建筑工程施工合同匯編15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，合同的法律效力與日俱增，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編整理的建筑工程施工合同，希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
工程名稱(chēng)：____建筑單位：____施工單位：____
簽訂日期：20____年____月____日
發(fā)包人（全稱(chēng)）：____承包人（全稱(chēng)）：____（乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：____
2、工程地點(diǎn)：____
3、備注：____
二、工程承包范圍
1、鋼結構工程的制作、安裝。（見(jiàn)附表圖紙，以預算單中的項目為準）
2、不含土建、防火及其它附屬項目。
三、合同工期
本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開(kāi)工日期____年____月____日，竣工日期為_(kāi)___年____月____日，合同工期總天數
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：依據鋼構有關(guān)驗收規范合格。
五、合同價(jià)款
1、工程總造價(jià)：____大寫(xiě)：____￥：____
六、合同價(jià)款支付；
1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價(jià)的給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價(jià)的給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價(jià)的給乙方作工程尾款。
七、發(fā)包人工作
1、委派為工地代表，聯(lián)系方式：
2、工程開(kāi)工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以?xún)�，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。
八、承包人工作
1、委派
2、嚴格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的.事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛生管理的有關(guān)規定，完工前清理好現場(chǎng)。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設計進(jìn)行變更，應提前七天以書(shū)面形式向乙方發(fā)變更通知，因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。
2、施工中乙方不得對原工程設計進(jìn)行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經(jīng)甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內，提出變更工程價(jià)款的報告，經(jīng)甲方確認后調整合同價(jià)款，與工程款同期支付。
十、竣工驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十一、竣工結算
甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料后三日內，給予確認并支付工程竣工結算價(jià)款，乙方收到竣工結算價(jià)款后三日內將竣工工程交付甲方。
十二、違約
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門(mén)解決。
十三、不可抗力
1、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然災害工期延誤。
2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難，雙方友好協(xié)商解決。
十四、其它條款：
十五、本合同自簽章之日起生效，該工程結算完畢后，本合同即告終止。
十六、本合同一式份，甲乙雙方各執份。
發(fā)包人（公章）：____承包人：____（公章）
法定代表人：____法定代表人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話(huà)：____電話(huà)：____
傳真：____傳真：____
簽訂時(shí)間：____
建筑工程施工合同2
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規，雙方遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，就本工程施工事項協(xié)商一致，共同訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：
二、合同工期：______年______月_______日至______年______月_______日。
三、質(zhì)量標準：合格。
四、安全施工:乙方必須安全施工，規范操作，如發(fā)生安全事故，均有乙方負責。
五、合同價(jià)款：
六、工期延誤： 無(wú)
七、工程款支付： 工程完工后一次性付清。
八、質(zhì)量不合格；如有不合格的地方，由乙方返工，并承擔返工費用，直至合格為止。
九、結算：工程竣工驗收合格后，經(jīng)甲方審核定案價(jià)為準。
十、補充條款：變更、增減工程，在施工過(guò)程中，由甲方確定施工范圍。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，自簽字蓋章后生效，雙方合同條件執行完畢、財務(wù)結清后失效。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：
______年______月_______日
建筑工程施工合同3
發(fā)包人：山河集團城市公園5#樓項目部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依據《中華人民共和園合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方多次協(xié)商，甲方?jīng)Q定將團風(fēng)城市公園5#樓鋼筋工程委托乙方施工，雙方就本工程工事協(xié)商一致，訂立本合同。
一、承包范圍：
團風(fēng)城市公園5#樓鋼筋分項工程的制作及安裝（含預制鋼筋在內）等全部工作內容（閃光對焊、電渣壓力焊不在范圍內）。
二、承包方式：
本工程采取包工不包料的`單包方式（其中扎絲由乙方自行承擔）。
三、合同工期：
本工程開(kāi)工日期為＿年＿月＿日至＿年＿月＿日，全部完工，總工期為＿天，每拖延一天工期罰款貳仟元整，雨天、停水，停電達8小時(shí)，工期順延。
四、質(zhì)量要求；
乙方必須按圖紙及設計進(jìn)行施工，鋼筋的型號直徑、綁扎的間距，幾何尺寸，錨固長(cháng)度，保護層等必須滿(mǎn)足設計及規范要求，在施工中如有不合格的部位，必須返工重做，達到合格為止。
五、安全責任，
乙方在施工過(guò)程中，所有施工人員必須配戴安全帽，施工機械必須專(zhuān)人操作，對所屬所施工人員必須進(jìn)行安全教育，保證施工安全。
六、工程造價(jià)及付款辦法；
本工程單價(jià)＿元/m2，基礎以下按鋼筋用量據實(shí)結算，550元/噸，臨時(shí)發(fā)生的雜工現場(chǎng)結算200元/工日。以上價(jià)格為原則性條款，如乙方工過(guò)程中安全、質(zhì)量、進(jìn)度、材料合理利用，達到甲方滿(mǎn)意，甲方獎勵乙方＿元/平方米。
七、付款方式：
甲方保證乙方施工過(guò)程中工人的生活費，零花錢(qián)、材料款。封頂之時(shí)付至工程款80%，尾款年底全部結清。
八、其它方面；
本工程在施工過(guò)程中，乙方所需的一切機械及工具由乙方自備，乙方必須服從甲方，業(yè)主，監理，質(zhì)檢等部門(mén)的監督及管理。乙方在施工過(guò)程中，的確不能滿(mǎn)足甲方的質(zhì)量及進(jìn)度要求，甲方有權終止合同，并不給予結算。
九、其它；
本工程未盡事宜雙方協(xié)商解決，本合同一式三份，甲，乙雙方各執一份，存檔一份，自雙方簽字后生效，價(jià)款結算清楚后自然失效。
甲方（發(fā)包人）：聯(lián)系電話(huà)：
乙方（承包人）：聯(lián)系電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方：______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
法定代表人：__________________
通訊地址：____________________
聯(lián)系方式：____________________
承包方：______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
法定代表人：__________________
通訊地址：____________________
聯(lián)系方式：____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進(jìn)行，結合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱(chēng)：_____________________________
2、工程地點(diǎn)：_____________________________
3、工程內容：_____________________________
4、工程范圍：_____________________________
5、工程內容及做法(詳見(jiàn)：《工程預算報價(jià)表》、《施工圖紙》)。
6、質(zhì)量標準：質(zhì)量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》等相關(guān)法律法規執行。
7、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
