【薦】建筑工程施工合同
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編收集整理的建筑工程施工合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
建筑工程施工合同1
甲方：________
乙方：________
根據《合同法》及有關(guān)規定，針對臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監督共同遵守。
一、施工內容：
村內規定范圍的路基整形、夯實(shí)、下水管道的'安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開(kāi)工日期：____年_____月_____日
竣工日期：____年_____月_____日
三、質(zhì)量要求：
嚴格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規范規定進(jìn)行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費用由乙方承擔。
四、安全施工：
乙方自覺(jué)遵守安全操作規程施工，如違章、違規造成的一切安全事故，乙方自行承擔。
五、工程結算方式：
根據實(shí)際完成的工程量結算，（即面積、體積、長(cháng)度米）完成后實(shí)地測量。
六、實(shí)際項目及價(jià)格：
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實(shí)、蓋板）350元
3、混凝土路沿石安砌（100x0300）35元
4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實(shí)）直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實(shí)）620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車(chē)300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車(chē)200元臺班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：________（蓋章）乙方：________（蓋章）
委托代理人：________（簽字）委托代理人：________（簽字）
______年____月____日_____年____月____日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方(甲方)：______
承包方(乙方)：______
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱(chēng)：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：包工包料
1.5工期：本工程自___年___月___日開(kāi)工，于___年___月___日竣工。
1.6合同單價(jià)______
第二條甲方工作
2.1向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場(chǎng)地等，電安裝電表?yè)䦟?shí)結算。
2.2指派為甲方住工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
2.4協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)、做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
3.7工程竣工后甲方只要進(jìn)住后，乙方不負責此工程的設施保護，由甲方負責。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的'措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接收驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。不超過(guò)一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實(shí)驗檢測。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用
(1)單價(jià)固定價(jià)格
(2)固定價(jià)格%包干風(fēng)險系數計算。包干奉獻包括內容。
(3)可調價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料移送，其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題并服務(wù)周到及時(shí)予以付清。
第七條關(guān)于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。在施工過(guò)程中如發(fā)生安全事故，甲方概不負責由乙方全部承擔。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規、規范。
8.3違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
9.2當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，可向當地人民法院起訴。
第十條其他約定
10.1乙方按照圖紙和規范進(jìn)行施工。施工過(guò)程中的不明確問(wèn)題，乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動(dòng)咨詢(xún)。
10.2甲方、乙方要主動(dòng)配合，乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進(jìn)入施工場(chǎng)地和工程各個(gè)分目工程錢(qián)檢驗規格、型號、是否符合要求，并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個(gè)分目施工前，需要由甲方或監理現場(chǎng)驗收，并對上道工序質(zhì)量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進(jìn)行下道工序施工，否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。
10.3施工過(guò)程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
10.4工程竣工后審計時(shí)，以實(shí)際平方數乘中標單價(jià)結算。
10.5裝修改造工程保修期1年，在1年內若出現質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責免費維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進(jìn)行保修時(shí)，應另定協(xié)議。
11.2本合同正本兩份，雙方各執一份，副本甲方乙方執。
11.3本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
委托方：_____________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
受委托方：_____________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務(wù)，保證工程建設順利進(jìn)行，特訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱(chēng)：_____________________
工程地點(diǎn)：_____________________
二、工程承包方式：
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯(lián)系供電部門(mén)進(jìn)行驗收等相關(guān)工作。
三、承包費用：
根據該工程的設計和預算資料，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商約定，合同按供電部門(mén)所測線(xiàn)路每一公里8。5萬(wàn)元計算，按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式：
在乙方拿到供電部門(mén)設計方案后，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后，通知乙方進(jìn)場(chǎng)，從進(jìn)場(chǎng)之日起，預計____日內完工（遇雨順延）。
六、甲方責任：
1、甲方負責到供電部門(mén)辦理用電申請、簽署用電協(xié)議及其他有關(guān)用電手續。
2、甲方設置業(yè)主代表，代表甲方對本工程進(jìn)行監管。
4、甲方參加主要設備材料的現場(chǎng)檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專(zhuān)人協(xié)調關(guān)系、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進(jìn)行。
