建筑工程施工合同15篇(實(shí)用)
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的建筑工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：__________________
承包方：__________________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)__________________。
2、工程地點(diǎn)__________________。
3、工程內容__________________。
二、工期
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開(kāi)工日期：_________
竣工日期：_________
合同工期總日歷天數_________天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過(guò)為竣工。分承包方不能按上述工期完成時(shí)，每推遲一天罰款_________元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
�。�1）因發(fā)包方原因影響開(kāi)工。
�。�2）工程量有較大的增加。
�。�3）不可抗力。
�。�4）發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗收
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應按照施工圖及說(shuō)明、國家有關(guān)施工規范、驗收規范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場(chǎng)工人的`操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過(guò)程中的管理，及時(shí)辦理質(zhì)量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關(guān)規定，向發(fā)包方代表提供完整的過(guò)程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價(jià)的_________。
四、過(guò)程結算、工程款支付
1、結算方式：
�。�1）承包方式：__________________
�。�2）計價(jià)方法：__________________
�。�3）合同價(jià)款（大寫(xiě)）：_________
�。�4）結算方法：__________________
2、工程支付：____________________
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任
1、負責辦理有關(guān)建設手續。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙_________套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會(huì )審。
5、發(fā)包人指派________為工地代表。
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進(jìn)度和質(zhì)量的現場(chǎng)管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監督。
3、本合同生效后_________日內編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫(xiě)方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派________為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工
1、承包方應派專(zhuān)人對施工用電、施工機械進(jìn)行管理，加強使用過(guò)程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場(chǎng)文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設備事故，一切費用和善后問(wèn)題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
�。�1）本合同正本_________份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存_________份。
�。�2）本合同副本_________份（發(fā)包方執_________，承包方執_________）。
十、補充條款
發(fā)包方：_____________承包方：_____________
合同訂立日期：_________年______月______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(全稱(chēng))：
承包人(全稱(chēng))：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就
田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：-----小區 。
2.工程地點(diǎn)：長(cháng)治市----------。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金 自籌 。
5.工程內容： 商住樓建安工程 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
商住樓圖紙內土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開(kāi)工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總日歷天數： 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開(kāi)竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合 合格 標準。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為：
人民幣(大寫(xiě)) (￥ 元);
2.合同價(jià)格形式： 根據通用條款1.1.5.2和專(zhuān)用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理： 。
六、合同文件構成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構成合同文件：
(1)中標通知書(shū)(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專(zhuān)用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價(jià)工程量清單或預算書(shū);
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類(lèi)內容的文件，應以最新簽署的為準。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)热菹啾畴x的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的`組成部分。
十二、合同生效
本合同自長(cháng)治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數
本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執 4份，承包人執2份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱(chēng))：_________
承包人(全稱(chēng))：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：___________
工程地點(diǎn)：___________
工程內容：___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開(kāi)工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě))：______元(人民幣)
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協(xié)議書(shū)
2.中標通知書(shū)
3.投標書(shū)及其附件
4.本合同專(zhuān)用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：____年__月__日
合同訂立地點(diǎn)：___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同3
