工程施工合同 15篇
隨著(zhù)時(shí)間的推移，很多場(chǎng)合都離不了合同，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的工程施工合同 ，歡迎大家分享。
工程施工合同 1
發(fā)包人：（全稱(chēng)）________________
承包人：（全稱(chēng)）________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1.工程名稱(chēng)：_______________________________________
2.工程地點(diǎn)：_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________
4.計劃工期
計劃開(kāi)工日期：________年________月________日
計劃竣工日期：________年________月________日
計劃工期總日歷天數________天。
5.質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：________________________
6.計價(jià)方式與簽約合同價(jià)格
本合同采用計價(jià)方式為_(kāi)_______________
金額：________萬(wàn)元人民幣
________（小寫(xiě)）
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括：
�。�1）合同協(xié)議書(shū)及合同附件;
�。�2）中標通知書(shū)（如果有）;
�。�3）投標函及投標函附錄（如果有）;
�。�4）專(zhuān)用合同條款;
�。�5）通用合同條款;
�。�6）技術(shù)標準和要求;
�。�7）圖紙;
�。�8）已標價(jià)工程量清單（如果有）;
�。�9）其他合同文件。
7.2雙方有關(guān)工程的變更等書(shū)面文件視為本合同的組成部分。
8.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
9.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
10.合同生效
10.1合同訂立時(shí)間：______年______月______日
10.2合同訂立地點(diǎn)：________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
電話(huà)：電話(huà)：
傳真：傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：賬號：
郵政編碼：郵政編碼：
經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協(xié)議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來(lái)“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進(jìn)。
2、在施工用電方面，乙方負責電線(xiàn)、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶(hù)，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實(shí)際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開(kāi)工時(shí)支付貳萬(wàn)元整(￥：20xx0元)，地圈梁灌起付叁萬(wàn)元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬(wàn)元整(￥：100000元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過(guò)兩年付清。
三、工期
開(kāi)工時(shí)間：20xx年11月23日
完工時(shí)間：20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質(zhì)保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 2
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著(zhù)精誠合作、互利共盈的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就進(jìn)賢縣20xx年、20xx年標準化養殖場(chǎng)沼氣工程一事，達成如下協(xié)議：
一、工程基本情況：
1、20xx年及20xx年縣獎勵資金標準化規模養殖場(chǎng)沼氣及其附屬設施工程。
2、本工程地點(diǎn)為：梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、張公鎮、溫圳鎮、民和鎮等。
二、承包形式及建設主要內容：
1、甲方將梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、溫圳鎮、張公鎮、民和鎮等鄉鎮的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。
2、工程內容分二類(lèi)：
�、僖活�(lèi)沼氣池壹佰陸立方的2個(gè)（規格：直徑5米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個(gè)立方、進(jìn)料池叁拾立方、養化塘貳佰立方（含出料池貳拾立方）。
�、诙�(lèi)沼氣池壹佰貳拾立方的1個(gè)（規格：直徑6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個(gè)立方、進(jìn)料池叁拾立
方、養化塘壹佰伍立方（含出料池貳拾立方。
三、承包金額：
甲方一次性包工包料給乙方，一類(lèi)金額為捌萬(wàn)肆仟元整；二類(lèi)金額為柒萬(wàn)伍仟元整。
四、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)開(kāi)挖時(shí)，甲方應付給乙方每個(gè)工程開(kāi)挖時(shí)的工程款叁萬(wàn)元整。
2、如乙方每完工一個(gè)結工程款的90%，剩余10%作為工程質(zhì)保金，如未付清，乙方有權停工，乙方損失由甲方承擔。
3、作為保證金的工程款，在全部的工程能正常產(chǎn)氣使用后甲方一次性付清給乙方。（時(shí)間不得超過(guò)完工產(chǎn)氣半年內）。
五、工程質(zhì)量
1、乙方在本工程過(guò)程中，須按照建筑施工規范進(jìn)行施工操作，確保工程合格。
2、如因乙方在施工過(guò)程中少量而造成甲方的損失，應由乙方全部承擔。
3、如因乙方在施工過(guò)程中造成本工程不合格或不產(chǎn)氣等重大質(zhì)量問(wèn)題，如需返工乙方應付全部責任。
六、施工工期：
1、乙方應在二O**年十月一日之前進(jìn)入工地施工。
七、安全生產(chǎn)：
乙方在該工程項目的施工全部過(guò)程，必須充分注意安全，嚴格按照《安全生產(chǎn)操作法規》施工，指安全保障措施，杜絕一切大小安全事故的發(fā)生，如小事故，由乙方承擔，如出現大事故，甲、乙雙方共同承擔。
八、其它：
1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方共同商討，可簽補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
工程施工合同 3
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）__________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）__________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及______省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：__________________元整
五、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準：達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
�。�1）本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規程和規范。
�。�2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價(jià)
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計取，材料價(jià)格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價(jià)的80%.