七、乙方責任：
1、負責工程的施工，聯(lián)系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的'質(zhì)量。
2、如因施工技術(shù)及由乙方提供的材料存在問(wèn)題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場(chǎng)的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務(wù)。
4、乙方只負責線(xiàn)路部份的一切材料和費用，不負責線(xiàn)路以外廠(chǎng)區要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進(jìn)場(chǎng)后，必須嚴格遵守有關(guān)現場(chǎng)規定，服從現場(chǎng)負責人統一指揮，若發(fā)生人身及設備安全事故，由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。
本合同一式貳份，具有同等法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后，本合同自動(dòng)失效。
甲方：____________________________
乙方：____________________________
日期：____________________________
建筑工程施工合同4
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著(zhù)平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫(xiě)： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進(jìn)場(chǎng)，人員到位，預付30% ，完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成
第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應當按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的.維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同5
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律，行政法規，遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地址：公園道西側
3、結構類(lèi)型：框架，地下二層，地上三十層，地下車(chē)庫約4萬(wàn)㎡， 共計約20萬(wàn)㎡。
4、合同價(jià)款：合同價(jià)款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5、施工場(chǎng)地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具；施工場(chǎng)地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。
6、工期：合同工期為兩年，開(kāi)工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
7、工程質(zhì)量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專(zhuān)業(yè)分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專(zhuān)業(yè)分包工程項目的界限：
a、基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實(shí)簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專(zhuān)業(yè)項目另行分包。
2、甲方要求： 本工程合同（協(xié)議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關(guān)部門(mén)依據相關(guān)規定實(shí)施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量?jì)r(jià)款的80%，以后每月?lián)芨兑淮�，每月�?6日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個(gè)工作日內審核并支付已完工程量?jì)r(jià)款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價(jià)款的90%，結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價(jià)款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗收合格之日起滿(mǎn)一年十五日內支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿(mǎn)兩年十五日內支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿(mǎn)三年后28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書(shū)次日算起2個(gè)月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過(guò)當地造價(jià)部門(mén)裁定。
四。結算方法：
1、工程造價(jià)：土建安裝工程造價(jià)按一類(lèi)取費總價(jià)不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價(jià)。
2、執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額，相關(guān)費用標準編制施工圖結算，認價(jià)以外的工程材料價(jià)格以同期《唐山工程造價(jià)信息》為主，造價(jià)信息沒(méi)有包含及甲方指定的設備、材料價(jià)格。采用經(jīng)甲方確認的市場(chǎng)價(jià)格調整（輔材及周轉、攤銷(xiāo)材料不做調整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。
3、甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價(jià)款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專(zhuān)業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計劃安排，為專(zhuān)業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價(jià)的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。
4、采購價(jià)格的認定：采用造價(jià)信息價(jià)格的材料以同期信息價(jià)格為調差依據，采用市場(chǎng)價(jià)格的，雙方認定的價(jià)格為調差依據，進(jìn)度逾期未完成的工程材料價(jià)格的認定方法：工程逾期，但材料價(jià)格下降時(shí)，以逾期的材料價(jià)格為調價(jià)依據；工程逾期，但材料價(jià)格上漲時(shí)，以批準的工程計劃規定的完成時(shí)間的價(jià)格為調差依據。
五。工程設計變更
1、 工程施工過(guò)程中，甲乙雙方應根據項目實(shí)施的具體情況按照合同明確的范圍，以書(shū)面形式對工程變更內容進(jìn)行現場(chǎng)簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現場(chǎng)需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場(chǎng)簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發(fā)生的工程費用結算方法執行第四條。
2、設計變更、工程洽商發(fā)生后一個(gè)月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價(jià)款調整（如果屬于減項則調減工程價(jià)款）。
六。 材料進(jìn)場(chǎng)要求及計價(jià)
