方責任和義務(wù)：
1、本合同簽訂后應該及時(shí)與所屬成員簽訂由項目部統一印發(fā)的用工合同和安全生產(chǎn)責任書(shū)，交甲方備案。
2、嚴格遵守甲方的各項規章制度，安全操作規程，文明施工和綜合治理相關(guān)規定。
3、必須執行對所有操作人員上崗規程，特殊人員必須持證上崗，設立質(zhì)量，安全，綜合治理管理人員，做好當日施工日志記錄。
4、乙方必須教育施工人員遵紀守法，凡發(fā)生的酗酒聚眾鬧事，行兇斗毆，偷竊或其他違法亂紀，擾亂治安的交由公安機關(guān)處理。
5、做好每天施工現場(chǎng)清理工作，確保施工現場(chǎng)文明，整潔和區域的衛生。
6、因酒后上崗，打架，斗毆造成的傷害事故由乙方全額承擔責任。
7、乙方必須按甲方或施工總承包方工期及質(zhì)量要求配合施工，若無(wú)故造成工期拖延，承擔相應損失。
九、違約責任：
有下列情況出現均屬乙方違約：
1、乙方多次不能如期完成施工任務(wù)而影響總體進(jìn)度的；
2、乙方未能在甲方規定時(shí)間內完成整改內容，并經(jīng)再次催促無(wú)效的；
3、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三方的；
4、乙方聚眾鬧事，哄抬工價(jià)，纏索工資擾亂甲方正常工作秩序的；
5、乙方承包人經(jīng)常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足，影響工程進(jìn)度，經(jīng)催促無(wú)效的。
違約的處理方法：對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進(jìn)行經(jīng)濟罰款，損失賠償，終止合同等處罰。此事發(fā)生的民工工資結算由乙方自行負責。項目部對本工種結算方式：以合同終止之日起，乙方已完成的工作量，經(jīng)甲方現場(chǎng)核定后以__%進(jìn)行結算。并扣除乙方因此承擔的相應費用。終止合同后，乙方所交的履約保證金甲方有權不退還，作為對甲方損失的補償。
十、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，報送甲方公司貳份，雙方簽字后生效，至工程結束，款項結清自動(dòng)失效。
甲方（蓋章）：乙方負責人（簽字）：
甲方代表：乙方負責人身份證號碼：
電話(huà)：電話(huà)：
簽訂日期：__年__月__日簽訂日期：__年__月__日
簽訂地點(diǎn)：簽訂地點(diǎn)：
水電施工合同11
工程承包人（施工總承包人或專(zhuān)業(yè)工程承（分）包人）：_______
勞務(wù)分包人：_______
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，鑒于（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“發(fā)包人”）與工程承包人已經(jīng)簽訂施工總承包合同或專(zhuān)業(yè)承（分）包合同（以下稱(chēng)為“總（分）包合同”），雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商成達一致，訂立本合同。
1、勞務(wù)分包人資質(zhì)情況
資質(zhì)證書(shū)號碼：_______
發(fā)證機關(guān)：_______
資質(zhì)專(zhuān)業(yè)及等級：_______
復審時(shí)間及有效期：_______
2、勞務(wù)分包工作對象及提供勞務(wù)內容
工程名稱(chēng)：_______
工程地點(diǎn)：_______
分包范圍：_______
提供分包勞務(wù)內容：
3、分包工作期限
開(kāi)始工作日期：___年____月____日，結束工作日期：___年____月____日，總日歷工作天數：____天。
4、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量：按總（分）包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現行的《建筑施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，本工作必須達到質(zhì)量評定等級。
5、合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
�。�1）本合同；
�。�2）本合同附件；
�。�3）本工程施工總承包合同；
�。�4）本工程施工專(zhuān)業(yè)（分）包合同。
6、標準規范
承包人（全稱(chēng)）：______
分包人（全稱(chēng)）：______
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，鑒于（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)包人）與承包人已經(jīng)簽訂施工總承包合同（以下稱(chēng)為總包合同），承包人和分包人雙方就分包工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、分包工程概況
分包工程名稱(chēng)：____
分包工程地點(diǎn)：____
分包工程承包范圍：
二、分包合同價(jià)款
金額：大寫(xiě)：人民幣___元，
小寫(xiě)：___元。
三、工期
開(kāi)工日期：本分包工程定于______年______月______日開(kāi)工；
竣工日期：本分包工程定于______年______月______日竣工；
合同工期總日歷天數為：______天。
四、工程質(zhì)量標準
本分包工程質(zhì)量標準雙方約定為：
五、組成分包合同的'文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)；
2、中標通知書(shū)（如有時(shí)）；
3、分包人的報價(jià)書(shū)；
4、除總包合同工程價(jià)款之外的總包合同文件；