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價(jià)的97%，工程保修金留結算總價(jià)的3%，自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
工程施工合同 4
發(fā)包方（下稱(chēng)甲方）：成都松立建材有限責任公司承包方（下稱(chēng)乙方）：
根據《中華人民共和國建筑法》以及其他相關(guān)法律法規規定，本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，具體事宜如下：
第一條、工程項目概況
1、工程名稱(chēng)：成都松立建材有限責任公司廠(chǎng)區混凝土地面工程
2、工程地址：大邑縣沙渠工業(yè)園
3、承包方式：乙方包工、包輔料。甲方供商品混凝土及4mm的鋼筋。
4、工程范圍與內容：
�。�1）甲方負責混凝土地面的基層處理工作：碾壓、機械找平、（乙方配合找平）。
�。�2）乙方方負責C30混凝土地面施工：定位放線(xiàn)、支側模、混凝土攤鋪、振搗、提漿、磨光、割縫等相關(guān)混凝土地面所有工序的施工。
�。�3）使用所有機械設備及輔助材料均由乙方自帶。
�。�4）混凝土地面質(zhì)量標準：國家混凝土標準地面施工。
�。�5）乙方嚴格按照國家混凝土標準地面施工施工。
第二條、工程量及工期
1、暫定工程量：混凝土地面平方米。
2、工期：20xx年2月15日開(kāi)工，20xx年2月28日竣工。日歷工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影響工期順延。
3、甲方負責提供施工圖紙。
第三條、工程質(zhì)量標準
乙方按照國家現行規范施工，達到混凝土地面驗收合格標準。
第四條、合同價(jià)款
1、合同價(jià)款計算：每平方米16.00元，合同總價(jià)約：xx元
2、工程量按實(shí)際結算。
第五條、工程款支付
乙方進(jìn)場(chǎng)施工三內支付工程總價(jià)的30%；當完成地面混凝土工程量的50%支付工程總價(jià)的30%；工程竣工后的七日內支付工程余款及工程總價(jià)的40%。
第六條、雙方職責
1、甲方職責
�。�1）甲方派駐現場(chǎng)施工管理人員，負責處理、協(xié)調、執行甲方對于工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、文明施工的監督、檢查、控制與管理，行使獎罰，具有工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的決定權與否決權。乙方必須服從甲方有關(guān)安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工規章制度和管理辦法要求。確保無(wú)安全、質(zhì)量事故發(fā)生，否則一切經(jīng)濟責任后果由乙方負責。
�。�2）甲方提供電源二級箱以上電源，按時(shí)提供施工工作面給乙方使用。
�。�3）負責協(xié)調配合管理施工現場(chǎng)。
�。�4）甲方提供施工用水、電源連接點(diǎn)。乙方工作人員用水、用電乙方負責。
�。�5）工程竣工未交付甲方之前，乙方負責已完工程的保護。
2、乙方職責
�。�1）乙方派駐現場(chǎng)施工管理人員。乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。
�。�2）施工現場(chǎng)內做到工完場(chǎng)料清。
第七條、安全施工
乙方應遵守建設工程安全生產(chǎn)有關(guān)規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。
第八條、關(guān)于工期延誤
以下原因造成工期延誤，經(jīng)過(guò)甲方確認，工期相應順延。
�。�1）甲方未按約定日期提供施工場(chǎng)面、甲供材料及相關(guān)開(kāi)工條件。
�。�2）不可抗力：自然災害等。
第十條、違約
合同雙方任何一方不履行合同義務(wù)或不按照合同約定履行義務(wù)的其他情況，均屬違約。由違約方承擔違約責任，賠償另一方因其違約造成的損失，并支付合同價(jià)款的10%作為違約金。
第十一條、合同爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中所發(fā)生的爭議及本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)調解決。
第十二條、合同生效與終止
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字加蓋公章后生效。
2、本工程按照甲乙雙方按照合同約定，甲方付清全部工程款之日，此合同自動(dòng)終止。
第十三條、合同份數
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，備案一份，具有同等法律效力。如有本合同未盡事宜處，甲乙雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同發(fā)生沖突部分以補充協(xié)議為準。
發(fā)包方（簽章）承包方（簽章）
合同簽訂時(shí)間：
工程施工合同 5
甲方(業(yè)主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場(chǎng)管理條例》的規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協(xié)議：
一、合同主要資料：
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(jià)(大寫(xiě))
3、工程資料：
�、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經(jīng)甲方同意，乙方可增加打井深度。
�、跁憾棵装�500元標準計取打井費用。
�、鄹鶕追酱_定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。
4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結束后____日內結清余款。
8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。
甲方交自己位于市路工程過(guò)半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無(wú)塔供水裝置一套，金額
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同 6
發(fā)包方：
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方將架設10電力線(xiàn)路工程承包給乙方，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
一、工程地點(diǎn)
場(chǎng)隊。
二、工程性質(zhì)
包工包料。
三、工程造價(jià)
四、施工期限
自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。
五、付款方式
工程開(kāi)工前甲方向乙方支付現金
元整，工程完工經(jīng)驗收合格后，于________年____月____日一次性付清余款(稅票由乙方
六、工程內容：
架設10線(xiàn)路700米，導線(xiàn)采用G-50型。
七、雙方的權利和義務(wù)
1.甲方有權派監理人員對工程質(zhì)量進(jìn)行監理，乙方必須接受甲方監理人員的現場(chǎng)技術(shù)監理，對不符合質(zhì)量的施工路段及時(shí)進(jìn)行返工。
2.甲方做好各項協(xié)調工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工所用的材料廠(chǎng)必須符合電力規范要求。