1、 及主體工程質(zhì)量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠(chǎng)家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠(chǎng)產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設備甲方認質(zhì)認價(jià)，由乙方提前做好計劃并負責購買(mǎi)。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質(zhì)量關(guān)，材料設備進(jìn)場(chǎng)前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后，方可進(jìn)場(chǎng)使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的.試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經(jīng)甲方、監理單位認可。工程定位放線(xiàn)由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3、進(jìn)場(chǎng)材料設備與設計和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時(shí)間運出施工現場(chǎng)，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔由此產(chǎn)生的費用，工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現場(chǎng)代表，負責協(xié)調各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設計、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進(jìn)行全面管理，履行合同約定的內容。
2、 乙方委派項目經(jīng)理全面負責本工程施工管理與服務(wù)工作，協(xié)調現場(chǎng)內所有專(zhuān)業(yè)施工隊的現場(chǎng)施工組織、管理、進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。
3、 乙方現場(chǎng)臨時(shí)設施，各分項加工場(chǎng)地、卷?yè)P機、上料架場(chǎng)地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線(xiàn)及相應配套附屬設施工程施工。
4、 工程竣工后（以質(zhì)監站驗收日期為準）90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時(shí)乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關(guān)資料。
5、 乙方在施工過(guò)程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場(chǎng)并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實(shí)際工程量并執行河北省20xx定額基價(jià)進(jìn)行結算（材料價(jià)格調整執行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實(shí)的，乙方必須改正；對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時(shí)扣除。
6、 存在工程分包的，乙方必須以書(shū)面形式呈報甲方，經(jīng)甲方簽認后才能進(jìn)場(chǎng)，并執行合同約定的相關(guān)內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責任。
7、 為了保證工程質(zhì)量甲方有權制訂工程材料和對材料進(jìn)行認價(jià)，乙方必須根據甲方要求及質(zhì)量標準采購工程材料。
八。違約責任
1、 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場(chǎng)項目經(jīng)理和監理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個(gè)月內結算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工，不按時(shí)交付工程，每延誤一天乙方按合同總價(jià)的萬(wàn)分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場(chǎng)，解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4、 如乙方工程質(zhì)量出現較大問(wèn)題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過(guò)程中發(fā)現乙方有重大質(zhì)量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場(chǎng)并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。
5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務(wù)，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協(xié)助執行或財產(chǎn)保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務(wù)，并協(xié)調撤回起訴或撤銷(xiāo)保全或協(xié)議執行義務(wù)，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產(chǎn)及信譽(yù)惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書(shū)雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬戶(hù)內打入保證金貳佰萬(wàn)元人民幣，待乙方進(jìn)場(chǎng)后15日內甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書(shū)簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶(hù)內，此意向書(shū)作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開(kāi)工，如果不開(kāi)工甲方無(wú)條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬(wàn)元整），如果保證金未能在進(jìn)場(chǎng)15日內（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開(kāi)始。
十一 本意向書(shū)為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書(shū)與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補充協(xié)議，如發(fā)生爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向當地人民法院起訴。
十三。本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
發(fā)包人（全稱(chēng)）：________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人（全稱(chēng)）：________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：________
工程地點(diǎn)：________
工程內容：________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：________
資金來(lái)源：________
二、工程承包范圍
承包范圍：________
三、合同工期
開(kāi)工日期：_____年____月____日
竣工日期：_____年____月____日
合同工期總日歷天數________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：________
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）________________元（人民幣）________________元
六、組成合同的文件
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的'組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：________年________月________日
合同訂立地點(diǎn)：________________
本合同雙方約定________天后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：____________法定代表人（簽字）：____________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
甲方：中國XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙雙方本著(zhù)“互利互惠、共同發(fā)展”的原則，共同開(kāi)展_______________行業(yè)市場(chǎng)，就______（包括手機、筆記本d）業(yè)務(wù)系統，乙方通過(guò)合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò )為乙方用戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、合作內容