風(fēng)險告知：關(guān)于材料提供的事項，合同中提供了幾項可供選擇的方式。既有約定由承包方包工包料的形式，也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。具體的選擇方式有合同雙方經(jīng)協(xié)商一致自行選擇，但在這里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情況下，承包方提供的材料和設備質(zhì)量必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明，同時(shí)必須符合國家環(huán)保標準。若承包方提供的材料和設備不符合標準，應當立即更換和重做。
第二條合同價(jià)款及調整
1、工程造價(jià)：總承包價(jià)為_(kāi)___________元，大寫(xiě)人民幣__________，裝修工程包含的項目詳見(jiàn)《工程預(結)算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調整：
(1)甲方提出設計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書(shū)面確認的其他因素。
第三條工期
1、承包方應按發(fā)包方要求的工期完成全部工作。
開(kāi)工日期:_____________________________
竣工日期:_____________________________
合同工期:______________________日歷天。
2、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開(kāi)工。
(2)不可抗力。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍：工程承包范圍內的全部?jì)热荨?/p>
2、保修期限：按工程通過(guò)竣工驗收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內，乙方提供工程的免費維修服務(wù)。工程保修期內，乙方應在接到甲方書(shū)面或電話(huà)通知后的24小時(shí)內到場(chǎng)勘查，并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個(gè)工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________，大寫(xiě)人民幣_________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無(wú)誤后的5個(gè)工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________，大寫(xiě)人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為：
戶(hù)名：_________________________________________
工行賬號：_____________________________________
開(kāi)戶(hù)行：_______________________________________
第七條雙方權利及義務(wù)
1、甲方應按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監督，并對發(fā)現的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。
3、甲方有權根據實(shí)際情況，對工程內容進(jìn)行增加或者修改，乙方應積極配合。
4、乙方提供的`材料應符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運送到施工現場(chǎng)后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗。如因質(zhì)量問(wèn)題或規格差異造成工程損失的，由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應按相關(guān)要求及標準進(jìn)行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理規定，嚴格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過(guò)程中，乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質(zhì)量標準。若因乙方原因導致出現人身?yè)p害或財產(chǎn)損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場(chǎng)所的辦公設施、設備，保證施工現場(chǎng)整潔，工程完成后負責清掃施工現場(chǎng)。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗收，甲方查驗后對工程質(zhì)量提出異議的，乙方應配合重驗，驗收不合格的，乙方應在甲方限定的時(shí)間內進(jìn)行整改，并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復驗。
風(fēng)險告知：為了保障發(fā)包方的合理利益，在合同中應當明確約定對建設工程的檢查與驗收手續。在建設合同中應當約定，工程竣工后承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方在合理時(shí)間內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如果發(fā)包方不能在規定時(shí)間內組織驗收，及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗收。若發(fā)包方在驗收時(shí)發(fā)現不符合質(zhì)量標準的，可要求承包方賠償或返工。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務(wù)的即構成違約，守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應向甲方支付相當于工程總承包價(jià)百分之五的違約金;遲延超過(guò)10天的，甲方有權單方要求解除合同，并要求乙方支付相當于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權要求解除合同，并要求乙方承擔相當于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜，雙方本著(zhù)友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
(以下無(wú)正文)
發(fā)包方(蓋章)：__________________承包方(蓋章)：__________________
法定代表人(簽章)：____________法定代表人(簽章)：____________
________年_____月_____日________年_____月_____日
建筑工程施工合同5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，為確保工程按質(zhì)按量按時(shí)完成，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，明確各自的責任、互相配合，共同遵守《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)法律文件的規定，達成以下工程合同條款，以資共同遵守。
第一條工程名稱(chēng)：
第二條工程地址：
第三條工程內容：
合同內容包括LOGO墻裝飾的設計（LOGO標志、字體大小顏色等與原LOGO一致）、采購、施工、安裝、驗收等工作，以及相關(guān)的驗收、文檔管理、質(zhì)保期內的維修等。
第四條合同造價(jià)、結算、付款方式
1、雙方商議合同價(jià)格為￥：元（人民幣大寫(xiě)）詳見(jiàn)合同附件一（《報價(jià)單》）。本合同總價(jià)為包干價(jià)，已包含《報價(jià)單》所有費用（甲方要求調整的除外），總價(jià)不予調整，不發(fā)生額外費用。合同總價(jià)包括但不限于以下內容：
1）乙方承包范圍內所有項目的合同費用，包括：包裝、運輸、運輸保險、提供技術(shù)資料、安裝、驗收的費用；
2）通過(guò)各項驗收，完成本工程所需的一切技術(shù)、勞務(wù)、材料、機具設備、工具費用提供與安裝工程相關(guān)服務(wù)的費用；
1、甲方有權減少合同中的設備、材料，就減少部分將按合同附件中的.單價(jià)計算價(jià)格；
2、付款方式：
1）合同簽訂后乙方進(jìn)場(chǎng)前，甲方支付元作為預付款；
2）竣工驗收合格后，支付合余款元，即結清全部工程款；
3、工程施工開(kāi)始以甲方的通知為準。
第五條甲方責任
1、協(xié)助提供乙方安裝工程、設備所需要的交流電源供應裝置；
2、施工現場(chǎng)所必須的施工用電及照明；
3、負責監督乙方的工程質(zhì)量及驗收等相關(guān)工作；
4、按合同規定支付乙方工程款。
第六條乙方責任
1、本合同項下工程的工期為天，具體開(kāi)工日期以甲方的通知為準；
2、乙方資格：乙方必須具備從事本工程安裝承包的經(jīng)營(yíng)范圍，并具備政府有關(guān)部門(mén)規定的資質(zhì)；
3、乙方的工程設計施工必須滿(mǎn)足國家各政府部門(mén)的有關(guān)規范要求及甲方使用要求；
4、乙方必須自行購買(mǎi)其工程范圍內人員和設備的保險，以及第三者責任險等一切涉及本工程的保險。由于乙方原因引起的安全和工程事故，原則上全部由乙方負責；
5、 提供相關(guān)產(chǎn)品、設備材料報價(jià)表及有效發(fā)票，設備、產(chǎn)品、材料的原產(chǎn)地證明質(zhì)保書(shū)、產(chǎn)品合格證及甲方需求相關(guān)技術(shù)的資料；
6、乙方所采購材料設備的品牌、規格、技術(shù)標準必須與合同附件一中的設備清單相符合。如確需采購附件設備清單以外的材料設備的，須經(jīng)甲方認可。
第七條工程質(zhì)量規范及驗收標準
1、質(zhì)量要求：本工程的質(zhì)量要求達到“合格”標準。
2、驗收標準：
1）國家及當地政府頒布的現行有關(guān)工程施工規范及甲方使用功能要求；
2）凡未按施工規程、規范施工而導致的經(jīng)濟與工期的損失均由乙方負責。
第八條保養期及技術(shù)售后服務(wù)
