扣冷棚膜施工合同

　　在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的扣冷棚膜施工合同，希望對大家有所幫助。

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)過(guò)雙方共同協(xié)商，甲方將寶塔區二莊科經(jīng)濟適用房項目周邊噴錨支護工程委托乙方實(shí)施。為了明確雙方責任權利，互相配合，達成以下條款以資雙方共同遵守。

　　工程名稱(chēng)：

　　工程地點(diǎn)：

　　一.范圍：

　　生態(tài)時(shí)代土釘錨噴支護及中風(fēng)化巖層釘錨噴支護包括邊坡修整、打花管，注漿、鋪鋼筋網(wǎng)片、噴射砼等工程范圍詳見(jiàn)設計說(shuō)明和施工圖的全部要求。

　　二.工作內容：

　　依據甲方提供的確認圖紙、設計說(shuō)明和施工圖要求的全部?jì)热�。包括：制作、安裝、交驗、保修等。

　　三、合同工期：

　　工程計劃 年 月 日開(kāi)工， 年 月 日竣工工期

　　天 (累計施工天數)。若因甲方原因或不可抗力影響施工，經(jīng)甲方代表書(shū)面簽字確認后工期順延。

　　四、質(zhì)量等級為合格，符合國家相關(guān)規范、標準規定。保證施工期間坑壁安全直至回填土完成。

　　五、承包方式及單價(jià)：本項目實(shí)行輕包：即包工不包料，保質(zhì)量保工期。噴錨支護綜合單價(jià)140元/平方米，此單價(jià)為含稅及配合費單價(jià)，此單價(jià)在施工過(guò)程中市場(chǎng)價(jià)格如有浮動(dòng)，不再調整。配合費用乙方自理，如有必要甲方配合協(xié)調。工程量按實(shí)結算，實(shí)測實(shí)量。

　　六、施工規范和驗收標準：

　　1.乙方必須嚴格按照設計圖紙、設計選用的標準圖集，施工規范和標準進(jìn)行施工。乙方必須做好自檢記錄，隱蔽工程記錄和各種試驗記錄。

　　2.工程驗收前乙方必須將施工資料(含竣工圖、質(zhì)量保證資料、各種試驗報告)整理齊全，一式兩份交甲方審查合格后方可申請驗收。

　　3.甲方嚴格按照設計圖紙及驗收規范進(jìn)行上下工序之間驗收及竣工驗收，并及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程交底和簽認。配合乙方做好中間環(huán)節的簽字驗收。

　　七、雙方責任：

　　甲方：

　　1.甲方負責現場(chǎng)管理、協(xié)調，進(jìn)行現場(chǎng)交底。

　　2.對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監督檢查、組織隱蔽工程和竣工驗收。

　　3. 按合同約定支付工程款。

　　4. 提供施工藍圖二份(圖紙由乙方自理)。

　　乙方：

　　1、必須遵守甲方的現場(chǎng)管理和有關(guān)規章制度，隨時(shí)接受甲方監督檢查，確保工程質(zhì)量，保證工程按期完成。

　　2、材料進(jìn)場(chǎng)及施工中及時(shí)向甲方提請驗收檢查。上道工序未經(jīng)甲方簽字驗收不得進(jìn)入下道工序施工，否則無(wú)條件返工處理;若乙方強行施工，甲方有權終止合同，拒付工程款。在乙方提出申請2個(gè)工作日小時(shí)內進(jìn)行驗收，如不能在約定期限內現場(chǎng)驗收，無(wú)條件承認乙方的施工成果。

　　4.竣工驗收前的成品、半成品保護由乙方負責，竣工驗收后的成品保護由甲方負責。

　　5.承擔保修責任和義務(wù)。

　　6.甲方進(jìn)行現場(chǎng)交底，由乙方實(shí)施保護施工現場(chǎng)設施，若有損壞，恢復原狀或照價(jià)賠償。

　　7.在施工過(guò)程中，嚴格按照國家有關(guān)安全政策法規和工程技術(shù)規范組織施工，要采取安全文明施工措施，保證安全文明施工。工程施工過(guò)程中及甲方今后的施工過(guò)程中，如因乙方工程質(zhì)量或管理不善發(fā)生不安全事故，乙方承擔全部責任和經(jīng)濟損失，以及延誤工期給甲方及第三方造成的損失。

　　8.施工中相關(guān)人員必須持證上崗，項目負責人和技術(shù)員必須堅守崗位，否則按違約論處，每次扣除工程款100元。

　　為使工程有序進(jìn)行，便于聯(lián)系協(xié)調，甲方委派 同志，乙方委派 同志為雙方各自代表，負責現場(chǎng)有關(guān)事宜的處理。

　　八、工程款支付辦法

　　1、噴錨支護施工完成后，甲方支付結算價(jià)的60%，余款待竣工驗收合格后結清余款。

　　2、現場(chǎng)施工用水、電甲方負責協(xié)調，指定接口，乙方承擔費用。

　　九、違約責任

　　1、甲方?jīng)]按時(shí)結算、付款，每遲付1天，按欠付工程款的萬(wàn)分之五違約金付給乙方。

　　2、乙方未按甲方指定的日期進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，承擔由此給甲方造成的損失。超過(guò)5天者，甲方有權終止合同，另行委托。乙方未按約定的期限竣工，每推遲一天，每天乙方向甲方支付 元違約金。工期延誤壹拾天以上時(shí)，甲方有權終止合同，乙方在甲方發(fā)出的通知5日內撤離施工現場(chǎng)，由此造成的一切責任及損失由乙方承擔。

　　3、本合同由乙方負責實(shí)施，乙方不得轉包第三方。若發(fā)現轉包，甲方有權終止合同，另行委托他人施工，乙方承擔全部違約責任。

　　4、乙方工程質(zhì)量達不到圖紙規范和標準要求的，乙方無(wú)條件返工處理，如拒不返工處理，甲方有權拒付工程款。情況嚴重的甲方有權終止合同。因施工原因造成的一切質(zhì)量及安全問(wèn)題，其責任和損失全部由乙方承擔。

　　5、任何一方不履行合同或違約向對方支付承包價(jià)格10%違約金。

　　十、爭議解決

　　1、本合同在執行過(guò)程中，如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不能解決時(shí)，任何一方可申請工程所在地人民法院訴訟解決。

　　2、未定事宜雙方根據具體情況協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

　　十一、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程款付清(含保修金)后，自動(dòng)失效。

　　本頁(yè)無(wú)正文

　　甲方：

　　乙方

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　年 月 日

　　年 月 日

【扣冷棚膜施工合同】相關(guān)文章：

彩鋼棚施工合同09-07

玻璃膜施工合同09-14

彩鋼棚施工合同范本02-09

彩鋼棚施工合同4篇03-25

鋼架棚工程施工合同范本（通用9篇）07-14

搭建星鐵棚施工合同范本（通用5篇）06-08

玻璃貼膜施工合同范本（通用8篇）06-28

攝影棚租賃合同09-09

鋼架棚承攬加工合同09-09