1、甲方根據公司總體運營(yíng)思路制定終端銷(xiāo)售政策，乙方負責“_______________”專(zhuān)用終端的引進(jìn)和銷(xiāo)售。
2、乙方通過(guò)對甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)分成的方式來(lái)收回投入成本。
二、甲方權利及義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降臋嗬�
1、根據____________行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展需要，甲方有權與乙方共同選定____________專(zhuān)用終端型號；
2、甲方對訂購終端制定銷(xiāo)售政策；
3、甲方有監督乙方完善售后服務(wù)體系的權利，包括：
�。�1）提供終端備機；
�。�2）在________________區至少設有一個(gè)售后服務(wù)站；
�。�3）要求制定詳盡的售后服務(wù)流程，嚴格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規定處理終端售后問(wèn)題；
�。�4）如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認為手機故障并在可提供換機服務(wù)時(shí)間范圍內的，乙方必須為用戶(hù)提供換機服務(wù)。
4、甲方有權要求乙方完善其終端進(jìn)銷(xiāo)體系，包括：
�。�1）車(chē)輛要求：自有貨車(chē)至少______輛，送貨人員至少______人；
�。�2）終端管理：要有完備的終端進(jìn)、銷(xiāo)、存管理體系及管理制度，并配備相應崗位負責人員；
�。�3）財務(wù)管理：具有完善的財務(wù)核算體系及管理制度，配備相應財務(wù)人員；
�。�4）業(yè)務(wù)聯(lián)系人員：配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員，用于發(fā)展用戶(hù)、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應聯(lián)系、市場(chǎng)銷(xiāo)售監控等；
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端，甲方有權要求出示廠(chǎng)家直供證明，否則不予掃串
�。ǘ┘追降牧x務(wù)
1、對于乙方掃串號終端，甲方根據cda移動(dòng)業(yè)務(wù)社會(huì )化運營(yíng)總體思路，有義務(wù)制定符合市場(chǎng)發(fā)展的終端銷(xiāo)售政策；
2、對經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的移動(dòng)終端，甲方有義務(wù)申請將終端串號錄入系統；
3、根據市場(chǎng)發(fā)展需要，在終端型號上，甲方有指導乙方進(jìn)行采購的義務(wù)；
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進(jìn)行銷(xiāo)體系過(guò)程中，甲方有義務(wù)提供部分指導意見(jiàn)協(xié)助實(shí)施；
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款；
三、乙方的權利及義務(wù)
�。ㄒ唬┮曳降臋嗬�
1、乙方根據市場(chǎng)發(fā)展需要，有自行上報進(jìn)貨終端型號的權利；
2、乙方訂購終端過(guò)程中，在滿(mǎn)足入圍條件前提下，對訂貨終端型號有選擇的權利；
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進(jìn)貨的終端，乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統且制定相關(guān)銷(xiāo)售政策；
4、對于通過(guò)自身能力滲透末端銷(xiāo)售渠道，甲方不做具體規定，乙方有權利選擇滲透目標；
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進(jìn)銷(xiāo)體系過(guò)程中，在符合電信公司相關(guān)要求的前提下，有權利提出個(gè)性化建設方案；
6、乙方有權利要求甲方協(xié)助乙方向個(gè)盟市電信終端公司催繳終端補貼款，知道乙方收到相應款項后為止。
�。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、根據市場(chǎng)發(fā)展情況，針對甲方提出的終端訂購需求，乙方有義務(wù)部分或全數訂購；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進(jìn)銷(xiāo)體系的義務(wù)；
3、甲方根據市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際情況，對天翼終端市場(chǎng)進(jìn)行宏觀(guān)調控過(guò)程中，乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營(yíng)天翼終端業(yè)務(wù)；
4、終端進(jìn)貨，出貨及銷(xiāo)售過(guò)程中，乙方有按照甲方要求進(jìn)行規范操作的義務(wù)。
四、資費標準
1、短信費：______元條（按條）；
2、功能費：______元月（自治區內不限流量費，區外流量費和超出部分按照標準資費收�。�；
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費套餐：______元月人，區內不限流量，____________外流量按：______元分鐘計算；
4、如開(kāi)通其他業(yè)務(wù)，按現行資費標準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過(guò)合作分成的方式來(lái)收回投入的成本；
2、在功能、短信等費用上進(jìn)行分成
3、分成比例為：甲方占50%，乙方占50%
六、結算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時(shí)間及時(shí)給予結算；
2、每月____日前提供上個(gè)月的業(yè)務(wù)出賬單，雙方進(jìn)行對賬；
3、賬單核對無(wú)誤后，____日乙方開(kāi)出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處；
4、甲方依據乙方開(kāi)具的發(fā)票在每月2____日前將上月結算款匯至乙方結算賬戶(hù)
七、乙方結算賬戶(hù)公司名稱(chēng)：__________________公司地址：__________________郵編：__________________開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)：__________________賬號：________________________
八、違約責任
1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項下有關(guān)義務(wù)時(shí)，可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的'一方或雙方應與不可抗力發(fā)生或清除后____日內將情況告知對方，并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后，一方或雙反應繼續履行合同、如不可抗力事件影響超過(guò)三個(gè)月以上時(shí)，雙方應重新協(xié)商合同的履行問(wèn)題；
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是，則延長(cháng)履行協(xié)議的期限，這一期限相當于不可抗力影響的時(shí)間；
3、因不可抗力時(shí)間導致的費用由雙方自行承擔。
九、爭議的解決對于因為本協(xié)議履行而發(fā)生的爭執，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)議不成的，由呼和浩特仲裁委員會(huì )依據規則仲裁。仲裁判決是終局的，對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效，合同有效期限為_(kāi)_______年。合同到期后，如雙方無(wú)反對意見(jiàn)，有效期自動(dòng)順延；如任何一方有反對意見(jiàn)，在本協(xié)議到期后前一個(gè)月書(shū)面通知對方，以反對意見(jiàn)書(shū)面送達為標志，則本協(xié)議到期自動(dòng)終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內容保密性采用如下防范措施：
1、甲乙雙方對合作內容及協(xié)議條款嚴格保密，不得給甲方其他競爭者透露；