1、乙方在工程竣工（甲乙雙方驗收合格之日起）移交一年內負責對工程進(jìn)行維修，即工程保修期為一年；
2、在保修期內，乙方接到甲方報修電話(huà)，在正常工作日24小時(shí)內及節假日48小時(shí)內趕到現場(chǎng)進(jìn)行維修。乙方未在合理期限內完成修復工作的，甲方有權自行聘請其他人員或單位進(jìn)行修復工作，由此發(fā)生的費用由乙方承擔。保修期內已發(fā)生，且延續到保修期滿(mǎn)后的保修項目，乙方應自行承擔費用予以修復，該修復責任不受保修期的限制；若在保修期過(guò)后原已報修之項目又發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，仍由乙方負責修復并承擔費用；
3、乙方負責二次深化設計，包括效果圖、材料樣品、施工工藝等，并在安裝施工前提交經(jīng)甲方確認后，方可進(jìn)行施工。
第九條雙方違約責任
1、甲方違約責任：甲方未經(jīng)乙方同意，單方面終止合同，應向乙方支付合同總價(jià)的30%作為違約金；如實(shí)際損失超過(guò)違約金，乙方有權就超過(guò)部分向甲方提出賠償要求；
2、乙方違約責任：
1）乙方所交產(chǎn)品的材料品種、型號、規格、質(zhì)量不符合合同第七條規定，如甲方同意使用，則應根據產(chǎn)品的實(shí)際情況，重新確定產(chǎn)品單價(jià)；如甲方拒絕使用，由乙方負責包換，并承擔調換、退貨而支付的實(shí)際費用；
2）乙方必須自行完成本合同項下工程，不得將本工程分包或轉包，如發(fā)現未經(jīng)甲方同意的分包或轉包，甲方有權終止合同，另行選擇施工單位。乙方須按本合同總價(jià)30％進(jìn)行賠償，且由此造成的一切損失亦由乙方承擔。
3）因乙方提供的產(chǎn)品或施工的質(zhì)量問(wèn)題對甲方造成的損失（包括但不限于對產(chǎn)品本身、房屋、裝修等造成的損失以及房屋使用者對于甲方提出的合法索賠），均由乙方承擔。
第十條乙方保證
乙方在此向甲方保證其為中華人民共和國現行法律合法存在的法人實(shí)體，獲得工程安裝施工資質(zhì)證書(shū)，乙方應承擔其違反本保證所造成的一切后果；
第十一條爭議解決
凡有關(guān)本合同或執行本合同而發(fā)生的一切爭執，甲乙雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決，若協(xié)商不能解決，則應向工程所在地的人民法院提出訴訟。
第十二條合同的生效、變更和終止
1、本合同在各方授權代表簽字蓋章之日生效，本合同一式四份，雙方各執二份；
2、合同的變更必須經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商同意，如果在合同執行過(guò)程中對合同文件的具體措辭，條款或章節的任何修訂或補充，必須經(jīng)過(guò)各方協(xié)商后書(shū)面同意并由各方授權代表簽字蓋章后正式生效；
3、在竣工結算、甲方付款完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿(mǎn)后，有關(guān)保修條款終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
建筑工程施工合同6
定制方：______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
加工方：______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《合同法》、《民法通則》等相關(guān)法律、法規規定，為明確雙方權利、義務(wù)和責任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條、制作產(chǎn)品地點(diǎn):
地址：____________________________________。
第二條、制作產(chǎn)品內容：
甲方委托乙方負責山東博潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產(chǎn)業(yè)化項目鉚焊車(chē)間彩鋼板的加工制作。
第三條、產(chǎn)品規格：
475型彩鋼板加工。
第四條、工程單價(jià)：
單價(jià)：______________。
第五條、施工準備
5.1甲方負責做好現場(chǎng)準備工作，保證施工用場(chǎng)地平整，道路暢通，物料及暫設用場(chǎng)地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。
5.2甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì )審。
5.3甲方負責協(xié)調工人配合乙方技術(shù)人員的加工制作。
5.4甲方工地代表姓名__________，聯(lián)系方式：____________。負責協(xié)調乙方加工制作各項工作，但甲方派駐代表無(wú)權直接與乙方進(jìn)行結算。
5.5乙方負責組織人員進(jìn)行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術(shù)標準要求進(jìn)行加工制作。
5.6按照甲乙雙方約定和時(shí)限要求、質(zhì)量要求組織加工。乙方派駐的技術(shù)人員負責對現場(chǎng)等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經(jīng)檢驗不合格的'，損失由乙方承擔。
5.7乙方安排現場(chǎng)技術(shù)員一名負責指導加工，確保在甲方規定時(shí)間內保質(zhì)保量按時(shí)加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點(diǎn)的各項管理規定。
5.8乙方在加工過(guò)程中應采取措施保證貨物及人身安全，否則出現一切安全問(wèn)題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風(fēng)險有乙方承擔。
第六條、試車(chē)、加工制作時(shí)限
6.1乙方設備進(jìn)場(chǎng)后甲方可以免費提供材料進(jìn)行試車(chē)，對設備進(jìn)行調試，但不得超過(guò)20米，超過(guò)20米還未調試成功的，材料費（元/米）由乙方自行承擔。
6.2加工時(shí)限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔______元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術(shù)人員及設備問(wèn)題造成的時(shí)限延長(cháng)，經(jīng)乙方通知甲方，甲方應在接到通知后2個(gè)小時(shí)內簽字同意時(shí)限順延，如甲方接到乙方通知后超過(guò)6個(gè)小時(shí)不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工制作結算及價(jià)款支付
7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認。
7.2付款方式：乙方根據甲方要求開(kāi)具發(fā)票后。
第八條、質(zhì)保期：
質(zhì)保期為：________年，乙方負責在質(zhì)保期內對產(chǎn)品進(jìn)行免費維修，但因材質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行維修所發(fā)生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質(zhì)保范圍內。
第九條、法律責任
9.1制作結束后在乙方通知甲方人員進(jìn)行初步驗收，甲方在驗收或安裝時(shí)發(fā)現產(chǎn)品不符合圖紙要求或者出現不合格產(chǎn)品的定的，由乙方負責免費修復，無(wú)法修復的由乙方負責賠償損失（元/米）并免費加工。不合格數量超過(guò)米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時(shí)無(wú)條件扣除。
9.2如甲方未按合同約定的時(shí)間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬(wàn)分之二支付違約金。
第十條、其他事項
10.1如有異議，雙方可協(xié)商解決或通過(guò)訴訟解決。
10.2本合同一式二份，甲乙雙方各執正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
甲方（蓋章）：______
乙方（蓋章）：______
電話(huà)：______電話(huà)：______
簽訂日期：_______年_____月_____日
簽訂日期：_______年_____月_____日
建筑工程施工合同7
為規范企業(yè)管理，增強競爭意識，工程實(shí)行承包施工。甲、乙雙方以樹(shù)立“金洲杯的質(zhì)量目標及創(chuàng )建市級安全文明工地的安全目標”從嚴從精為管理前提，據此雙方依據現行的相關(guān)法律規定，經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、承包范圍：見(jiàn)附補充說(shuō)明。
四、施工日期：20xx年冬季放假前必須完成主體砌筑，否則按總人工費的20%處罰。(20xx.10.28-----20xx.12.18)
五、安全、質(zhì)量等級：金洲杯及市級安全文明工地
六、承包方式：包清工
七、承包價(jià)格：按建筑面積，按每平方米 元計算(含二次結構，砌筑工程包括墻體中的現澆及預制砼構件。建筑面積計算執行藍圖標注面積，合計 平方米計款：
八、甲方的權利及義務(wù)：
1、負責材料的供應，因材料不合格所造成的損失由供方負責;
2、負責工程施工的交底，建設單位的聯(lián)系工作及外界一切關(guān)系;
3、負責工程質(zhì)量的監督;出現工程質(zhì)量不合格及安全隱患，甲方有權利責令乙方整改，所出現損失由乙方負責;甲方并追加損失的2～3倍罰款;
4、甲方造成的因材料不及時(shí)，其他工序不具備操作施工的.前提下，在有效時(shí)間超過(guò)12小時(shí)以上的，甲方應付給乙方相應補償;并順延工期;
5、甲方發(fā)現乙方浪費材料;按原物價(jià)的5倍罰款;
九、乙方的權利及義務(wù)
1、 乙方必須遵守甲方的施工現場(chǎng)管理制度;
2、 乙方根據工程組織人員,進(jìn)行施工;
3、 嚴格按照施工工程范圍提前做好材料和設備的用量計劃,提前三天提交甲方審批及采購供應,遲報造成停工,甲方概不負責.
