實(shí)用的設備租賃合同范文集合八篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的設備租賃合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

設備租賃合同 篇1

　　購貨單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　供貨單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　甲、乙雙方本著(zhù)誠信合作、守法經(jīng)營(yíng)的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規的規定，雙方經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，就甲方向乙方訂購音響及燈光設備，特訂立本合同，雙方共同遵守。

　　一、商品的設備清單附件附后。

　　二、商品的技術(shù)標準：乙方提供的商品應符合國家強制性的技術(shù)質(zhì)量標準及性能指標。

　　三、甲方向乙方訂購的商品含稅總額為人民幣整，小寫(xiě)：￥元。

　　四、付款方式：

　　1、合同簽訂后，甲方向乙方支付全部商品總額的約_40__%款做為定金，乙方收到甲方定金后開(kāi)始備貨，備貨周期為15個(gè)工作日。

　　2、全部產(chǎn)品到達甲方現場(chǎng)并安裝到位，經(jīng)雙方驗收合格，乙方提供國家稅務(wù)部門(mén)認可的全額發(fā)票后甲方付款到合同總價(jià)款的95%款項。

　　3、余下的5%款項，從產(chǎn)品驗收合格后滿(mǎn)一年無(wú)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)息付清。

　　五、運輸方式及交貨地點(diǎn)

　　1、乙方應為商品提供適宜運輸的包裝方式，產(chǎn)品采用密封性形式，對于由于包裝不良所造成的損失及由于采用不充分或不妥善的防護措施而造成的的任何損失，乙方應承擔由此而產(chǎn)生的一切費用和損失。

　　2、商品的交貨地點(diǎn)為興城市首山，運輸過(guò)程中，商品損毀、滅失的風(fēng)險由乙方承擔。

　　3、商品運送至甲方指定地點(diǎn)后，由甲乙雙方共同對商品進(jìn)行檢驗并辦理相關(guān)移交手續。

　　4、乙方承擔運費。

　　六、商品的保修期

　　自甲方驗收手續完成當天起計，終身維護。如產(chǎn)品因甲方人為損壞不屬保修范圍。乙方免費為甲方培訓一到二名操作人員。在甲方所承辦的各項活動(dòng)中，乙方無(wú)償提供技術(shù)支持。大型活動(dòng)甲方要派人配合甲方現場(chǎng)維護設備，保證設備正常運行。小型活動(dòng)如出現甲方無(wú)能力解決的技術(shù)問(wèn)題乙方電話(huà)當中無(wú)法溝通解決的，乙方應無(wú)條件到達現場(chǎng)維修解決，保證甲方活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　七、售后及其他服務(wù)

　　1、商品在使用過(guò)程中如出現質(zhì)量問(wèn)題或者不能達到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時(shí)內進(jìn)行退換。對于退換的情況雙方需要做好驗收記錄，以備結算時(shí)對賬。

　　2、乙方應提供有效的聯(lián)系方式，如有變更，乙方應及時(shí)通知甲方。否則因此造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。

　　3、乙方所提供的商品和服務(wù)不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害的，并承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。

　　八、安全文明施工管理

　　1、乙方承擔安全風(fēng)險。產(chǎn)品供貨及組裝過(guò)程中，乙方應嚴格遵守關(guān)于安全生產(chǎn)管理規定，保證安全，如在乙方供貨及組裝過(guò)程中發(fā)生責任事故或意外事故，造成乙方工作人員、乙方以外人員人身?yè)p傷及財產(chǎn)損失，均由乙方自行負責處理，與甲方無(wú)關(guān)。如因事故給甲方造成損失，乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方人員對所處的施工區域、作業(yè)環(huán)境、操作設施設備、工具用具等必須認真檢查，發(fā)現隱患、應即停止，并由有關(guān)單位落實(shí)整改后方安裝。一經(jīng)安裝，就表示該單位確認場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態(tài)。乙方單位對。產(chǎn)品供貨及組裝過(guò)程中產(chǎn)生的后果自行負責。