4.乙方要牢固樹(shù)立安全意識，切實(shí)加強安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。
八.違約責任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長(cháng)一天罰款
元。
2.工程完工后，經(jīng)驗收不合格的路段及保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題的路段，由乙方無(wú)條件修復或返工。
3.工程經(jīng)驗收合格后，按甲乙雙方約定時(shí)間，甲方必須按時(shí)向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
九.其它
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
負責人
�。�
負責人
�。篲_______年____月____日________年____月____日
工程施工合同 7
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進(jìn)行計算及核定。
第二條工程名稱(chēng)、地點(diǎn)和范圍及內容
一、工程名稱(chēng)：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn):清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容:
1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料x(chóng)x按實(shí)結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價(jià)目本；裝置性材料預算價(jià)格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價(jià)）的通知》；費用構成執行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應根據乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有
有關(guān)部門(mén)進(jìn)行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向甲方反應。
二：乙方應按時(shí)按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門(mén)審核。
第五條違約責任
按國家的相關(guān)法律法規追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價(jià)
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實(shí)結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）
乙方：
負責人：（簽章）
負責人：（簽章）
日期：
工程施工合同 8
發(fā)包人（全稱(chēng)）：__________________________________________________________________
承包人（全稱(chēng)）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：______________________________________________________________________
工程地點(diǎn)：______________________________________________________________________
工程內容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________
資金來(lái)源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開(kāi)工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：__________________________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：_____________________________元（人民幣）
�。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn)： _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話(huà)：_______________________________電話(huà)：______________________________________12
工程施工合同
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：___________________________開(kāi)戶(hù)銀行：__________________________________
賬號：_______________________________賬號：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。12
工程施工合同 9
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
為了對裝飾工程順利進(jìn)行，明確雙方權利義務(wù)，經(jīng)雙方商定達成協(xié)議如下：
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、承包范圍：
3、承包方式：
4、工程質(zhì)量等級(優(yōu)良或合格)：
5、工程工期：本工程自年月日開(kāi)工，于年月日竣工，總工期天數為天。
6、合同價(jià)款：
二、甲方工作
1、開(kāi)工前天，向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底，騰空房屋，消除影響施工障礙物。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、速度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
3、由乙方辦理。
4、協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔費用。
三、乙方工作
1、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環(huán)境保護規定。做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結算。
3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�，設備管線(xiàn)等不受損壞。
四、有關(guān)工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4、因設計變更，導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
5、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天向乙方支付元違約金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元違約金。
五、于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量驗收標準。