4、 乙方需嚴格按施工要求和有關(guān)說(shuō)明及變更,進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量如期交工。(圖紙變更，根據實(shí)際情況工期順延)
5、 負責現場(chǎng)和班組自檢資料和班組技術(shù)交底及安全交底。
6、 乙方現場(chǎng)負責人，必須熟讀建筑圖紙及現行的有關(guān)法律法規、行業(yè)標準，分項工程完成后必須達到驗收標準;
7、 做到文明施工。做到不擾民，不隨意在居民區大小便，發(fā)現一次罰款100元/次。
8、 乙方必須服從甲方管理的規章制度及國家的有關(guān)法律法規，嚴禁在施工期間的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)打架斗毆及偷盜。發(fā)現一次罰款200-1000元，并清除工地。嚴重者交公安機關(guān)處理。
9、 出現非甲方原因，乙方私自停工一天，罰總造價(jià)的2%。如乙方無(wú)故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予結算人工費。由乙方造成的損失，甲方有追償的權利。
10、 乙方必須按甲方施工進(jìn)度組織人員進(jìn)行施工，因乙方人員少、組織不力等原因導致甲方無(wú)法按進(jìn)度工期完成，甲方有權另行安排其他人員、隊伍進(jìn)行施工，由此造成的費用及損失由乙方負責。
11、 如達不到市級安全文明工地標準倒扣總人工費的5%。
十、付款方式：
1、 按建筑面積，按每平方米 元計算,主體階段：按進(jìn)度地下室～6、
7～頂層分兩次60%撥付。主體完成驗收后付到總人工費的95%，留5%抹灰完成后付清。
十一、乙方在施工過(guò)程中，應加強安全教育管理，嚴格按安全要求及施工程序操作，正確使用好防護用品，(安全帽、安全帶)如出現安全事故由責任方負責，因違章施工或操作失誤出現的工傷事故由乙方負責。
十二、補充說(shuō)明
1、 施工內容：
(1) 按照本工程圖紙的設計及現行的規范的要求進(jìn)行的所有砌筑工程、預制過(guò)梁、預埋件等。(含二次結構)
(2) 所有落地灰做到及時(shí)回收利用，墻體及時(shí)養護，廢料集中堆放。
2、施工要求：
(1) 砌筑工程的砌筑砂漿必須符合設計要求，必須按配合比要求進(jìn)行砂漿的配比。
(2) 砌筑質(zhì)量嚴格按照國家施工質(zhì)量驗收統一規范要求。
(3) 出現非甲方原因，乙方私自停工一天，罰總造價(jià)的5%。停工超七天，視乙方自動(dòng)退場(chǎng)并不結算人工費。造成損失，甲方有權向乙方追加陪償。
十三、
1、 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
2、 本合同雙方簽字后生效，工程人工費結清后廢止。
3、 如發(fā)生爭議由雙方協(xié)商處理，雙方協(xié)商不成可上訴東營(yíng)區人民法院。
甲方代表：
身份證號：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方代表：
身份證號：
聯(lián)系電話(huà)：
年月日：
建筑工程施工合同8
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業(yè)區__________號廠(chǎng)房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實(shí)際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權難以實(shí)現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同9
解除建筑工程施工合同
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
乙方于20______年______月______日與“______房地產(chǎn)有限公司”
簽訂了《______工程承包合同及其補充協(xié)議》，包括本協(xié)議書(shū)前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書(shū)等合法有效文件(以下統稱(chēng)為“原合同”)，依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項合同、還包括在執行中甲方所擔保的責任項目同時(shí)解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務(wù)均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監理公司、職能部門(mén)的要求提供完整的.工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經(jīng)監理和職能部門(mén)審核簽章后、于年
月日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現場(chǎng)實(shí)測后以文書(shū)形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執行、以造價(jià)咨詢(xún)有限公司的審計結果，作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經(jīng)甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書(shū)、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付：甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用，包括甲方擔保費用、按財務(wù)要求對帳并予以確認、并按要求開(kāi)具正規稅務(wù)發(fā)票、否則，甲方有權不支付有關(guān)工程款項。
十、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務(wù)要求確認并完成本協(xié)議約定內容后，與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后，施工單位應先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結算。
十二、解除合同簽訂后，甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項目繼續施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質(zhì)量責任和保修責任以及合同履行過(guò)程中的違約責任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除，甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書(shū)自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書(shū)一式五份，甲方兩份，乙方兩份，監理公司一份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人(簽章)：
法定代表人(簽章)：
年月日簽訂
建筑工程施工合同10
�。痘A工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、 工程項目名稱(chēng)：鼎XX
二、 工 程 地 點(diǎn)：大慶市XXX。
三、 工 程 內 容：地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎施工�；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實(shí)際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監理現場(chǎng)代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據。
四、 工程價(jià)款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價(jià)：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價(jià)款按實(shí)際發(fā)生的工程量計算為準。
�。�1） 該工程造價(jià)中已包含勞保統籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
�。�2） 此工程價(jià)款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關(guān)規定為依據。由甲方、乙方及監理現場(chǎng)代表負責確認，最終以甲方、乙方、監理確認的為準。
�。�4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進(jìn)行施工，并且提供人工、材料，進(jìn)行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
�。�2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。
�。�3） 甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場(chǎng)地，乙方負責施工、自行解決民工的`臨時(shí)用宿舍等臨時(shí)建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進(jìn)行施工，如出現任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進(jìn)度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進(jìn)行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經(jīng)過(guò)甲方及監理批準要求日期就位、開(kāi)工及竣工。乙方施工實(shí)行連續作業(yè)。施工工期為：自開(kāi)鉆之日起10天（有效工作日）如施工現場(chǎng)不具備施工條件，工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關(guān)規范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責任及經(jīng)濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實(shí)的內業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責任及義務(wù)