2、如發(fā)現因甲方或乙方過(guò)失造成協(xié)議內容或約定條款泄密的，由責任方采取相應措施承擔責任，并承擔相應損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內，雙方可以通過(guò)友好協(xié)商，對本協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議，應提前____日向另一方面提交書(shū)面說(shuō)明。單方面解除協(xié)議的一方，應對另一方因此遭受的損失承擔全部賠償責任。
3、如果甲方不能按時(shí)付款，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權代表簽署后即生效，簽署如下：
甲方：中國XX公司________________________分公司
法定代表人（或授權代表）簽字：______
蓋章：____________
簽約日期：____________
乙方：____________
法定代表人（或授權代表）簽字：______
蓋章：______
簽約日期：____
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本項仿古建筑施工有關(guān)事項，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。
二、工程造價(jià)：
經(jīng)協(xié)商，本合同總造價(jià)為人民幣貳拾壹萬(wàn)伍仟元整(本造價(jià)不含稅金，如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結算。
三、甲方責任
1、場(chǎng)地確保三通一平，即電通、路通、水通、場(chǎng)地平整。
2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過(guò)程中與周?chē)用窦坝嘘P(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的`關(guān)系。
4、在施工過(guò)程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進(jìn)入施工現場(chǎng)。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫(huà))。
3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結構圖由于涉及專(zhuān)利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式
乙方進(jìn)行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬(wàn)元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬(wàn)元整，其余款陸萬(wàn)伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
____年____月____日
建筑工程施工合同9
合同編號：
需方(以下稱(chēng)甲方)：
簽訂日期：年 月 日
供方(以下稱(chēng)乙方)：
簽訂地點(diǎn)：
根據《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線(xiàn)及修邊線(xiàn)2：信報箱3：電梯門(mén)套
二、數量、單價(jià)及合同預算金額
備注：
1．以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工
圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報價(jià)包括為成品加工價(jià)，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時(shí)此報價(jià)已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類(lèi)產(chǎn)品中，地腳線(xiàn)、修邊線(xiàn)及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門(mén)套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸
準確無(wú)誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責。貨物經(jīng)甲方驗收后，交由甲方負責保管。
五、驗收手續：供貨方貨到現場(chǎng)，甲方或其工作人員只對外觀(guān)可視
面進(jìn)行有無(wú)表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進(jìn)行核對簽收，甲方在安裝過(guò)程中發(fā)現存在工藝質(zhì)量問(wèn)題時(shí)通知乙方后，乙方須在8小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行鑒定，情況屬實(shí)的情況下乙方需無(wú)條件對存在問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行更換。
六、乙方送到現場(chǎng)之貨物，甲方授權為指
定簽收人，若授權有變更，以甲方書(shū)面函告為準。七、付款及結算方式
�。�1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。
�。�2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。
�。�3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結算，收款帳戶(hù)為乙方指定帳戶(hù)。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時(shí)，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任：按時(shí)保證質(zhì)量交貨，提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內出現的任何質(zhì)量問(wèn)題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責任之權力。乙方產(chǎn)品不能按時(shí)交貨的，每逾期一日按合同暫定價(jià)款的`1%向甲方支付違約金，違約金總數不超過(guò)合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過(guò)十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任：負責工地現場(chǎng)的數量清點(diǎn)驗收。按合同規定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數不超過(guò)合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災害、戰爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應盡快向對方通報理由，經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責任：
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場(chǎng)測量出圖，在接到甲方要求一天內到場(chǎng)，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時(shí)應在乙方未生產(chǎn)前以書(shū)面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實(shí)際損失（當乙方收到甲方書(shū)面指令時(shí)，乙方已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)的，應立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔責任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個(gè)工作日完成）書(shū)面通知仍不能修改，致使乙方無(wú)法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無(wú)需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的，乙方須對此承擔一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執行。十三、雙方主要職責
(1)甲方：提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現場(chǎng)后的驗收、保管和按合同約定付款等。
�。�2)乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執行合同過(guò)程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準，則該批量交貨期起始時(shí)間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
