樣品買(mǎi)賣(mài)合同【熱門(mén)】
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編精心整理的樣品買(mǎi)賣(mài)合同,歡迎大家分享。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同1
甲方(賣(mài)方):北京XX公司
乙方(買(mǎi)方):
一、基本情況:
二、 質(zhì)量標準:每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規格等均要與在甲方店內 觀(guān)看實(shí)物為同一物品。
三、 付款方式:現金或銀行卡轉帳
四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時(shí) 督促乙方對物品的各項指標進(jìn)行核對,如乙方發(fā)現問(wèn)題需當場(chǎng)提出,甲乙雙方協(xié)商解決,運送過(guò)程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任:若甲方未能按乙方規定的.時(shí)間規格交貨(交貨時(shí)間 以全部貨款到賬的____日內為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由甲乙雙 方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。
七、 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合 同執行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方(簽章): 簽訂日期:________年____月____日
乙方(簽章):簽訂日期:________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同2
上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx,董事長(cháng)兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x,xxxx空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳xx,董事長(cháng)。
委托代理人安xx,xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職員。
上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長(cháng),法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。本案現已審理終結。
xx空調公司在一審中起訴稱(chēng):XX年9月13日,xx空調公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同,價(jià)款為: 21 000元。當時(shí)雙方約定:xx空調公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元,并承擔訴訟費。
xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱(chēng):xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元,已付清xx空調公司的貨款,xx空調公司也給xxx房地產(chǎn)公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管xx空調公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,xxx房地產(chǎn)公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是,xx空調公司現在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過(guò)訴訟時(shí)效,請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,xx空調公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》,約定:xxx房地產(chǎn)公司購買(mǎi)xx空調公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機,合計價(jià)款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現場(chǎng)后進(jìn)行安裝,后即試運行(1個(gè)月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場(chǎng)通過(guò)合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿(mǎn)1年付清。合同簽訂后,xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司4200元。XX年底,xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認定:xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成,不違反國家相關(guān)的法律規定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司均應依照合同,履行合同規定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元,已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見(jiàn),對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司4200元,xx空調公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司16 800元,xx空調公司予以否認,且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時(shí)間,xxx房地產(chǎn)公司向xx空調公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí),xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調公司供貨的期限,也可以說(shuō)是在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。實(shí)際上,雙方在合同有效期限內,只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機這1筆買(mǎi)賣(mài),此后雙方就再沒(méi)有過(guò)依據該合同的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。而xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司供應的價(jià)值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。