甲方責任及義務(wù)：
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場(chǎng)和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務(wù)：
1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進(jìn)行樁
基礎定位放線(xiàn)。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監理審批的、甲方指定進(jìn)入施工現場(chǎng)的日期進(jìn)入現場(chǎng)、開(kāi)工日期開(kāi)工。
3、工程開(kāi)工前五日內，向甲方及監理提供施工組織設計及進(jìn)度計劃進(jìn)行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時(shí)接受甲方、監理的檢查、監督。
4、乙方在施工過(guò)程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導致施工不能正常進(jìn)行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關(guān)行業(yè)操作規程進(jìn)行施工；樁及樁內鋼筋的種類(lèi)、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿(mǎn)足設計要求；試樁時(shí)，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實(shí)際使用價(jià)值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價(jià)的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經(jīng)甲方及監理批準的施工方案進(jìn)行施工，隨時(shí)接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時(shí)通知甲方及監理進(jìn)行驗收。經(jīng)甲方現場(chǎng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及監理工程師驗收合格后，方可進(jìn)行隱蔽或繼續施工。
8、乙方在施工過(guò)程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時(shí)通知甲方、現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員及監理單位進(jìn)行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合，服從甲方及監理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書(shū)面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進(jìn)場(chǎng)。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現場(chǎng)安全。如施工現場(chǎng)出現由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務(wù)
1、做好施工現場(chǎng)的“三通一平”工作。
2、負責協(xié)調乙方和施工隊提供工程標高控制點(diǎn)及主軸線(xiàn)，并以書(shū)面形式交給乙方，乙方負責放線(xiàn)定位，甲方及監理驗線(xiàn)合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場(chǎng)內，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協(xié)調處理建設行政管理部門(mén)的相關(guān)手續。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯(lián) 系 電 話(huà)： 聯(lián) 系 電 話(huà)：
日 期： 日 期：
建筑工程施工合同11
甲方：_______________(發(fā)包方)
乙方：_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關(guān)法律、法規，本著(zhù)自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程建設施工事項達成共識，具體內容如下：
第一條：工程概況
1、工程名稱(chēng)：_______________
2、工程地點(diǎn)：_______________
3、工程內容及承包范圍：_______________
4、建筑規模：_______________
5、工程造價(jià)：_______________
6、質(zhì)量等級：合格。
7、設計變更按甲方書(shū)面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備，包括吊機生產(chǎn)車(chē)等由乙方解決。
3、場(chǎng)地包括人員日常生活所需場(chǎng)地和安放場(chǎng)地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時(shí)向乙方提供工程施工所需的現場(chǎng)條件，協(xié)調現場(chǎng)情況，為乙方正常施工創(chuàng )造條件。
(2)甲方督促檢查工程進(jìn)度，工程質(zhì)量，施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現場(chǎng)的施工人員的生活區位置。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(1)確保本協(xié)議規定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進(jìn)場(chǎng)前________天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進(jìn)場(chǎng)后________天內，編制出工程施工組織設計及進(jìn)度計劃，報甲方批準后實(shí)施。
(4)及時(shí)向甲方報送工程計劃、統計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料，并接受甲方職能部門(mén)的檢查指導。
(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準，由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔;在規定時(shí)間內，乙方未能及時(shí)返工整改，甲方有權指出乙方出場(chǎng)、停止安裝，并承擔一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開(kāi)工日期_________年______月___日，竣工日期_________年______月___日，
本工程有效工期______天，法定節假日除外。
2、開(kāi)工日期以實(shí)際開(kāi)工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見(jiàn)甲方審定的工程總進(jìn)度計劃，協(xié)議簽署后乙方應在_________年______月___日內進(jìn)駐現場(chǎng)，并按照約定時(shí)間開(kāi)工。
3、乙方施工的實(shí)際進(jìn)度落后于進(jìn)度計劃時(shí)，甲方及監理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點(diǎn)按時(shí)完成施工計劃(加班時(shí)間不能超出市內作業(yè)時(shí)間標準)。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴格按照施工圖與說(shuō)明書(shū)，按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術(shù)規范》、《鋼結構安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》精心組織施工，確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級，由乙方負責;達到合格等級，不獎不罰。
3、在施工中，必須無(wú)條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門(mén)的檢查，監督和處理。
4、在規定的保修期內，由乙方無(wú)償進(jìn)行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關(guān)建筑法律法規、施工規范、標準及地方文件進(jìn)行施工和管理，如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程，甲方有權向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過(guò)程中質(zhì)量不符合要求時(shí)，甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理，情節嚴重的給予每次______元處罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中，為確保工期、質(zhì)量、安全，必須使用符合安全標準的施工機械，對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進(jìn)入現場(chǎng)施工。
8、在施工中及施工現場(chǎng)出現的一切安全事故由乙方負責。
第六條：文明、安全生產(chǎn)
1、施工現場(chǎng)必須滿(mǎn)足省市有關(guān)安全文明施工規定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn)，嚴格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規定，遵守勞動(dòng)用工條例，工地發(fā)生的任何責任事故，由乙方承擔全部責任。
第七條：工程款的.支付與結算
1、雙方同意按照進(jìn)行結算。
2、施工用水電