代表人：（簽章）
代表人：（簽章）
開(kāi)戶(hù)銀行:
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
帳號：
建筑工程施工合同10
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法律、法規、結合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程名稱(chēng)：哈XX第18合同段。
2、建設單位：哈XX建設管理辦公室
3、工程地點(diǎn)：烏拉特前旗西XX
4、工程內容：橋梁（下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目，以及施工過(guò)程中變更增加的項目）
5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284
6、開(kāi)、竣工日期及要求：
開(kāi)工日期：________年____月____日�？⒐と掌冢篲_______年____月____日。具體為：________年度完成樁基礎，預應力空心板形成生產(chǎn)能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害（含地質(zhì)變化），工期順延。
7、乙方開(kāi)工時(shí)必須進(jìn)夠不少于臺鉆機，其它配套設備、人員、均應滿(mǎn)足工程施工要求。如果不能滿(mǎn)足工程進(jìn)度及質(zhì)量方面的要求，甲方有權清退出場(chǎng)。
8、工程質(zhì)量等級：優(yōu)良。
9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款
第二條：工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協(xié)商的單價(jià)按乙方實(shí)際完成的工作量進(jìn)行計價(jià)結算。該單價(jià)均已包括了為實(shí)施和完成該工程所需的勞務(wù)、材料、機械、試驗、臨時(shí)設施費、預制場(chǎng)，工棚等的臨時(shí)征地費，工程臨時(shí)用電、用水線(xiàn)路的架拆及工程用電、用水費用，人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險，個(gè)人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務(wù)和風(fēng)險，由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程，在未得到監理單位及建設單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價(jià)見(jiàn)附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來(lái)改變此單價(jià)。
5、工程變更部分的單價(jià)，如合同中有的，套用合同清單單價(jià)，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協(xié)商的單價(jià)。
6、工程量清單是合同的組成部分，清單數量為暫定工程數量，業(yè)主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務(wù)，即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價(jià)的依據，也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過(guò)程中，乙方施工機械車(chē)輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條：工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時(shí)間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款，甲方作相應延期。
2、業(yè)主計量款只能付至甲方專(zhuān)用帳戶(hù)上，乙方可在甲方帳戶(hù)內開(kāi)設內部分戶(hù)。甲方支付乙方計量款時(shí)，要求乙方提供帳號，支付時(shí)采用轉帳的方式進(jìn)行支付。
3、乙方必須派專(zhuān)人辦理計量款的支付手續，并提供其身份證復印件給甲方財務(wù)部備案。否則，甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量，必須符合業(yè)主要求的手續，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后，按技術(shù)規范中符合計量規則要求的工程數量據實(shí)計量。
5、甲方支付乙方計量款時(shí)，以乙方實(shí)際完成工程量的80%進(jìn)行支付，并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監理工程師及業(yè)主的認可。否則，因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時(shí)，甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進(jìn)度款時(shí)，予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項目部、監理及業(yè)主驗收并發(fā)放竣工驗收證書(shū)，，支付至乙方實(shí)際完成工程量的95%，余下5%作為工程質(zhì)量保留金，保留金的期限以業(yè)主規定為準。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復及費用，由乙方承擔，如委托甲方修復，修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿(mǎn)甲方得到保留金，扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后，將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見(jiàn)項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責甲方職責：
1、負責對乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會(huì )審工作，并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問(wèn)題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量，安全工作按照國家施工驗收規范，質(zhì)量驗評標準，安全規范和標準以及當地有關(guān)質(zhì)量、安全的規定進(jìn)行指導、監督與檢查，協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進(jìn)行評定。根據評定結果進(jìn)行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍無(wú)改進(jìn)者，甲方有權自行安排人員整改，其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務(wù)實(shí)行監督、審查，制止不合理的財務(wù)開(kāi)支，以確保工程款專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、乙方承包工程的質(zhì)量，進(jìn)度不能滿(mǎn)足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時(shí)，甲方有權對乙方承包的工程量進(jìn)行調整，并要求乙方對已完工程不合格部分進(jìn)行整改，費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質(zhì)量達不到甲方要求，質(zhì)量低劣且在整改期限內無(wú)明顯改觀(guān)，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方應立即退場(chǎng)并無(wú)權要求支付任何附加費。
乙方職責：
1、乙方按照自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧的原則合法經(jīng)營(yíng)。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務(wù)監督。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)7天內，應向甲方提交一份詳細的施工進(jìn)度表
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
建設單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話(huà)：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
拆遷戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話(huà)：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