2、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，甲、已雙方應辦理交接手續。已方發(fā)現甲方提供的材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失及返工費用由甲方承擔，工期順延;責任由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續、
六、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1、雙方商定本合同價(jià)款采取用第種;
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加%包干風(fēng)險系數計算(已記入合同價(jià)內)，包干風(fēng)險不包括以下內容：。
(3)調價(jià)格：按雙方議定價(jià)進(jìn)行結算。
2、本合同生效后，甲方分次，按附表約定支付工程款，尾款竣工結算時(shí)一次結清。工程款付款時(shí)間表
七、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
3、甲方的圖紙或作法說(shuō)明必須符合有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，否則后果與乙方無(wú)關(guān)。
八、設計變更
1、施工中甲方對原設計進(jìn)行變更，應在變更前天向乙方發(fā)出書(shū)面通知，乙方按通知書(shū)進(jìn)行變更，延誤的工期相應順延。
2、施工中乙方對原設計提出的變更要求，經(jīng)甲方同意后方可實(shí)施，乙方未經(jīng)同意不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經(jīng)濟損失，有乙方承擔，工期不予順延。
九、補充條款：
十一、附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同履行完后自動(dòng)終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 10
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將新陽(yáng)路292號面粉廠(chǎng)舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家法律的有關(guān)規定，為明確雙方的有關(guān)責任、權利和義務(wù)，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱(chēng)：新陽(yáng)路292號面粉廠(chǎng)舊改項目立筒庫爆破拆除工程
二、工程地點(diǎn)：新陽(yáng)路292號面粉廠(chǎng)
三、工程承包范圍和內容：
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設、警戒起爆、爆后檢查、進(jìn)行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續。
4、做好安全防護欄的搭設，并滿(mǎn)足驗收要求。
四、工程量：按實(shí)際方量。
五、結算方式：按實(shí)際方量，以單方人民幣1120xx0元包干，結算時(shí)扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期：天
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿(mǎn)足甲方、監理及業(yè)主的要求。
八、雙方責任：
(一)甲方責任
1、協(xié)助乙方辦理有關(guān)爆破報批手續和協(xié)調施工現場(chǎng)內的施工單位業(yè)主的關(guān)系;
2、負責為乙方提供施工用房?jì)砷g，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時(shí)匯集點(diǎn);
3、負責提供施工有關(guān)的圖紙;
4、負責承擔乙方爆破前按方案、規定等進(jìn)行安全防護工作，對不符合規定、規程的必須整改完善;
5、協(xié)助乙方在爆破施工時(shí)對警戒范圍內人員(包括現場(chǎng)的甲方施工人員和生活區人員)的撤離工作;
6、負責提供乙方施工用電。
(二)乙方責任
1、乙方必須以“安全第一”實(shí)施整個(gè)爆破拆除工作，嚴格執行《爆破安全規程》GB6722-20xx及國家、省、市有關(guān)爆破工程安全的標準和規定，對不符合規定、規程的必須整改完善，認真檢查驗收合格后才能起爆;
2、負責編寫(xiě)爆破設計方案和辦理爆破有關(guān)報批手續，負責公安、交警等部門(mén)的協(xié)調工作，并承擔一切費用(包括爆破安全評估費用);
3、在甲方氣割鋼筋時(shí)，乙方派安全員全程監護;
4、負責火工品材料的購買(mǎi)、倉儲、運輸至工地、回收回庫及火工品的安全防護工作，并承擔所需發(fā)生的費用及相應的安全責任;
5、在實(shí)施爆破時(shí)，如有爆破飛石震動(dòng)引起警戒范圍外的人員、房屋、車(chē)輛砸傷、損害、承擔一切安全責任(含經(jīng)濟)，與甲方無(wú)關(guān);
6、乙方必須承擔起爆破安全警戒的所有工作，特別是爆破前的警戒線(xiàn)的拉設和爆破現場(chǎng)周邊的人員疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切責任(含經(jīng)濟)由乙方自行承擔;
7、滿(mǎn)足業(yè)主、監理、甲方要求，因爆破、防護等原因，業(yè)主、監理及主管部門(mén)對甲方的處罰由乙方承擔，并有權暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結清后自動(dòng)失效。
甲方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期： 年 月 日
乙方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期： 年 月 日
工程施工合同 11
為了強化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，法庫縣***(全稱(chēng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)將****工程，承包給***(全稱(chēng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱(chēng)：****新建工程
二、 工程內容及工程量：*******。
三、工程總造價(jià)：大寫(xiě)(￥******元)
四、工程質(zhì)量標準：乙方應按甲方提供的***施工設計圖紙進(jìn)行施工，施工必須符合村級組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款結算方式：甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標準撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題到期返還)
七、資金來(lái)源：省、市、縣村級活動(dòng)場(chǎng)所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開(kāi)工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現施工圖存在偏差或問(wèn)題，應及時(shí)與甲方取得聯(lián)系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進(jìn)和諧社會(huì )發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問(wèn)題，均由乙方負責。
九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負責。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 12