甲方負責施工現場(chǎng)的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔，產(chǎn)生費用乙方按實(shí)收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進(jìn)場(chǎng)，乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開(kāi)工時(shí)間內，因甲方原因造成工程未能按時(shí)開(kāi)工，工期可以順延，在甲方具備工程開(kāi)工條件時(shí)，本工程協(xié)議繼續有效。
3、合同履約保證金退還：工程施工至退還履約保證金______%，具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后，經(jīng)甲方核實(shí)確認工程量?jì)r(jià)款后______日內向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后，付至工程總造價(jià)的______%。
3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質(zhì)的專(zhuān)職工程核算人員積極配合審計結算。結算時(shí)間為_(kāi)_____個(gè)月。工程結算審計______個(gè)月內完成�？⒐べY料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結清全部工程價(jià)款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書(shū)面形式上報甲方，并附合格證、實(shí)驗報告，經(jīng)監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書(shū)約定支付工程款，乙方有權停止施工，由此造成的工期延長(cháng)，工期相應順延。
2、工程完工后，甲方不按合同書(shū)約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決辦法，如協(xié)商不成，乙方有權申請人民法院進(jìn)行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內如出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方接到甲方通知______小時(shí)內不進(jìn)行維修，甲方有權安排他人維修，所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。
第十一條違約責任
1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的，應承擔工程總造價(jià)%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過(guò)竣工驗收之日起______日內提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開(kāi)工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。
2、乙方負責按時(shí)清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無(wú)果至當地仲裁委員會(huì )或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方：_______________
乙方：_______________
法定代表人：_______________
法定代表人：_______________
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同12
甲方（買(mǎi)方單位）：________________________________________
乙方（出賣(mài)單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規規定，遵循平等、自愿、公平、公開(kāi)及誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬(wàn)達 所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、使用地點(diǎn)、數量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說(shuō)明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執行過(guò)程 中不作調整：因市場(chǎng)性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng)，均不影響合同執行，并不得調整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量，供貨過(guò)程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73 91《建筑裝飾工程施工及驗收規范》標準進(jìn)行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規定的墻紙規格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無(wú)縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應無(wú)異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過(guò)國家相關(guān)標準和規范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場(chǎng)，場(chǎng)地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時(shí)間推遲而相應推遲完工時(shí)間）。
五、交貨地點(diǎn)及方式： 寬城萬(wàn)達 樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數量為根據現場(chǎng)實(shí)測的暫估數，乙方在備貨時(shí)應多于該數量，保證現場(chǎng)施工面積變化時(shí)及時(shí)補充供應同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應根據場(chǎng)地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區域內的墻紙無(wú)色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術(shù)要求及規范”條款進(jìn)行驗收，對施工過(guò)程中發(fā)現的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無(wú)條件更換。
八、產(chǎn)品結算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據收方量進(jìn)行工程結算。用收方數量和合同單價(jià)計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢(qián)付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調乙方與在場(chǎng)相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監督工作，進(jìn)行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監督�；鶎硬缓细�，乙方可拒絕施工，并及時(shí)以書(shū)面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過(guò)程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無(wú)償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線(xiàn)，并做好安全防范措施。
十一、工地現場(chǎng)管理：
1、 本工程施工管理過(guò)程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的.安全施工、文明施工等規范、條例，遵守甲方的現場(chǎng)管理規定。并隨時(shí)接受主管部門(mén)的檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應對其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴格按安全規范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規范組織施工，遵守甲方的現場(chǎng)管理規定，保證工地達到文明現場(chǎng)標準（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現場(chǎng)、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節嚴重者直接驅逐出現場(chǎng)。）。
3.2 施工期間，乙方應及時(shí)整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場(chǎng)清，工程建設中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時(shí)應按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價(jià)款中包干考慮，不作任何調整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質(zhì)量問(wèn)題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問(wèn)題等原因影響到工程效果，乙方無(wú)條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同13
承包人(全稱(chēng))
分包人(全稱(chēng))
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，承包人和分包人雙方就分包工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同。
第一條 分包工程概況及承包方式
1.1 工程分包名稱(chēng)