5、本合同專(zhuān)用條款；
6、本合同通用條款；
7、本合同工程建設標準、圖紙及有關(guān)技術(shù)文件；
8、合同履行過(guò)程中，承包人和分包人協(xié)商一致的其它書(shū)面文件。
六、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)的含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、分包人向承包人承諾，按照合同約定的工期和質(zhì)量標準，完成本協(xié)議書(shū)第一條約定的工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為分包工程），并在質(zhì)量保修期內承擔保修責任。
八、承包人向分包人承諾，按照合同約定的期限和方式，支付本協(xié)議書(shū)第二條約定的合同價(jià)款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)分包合同價(jià)），以及其他應當支付的款項。
九、分包人向承包人承諾，履行總包合同中與分包工程有關(guān)的承包人的所有義務(wù)，并與承包人承擔履行分包工程合同以及確保分包工程質(zhì)量的連帶責任。
十、合同的生效
合同訂立時(shí)間：______年______月______日；
合同訂立地點(diǎn)：____
本合同雙方約定后生效。
承包人：（公章）分包人：（公章）
住所：______住所：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
電話(huà)：______電話(huà)：______
傳真：______傳真：______
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：______
帳號：______帳號：______
郵政編碼：______郵政編碼：______
水電施工合同12
甲方：代表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：代表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規定，結合本工程具體情況，雙方本著(zhù)友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程承包范圍工程范圍與內容：
施工圖內所有的水電暖及弱電安裝工程（施工圖重大改變后工程量另行計算）。
1、室內電氣照明線(xiàn)路、電纜、橋架、盤(pán)箱柜預埋及安裝；
2、室內照明燈具及開(kāi)關(guān)預埋及安裝；
3、從專(zhuān)變、發(fā)電機低壓屏至用電設備的所有線(xiàn)路、設備安裝；
4、防雷接地安裝；
5、弱電預埋及設備安裝。
四、工程承包方式：
依據河南�。�20xx）國家定額下浮7%預以結算，以實(shí)際工程量為依據。材料價(jià)格按施工時(shí)的河南省三門(mén)峽市價(jià)格信息為依據（建委定額站材料價(jià)格信息），材料購買(mǎi)后需甲方認可方可施工。
五、工期要求：
乙方必須在____年____月____日前竣工。甲方預驗收前完成所有施工任務(wù)，經(jīng)調試并自檢合格，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。
六、質(zhì)量標準工程質(zhì)量：
按總（分）包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，本工程必須達到質(zhì)量評定合格等級。
七、工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款：
工程造價(jià)：預計____元
付款方式：前期五層完工后付五層總造價(jià)的60%，以后每施工完五層后付五層總造價(jià)的100%，最后施工完成，調試完畢驗收合格付款至工程款結算價(jià)的97%，余3%作為保修金，按國家有關(guān)規定退還。
八、雙方責任：
甲方責任
1、按時(shí)甲方提供的給排水、電氣及弱電安裝圖紙、圖說(shuō)、圖紙會(huì )審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內。
2、甲方指定現場(chǎng)負責，負責協(xié)調配合管理施工現場(chǎng)，負責有關(guān)簽證。
3、甲方提供施工用水、電源連接點(diǎn)及施工現場(chǎng)材料保管場(chǎng)所。
4、甲方隨時(shí)檢查乙方施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、材料使
用保管情況，檢查乙方操作人員的有效證件和持證上崗情況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時(shí)，有權要求乙方進(jìn)行整改、返修，相應費用由乙方承擔。
5、按工程進(jìn)度和合同約定，及時(shí)支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期貽誤及由此造成的所有損失由甲方負責。
乙方責任
1、土建面積、施工圖內所有的`水電及弱電安裝工程。
2、應按照設計圖的要求及施工規范施工，達到國家驗收標準。
3、施工現場(chǎng)水、電材料上下車(chē)及現場(chǎng)轉運。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)人員需無(wú)條件服從甲方的管理、調度，特別是質(zhì)量、安全、進(jìn)度、現場(chǎng)文明施工方面的管理及調度。
5、現場(chǎng)由甲方提供的原材料嚴禁浪費或用在非本項目上，否則，甲方有權要求乙方按原值賠償。
6、在沒(méi)有交付甲方前必須保護設備設施，做好成品保護。
7、乙方食宿自理。
8、乙方提前7天提出一般材料計劃，由甲方審核購買(mǎi)，外購設備需提前報計劃。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：如甲方違約，必須按時(shí)足額付清乙方所完成工程量。