　　九、雙方責任

　　1、甲方未按合同規定的時(shí)間付款，每延期一日應向乙方支付總價(jià)款千分之二的違約金，但總計不超過(guò)總價(jià)的百分之五。

　　2、乙方不能交貨的，甲方有權單方面解除合同，乙方需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息，并承擔合同總價(jià)30%的`違約金。

　　3、乙方延期交貨或未能按合同約定期限安裝、調試完畢進(jìn)入正常運轉并經(jīng)甲方初步驗收合格的，每延遲一天，承擔總貨款金額千分之二的違約金，延遲達到五天，視為不能交貨，甲方有權單方解除合同，乙方需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息，并承擔合同總價(jià)30%的違約金。

　　4、乙方所交付產(chǎn)品型號、規格、質(zhì)量不符合合同約定及甲方要求的，乙方應無(wú)償退換，由此造成延遲交貨的，承擔逾期違約責任；乙方未能依照甲方要求退換的，視為不能交換，并承擔違約責任，參照本條第2款處理。

　　5、在甲方使用過(guò)程中0如出現質(zhì)量問(wèn)題，由乙方在甲方通知后3日內修復。乙方未能按合同約定期限予以修復，每遲延一天，承擔總貨款金額千分之三的違約金。同時(shí)甲方可自行維修或另請第三方予以維修，其中發(fā)生的全部費用由乙方承擔。

　　6、因乙方不能交貨導致甲方向第三方采購該設備或相同類(lèi)型設備的，乙方除承擔不能交貨的違約責任外，需另行賠償甲方期間差價(jià)部分損失。乙方還需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息，并承擔合同總價(jià)30%的違約金。

　　十、本合同簽訂后，甲、乙雙方如因合同條款或履約過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應當友好協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商未能解決的，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提出起訴。

　　十一、本合同如有未盡之事宜可由甲、乙雙方協(xié)商解決或另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同一并保存，均具同等法律效力。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，《設備清單》與本合同一并裝訂，屬合同的組成部分，均具同等法律效力，自雙方簽名或甲方支付購貨定金起即時(shí)生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同 篇2

　　出租單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　承租單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　乙方因承建，需租賃甲方建筑材料(鋼管、扣件)，依據《合同法》、《民事訴訟法》的有關(guān)規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、乙方租賃甲方材料，必須持單位介紹信，經(jīng)辦人身份證復印件及有效營(yíng)業(yè)執照復印件，辦理租賃合同。

　　二、乙方計劃用量按工程實(shí)際需要而定，甲方必須確保的供應量，且甲方須按乙方通知要求按時(shí)按量送達乙方指定現場(chǎng)，如因甲方供應不足或未按時(shí)送達而造成乙方誤工，一切責任由甲方承擔。

　　三、租賃時(shí)間：個(gè)月，從年月日起至年月日止，不足三個(gè)月(按三個(gè)月計算)。

　　四、租賃費結算：按日結算(材料往返按一天計算)，鋼管元/米每天，扣件元/套每天，甲方憑租賃站出據的出庫碼單為租金結算的有效依據，并經(jīng)乙方代表簽字確認。租期時(shí)間必須按日歷表計算，春節扣除十五天，其他節假日不扣。

　　五、乙方負責材料往返的車(chē)輛、運費、上下車(chē)力資等，甲方配合乙方材料往返運輸工作，乙方按元/噸的標準向甲方支付上下車(chē)力資費，提退貨地點(diǎn)在甲方倉庫。不合格鋼管、扣件的調換往返費用由甲方負責，且甲方須按乙方要求及時(shí)調換到位。

　　六、租賃材料所有權屬于甲方，乙方享有使用權。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得在租期內將出租材料進(jìn)行銷(xiāo)售、轉讓、轉租或抵押給第三者，租賃材料的數量、質(zhì)量由乙方在甲方倉庫驗收合格。若因乙方原因造成的丟失、嚴重損壞等相關(guān)責任，由乙方承擔，按市場(chǎng)價(jià)格賠償。