1.2分包工程地點(diǎn)1.3分包工程承包范圍：
1. 3.1沙壩出口隧道范圍內正洞初支(包括隧道初支，鋼架立設、噴漿，大小避車(chē)洞、梯車(chē)洞支護，風(fēng)水軟管的拆接，噴射平臺的搭設和拆接，機械維修保養及管理等)。
1. 3.2設備工具材料(風(fēng)水軟管、手套、雨衣、雨鞋、小型工具等，分包方所領(lǐng)用物資費用，結算時(shí)從工程款中扣回)。
1. 3.3為完成1. 3條所有工作內容進(jìn)行施工準備、施工措施及直至竣工驗收的維護等。
1. 4分包工程承包方式：工程綜合單價(jià)包括為完成承包范圍內所有的工、管理費及潛在的
第二條 分包價(jià)款
2.1工程單價(jià)：
工程單價(jià)按支護方式分類(lèi)
立格柵鋼架支護每延米綜合單價(jià)：大寫(xiě)人民幣 元，小寫(xiě)：￥ 元。
W鋼帶支護每延米綜合單價(jià)：大寫(xiě)人民幣 元，小寫(xiě)：￥ 元。
鋼筋網(wǎng)支護每延米綜合單價(jià)：大寫(xiě)人民幣 元，小寫(xiě)：
噴砼支護每延米綜合單價(jià)：大寫(xiě)人民幣 元，小寫(xiě)：￥ 元。
合同價(jià)格除包含了完成承包內容而發(fā)生的全部費用外，還包含了施工隊伍調遣、機械設備進(jìn)退場(chǎng)、各種原因造成的停待工費用、承包人裝備險及職工的(人身)事故險、未單獨計列的生產(chǎn)生活用臨時(shí)設施等為了本工程的順利實(shí)施而可能發(fā)生的一切費用。
在合同履行過(guò)程中和工程驗收后，承包方分包方雙方不得以任何理由要求調整本合同單價(jià)，即使國家和省、部所頒布的法律、法規、規范、驗標發(fā)生修改或變更，合同單價(jià)也不作調整。
2.2工程計量及付款方式：
工程量按實(shí)際噴射延米計算。
第三條 承包人工作
3.1負責向分包人提供工作所需材料，工具，機械設備(機械設備包括噴漿機兩臺，風(fēng)水軟管各一根，電焊機一臺)，風(fēng)水軟管只提供一根。
3.2為分包人提供生活房屋及設施(工作環(huán)境及空間)。
3.3負責為分包人工作提供施工技術(shù)交底及技術(shù)管理工作。
3.4可以要求分包人撤換由其工作不能勝任、玩忽職守、工作不負責任的人員。
3.5負責整個(gè)施工場(chǎng)地的管理工作，在施工過(guò)程中組織對分包人的工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度、文明施工進(jìn)行監督和檢查，確保分包人按照施工技術(shù)交底進(jìn)行施工。
3.6有權對分包人在工作上違反的條例進(jìn)行罰款。
3.7負責按本合同約定辦理結算、支付。
3.8有權根據業(yè)主對工期的要求及分包方合同履行情況，調整工程內容和工程數量，分包方不得因工程內容和工程數量調整而可能導致的任何損失要求甲方賠償。
3.9承包方有權合理調動(dòng)分包方現有機械，人員，進(jìn)行有償使用，分包方不得無(wú)理拒絕。
第四條 分包人工作
4.1分包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及承包人依據合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受承包人的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
4.2負責派駐有組織指揮能力、責任心強、身體健康的管理人員和組織優(yōu)秀的施工人員進(jìn)行施工，安全、優(yōu)質(zhì)、按期完成施工任務(wù)。
4.3負責教育勞務(wù)人員遵紀守法、文明施工、安全生產(chǎn)，嚴禁違章作業(yè)，作好勞動(dòng)保護工作。確保安全施工，杜絕重傷及以上事故發(fā)生，對現場(chǎng)作業(yè)及施工方法的安全性承擔全部經(jīng)濟責任，對職工的行為、違約負責。凡造成人員傷亡或設備損壞等事故，全部責任由分包人承擔。
4.4負責維修、保護承包人提供機械設備及工具，并承擔一切維修費用，在工程完工后如數退還承包人所提供機具設備，如遺失或損壞，照價(jià)賠償。
4.5負責配合(承包人)管理人員進(jìn)行施工，不得以任何理由推脫工作，必須無(wú)條件服從(承包人)管理人員的工作安排。
4.6負責整齊堆放承包人所提供材料，節約材料，造成材料浪費，不得以任何理由推脫責任，照價(jià)賠償。
4.7嚴格按照施工技術(shù)交底，施工放樣進(jìn)行施工，不得擅自更改，更改造成返工費用自行負責。
4.8不得隨意動(dòng)用工地消防設施及應急設施(違者處以最低500元以上罰款)。
4.9對工作要隨叫隨到，分包人負責人必須在崗在位，遲到或不到按務(wù)工費用在工程款中扣除。
4.10未經(jīng)承包方書(shū)面授權，不得以承包方名義從事任何活動(dòng)。
4.11承擔因分包方原因導致業(yè)主對承包方的罰款以及承包方對分包方的罰款，罰款在分包方計量款中扣除。
4.12負責對承包方技術(shù)人員提供的工作數據和指令進(jìn)行復核。有權拒絕執行承包方提供的錯誤數據和指令，否則，由分包方承擔由此引起的損失。
4.13分包方撤離現場(chǎng)時(shí)，應清除并運出裝備、剩余材料、垃圾和各種臨時(shí)設施，做到現場(chǎng)和工程整潔，達到承包方認可的使用狀態(tài)。若承包方清理，則因此而發(fā)生的費用由分包方承擔，承包方將從應付分包方的款項中扣除。
4.14分包方機械設備、人員進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，分包方均應向承包方提交清單，并經(jīng)雙方簽字確認。
4.15必須配合承包方統一安排，迎接項目部、業(yè)主、監理等相關(guān)部門(mén)的檢查工作，負責搞好洞內文明施工工作。
分包人未履行上述各項義務(wù)，造成承包人損失的，分包人賠償承包人有關(guān)損失并承擔違約責任。
第五條 施工要求及注意事項
5.1鋼架
5.1.1鋼架立設必須嚴格按照施工放樣立設，中線(xiàn)走樣不得大于2公分，方向走樣不得大于10公分，標高走樣不得大于3公分，鋼架下腳不得置于虛碴和活動(dòng)石塊上。
5.1.2鋼架連接板必須用螺帽螺母連接牢固，無(wú)法連接必須用短鋼筋焊接牢固，連接筋、錨桿必須焊接牢固(如發(fā)現不牢固，可以視為違反施工條例處以罰款)。
5.1.3錨桿在裝設過(guò)程中，錨固劑必須按承包人要求裝設，視圍巖情況可以適當增加或減少裝設量。
5.1.4在施工期間，應對支護的工作狀態(tài)進(jìn)行定期和不定期的檢查，在不良地質(zhì)地段，應由專(zhuān)人每班檢查，當發(fā)現支護變形或損壞時(shí)，應立即休整加固。
5.1.5鋼架及鋼筋網(wǎng)的安裝，作業(yè)人員之間應協(xié)調動(dòng)作，在本排鋼架或鋼筋網(wǎng)未安裝完畢，并與相鄰的鋼架和錨桿連接穩妥之前，不得擅自取消臨時(shí)支撐。
5.2噴射砼
5.2.1噴射砼表面必須平順，無(wú)凹凸部位。
5.2.2噴射砼回彈料不能超出規定范圍，如有超出，視真實(shí)情況進(jìn)行罰款處理。
5.2.3立設鋼架地段掌子面封頭必須封好，如發(fā)現一次罰款500元以上。
5.2.4在無(wú)鋼架地段噴射砼必須無(wú)圍巖露出，表觀(guān)質(zhì)量過(guò)關(guān)。
5.2.5不得剩余噴漿料，如有剩余，對前期有損壞地段進(jìn)行補噴。
5.2.6作業(yè)中如發(fā)生風(fēng)水管塞堵時(shí)，必須依次停止風(fēng)、水、料的輸送。
5.4其他
5.4.1各種材料機具設備在用完以后必須整齊堆放，如不按規定擺設，被車(chē)輛機械等損壞，照價(jià)賠償。
5.4.2不得隨意亂割防水板，防水布，模板等材料，如違反照價(jià)賠償。
5.4.3大小避車(chē)洞，梯車(chē)洞由于其他影響因素，未施作，如分包人中途退場(chǎng)，后期施工費用從工程款中扣除。
5.4.8以上工作不按標準施作，造成無(wú)法報檢，務(wù)工、返工費用自負，承包人可以視情況處以罰款。
5.4.9加工剩余的材料或廢舊材料合理回收，充分利用。
5.4.10機具設備維修不得耽誤正常工作時(shí)間，耽誤正常工作時(shí)間按工地正常運轉時(shí)間費用從工程款中扣除。
5.4.11工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，承包人一經(jīng)發(fā)現，要求分包人拆除和重新施工，分包人應按承包人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因分包人原因達不到約定標準，由分包人承擔拆除和重新施工的費用。
第六條 安全施工
6.1分包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按照安全標準組織施工。
6.2 在施工場(chǎng)地涉及危險地區或需要安全防護措施施工時(shí)，分包人應提出安全防護措施。
6.3 發(fā)生安全事故，分包人應及時(shí)上報承包人，并依法處理。
6.4施工安全由雙方加強安全教育，強化安全管理，嚴格遵守施工安全規范、標準、規定，搞好防護措施，防止各類(lèi)事故發(fā)生。
6.5進(jìn)洞人員不得飲酒，穿拖鞋，必須佩戴安全帽(違反處以500元以上罰款)。
6.6在高空作業(yè)時(shí)，必須加強安全措施。
6.7生活照明用電，不得擅自拉線(xiàn)、裝插座。不得私自使用電爐及其他功率較大的電器。
6.8不得在工地上打架鬧事，違者罰款5000-10000元，并立即將打架鬧事者開(kāi)除出工地。
6.9分包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于分包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由分包人承擔。
6.10 在使用氧氣、乙炔時(shí)，要按規定擺放，操作。
6.11分包人參加施工的人員在上場(chǎng)前應提供縣級以上人民醫院出具的'體檢證明,身體不健康者不得參加施工.在施工過(guò)程中分包方人員由于各種疾病、傷亡均由分包人負責處理并承擔相關(guān)費用。
6.12分包人承包人對事故責任有爭議時(shí)，應按政府在關(guān)部門(mén)的認定處理。
第七條 其他
7.1合同訂立時(shí)間：
7.2合同訂立地點(diǎn)
7.3就分包工程范圍內的有關(guān)工作，承包人隨時(shí)可以向分包人發(fā)出指令，分包人應執行承包人根據分包合同所發(fā)出的所有指令。分包人拒不執行指令，承包人可委托他人完成該指令事項，所有由此造成的或伴隨產(chǎn)生的費用，由承包人從應付給分包人的相應款項中扣除。
7.4本合同經(jīng)甲乙雙方簽字之日生效，工程竣工驗交，確認無(wú)遺留問(wèn)題結清所有工程款項后，其余的條款即告終止，合同的權利義務(wù)終止后，分包人應當遵循誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