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商， 由乙方承擔 探礦工程， 為保障工程順利進(jìn)行明確雙方責任和義務(wù)達成如下協(xié)議：
一、工程項目：?jiǎn)慰卓咨睿?00m（如果超過(guò)200m應由甲乙雙方協(xié)議再定）
二、鉆孔直徑：鉆孔Φ75mm，如果遇到特殊情況不得＜Φ60mm
三、單價(jià)： （不含稅）。
四、總工程量 m。
五、甲方責任和義務(wù)：
1、甲方責任鉆孔設計，孔位定點(diǎn)、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場(chǎng)地平整及外部協(xié)調。
3、甲方負責乙方解決施工過(guò)程中出現的問(wèn)題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調。
4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。
5、甲方需承擔乙方無(wú)故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實(shí)際標準計算），如當地百姓阻撓施工等，不可抗拒力除外。
六、乙方責任和義務(wù)
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質(zhì)量，嚴格按照六大指標執行。
七、工程驗收及付款方式：
1、工程驗收：?jiǎn)慰淄旯ず�，由甲方進(jìn)行驗收， 驗收合格后，以實(shí)際進(jìn)尺計算工程費。
2、付款方式：用現金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關(guān)的
費用元 , 乙方來(lái)回往返車(chē)費由甲方承擔( 元 )。 全部工程結束后， 甲方扣除乙方進(jìn)場(chǎng)費用， 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過(guò)一周。
八、鉆孔在實(shí)際進(jìn)尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進(jìn)去的情況下按實(shí)際進(jìn)尺計算工程費用。
九、其它：本協(xié)議未及事宜， 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
工程施工合同 13
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
浙江家博云科技股份有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、和《浙江省建筑安裝工程預算定額》的規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 工程項目、地址、工程量、價(jià)款或酬金、完成期、備注
1、工程項目：
2、工程地址：
3、工程預算價(jià)款：
4、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工，包全部材料。
(2)乙方包工，包部分材料。
(3)乙方包工，甲方包全部材料。
5、開(kāi)工日期： 年月日
6、竣工日期：年月日，開(kāi)竣工期限共計天。
7、若因人力不可抗拒的因素影響工期，經(jīng)雙方駐工地代表簽證后順延。
第二條 工地代表
1、甲方駐工地代表： ________________________________________________
2、乙方駐工地代表：________________________________________________
第三條 甲方準備工作
1、施工現場(chǎng)具備開(kāi)工條件和完成時(shí)間的要求： 正式開(kāi)工前完成現場(chǎng)踏勘
2、 辦妥相關(guān)部門(mén)批準施工手續的日期：
第四條 乙方準備工作
1、施工圖紙完成的時(shí)間及要求：
2、施工防護工作的要求：未驗收之前由乙方自行負責
3、材料及配套用品的存放、保護的要求：
4、施工現場(chǎng)的安全及衛生要求：安全衛生自行負責，并遵守工程施工相關(guān)規定。
第五條 結算方式
工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方根據實(shí)際完成量進(jìn)行結算。
第六條 設計變更
1、乙方對原設計進(jìn)行變更，須經(jīng)甲方代表同意。
2、施工中甲方對原設計進(jìn)行變更，須向乙方發(fā)出變更通知，乙方按通知變更。否則，乙方有權拒絕變更。
3、因設計變更導致的經(jīng)濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第七條 其他事項
本合同一式4份，雙方各執2份，并具等同法律效應。
(甲方)：
代表人：
電 話(huà)：
(乙方)：
代表人：
電話(huà)：
工程施工合同 14
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規之規定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項目名稱(chēng)：
2、座落地點(diǎn)：
3、材料說(shuō)明：詳見(jiàn)報價(jià)清單
第二條、承包方式及承包范圍：
2.1承包方式：乙方以包勞務(wù)、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質(zhì)量、包安裝驗收合格等進(jìn)行包干施工，向甲方交付勞務(wù)成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時(shí)完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時(shí)保證合同電梯安裝工程質(zhì)量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質(zhì)檢部門(mén)對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
第三條、質(zhì)量標準及乙方的質(zhì)量保證
3.1本工程的施工應符合以下的質(zhì)量標準：
嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術(shù)條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質(zhì)量標準以及電梯廠(chǎng)商的技術(shù)要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質(zhì)量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進(jìn)行施工，保證質(zhì)量。
第四條、工期
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進(jìn)場(chǎng)，實(shí)施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過(guò)竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過(guò)程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，可對工期進(jìn)行調整。
第五條、合同總價(jià)款
5.1本工程的包干總價(jià)(含稅)為：
5.2合同包干總價(jià)款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無(wú)須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責任