　　七、短少及損壞賠償：乙方不得互換甲方材料，以次充好，否則甲方拒收。乙方在鋼管租用中禁止鋸割，在鋼管上焊接其他物件時(shí)因確保鋼管不受損壞。

　　八、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方簽字協(xié)商，作出補充條款與本合同一樣具有同等法律效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方單位簽字蓋章后生效，至全部租賃費付清后失效。

　　十、本合同在執行過(guò)程中，如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥任何一方可向乙方所在地人民法院起訴。

　　補充條款：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　通用設備租賃合同篇四

　　租賃方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承租方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　乙方工程需要，向甲方租賃建筑施工機械，根

　　一、乙方租用下列建筑機械(見(jiàn)明細表)，表中標明了各項費用(其中不含地方

　　二、合同簽訂后，甲方向乙方提供塔吊全套圖紙一份，以便乙方送設計院后澆筑塔機基礎，塔吊機基礎必須按圖紙要求施工，設計費用及設計部門(mén)由乙方負責，甲方負責提供塔吊技術(shù)參數，以確保塔吊安全安裝和使用。

　　三、甲方塔機進(jìn)場(chǎng)使用前乙方必須每臺預付中途每三個(gè)月結算一次租金(如不結算甲方有權停止使用、拆機，一切經(jīng)濟和不良后果均由乙方負

　　四、塔機由乙方向甲方租用，如因工程發(fā)生債務(wù)，不得拿甲方塔機扣押，如有后果由乙方負責(租金結算至拆除為止，如乙方將塔機抵押，塔機在本工程施工至報停租金照結算，同時(shí)付塔機購買(mǎi)價(jià))。

　　五、甲方在安裝拆卸過(guò)程中，應遵守國家的有關(guān)法律、法規和有關(guān)規章制度，遵守操作規程，因甲方操作失誤造成的損失由甲方承擔，甲方在操作中必須保證安全，出現安全事故由甲方負責。

　　六、在甲方進(jìn)場(chǎng)操作時(shí)，乙方應派專(zhuān)人在現場(chǎng)負責，與甲方配合，在甲方施工期間保證除甲方施工人員外，其他人員不得進(jìn)入甲方規定的施工范圍內，否則造成的后果由乙方負責。

　　七、甲方在操作時(shí)，必須服從乙方單位的管理，操作人員進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴好安全帽，系好安全帶。

　　八、拆裝時(shí)，乙方保證“三通一平”，確保設備順利進(jìn)退場(chǎng)，如因場(chǎng)地不符合要求、地方矛盾、帳目不清等因素，日期順延，租金照算。

　　九、為了保證設備的安全，工程施工的安全，乙方在施工過(guò)程中應隨時(shí)注意檢查與保養，不得使設備處于“疲勞”狀態(tài)，否則發(fā)生事故由乙方負責。

　　十、塔機一次性修理費在200元以?xún)扔梢曳截撠煟?00元以上由甲方負責，所有修理甲方必須按排專(zhuān)業(yè)機修工在三小時(shí)內到場(chǎng)，修理到位(正常換鋼絲繩)大型修理不得超過(guò)三天。如因電壓?jiǎn)?wèn)題造成電器損壞，由乙方負責按價(jià)賠償。

　　十一、每臺塔機進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方提供一套新的鋼絲繩(由乙方購買(mǎi)費用扣甲方600元)，中途使用到報廢標準由乙方負責更換，乙方負責全部費用。甲方必須提供塔吊的電纜線(xiàn)完整，如爛線(xiàn)、壞線(xiàn)必須更換新的。

　　十二、塔吊進(jìn)場(chǎng)時(shí)間年月日。

　　十三、如因塔吊發(fā)生故障或急需換配件時(shí)，甲方接到通知后及時(shí)趕到施工現場(chǎng)。十四、安裝塔吊日期自塔機基礎澆筑完畢后，符合要求7天內安裝結束，拆卸日期為該塔機報停后場(chǎng)地符合要求15天內拆運完畢(塔機報停時(shí)間提前15天內通知甲方)。