7.5爭議解決
分包人承包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門(mén)調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以在專(zhuān)用條款內約定以下一種方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向協(xié)議中約定的仲裁委員會(huì )申請仲裁;
第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
7.6在合同實(shí)施過(guò)程中，不論因何種因素影響，承包方均不接受分包方提出的任何調價(jià)索賠申請。因不可抗力因素引起損失的，互不承擔賠償責任。但分包方應在事件發(fā)生后12小時(shí)內書(shū)面告知承包方，必須在事件發(fā)生之日起5天內上報有關(guān)資料。
7.7無(wú)論何種原因造成分包方人員、機械設備停窩工，所發(fā)生的損失均由分包方自行承擔。
7.8合同解除
7.8.1 甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同;
7.8.2因不可抵抗力致使合同無(wú)法履行，可以解除合同;
7.8.3分包方將其承包的全部工程轉包給他人;或將其承包的全部工程肢解以分包的名義轉包給他人;或假勞務(wù)之名，行分包之實(shí)，承包方有權解除合同;
7.8.4本合同其他條款約定的合同解除條款。
7.8.5一方要求解除合同應以書(shū)面形式告知對方。合同解除后有過(guò)錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
7.9雙方根據有關(guān)法律、行政法規規定，結合工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本通用條款內容具體化、補充或修改，在專(zhuān)用條款內約定。
7.10本合同未盡事宜雙方另訂補充協(xié)議。
7.11除不可抗力以外，甲乙雙方任何一方違約，均賠償對方的經(jīng)濟損失。
7.12本合同一式兩份，具有同等法律效力，由承包人分包人各保存一份，雙方簽字生效。
承包人簽字：
電話(huà)：
簽訂日期 ： 年 月 日
分包人簽字：
電話(huà)：
簽訂日期 ： 年 月 日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
一、工程名稱(chēng)：
二、技術(shù)標準：按照現行國家施工驗收規范執行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：
�。�1）負責解決施工所需的臨時(shí)占用土地、料場(chǎng)等問(wèn)題。
�。�2）協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關(guān)系。
�。�3）解決好工程所需的水電問(wèn)題（水電費由乙方承擔）。
六、乙方職責：
�。�1）聽(tīng)從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場(chǎng)監督檢查。
�。�2）嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工。
�。�3）嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
�。�4）確保安全生產(chǎn)、文明施工，負責施工中的一切財產(chǎn)、人身安全責任，并承擔由此而產(chǎn)生的`全部經(jīng)濟損失。
�。�5）在施工過(guò)程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場(chǎng)實(shí)收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價(jià)定額》20xx定額，結合市場(chǎng)材料價(jià)格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42、5%。20xx年12月30日前撥付28.5%。20xx年12月30日前撥付21.5%。剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
或其授權代理人：
或其授權代理人：
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
訂立日期：
建筑工程施工合同15
發(fā)包方：____________
承包方：____________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規，遵循平等自愿、公正和誠實(shí)信用的原則，雙方就建設工程合作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：____________
2、工程項目及范圍：____________
3、工程地址：____________
二、承包工程范圍、形式及合同價(jià)款
承包工程范圍：____________
承包形式：包工不包料
分項工程單價(jià)：____________
合同價(jià)款約：____________
三、分包管理
1、合同協(xié)議簽訂后，承包方全部人員服從項目領(lǐng)導和管理，執行發(fā)包方公司的規章制度，不準出現違紀違法現象。
2、發(fā)包方按公司______族貫標程序組織施工隊伍承包方按工程施工計劃組織隊伍完成施工任務(wù)。
四、雙方職責發(fā)包方：
1、負責工程的總體安排和全面管理工作。
2、負責預算及現場(chǎng)簽證的處理。
3、依據項目工程師的書(shū)面技術(shù)交底及要求進(jìn)行監督檢查。
4、負責工程的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)變更。
5、負責提供吊車(chē)，保證施工需要。
6、負責提供施工所須的材料、周?chē)ぞ呒鞍踩雷o設施(安全帽費用由承包方自負)。
7、提供承包方人員的臨時(shí)設施炊事用具承包方自備。
生活用水、用電包干使用，現場(chǎng)另立協(xié)議。
8、負責對承包方工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并有權對不合格進(jìn)行處罰。
9、做好施工前安全交底和防護設施的完備，達到安全施工要求。
10、按協(xié)議支付承包方的工程款。
11、發(fā)包方工程項目部有權對承包方文明工地的施工情況進(jìn)行檢查，如達不到文明施工的標準，應當場(chǎng)給予經(jīng)濟處罰。
承包方：
1、組織素質(zhì)好、工種齊全的施工隊伍，并向發(fā)包方勞資部門(mén)報送在該項目作業(yè)人員花名冊一式兩份(其中一份交發(fā)所方保衛部門(mén))，隨時(shí)提供增減變化情況表，并負責代發(fā)工人工資。
2、按國家質(zhì)量驗評標準及發(fā)包方的有關(guān)工程管理規定，做好各分部分項工程的施工，并提供有關(guān)質(zhì)量自檢記錄資料，每道工序質(zhì)量有專(zhuān)人負責，其負責人報發(fā)包方。
3、保管好發(fā)包方提供的臨建設施、機具設備等，如有人為損壞和丟失照價(jià)賠償。
4、嚴格按照發(fā)包方的安全施工交底，規范施工，并簽訂安全協(xié)議書(shū)，施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷亡事故及醫療費用均按國家規定條文執行，發(fā)包方可提供方便條件。
5、承包方做好發(fā)包方和業(yè)主的半成品和成品的保護工作。
6、做好現場(chǎng)文明施工，嚴格按照“三清六好”的標準進(jìn)行施工，做到“下工活底清，工完場(chǎng)地清”，并接受發(fā)包方每月一次的文明工地檢查，所用清理用工均由乙方負責。
7、小型手持工具，承包方自備(技工常用的專(zhuān)業(yè)工具)。
8、執行材料限額領(lǐng)料，超實(shí)際預(結)算部分從承包價(jià)款中扣除。
9、承包方自立的食堂必須服從發(fā)包方的行政部門(mén)的管理，符合有關(guān)食品衛生管理規定，生活用煤自行解決，不得隨意燒現場(chǎng)木材。
五、工期
1、該工程從_____年__月__日至_____年__月__日止。
2、以合同工期為準，因承包方原因拖延一天按人工費結算總額的5%進(jìn)行處罰。
3、工期順延①、經(jīng)發(fā)包方按規定的程序和有關(guān)負責人、項目經(jīng)理簽字，并加蓋單位公章的簽證可順延工期。
�、�、現場(chǎng)停工一天，經(jīng)發(fā)包方簽證工期順延。
�、�、如遇人力不可抗拒的自然災害，工期順延。
六、質(zhì)量
1、承包方所承包的本工程質(zhì)量執行招標文件。
2、分部分項不合格時(shí)，發(fā)包方有權撤換承包方人員。
七、結算方式及付款方式
1、承包方進(jìn)廠(chǎng)施工后，發(fā)包方付給承包方人員生活費及零用款。
2、承包方每月25日前將本月完成的實(shí)物工程量進(jìn)行審報、項目確定，由項目預算部門(mén)審核后，交項目勞資部門(mén)結算人工費，____日內支付給承包方人工費的.____%(其中含支付給承包方的生活費、承包方應支付的賠償金和各種罰款)。
分項工程達到主體完工后，再撥付____%。
發(fā)包方按結算額的____%預留保修金，工程竣工____年，根據工程保修情況另議支付。
八、其它事項
1、發(fā)包方對承包方的施工計劃、施工質(zhì)量、安全、文明工地及勞務(wù)進(jìn)行全面管理和監督，在承包方不能滿(mǎn)足發(fā)包方施工工期、質(zhì)量標準時(shí)，發(fā)包方可單方面終止合同協(xié)議，并追究承包方的責任，因此造成的損失由承包方負擔。
2、承包方必須保證人員穩定，不得隨意變換人員，特別是現場(chǎng)帶班人員不能更換，若更換必須經(jīng)發(fā)包方同意，承包方現場(chǎng)負責人應賦予其現場(chǎng)帶班人一定的權力，以便于更好地配合發(fā)包方的管理。
保證按期、按質(zhì)、按量完成發(fā)包方委托的生產(chǎn)任務(wù)，服從發(fā)包方的統籌安排。
九、未盡事宜雙方另行協(xié)議
發(fā)包方(簽章)
承包方(簽章)
____年__月__日
____年__月__日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑模板工程施工合同12-24
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-13
【熱】建筑工程施工合同06-24
建筑工程施工合同【熱門(mén)】06-24
【精】建筑工程施工合同06-25
建筑工程施工合同【精】06-23