甲方（承包人）：______________
乙方（務(wù)工人）：______________
為保證施工安全的順利進(jìn)行，確保務(wù)工人員的安全與健康，爭創(chuàng )文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本合同書(shū)。
一、雙方的責任與義務(wù)：
�。ㄒ唬┘追降腵責任與義務(wù)：
1、負責對乙方務(wù)工人員的入場(chǎng)教育。
2、負責對乙方進(jìn)行分部分項工程的安全技術(shù)交底工作，并履行簽字手續。
3、施工前，甲方應對其務(wù)工人員進(jìn)行每天至少一次的班前安全教育活動(dòng)，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業(yè)。
5、有權進(jìn)行安全檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
�。ǘ┮曳降呢熑魏土x務(wù)：
1、按照甲方的要求，不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負責按照有關(guān)規程、規范、標準和甲方安全技術(shù)交底進(jìn)行操作。
3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動(dòng)紀律。
4、負責承擔因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任。
5、凡在施工區域外發(fā)生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。
二、在施工過(guò)程中務(wù)工人員發(fā)生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發(fā)包方：______________
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q(chēng)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期30天
4、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：xxxx元整
5、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準：達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）：
3.、本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規程和規范。
4、本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價(jià)
1、本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價(jià)[20xx]406號《建設工程工程量清單計價(jià)規范》（GB50500—20xx），《湖南省建設工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設工程計價(jià)辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動(dòng)態(tài)調整統一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價(jià)[20xx]237號文件綜合工資單價(jià)計取，材料價(jià)格按照施工同期《長(cháng)沙建設造價(jià)》預算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以長(cháng)沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價(jià)的'80%。
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價(jià)的97%，工程保修金留結算總價(jià)的3%，自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同5
建筑單位：
施工單位：
工程項目：
電話(huà)：
電話(huà)：
工程地址：
一、工程項目及施工期限：
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標準：依照本工程施工詳圖施工，說(shuō)明書(shū)及驗收技術(shù)規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的.由甲方負責。
四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場(chǎng)，并由乙方認可，由甲方支付材料總價(jià)，乙方應按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項：
1、甲方在開(kāi)工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場(chǎng)路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關(guān)部門(mén)批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書(shū)。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時(shí)以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。附言：
建設單位(甲方)蓋章：
施工單位(乙方)蓋章：
_____年____月___日：
建筑工程施工合同6
甲方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規，本著(zhù)誠實(shí)守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱(chēng)：______________
二、工程地點(diǎn)：______________
三、工程項目：總建筑面積約_______平方米（棟樓）。
四、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間：定于_________年_________月底前（以進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)為準）。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以?xún)鹊娜績(jì)热荩┍竟こ滩坏梅职�、轉包。
六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開(kāi)工通知書(shū)之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_(kāi)________天。
八、工程質(zhì)量：執行國家現行的有關(guān)施工規范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價(jià)：本工程投資額約_________元人民幣。
十、結算方式和計價(jià)標準：
1、土建、裝飾工程造價(jià)和安裝工程造價(jià)計價(jià)辦法，按照現行《_____年建筑工程消耗量定額》、《_____年安裝工程消耗量定額》和《_____建筑工程計價(jià)清單》，取費類(lèi)別按工程類(lèi)別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書(shū)及現場(chǎng)工作量簽證單據實(shí)結算。
3、工人工資單價(jià)：執行_________元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算；
5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價(jià)格確定，甲乙雙方共同考察市場(chǎng)，確定材料質(zhì)量和價(jià)格，由乙方組織購進(jìn)，甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可，作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營(yíng)的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式