　　十五、未盡事項雙方共同協(xié)商：

　　十六、本協(xié)議一式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

設備租賃合同 篇3

　　承租房(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂以下租賃合同。

　　一、設備租賃內容

　　租用時(shí)間： 年 月 日，租用物品于活動(dòng)當天 下午前到位。撤展時(shí)間為 年 月 日下午，活動(dòng)完畢撤展。整(￥ 元)，不得超過(guò)三日，此合同從雙方簽定之日起生效。

　　二、甲方責任：

　　1、甲方負責協(xié)助乙方在現場(chǎng)的安裝及進(jìn)出。承擔現場(chǎng)制作所發(fā)生的有關(guān)費用(場(chǎng)租、管理、電費等)。

　　2、甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天20%賠付滯納金。

　　三、乙方責任：

　　1、乙方應按本合同規定的時(shí)間和地點(diǎn)將上述設備安裝、調試好，確保租賃期內正常使用。

　　2、乙方不能確保本合同規定的時(shí)間和地點(diǎn)將上述設備安裝、調試好，或不能確保租賃期內正常使用，甲方將扣除給乙方的全部合同款項的30%。

　　四、未盡事宜：

　　雙方協(xié)商解決。協(xié)商解決的方案作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，雙方各執一份，雙方代表簽字生效(傳真件有效)。任何一方不得隨意取消合同。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同 篇4

　　甲方： 電話(huà)：

　　乙方： 電話(huà) ：

　　甲乙雙方近友好協(xié)商，乙方受甲方委托，提供各項服務(wù)事宜如下：

　　一、租賃設備：

　　舞臺、音箱及調音設備等。電源、場(chǎng)地等請甲方準備。

　　二、服務(wù)日期：

　　年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí)止。如活動(dòng)時(shí)間為一天，甲方需提供乙方午餐.

　　三、服務(wù)地點(diǎn)：

　　四、服務(wù)性質(zhì)、租金支付：

　　乙方負責按雙方約定的時(shí)間、地點(diǎn)將設備全部運到并安裝調試,活動(dòng)結束后由乙方運回設備。甲方需全款結給乙方,作為勞務(wù)報酬。 合計費用為： 。

　　五、違約條款：

　　1、雙方在簽訂合同之后，如一方無(wú)故取消，需賠償違約金，為實(shí)際損失。

　　2、如遇天氣和人為原因使活動(dòng)不能舉行或中途中斷，則由雙方商議后決定善后事宜。

　　3、本合同按照中華人民共和國有關(guān)法律擬定，如有未盡事宜，雙方需另擬書(shū)面協(xié)議或依有關(guān)法令法規辦理。如發(fā)生爭執，雙方不得圓滿(mǎn)解決，將依照中華人民共和國有關(guān)法律，通過(guò)有關(guān)機構解決。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同 篇5

　　出租方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　承租方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，按照平等互利的原則，為明確甲方和乙方雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。乙方需支付 元整(￥ )作為設備押金，甲方收到押金后3個(gè)工作日提供機械基礎圖給乙方，待乙方把機械基礎做好，并接好機械需要的相應電源電箱到機械旁及水源后甲方及時(shí)安排發(fā)貨。

　　第一條：租賃設備名稱(chēng)、規格、數量、租金及租期約定：附設備清單作合同附件。

　　甲方將機械設備租給乙方使用，甲方按每月為人民幣 (￥ )收取租金，租金不含稅價(jià)，押金不含利息。押金款不動(dòng)，每月準時(shí)按規定的時(shí)間收取租金，甲方在上一個(gè)月的最后十天內預收下個(gè)月的租金。如乙方需要開(kāi)具含稅發(fā)票，須另繳納17%稅金。乙方租用機械需達 日，如未達到 日，則亦按 日收取租金，如超過(guò) 日，多出天數，則按實(shí)際天數計租，租賃期間乙方有窩工的，乙方仍需按月租金支付給甲方。