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠(chǎng)商所提供的土建技術(shù)要求、井道鋼結構技術(shù)要求、電梯安裝技術(shù)要求給乙方，由乙方按照技術(shù)要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實(shí)施。
7.3甲方代表對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進(jìn)度或質(zhì)量不符合甲方要求的，有及時(shí)下發(fā)《進(jìn)度通知單》或《質(zhì)量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進(jìn)度和整改工程的權利。
7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場(chǎng)地。
7.5按時(shí)向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過(guò)程中，甲方有監督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門(mén)及勞動(dòng)安全監察部門(mén)、消防部門(mén)等政府主管部門(mén)的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關(guān)安全施工手續及政府有關(guān)部門(mén)的驗收手續，相關(guān)費用乙方負責。
第八條、乙方責任
8.1乙方指定的項目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內向甲方代表送交書(shū)面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質(zhì)，并保證其資質(zhì)的真實(shí)性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開(kāi)始前，須根據工程規范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開(kāi)始前將詳細施工組織方案、施工進(jìn)度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時(shí)間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實(shí)施過(guò)程中的任何與電梯安裝有關(guān)的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過(guò)失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿(mǎn)后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定，辦理有關(guān)手續，因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。如受有關(guān)部門(mén)處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質(zhì)量及驗收標準進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現場(chǎng)施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書(shū)后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。
8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告，經(jīng)過(guò)甲方審定后作為確定結算款的依據。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關(guān)安全施工手續，以及安裝調試完畢后報勞動(dòng)安全及電梯質(zhì)量檢測部門(mén)進(jìn)行安裝質(zhì)量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質(zhì)量原因不能通過(guò)驗收除外。
第九條、材料設備供應
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買(mǎi)和提供。乙方購買(mǎi)的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質(zhì)量要求，相關(guān)規定如下：
9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時(shí)間重新采購符合設計和規范和質(zhì)量要求的材料，并承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨，乙方不得擅自開(kāi)工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的責任。
第十條、工程驗收
10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過(guò)程中的隱蔽工程驗收階段時(shí)，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進(jìn)行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時(shí)間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開(kāi)孔，乙方應進(jìn)行剝離或開(kāi)孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關(guān)費用，且工期不得順延。
10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進(jìn)行驗收。鑒于本工程還需要報有關(guān)政府部門(mén)驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時(shí)乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過(guò)驗收的，乙方應在甲方要求的時(shí)限內對本工程進(jìn)行整改并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產(chǎn)生糾紛，由工程所在地質(zhì)量監督檢查部門(mén)核驗為準。
第十一條、違約責任
11.1甲方如不能按時(shí)付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬(wàn)分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過(guò)合同總價(jià)的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價(jià)的萬(wàn)分之五違約金，若乙方逾期竣工超過(guò)三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價(jià)的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進(jìn)行施工，保證質(zhì)量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進(jìn)行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時(shí)間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術(shù)或資料向第三方擴散、轉讓?zhuān)`約方應向對方支付相當于合同總價(jià)的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場(chǎng)工作，包括人員撤場(chǎng)、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價(jià)的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