根據________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規劃部門(mén)和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務(wù)，保證拆遷工作的.順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產(chǎn)權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門(mén)批準的地區內進(jìn)行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對其安置時(shí)應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規定作價(jià)補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）
第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時(shí)周轉期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉的，周轉期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉房沒(méi)有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時(shí)按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產(chǎn)管理部門(mén)對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當地房產(chǎn)管理部門(mén)調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設（甲方）____________（公章）
拆遷戶(hù)（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
承包范圍：
承包方式：
工期：本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質(zhì)量：
合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě))：
第2條甲方工作
開(kāi)工前天向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工做法說(shuō)明份，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場(chǎng)地(即“承包范圍”)清除施工場(chǎng)地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說(shuō)明注意事項。
第3條乙方工程
開(kāi)工前天，向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說(shuō)明份，并與甲方進(jìn)行現場(chǎng)交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底)。
第4條關(guān)于工期的'約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
雙方商定本合同價(jià)款采用第種。
A、固定價(jià)格B、可調價(jià)格(按國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算)
第7條關(guān)于材料供應的約定
本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見(jiàn)附表)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價(jià)值%的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說(shuō)膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場(chǎng)。
第10條獎勵和違約責任
由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
當事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的，本合同在執行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進(jìn)行保修或保險時(shí)，應另訂協(xié)議。
本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。
本合同履行完成后自動(dòng)終止。
附件資料
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：
單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
電話(huà)：電話(huà)：
傳真：傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
戶(hù)名：戶(hù)名：
帳號：帳號：
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同12
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業(yè)區__________號廠(chǎng)房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實(shí)際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的.佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權難以實(shí)現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同13
單位(甲方)：______________________________
施工單位(乙方)：__________________________
根據_________市建委有關(guān)規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng)：_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_(kāi)________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后，乙方必須養護一年(落葉樹(shù)今冬明春種植，按具體樹(shù)種.種植起算);
4.施工過(guò)程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認可后按實(shí)結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質(zhì)量應根據_________市有關(guān)部門(mén)對綠化工程的.要求進(jìn)行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過(guò)一指寬。
四、工程造價(jià)：工程總造價(jià)為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價(jià)的_______%;
2.第二次付款，在草皮鋪設過(guò)半后，甲方支付總造價(jià)的_______%;
3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價(jià)的_______%;
4.余款待一年養護期滿(mǎn)、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場(chǎng)的管理協(xié)調工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
為了確保xx，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關(guān)法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程施工范圍及技術(shù)要求：
四、工程造價(jià)：本工程預算價(jià)為xx萬(wàn)元。
五、承包方式：包工包料。
六、結算方式：本工程結算時(shí)委托有資質(zhì)的'中介機構結算審核下浮率為xx，工程量按實(shí)計算。根據施工圖紙及現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計算，信息價(jià)、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式：工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿(mǎn)后一個(gè)月內付清。