　　第二條 出租方設備操作人員配備及工資支付方式：

　　1、甲方為租賃設備配備操作人員名，其工資由方負責承擔，每人每月按人民幣 (￥ )，操作人員的工資在甲方同意后其人員直接在乙方處領(lǐng)取，乙方則從甲方租金中扣除領(lǐng)取的工資數額。

　　2、乙方負責安排操作人員的食宿，其食宿費用由乙方負責承擔。

　　第三條 租賃形式及其它約定：

　　1、起租日期年月日起計算至全部設備退回給甲方，并經(jīng)甲方驗收無(wú)誤后，此租賃合同到此終止。 如沒(méi)有簽訂起租日期則以簽定合同日期的次日開(kāi)始計算租金。

　　2、租賃設備使用地點(diǎn)變更必須經(jīng)過(guò)甲方書(shū)面認可，如果乙方私自變更使用地點(diǎn)，按偷盜行為處理，按租賃設備原價(jià)賠償給甲方。租賃設備使用地點(diǎn)：

　　3、機械設備的裝車(chē)，卸車(chē)的吊車(chē)費、來(lái)回運費均由乙方負責，并拉回到甲方指定的地點(diǎn)，合同終止時(shí)間為甲乙雙方辦完退場(chǎng)交接手續為止，經(jīng)甲方驗收無(wú)誤后，此租賃合同才算終止。

　　4、待乙方交還機械設備后，甲方從押金中扣除一切乙方應付費用后，剩余押金甲方一次性退還乙方。

　　5、乙方不按時(shí)交納租金，甲方有權停用設備并把機械設備拉回場(chǎng)地，由此造成的所有費用均由乙方負責。

　　6、乙方工地發(fā)生任何經(jīng)濟糾紛或法律糾紛，不能按時(shí)支付租金給甲方，甲方隨時(shí)可以將設備拉走，由此造成的損失均由乙方承擔。

　　第四條 租賃設備的所有權:

　　1、在租賃期間，乙方如對租賃設備增加或拆除任何零件，必須征得甲方的書(shū)面同意。

　　2、本合同租賃設備的所有權屬甲方，乙方不得將甲方設備轉租、抵押、變賣(mài)給任何第三方，若乙方有以上行為，乙方按機械原價(jià)賠償甲方，并支付違約金。

設備租賃合同 篇6

　　出租方：甲(方)xxxxxx有限公司

　　承租方：乙(方)xxxxxx有限公司

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)規定，為明確出租方與承租方的權利與義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同：

　　第一條：租賃設備名稱(chēng)、數量、價(jià)值設備名稱(chēng)：____米搖臂規格型號：

　　價(jià)值：____萬(wàn)數量：____臺狀況：優(yōu)