2、乙方違約責任：
�。�1）如乙方違約，造成甲方損失的由乙方負責賠償。
�。�2）如乙方在生產(chǎn)工程中，人員不夠，工期延誤，由乙方負責。
�。�3）雙方約定的工期不論任何原因均不得延長(cháng)，如未按規定時(shí)間完成該分項工作，甲方對乙方的工期延誤向乙方收取違約金。在結算時(shí)扣除。
�。�4）在施工中如乙方因施工質(zhì)量低劣造成返工損失的均由乙方自行承擔。
�。�5）乙方必須做到工完場(chǎng)清，否則甲方按200元/次向乙方收取違約金。
�。�6）乙方必須服從甲方及建設單位、總包單位、監理單位管理人員的指揮、安排、調派。
�。�7）乙方必須按甲方要求做好各項工作，進(jìn)行工程質(zhì)量與施工安全技術(shù)交底，認真完成甲方下達的各項指標任務(wù)。
十、安全文明施工：
1、乙方在施工作業(yè)中要文明施工，不出安全事故，必須服從甲方管理人員的安排和管理，如不服從管理和安排，后果由乙方自行負責。
2、乙方在施工作業(yè)中凡因錯誤造成的一切經(jīng)濟損失，均由乙方自行負責，甲方不承擔任何費用。
3、乙方在施工作業(yè)中必須安全保護好甲方提供的水電材料，如發(fā)現浪費材料和不保護材料，甲方有權對乙方做出罰款。
4、乙方在施工中必須注意安全，杜絕安全事故發(fā)生。如因乙方違章操作造成的安全事故由乙方自行負責與甲方無(wú)關(guān)，乙方工作自身不安全行為發(fā)生的意外傷害，甲方概不負責。
5、負責對該工程合同范圍內的施工現場(chǎng)內的防火、防盜、安全工作。
十一、其它管理制度：
乙方進(jìn)場(chǎng)工人如有偷盜、損毀甲方財物行為的一經(jīng)發(fā)
現，除退賠原物外，處以100—1000元的罰金，并依法追究其法律責任。
十二、未盡事宜，由甲方和乙方共同協(xié)商
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本合同承包范圍內任務(wù)完成，結清余款后本合同即告終止。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日
水電施工合同13
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，水、電暖安裝工程，甲方分包給乙方，具體條款如下：
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程范圍：
四、承包方式：包工、包安全、包進(jìn)度;
五、建筑面積：____平方
六、總造價(jià)：______;
七、付款方式：
墻體和箱(1-3層)裝完付，(3-6層)裝完付，下水管裝完付，上水裝完付，暖氣主管裝完付。地暖裝完付。室內線(xiàn)穿完付。完工驗收合格付總款的97%，余款為質(zhì)保金，一個(gè)采暖期十五日內付清。
八、工程進(jìn)度
甲方未及時(shí)給付乙方工程款，乙方有權停工，一切后果均由甲方負責，除自然因素外，乙方不得影響工程進(jìn)度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方負責全部責任。
九、安全措施
施工措施由乙方布置，施工時(shí)符合國家建筑工程安全標準的要求，若發(fā)生施工事故及傷亡事故，由乙方全部負責，甲方不負任何責任。
十、雙方按本協(xié)議實(shí)施，不得違約，竣工結算完畢，本協(xié)議自行失效，本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水電施工合同14
甲方：（發(fā)包方）____________
乙方：（承包方）____________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，本著(zhù)相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條：工程概況
1、工程地點(diǎn)：____________
2、工程工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共計_____日。
3、合同價(jià)款：本合同工程預算造價(jià)人民幣___________元（大寫(xiě)），若要變更施工內容，變更材料，工程造價(jià)按實(shí)計算。
第二條、施工總體要求
確保工程既定質(zhì)量等級達標；確保工期完工；確保施工現場(chǎng)安全文明規范，事故率為零；確保材料質(zhì)量合格不超標；確保與其它工地、工種在施工中的協(xié)調配合，要絕對服從甲方施工管理人員的統一指揮和協(xié)調。
第三條、承包方式及承包范圍
1、承包方式：包工
2、承包內容和范圍：
�。�1）本工程強電、給排水預埋工程；
�。�2）本工程施工圖紙包含的強電和給排水安裝工程；
�。�3）避雷針焊接和預埋；
�。�4）臨時(shí)設施的水電。
第四條、計價(jià)與付款
1、計價(jià)方式：按建筑面積________元/㎡包干價(jià)計算。
2、計價(jià)內容：人工費、必備施工機具、現場(chǎng)材料二次轉運費、管理費、安全生產(chǎn)與文明施工費、進(jìn)場(chǎng)退場(chǎng)費、意外工傷保險費、材料場(chǎng)地清理費等，甲方除包干價(jià)外不再承擔其他任何費用。
3、付款方式：開(kāi)工日期起，按實(shí)際施工人員每人10天支付基本生活費250元，余款在完工并驗收合格后30日內付清。
第五條、工程質(zhì)量及驗收
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》并參照其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、由于乙方技術(shù)差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第六條、乙方的義務(wù)和責任