1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開(kāi)工開(kāi)始計算，_________個(gè)月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權拍賣(mài)處理或到_________人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開(kāi)始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時(shí)，甲方按國家有關(guān)規定扣留工程總造價(jià)的5%作為工程保修金，待工程保修期滿(mǎn)后結清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金_________萬(wàn)元，待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續辦完生效、甲方對乙方公司進(jìn)行考察（公司、工地等），待甲方考察結束認可后，甲方會(huì )同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時(shí)，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在_________日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會(huì )審、技術(shù)交底并負責及時(shí)簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場(chǎng)地。
3、按乙方提供的進(jìn)度報表及合同相關(guān)進(jìn)行監督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書(shū)。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會(huì )審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進(jìn)度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書(shū)進(jìn)行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個(gè)月內移交甲方。
4、落實(shí)好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見(jiàn)證取樣的'材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進(jìn)場(chǎng)前必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進(jìn)購。
7、按施工場(chǎng)地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開(kāi)競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
�。�1）、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向_________市人民法院起訴。
�。�2）乙方如因自身實(shí)力原因，無(wú)法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進(jìn)度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個(gè)月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
�。�3）本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專(zhuān)用章之日起生效。
甲方：_____________乙方：_____________
法定代表人：______法定代表人：_______
地址：_____________地址：_____________
______________年_______月_______日
建筑工程施工合同7
甲方：______________
乙方：______________
根據《合同法》的有關(guān)規定，在確保施工安全、質(zhì)量的前提下，將_________工程鋼筋制安工程委托給乙方施工，為明確雙方在履行合同中的責、權、利，現經(jīng)雙方友好協(xié)商，制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱(chēng)：
____________
二、工程地點(diǎn)：
____________
三、結構模式：
____________框架
四、承包方式：
____________
各幢樓鋼筋制安工程按包工包機械（不包料）由乙方承包施工，乙方自負盈虧，該項目乙方不得轉包或變相轉包，否則甲方有權責令其退場(chǎng)，并賠償甲方的一切損失。
五、承包內容：
按圖紙要求（包括設計變更）在本單位工程砼項目中的鋼筋工種進(jìn)行全過(guò)程制作、安裝、套筒連接、搭接焊、對焊、立焊、場(chǎng)內運輸、固定柱筋、墊塊及除井架外一切機械和工具（包括女兒墻、欄桿、壓頂、過(guò)梁、構造柱、水平墻梁、線(xiàn)條等）。
1、負責逐層拉結筋預插鋼筋、電焊拉結筋（包焊機、焊條），此項按每幢每層______元包干。
2、在砼澆筑過(guò)程中應派員無(wú)償進(jìn)行看筋、保護。
3、負責每批進(jìn)場(chǎng)鋼筋的試驗取樣（包括原材、電渣壓力焊、套筒連接、閃光對焊）。
4、負責扎線(xiàn)、搭接電焊、立焊、對焊的焊劑、焊條購買(mǎi)及支付工資等責任，以及套筒連接的所有工作。
5、文明施工：①安全帽自理；②尊師愛(ài)徒；③負責材料及工具的堆放整理工作；④保證施工場(chǎng)地的整潔。
六、工程結算：
1、鋼筋制安（包工、包鐵絲、包機械）項目，單價(jià)每噸按______元人民幣計取。
2、噸位計算數量按照甲方審核后的鋼筋抽筋數量為準。
3、電渣壓力焊每點(diǎn)______元，套筒連接每個(gè)______元，閃光對焊每點(diǎn)______元計取。
4、除套筒連接外，試驗送檢焊點(diǎn)由乙方負責制作，不計結算數量，由甲方負責送檢及送檢費用。
5、以上單價(jià)均為一次性包干價(jià)，結算時(shí)不作任何調整。
七、工期要求：
本鋼筋項目基礎安裝工期為_(kāi)_____個(gè)日歷天，逐層柱安裝工期為_(kāi)_____個(gè)日歷天，逐層梁板安裝工期為_(kāi)_____個(gè)半日歷天，工期的延誤甲方有權對乙方進(jìn)行經(jīng)濟處罰，每延誤一天罰款人民幣______元整。
八、質(zhì)量與驗收
1、組團二各幢樓質(zhì)量應達到合格以上，因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定的合格質(zhì)量標準，甲方有權拒付工程款且乙方承擔違約責任。爭取創(chuàng )一幢樓為優(yōu)質(zhì)工程，其鋼筋制安一定要達到優(yōu)質(zhì)，制安項目為不獎不罰。
2、乙方應認真按照標準，規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及委派人員的檢查驗收，并為檢查驗收提供便利條件。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方負責，整改直至合格。如整改造成工期延誤，乙方必須承擔甲方對乙方的經(jīng)濟處罰，并承擔因返工所造成的原材料損失。
3、甲方代表及委派人員要求返工、修改、承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
4、工程施工中遇到質(zhì)量問(wèn)題，乙方在收到通知若不及時(shí)整改，甲方將組織有關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)整改，費用由乙方雙倍承擔。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的`經(jīng)濟支出，由甲方承擔。
九、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、對本工程行使經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量管理和決策指揮權，進(jìn)行成本控制和資金管理。
2、負責施工生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等全面管理，負責圖紙自審。參加圖紙會(huì )審，制定施工組織設計并貫徹落實(shí)。
3、負責施工技術(shù)與安全交底工作，施工放樣，技術(shù)復核，沉降觀(guān)測、分部分項驗收，質(zhì)量安全指導、檢查，負責施工預、結算工作，編制內業(yè)資料，建立工程施工技術(shù)檔案。
4、協(xié)調公司內部各職能部門(mén)按有關(guān)規定進(jìn)行協(xié)商服務(wù)與監督管理。
5、向乙方提供各幢樓的一套設計施工圖。
6、甲方提供一間乙方辦公的場(chǎng)所，并收取辦公場(chǎng)所費用______元/月，此費用在工程款中扣回。
7、甲方委派______為現場(chǎng)代表，負責落實(shí)日常施工管理工作。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、遵紀守法，遵守甲方的規章制度，服從甲方管理人員指揮和基監督，特別對施工預制條文或指令性通知的及iso9000標準必須堅決接受執行。