　　第二條：租賃期限自________年____月____日至________年____月____日止合計_______天。

　　第三條：租金及結算

　　1、采用儲值卡方式，乙方只需要租用本公司設備，按次數扣除費用。

　　2、乙方預付_______元現金，即可租用___米大型搖臂____次(可長(cháng)期使用，到用完為止)如果乙方不需要用這么多，可以抵用其它設備

　　3、本公司不定期更新設備，緊密性合作客戶(hù)(乙方)可享受更好的折扣優(yōu)惠。

　　4、緊密性合作客戶(hù)一經(jīng)跟本公司簽定協(xié)議，就可以成為本公司vip會(huì )員。

　　第四條：設備使用時(shí)間，每天工作10小時(shí)。

　　器材租用以天為計，期中，無(wú)論租用者是否使用器材均以提貨時(shí)起到回庫時(shí)止。

　　第五條：雙方責任和義務(wù)甲方責任和義務(wù)：

　　1、甲方派操作手2名到拍攝現場(chǎng)操作服務(wù)，服從乙方正常作息安排。

　　2、甲方設備的使用遵守乙方現場(chǎng)拍攝指揮。但當乙方違章指揮使用或超出設備租賃范圍，甲方操作手有權拒絕服務(wù)。

　　3、甲方有義務(wù)向乙方提供操作手培訓。

　　乙方責任和義務(wù)：

　　1、在拍攝現場(chǎng)，乙方應做好甲方設備的保護工作，解決協(xié)調好地方關(guān)系。

　　2、由乙方負責解決甲方操作手的住宿，就餐等問(wèn)題。

　　3、有義務(wù)協(xié)助甲方操作手，做好設備的維護保養工作。

　　4、使用結束后，乙方要按甲方提供影視租賃表登記。完好退還到甲方指定地點(diǎn)。

　　5、器材的搬運、運輸、運費由乙方自付。

　　6、在租用期間，器材及包裝箱的任何人為損壞都由乙方負責維修及賠償。在此期間，租金照計

　　第六條：合同期滿(mǎn)后，如雙方愿意延長(cháng)租賃期，應重新簽訂合同

　　第七條：甲乙雙方在租賃期間，出現問(wèn)題雙方協(xié)商解決。

　　第八條：爭議解決方式：雙方協(xié)商。

　　本合同一式二份，合同雙方各執一份。

　　未盡事宜，雙方通過(guò)協(xié)商做出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　出租方(章)： 承租方(章)：

　　單位地址： 單位地址：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日止

設備租賃合同 篇7

　　甲方：成都市第三建筑工程公司四川九洲孵化器大樓項目部 乙方：綿陽(yáng)市涪城區勁松建筑模板租賃站

　　經(jīng)協(xié)商甲方同意租賃乙方的HZHZ35(I)J-I混凝土攪拌站。 為明確甲乙雙方的責任和義務(wù)，特制定本合同供雙方共同遵守。

　　一、乙方將HZHZ35(I)J-I混凝土攪拌站一套（不含建筑材料）租賃給甲方，并保證設備的完好和完整性，以滿(mǎn)足甲方的要求。

　　二、混凝土質(zhì)量由甲、乙雙方共同控制，甲方出具混凝土施工配合比，由乙方嚴格執行，使混凝土順利輸送到具體作業(yè)部位。乙方根據施工要求積極配合甲方調整配合比、取樣等工作，進(jìn)場(chǎng)材料及混凝土試塊的檢驗費和送檢由甲方負責。工作人員及費用由乙方承擔。

　　三、設備租賃單價(jià)：每立方混凝土35元。（此費用中不包含砼送劑、外加劑、減水劑、防水劑、膨脹劑等任何建筑材料）。砼不添加泵送劑（防水砼除外）。

　　四、結算方式：混凝土量以攪拌站電腦計量為準。每一次澆筑砼的數量必須經(jīng)甲方簽字認可，否則無(wú)效。

　　五、付款方式：簽訂合同厚，甲方在乙方設備進(jìn)場(chǎng)后預付壹萬(wàn)元工程款，乙方設備必須于20xx年2月18日前進(jìn)場(chǎng)，每月25日統計攪拌站的方量，次月25日前結算支付前一個(gè)月租賃價(jià)款的50％。余款在攪拌站拆除后，一月內付清。

　　六、由于甲方資金不按時(shí)支付，乙方有權停止生產(chǎn)。由于甲方原因停工一月，甲方需向乙方另付超出一個(gè)月工期后的設備租賃費近

　　20xx元/天。

　　七、進(jìn)出場(chǎng)由乙方自行負責。

　　八、乙方負責泵管的拆裝、清洗、現場(chǎng)外加劑的投放和相應的配合。

　　九、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方負責提供三通一平，費用由甲方負責。生產(chǎn)用水、電費由甲方負責。

　　十、甲方負責為乙方提供辦公室、庫房一間。

　　十一、乙方提供的設備要保證正常使用，并充分保證甲方的施工進(jìn)度要求，要做到隨要隨攪，不能由于設備原因耽誤工期24小時(shí)，若由于設備原因導致現場(chǎng)工期停工或工期延誤，甲方將按20xx元/天予以處罰。