第十二條、爭議及解決
12.1本合同及其附件、技術(shù)標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術(shù)標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的，除雙方協(xié)議停止施工外，乙方都應繼續履行合同，保持施工連續，并在任何情況下，均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
12.4當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí),可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯(lián)系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話(huà)為有效的聯(lián)系方式，若聯(lián)系方式發(fā)生變更，應及時(shí)以書(shū)面形式通知對方，未以書(shū)面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關(guān)通知、文件，即視為該有關(guān)通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：通信地址：
乙方聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同 15
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：
聯(lián)系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：
法定代表人：
聯(lián)系電話(huà)：
依照《_____》及有關(guān)法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下條款：
第一條?工程概況
1．1工程地點(diǎn)及面積：
地點(diǎn)：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(xiě)（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開(kāi)工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價(jià)款內）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務(wù)
4．1開(kāi)工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項；
4．3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
4．4禁止拆動(dòng)室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn)，應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續；根據有關(guān)部門(mén)規定，甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn)；
4．5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條?乙方義務(wù)
5．1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前，嚴禁改動(dòng)建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線(xiàn)等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5．5保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)；
5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效；凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實(shí)際情況確定）；若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門(mén)鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng)；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條?質(zhì)量標準
9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收：
�。�1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規范》；
�。�2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規定》；
�。�3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí)：
�。�1）可向______市消費者協(xié)會(huì )家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì )投訴進(jìn)行調解；
�。�2）如不服調解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
�。�1）水、電管線(xiàn)，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
�。�3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫(xiě)工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：
支付次數支付時(shí)間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內；
第三次竣工驗收合格后_____日內。
�。�3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：
�。�1）向_____________________委員會(huì )申請_____；
�。�2）向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14．1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
14．3施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場(chǎng)負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條?附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
【工程施工合同 15篇】相關(guān)文章：
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
道路工程施工合同04-25
景觀(guān)工程施工合同04-25
關(guān)于工程施工合同04-25
小型工程施工合同04-24
(薦)工程施工合同04-24
監控工程施工合同04-21
護坡工程施工合同04-29