2、嚴格按照施工驗收規范、質(zhì)量驗標準、安全操作規程進(jìn)行施工，接受施工技術(shù)安全交底，認真做好自檢、復檢、交接班檢查工作，把好每一道工序的質(zhì)量安全關(guān)。
3、應積極配合甲方進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳教育工作，負責貫徹執行和日常檢查安全生產(chǎn)措施的落實(shí)。如出現各種安全事故等，由此造成的一切責任與經(jīng)濟損失由乙方自行負責承擔，與甲方一概無(wú)關(guān)。
4、做好計劃生育地宣傳工作，并承擔由于自身違反計生工作造成的經(jīng)濟責任。
5、乙方應提前______天向甲方提供各單位工程及各層數的鋼筋規格及數量；同時(shí)施工中應節約材料，若發(fā)現乙方浪費或亂丟材料，每日樓層不得留有鋼筋，則每次罰款______元，應做到場(chǎng)地無(wú)剩料。鋼筋在制作和安裝過(guò)程中，斷料、配料應統籌安排，不得有鋼筋浪費的現象，若發(fā)現有鋼材不按最優(yōu)化的統籌配料而造成的浪費，甲方有權按浪費鋼筋的重量單價(jià)處以伍倍鋼材價(jià)格罰款。
6、乙方負責自身的暫設。
7、乙方必須及時(shí)發(fā)放工人工資，并每月造冊給甲方備案，作為付進(jìn)度款的參考依據。若發(fā)現乙方工人提請訴訟，一切責任與損失由乙方負責，每人次罰款_________萬(wàn)元；同時(shí)甲方有權取消剩余工程款的支付。
8、乙方應認真執行安全生產(chǎn)操作規程與甲方制訂的有關(guān)安全規章制度，經(jīng)常教育工人注意施工安全與防火，不得使用三爐（電爐、煤油爐、電炒鍋和液化氣爐等）和電熱棒，違者沒(méi)收爐具并處以罰款______元。
9、教育工人遵守社會(huì )治安管理，嚴禁在工地上斗歐、酗酒、賭博等，違者每次罰款______元，班組長(cháng)罰款______元。且甲方有權更換班組。
10、甲方提供的防護設施，乙方不得隨意拆除和破壞，如因乙方工人違章造成的事故由乙方負責，其費用由班組承擔并在承包的工程款內扣除。
11、勞務(wù)管理：凡乙方所有勞務(wù)人員都應執個(gè)人身份證和照片及時(shí)到項目部簽訂勞務(wù)合同，違者每人處以______元罰款。由乙方統一負責辦理就業(yè)證（就業(yè)調節費），費用由乙方支付，_____還應帶有婚育證，進(jìn)入工地就要做到證件齊全，如有拖辦或證件不齊者處以人均______元罰款，并補辦證件。嚴禁童工、小孩和孕婦及家屬等無(wú)證人員進(jìn)入施工現場(chǎng)，違者每次處以______元罰款。暫住證由乙方自帶工人到派出所辦理，其費用乙方自負。不辦理者一切后果由乙方負責。
12、乙方委派______先生為現場(chǎng)代表，負責施工和日常的工作事宜。
十、機械、工具管理
1、井架：由甲方提供，其操作、維修由甲方負責。
2、甲方僅提供每幢樓一臺二級箱供乙方使用，其余開(kāi)關(guān)箱、電纜、插板由乙方負責。
3、安全帽、安全帶、雨具等由乙方自行負責。
4、乙方負責進(jìn)場(chǎng)手續及費用、勞務(wù)費、暫住費及提供身份證、務(wù)工證、計生證和上崗證（電焊、立焊等）復印件。
5、除井架外，所有制安的設備、工具由乙方負責到位。
6、合同簽定后，有關(guān)鋼筋制作機械及時(shí)進(jìn)場(chǎng)作為押金，其保管由乙方負責。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月實(shí)際制作鋼筋噸數的70%支付給乙方作為進(jìn)度款，待各幢主體工程封頂后付至總完成量的80%，單位工程鋼筋分項全部完成后付至90%，余款待工程結算后一個(gè)月內付清。
十二、其他
1、本合同執行中若發(fā)現爭議，雙方友好協(xié)商解決，若解決不成，可向______仲裁機構仲裁解決。
2、本合同執行中，若有違約，一切損失由違約方如數賠償。
3、本合同一式貳份，雙方各執______份，自雙方簽蓋章之日起生效，直至工程款付清為止失效，若本合同未盡事宜，施工中另作補充協(xié)議完善，本合同與補充協(xié)議同樣具有法律效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約日期：___________簽約日期：____________
建筑工程施工合同8
發(fā)包人（全稱(chēng)） （簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人（全稱(chēng)） （簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程內容：
資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開(kāi)工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：（人民幣）：萬(wàn)元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、本合同專(zhuān)用條款
3、明確雙方權利、義務(wù)的紀要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標書(shū)、招標文件和中標通知書(shū)
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的.洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
傳 真： 傳 真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建筑工程施工合同9
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設備、架材、模板等。以規定的建筑面積計算規則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條、質(zhì)量要求：
合格工程
第四條、開(kāi)竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開(kāi)工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機費支付辦法：
按照形象進(jìn)度撥付�；A出土后撥付總人機費的10%;第一層完成后(現澆板澆注完畢)撥付總人機費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總人機費的90%;整個(gè)工程完成并交工驗收合格后撥付至總人機費的100%。
每次付款，由乙方寫(xiě)出書(shū)面報告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見(jiàn)，審批后撥付。
第六條、雙方責任
一、甲方責任
(一)按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機費。
(二)協(xié)調好開(kāi)工前及施工中的水電供應，協(xié)調好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構件的及時(shí)供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠(chǎng)合格證等工作。
(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
(五)負責協(xié)調社會(huì )、主管部門(mén)及四鄰關(guān)系。
二、乙方責任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質(zhì)量驗收規范進(jìn)行施工。
(二)必須聽(tīng)從甲方和上級主管部門(mén)、監督、監理的'指揮，配合檢查，執行處理意見(jiàn)。
(三)認真組織施工，編制施工進(jìn)度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等，嚴格執行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書(shū)面材料用量計劃。
(五)編制現場(chǎng)文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責每天將施工現場(chǎng)清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場(chǎng)無(wú)長(cháng)流水、無(wú)長(cháng)明燈，場(chǎng)地無(wú)積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線(xiàn)用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線(xiàn)繩、線(xiàn)墜等，并承擔其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進(jìn)入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機費內扣除。
