- 相關(guān)推薦
窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，我們用到合同的地方越來(lái)越多，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同，希望能夠幫助到大家。
窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同1
賣(mài)方：____________
買(mǎi)方：____________
根據《民法典》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買(mǎi)賣(mài)及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價(jià)：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫(xiě)元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現金;通過(guò)銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責任違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問(wèn)題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款
甲方：____________
乙方：____________
傳真：____________
傳真：____________
電話(huà)：____________
電話(huà)：____________
窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同2
甲方：馬鞍山
公司乙方：____市紅蘋(píng)果窗簾布藝銷(xiāo)售中心
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見(jiàn)，具體事項如下：
一：名稱(chēng)、價(jià)格、數量、金額：注：以上合同總價(jià)根據現場(chǎng)實(shí)際結算，包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產(chǎn)品要求:具體規格、尺寸、款式詳見(jiàn)清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點(diǎn)：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結算方式：貨送到地安裝時(shí)間為2天，經(jīng)驗收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付款，付款時(shí)乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時(shí)間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過(guò)程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的'方式：執行合同過(guò)程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時(shí)終止。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同3
賣(mài)方：
買(mǎi)方：
根據《民法典》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買(mǎi)賣(mài)及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價(jià)：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫(xiě)元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現金;通過(guò)銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責任
違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的'窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問(wèn)題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方：乙方：
傳真：傳真：
電話(huà)：電話(huà)：
窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同4
賣(mài)方： (乙方)
買(mǎi)方： (甲方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買(mǎi)賣(mài)及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價(jià)：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整(小寫(xiě)元)。(不含稅收，如需開(kāi)發(fā)票另加6%稅收)注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫(xiě)元整(小寫(xiě)元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現金;
(2)通過(guò)銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為_(kāi)___日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問(wèn)題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的.未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話(huà)： 電話(huà)：
_____年____月____日
_____年____月____日
【窗簾買(mǎi)賣(mài)安裝合同】相關(guān)文章：
窗簾買(mǎi)賣(mài)及安裝合同04-22
窗簾購銷(xiāo)安裝合同09-08
窗簾采購安裝合同模板11-30
窗簾安裝合同范本01-05
窗簾安裝的合同范本04-11
窗簾安裝合同規范范本06-11
窗簾安裝合同范本06-10
窗簾買(mǎi)賣(mài)合同09-27