八、工程工期：工期總日歷天數為xx天，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書(shū)面申請經(jīng)甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過(guò)5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數量進(jìn)行施工，按時(shí)保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺(jué)提高安全生產(chǎn)意識，做好現場(chǎng)安全防護措施，確保施工安全，施工過(guò)程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后，由乙方書(shū)面申請報甲方審批后方可進(jìn)行驗收。
4、驗收時(shí)，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為xx個(gè)月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書(shū)面通知3日內，乙方未進(jìn)場(chǎng)修復，視為自動(dòng)放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同15
發(fā)包人(全稱(chēng))：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話(huà)：________
承包人(全稱(chēng))：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話(huà)：________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱(chēng)：________工程地點(diǎn)：________工程內容：________工程立項批準文號：________資金來(lái)源：________工程承包范圍：________
二、合同工期風(fēng)險提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規定
當因實(shí)際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書(shū)中載明;因發(fā)包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
合同工期總日歷天數__________天開(kāi)工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
三、工程總造價(jià)
1、簽約合同價(jià)為：________________人民幣(大寫(xiě))_________ (_________元);其中：
(1)安全文明施工費：人民幣(大寫(xiě))____ (____元);
(2)材料和工程設備暫估價(jià)金額：人民幣(大寫(xiě))____ (____元);
(3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額：人民幣(大寫(xiě))____ (____元);
(4)暫列金額：人民幣(大寫(xiě))____ (____元)。
2、合同價(jià)格形式：________________風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標準風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設備的義務(wù)與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關(guān)標準要求時(shí)，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關(guān)標準要求的材料、工程設備運出施工現場(chǎng)，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權：___________________________________________________。
2、監理單位委派的工程師姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;發(fā)包人委托的.職權：_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權：________________________________。
3、不實(shí)行監理的，工程師的職權：___________________________________。
4、承包人代表姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權：_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權：___________________________________________________。
七、工程價(jià)款結算
1、合同簽訂____日內，甲方應付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成____日內，甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，____日內甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應按施工技術(shù)標準進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后，專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應進(jìn)行檢查。
2、施工時(shí)對路X的中線(xiàn)樁位進(jìn)行放樣測量，對箱涵的基坑開(kāi)挖及所有基礎位置進(jìn)行放樣，由專(zhuān)職質(zhì)量檢查員組織監理對測量放樣進(jìn)行復測，保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規定作業(yè)遍數后，在平整度符合規定標準的基礎上，采用灌砂法進(jìn)行檢驗路X壓實(shí)度，檢驗合格，并經(jīng)監理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過(guò)程中專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時(shí)進(jìn)行復核檢查，特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應進(jìn)行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動(dòng)、轉折、移位等情況。風(fēng)險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專(zhuān)用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關(guān)法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到修理通知之日起7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理的，發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場(chǎng)搶修。
3、對于涉及結構安裝的質(zhì)量問(wèn)題，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門(mén)報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，承包人實(shí)施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收風(fēng)險提示：明確違約責任
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔的責任，來(lái)督促各方真正履行應承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。
十、違約責任發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應當支付相應的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì )申請仲裁。
發(fā)包人：________委托代理人：________電話(huà)：________傳真：________開(kāi)戶(hù)銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
承包人：________委托代理人：________電話(huà)：________傳真：________開(kāi)戶(hù)銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同04-22
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同通用11-10
建筑工程施工勞務(wù)合同11-15
【熱】建筑工程施工合同06-24
建筑工程施工合同【精】06-23