(十二)乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現場(chǎng)的臨時(shí)用電應嚴格按照操作規程進(jìn)行，嚴格執行三相五線(xiàn)制，臨時(shí)用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以?xún)鹊募追讲桓�，壹千元以外計入決算。施工現場(chǎng)無(wú)任何計時(shí)工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同10
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業(yè)區__________號廠(chǎng)房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實(shí)際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的`工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權難以實(shí)現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同11
甲方（買(mǎi)方單位）：________________________________________
乙方（出賣(mài)單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規規定，遵循平等、自愿、公平、公開(kāi)及誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬(wàn)達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、使用地點(diǎn)、數量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說(shuō)明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執行過(guò)程 中不作調整：因市場(chǎng)性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng)，均不影響合同執行，并不得調整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量，供貨過(guò)程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規范》標準進(jìn)行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規定的墻紙規格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無(wú)縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應無(wú)異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過(guò)國家相關(guān)標準和規范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場(chǎng)，場(chǎng)地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時(shí)間推遲而相應推遲完工時(shí)間）。
五、交貨地點(diǎn)及方式： 寬城萬(wàn)達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數量為根據現場(chǎng)實(shí)測的暫估數，乙方在備貨時(shí)應多于該數量，保證現場(chǎng)施工面積變化時(shí)及時(shí)補充供應同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應根據場(chǎng)地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區域內的墻紙無(wú)色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術(shù)要求及規范”條款進(jìn)行驗收，對施工過(guò)程中發(fā)現的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無(wú)條件更換。
八、產(chǎn)品結算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據收方量進(jìn)行工程結算。用收方數量和合同單價(jià)計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢(qián)付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調乙方與在場(chǎng)相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監督工作，進(jìn)行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監督�；鶎硬缓细�，乙方可拒絕施工，并及時(shí)以書(shū)面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過(guò)程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無(wú)償返工；有損壞其它施工項目的`成品應照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線(xiàn)，并做好安全防范措施。
十一、工地現場(chǎng)管理：
1、 本工程施工管理過(guò)程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規范、條例，遵守甲方的現場(chǎng)管理規定。并隨時(shí)接受主管部門(mén)的檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應對其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴格按安全規范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規范組織施工，遵守甲方的現場(chǎng)管理規定，保證工地達到文明現場(chǎng)標準（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現場(chǎng)、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節嚴重者直接驅逐出現場(chǎng)。）。
3.2 施工期間，乙方應及時(shí)整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場(chǎng)清，工程建設中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時(shí)應按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價(jià)款中包干考慮，不作任何調整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質(zhì)量問(wèn)題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問(wèn)題等原因影響到工程效果，乙方無(wú)條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同12
甲方（業(yè)主）：_________
乙方（承包方）：_________
依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關(guān)法律條法規的規定，遵循公平條誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點(diǎn)：_________施工內容：_________承包方式：_________合同總工期_________天，自________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià)款（金額大寫(xiě)）：_________其中：人工費_________元，材料費_________元。（見(jiàn)附表一）
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開(kāi)工前，向乙方提供裝飾方案及做法說(shuō)明一份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書(shū)面確認。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續，協(xié)調鄰里關(guān)系，保證乙方施工時(shí)間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設備，并說(shuō)明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說(shuō)明并進(jìn)行現場(chǎng)交底，交甲方進(jìn)行書(shū)面認定。