　　十二、乙方工作人員進(jìn)入甲方施工現場(chǎng)，必須服從甲方項目部管理人員的指揮。

　　十三、乙方必須嚴格遵守國家及施工現場(chǎng)對設備所要求的安全操作規范、規程進(jìn)行操作。

　　十四、乙方進(jìn)入甲方施工現場(chǎng)有義務(wù)協(xié)調甲方現場(chǎng)安全文明施工相關(guān)工作。

　　十五、綿陽(yáng)九洲工業(yè)園綜合樓主體工期為20xx年2月18日到

　　十六、乙方必須配備兩個(gè)班次的操作人員，保證任何時(shí)間均能打砼。

　　十七、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　　十八、本合同一式四份，簽字后生效，雙方各二份，本協(xié)議終止日期為所有款項全部結清。

　　甲方：

　　負責人：

　　經(jīng)辦人：

　　年 月

　　負責人：經(jīng)辦人：年 月乙方： 日 日

設備租賃合同 篇8

　　尊敬的審判長(cháng)、審判員：

　　四川法銀律師事務(wù)所受岳陽(yáng)設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽(yáng)設計院及成都分院的代理人�，F發(fā)表如下代理意見(jiàn)：

　　一、被上訴人的請求已超過(guò)訴訟時(shí)效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書(shū)”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過(guò)一年的訴訟時(shí)效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長(cháng)的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒(méi)有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續的事實(shí)依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實(shí)”，認定訴訟時(shí)效連續。這里，所謂的“基礎事實(shí)”，完全是“憑空而來(lái)”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有租賃合同關(guān)系

　　1.成都分院《營(yíng)業(yè)執照》載明的“成立時(shí)間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱(chēng)《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí)，成都分院根本就沒(méi)有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時(shí)還沒(méi)有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯(lián)界確系岳陽(yáng)設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應由岳陽(yáng)設計院承擔責任。只有其“在職務(wù)范圍內”的行為，才能由岳陽(yáng)設計院承擔責任。

　　4.岳陽(yáng)設計院的經(jīng)營(yíng)范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽(yáng)設計院承擔。

　　5.建設工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現象。候聯(lián)界除在使用岳陽(yáng)設計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱(chēng)“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽(yáng)設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有實(shí)際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據是“候連書(shū)、候穎淵是岳陽(yáng)設計院的職工”。

　　針對這一問(wèn)題，二審法官當庭詢(xún)問(wèn)了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

　　法官問(wèn)：“候連書(shū)是不是岳陽(yáng)設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽(yáng)設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書(shū)”是否是岳陽(yáng)設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書(shū)是岳陽(yáng)設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱(chēng)“候連書(shū)是岳陽(yáng)設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí)，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，要簽進(jìn)出場(chǎng)單。被上訴人并沒(méi)有提供與上訴人之間的設備進(jìn)出場(chǎng)單。

　　另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場(chǎng)拖車(chē)費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽(yáng)設計院從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)這些費用。誰(shuí)支付的這些費用，誰(shuí)才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書(shū)”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書(shū)”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協(xié)議》，更明確了候連書(shū)借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實(shí)。因此，“候連書(shū)”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽(yáng)設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書(shū)”，就以此推定“候連書(shū)”是岳陽(yáng)設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽(yáng)設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書(shū)是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人，也是本案租賃物的實(shí)際使用人。

　　2.候連書(shū)及侯穎淵并非岳陽(yáng)設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽(yáng)設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過(guò)訴訟時(shí)效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務(wù)所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

【設備租賃合同】相關(guān)文章：

租賃設備合同02-24

設備租賃合同03-16

設備租賃合同05-09

設備租賃合同05-13

設備租賃合同09-21

設備租賃合同05-17

臨時(shí)設備租賃合同-租賃合同03-01

活動(dòng)設備租賃合同-租賃合同03-01

舞臺設備租賃合同-租賃合同03-01

影視設備租賃合同_租賃合同03-01