1、在施工中要服從甲方管理人員的生產(chǎn)指揮和管理，工作時(shí)間要服從與施工質(zhì)量和施工進(jìn)度的需要，對不服從生產(chǎn)指揮，屢教不改的甲方有權清退出場(chǎng)。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、設備，由于安裝質(zhì)量原因須返工項目，承擔工料損失費用，且不延長(cháng)工期。
3、每完成一道施工工序后，甲方進(jìn)行檢驗，若達不到合同質(zhì)量要求標準，乙方應立即整改，如限期內拒不整改或中途退場(chǎng)，甲方有權另外安排施工，返工人工費用按人工單價(jià)的兩倍計算，返工材料費按實(shí)際發(fā)生金額計算，均從乙方工程款中扣除。
4、食宿費均由乙方自理。
5、按文明施工要求，設備、材料必須按文明工地的要求地點(diǎn)存放和堆碼，對殘留物及施工垃圾必須及時(shí)清除干凈，做到工完場(chǎng)清，不另計費。乙方不清除時(shí)，甲方另外安排清掃，清掃費按人工費用單價(jià)的兩倍計算，從乙方工程款中扣除。
6、必須按合同完成承包項目施工，無(wú)特殊原因中途退場(chǎng)屬違約行為，必須承擔所包工程30%罰款。
7、負責人必須堅守在施工崗位對所承包的項目進(jìn)行全過(guò)程管理，離開(kāi)工地必須向項目經(jīng)理請假，并指明代理人員負責臨時(shí)管理，允許后才能離開(kāi)。
8、在施工中除了接受甲方管理人員和現場(chǎng)監理人員外，未經(jīng)甲方許可，不得與建設方、監理方、設計方或質(zhì)檢部門(mén)建立工作關(guān)系或超越范圍處理問(wèn)題。
第七條、甲方的`義務(wù)和責任
1、為確保施工質(zhì)量，向乙方提供相應的技術(shù)圖紙和技術(shù)資料，并進(jìn)行技術(shù)交底，提供技術(shù)指導、服務(wù)和監督。
2、項目管理人員在施工中不得違章指揮，或強令乙方進(jìn)行冒險和危害身體健康的作業(yè)。
3、負責與建設方、監理、設計及有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，協(xié)調現場(chǎng)施工關(guān)系。
4、按合同具體條款足額支付給勞務(wù)人員生活費，乙方不得拖欠工人生活費。
5、及時(shí)向乙方提供合格材料，保證工程施工的需要。
第八條、安全施工及文明施工
1、嚴格遵守規定的水電施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3、保證施工現場(chǎng)整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協(xié)同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進(jìn)入現場(chǎng)。
5、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門(mén)，一經(jīng)發(fā)現偷盜現象按材料價(jià)格加倍賠償。
第九條、違約責任
1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第十條、爭議糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決，當事人不愿意協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時(shí)，可按本合同約定向____人民法院提起訴訟。
第十一條、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第十二條、其他約定
1、本合同未盡事宜，如有必要可根據情況另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式____份，甲、乙雙方各執_____份，具有同等的法律效力。
3、此合同雙方蓋章簽字生效。工程項目完工驗收合格、款項付清后自行作廢。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
甲方代表（簽字）：_____
乙方代表（簽字）：_____
______年_____月____日
______年_____月____日
水電施工合同15
甲方：_________________
乙方：_________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商一致，就安裝變壓器一事，訂立該合同。
一、工程內容：_________________
二、工程名稱(chēng)：_________________
三、承包方式：_________________
四、工程總造價(jià)：_________________人民幣 元(大寫(xiě) 元整)。
五、付款方式：_________________
六、開(kāi)工日期：_________________
七、竣工日期：_________________
八、要求：
工程所采用的材料必須是國家標準的合格產(chǎn)品，同時(shí)要有產(chǎn)品質(zhì)量合格證、準用證、生產(chǎn)許可證等所有入網(wǎng)手續;所有材料必須是全新產(chǎn)品，絕對不得使用翻新或假冒偽劣材料;安裝人員要具有通過(guò)電力部門(mén)認可的'上崗資質(zhì)證書(shū)，乙方負責施工全過(guò)程的安全工作，由于施工管理不善所造成的自身及第三者的安全及經(jīng)濟責任均有乙方承擔全部責任,否則按違約條款進(jìn)行處罰。
九、乙方承擔工程的管理及所有費用。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
【水電施工合同】相關(guān)文章：
水電施工合同06-15
工程水電施工合同08-10
水電施工勞務(wù)合同06-15
學(xué)校水電施工合同02-17
水電施工合同【熱門(mén)】04-04
【熱門(mén)】水電施工合同04-09
水電施工合同簡(jiǎn)單06-01
施工水電安裝合同03-20
【熱】水電施工合同04-22