2、2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現場(chǎng)代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，嚴格執行施工規范條安全操作規程條防火及環(huán)保規定。
2、5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）甲方不能按約定提供開(kāi)工條件。
�。�2）設計變更和工程量變化。
�。�3）甲方同意工期相應順延的其它情況。
1、2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工條設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價(jià)款支付開(kāi)工日前三天，甲方支付總價(jià)款的_________%，計_________元；工程日期過(guò)半，甲方再支付總價(jià)款的_________%，計_________元；驗收合格____日內，甲方支付總價(jià)款的剩余部門(mén)，計_________元。
第五條材料供應
1、甲方提供材料甲方供應的材料條設備應有材料設備表（見(jiàn)附表
二）。甲方供應的材料條設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料條設備運抵現場(chǎng)____日內，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料條設備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價(jià)款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設備，必須有材料設備表（見(jiàn)附表
三）注明品牌條規格條等級條數量條單價(jià)和總價(jià)，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的.材料條設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
第六條工程變更在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見(jiàn)附表
四）后方可進(jìn)行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
第七條質(zhì)量與驗收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說(shuō)明條設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1、2乙方應認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設計要求進(jìn)行施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工條修改，并承擔由于自身原因導致返工條修改的費用。
2、竣工驗收與保修
2、1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單（見(jiàn)附表
五）。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無(wú)正當理由不按時(shí)驗收，超過(guò)____日的視為竣工驗收已被確認。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________。
2、3雙方約定的保修項目?jì)热萜谙逓椋篲________。（本條2、2和2、3款的內容過(guò)多可另加頁(yè)）
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設計規范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任甲條乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時(shí)給出必要的指令條確認，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無(wú)法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標準要求，或其他使合同無(wú)法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價(jià)款的_________%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時(shí)，當事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調解。協(xié)商或調解不成時(shí)，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1、由_________仲裁委員會(huì )仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表；
2、施工圖紙及做法說(shuō)明；
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書(shū)面協(xié)議；
4、補充規定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字條鑒證條公證）后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主（蓋章）：_________
承包方（蓋章）：_________注冊地址：_________
注冊地址：_________住地：_________
住地：_________法定代表人：_________
法定代表人：_________委托代理人：_________
委托代理人：_________聯(lián)系電話(huà)：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：_____________
2、工程地點(diǎn)：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。
7、合同工程價(jià)款(人民幣大寫(xiě))：________________
二、甲方工作
1、開(kāi)工前，向乙方進(jìn)行作法說(shuō)明和現場(chǎng)交接交底，交出可施工現場(chǎng)。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協(xié)調辦理有關(guān)的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問(wèn)題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責辦理相應手續，協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問(wèn)題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說(shuō)明的現場(chǎng)交接，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，按甲方要求如期開(kāi)工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
7、進(jìn)場(chǎng)前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進(jìn)場(chǎng)人員必須備齊證件，隨時(shí)接受甲方及有關(guān)人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
四、關(guān)于工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場(chǎng)地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
六、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實(shí)際工程量及參考預算單價(jià)為準。
2、在預算項目?jì)扔邪l(fā)生施工完成才結算，沒(méi)有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線(xiàn)管布線(xiàn)完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場(chǎng)，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過(guò)驗收，在雙方確定結算后天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進(jìn)行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關(guān)材料供應的'約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場(chǎng)，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場(chǎng)。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進(jìn)行檢驗。
八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
3、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過(guò)程中除接受甲方監督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
發(fā)包發(fā)（甲方）：_______________________
承包方（乙方）：_______________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務(wù)，特簽訂本合同：
一、承包方：
本工程乙方包工不包料（包小型機具、掃帚等），包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍：
_________________________________
三、工程承包單價(jià)
__________________。
四、付款方式
進(jìn)度款按完成工程量__________按月支付，竣工退場(chǎng)支付__________。
五，甲乙雙方責任
1、甲方責任：提供圖紙、平面放線(xiàn)、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買(mǎi)施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任：
�。�1）按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關(guān)規范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
�。�2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水；墻面平整，垂直誤差正負3—5mm，灰縫厚度10—15mm，且平直均勻飽滿(mǎn)，墻體砌好4—6天才能頂磚、加氣磚，斷切時(shí)要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時(shí)必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門(mén)窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用，必須做到當天工完場(chǎng)清。
�。�3）內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點(diǎn)，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過(guò)程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽(yáng)角平整，垂直通長(cháng)誤差不草果3mm，且無(wú)空股裂縫，落地灰及時(shí)清理再利用，施工現場(chǎng)工完場(chǎng)清。
�。�4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現場(chǎng)管理人員配合施工，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過(guò)程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽(yáng)角垂直平整誤差低于3mm，且無(wú)空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用，放線(xiàn)貼磚時(shí)門(mén)窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門(mén)窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿(mǎn)，確保不滲水，滲水保修。
�。�5）室內粘貼：地板粘磚時(shí)，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開(kāi)始貼磚。粘貼時(shí)確保無(wú)空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無(wú)存水現象。
�。�6）施工過(guò)程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時(shí)嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。
�。�7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實(shí)際人數每人每天罰款_________元，停工_________天以上按自動(dòng)退場(chǎng)處理。工程款按實(shí)際工程量的`70%結算。
�。�8）工期進(jìn)度：
乙方必須按以上進(jìn)度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款_________元，拖延_________天以上甲方有權另進(jìn)班組，以保住工期按時(shí)完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細則：
�。�1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款_________元；
�。�2）乘坐提升架上落，每人次罰款_________元
�。�3）宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款_________元，并沒(méi)收用電器具；
�。�4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款_________—_________元；
�。�5）施工中浪費材料，按原價(jià)十倍罰款；
�。�6）高層拋掉物罰款_________—_________元，造成嚴重后果全部由乙方負責；
�。�7）違反本合同乙方責任中的任何安全質(zhì)量問(wèn)題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質(zhì)量問(wèn)題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場(chǎng)，工程款按60%結算。
�。�8）工傷、工故乙方承擔30%。
七、其他事項：
1、本工地內打架每人次罰款_________元，嚴重者送公安機關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟責任自負，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地無(wú)關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。
八、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時(shí)結算余款后自動(dòng)失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方（甲方）簽字：_______________________
承包方（乙方）簽字：_______________________
_________年______月______日
建筑工程施工合同15
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著(zhù)平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫(xiě)： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進(jìn)場(chǎng)，人員到位，預付30% ，完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成
第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應當按照國家規定的`房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑工程施工合同04-22
建筑工程施工合同06-13
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
【推薦】建筑工程施工合同06-14
【熱門(mén)】建筑工程施工合同06-08
建筑裝飾工程施工合同集合12-08
建筑工程施工合同集錦12-20