xx空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷(xiāo)一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn),但其在本院庭審中口頭答辯稱(chēng):一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋?zhuān)渤^(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí),有xx空調公司提供的.《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,xx空調公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方當事人的真實(shí)意思表示,其內容未違反有關(guān)法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但xx空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時(shí)間,xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應在XX年4月,xx空調公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規定的訴訟時(shí)效期間。xx空調公司關(guān)于其在合同有效期內主張權利,并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內,雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設備的買(mǎi)賣(mài),且已安裝完畢。故xx空調公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實(shí)清楚,適用法律正確,處理并無(wú)不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同3
賣(mài)方(甲方): 買(mǎi)方(乙方): 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關(guān)法律法規規定,為明確雙方權利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
第一條:數量、價(jià)格 數量:自行車(chē)總數(含雙人車(chē))總數為 輛。 價(jià)格:合計總額為元(大寫(xiě): 萬(wàn)仟佰拾元整)。
第二條: 交貨方式及期限 選擇下列方式執行: 合同簽訂后,甲方于XXX____月____日在某某地點(diǎn)交車(chē)(包括現車(chē)、車(chē)鎖、維修工具) 乙方于_XXX____月____日某地。
第三條 :付款方式及期限 選擇下列方式執行: 合同簽訂后,乙方支付甲方定金____元;甲方交貨后,乙方于XXX____月____日支付價(jià)款,定金抵作價(jià)款。乙方付款后,甲方應當開(kāi)具收款憑證。
第四條 :違約責任 1.一方遲延交(提)貨或遲延支付價(jià)款的,應當每日按照遲延部分價(jià)款的.__2__%向對方支付違約金。
第五條: 爭議解決 發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可以請求調解;或選擇以下幾種方式解決:
1.提交仲裁委員會(huì )仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第六條: 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同一式___兩__份,甲方___一___份,乙方___一___份,具有同等法律效力。
賣(mài)方(甲方)__________ __________ 地 址(住址)_______ 聯(lián)系電話(huà)________________
買(mǎi)方(乙方)______ _____ 地址(住址) : ______________ 聯(lián)系電話(huà)____________ 簽訂地點(diǎn)_________________ 簽訂時(shí)間________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同4
出賣(mài)人:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為_(kāi)________貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物_________件,甲方應于_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的'交付,可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_________元,共人民幣_________元于甲方,交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于_________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:_________
本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):_________買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同5
憑樣品買(mǎi)賣(mài)是買(mǎi)賣(mài)合同的一種特殊形式,其特殊性就是表現在當事人是以樣品來(lái)確定標的物的品質(zhì)。所謂憑樣品買(mǎi)賣(mài)是指買(mǎi)賣(mài)雙方約定樣品,出賣(mài)人須按樣品的品質(zhì)交付標的物。常見(jiàn)的憑樣品買(mǎi)賣(mài)的商品小到超市里陳列的食品類(lèi)、肉類(lèi)、服裝類(lèi),大到一些大型的機械設備等。憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一般是因雙方當事人對出賣(mài)人交付的標的物質(zhì)量是否合格而產(chǎn)生的,所以,此類(lèi)案件在司法實(shí)踐中對樣品的認定尤為重要。
所謂樣品,是指當事人選定的用以決定標的物的品質(zhì)的貨物。樣品買(mǎi)賣(mài)須有樣品的存在,樣品須于訂立合同時(shí)作出約定,并且應當保存好樣品以備日后對照,必要時(shí)要在公證處封存,并對樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。所以要求憑樣品買(mǎi)賣(mài)的標的物品質(zhì)必須與樣品相同,而不是以出賣(mài)人交付的貨物符合樣品的品質(zhì)為生效條件,也不是以出賣(mài)人交付的貨物不符合樣品的品質(zhì)為解除條件。
在司法實(shí)踐中如何判斷標的物質(zhì)量是否符合樣品的認定。
一、一般原則。
此類(lèi)案件的原告一般是合同的買(mǎi)受人,被告則一般是出賣(mài)人。如果雙方當事人就其買(mǎi)賣(mài)合同是否屬于樣品買(mǎi)賣(mài)而發(fā)生爭議時(shí),應當實(shí)行“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的原則,買(mǎi)受人主張為憑樣品買(mǎi)賣(mài)的,應當由買(mǎi)受人舉證,出賣(mài)人主張為憑樣品買(mǎi)賣(mài)的,應當由出賣(mài)人舉證。在訴訟中,買(mǎi)賣(mài)受人可以申請由人民法院委托有關(guān)專(zhuān)門(mén)機構進(jìn)行質(zhì)量鑒定,鑒定的標準也是以樣品所體現的.品質(zhì)為鑒定標準。
二、雙方當事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。
所謂隱蔽瑕疵是指當事人已盡其交易上的必要注意,仍然沒(méi)有發(fā)現的瑕疵!逗贤ā返谝话倭艞l規定,憑樣品買(mǎi)賣(mài)的買(mǎi)受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣(mài)人交付的標的物仍然應當符合同種類(lèi)物的通常標準。也就是說(shuō)如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵,但并沒(méi)有因此影響標的物的通常用途,能夠達到同種標的物的通常標準的,出賣(mài)人仍然可以按樣品的品質(zhì)交付標的物,如果出賣(mài)人未按樣品的品質(zhì)要求交付標的物的,而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途,法律為保護買(mǎi)受人的利益,仍然要求出賣(mài)人負有交付符合同種物的通常標準的標的物義務(wù)。
合同在我們日常生活中隨處可見(jiàn),憑樣品購買(mǎi)商品也逐漸成為一些商家的促銷(xiāo)形式,正是因為憑樣品合同的特殊性,使當事人減少了風(fēng)險,使銷(xiāo)費者對商品有實(shí)質(zhì)的了解,立法的目的也正是追求將購買(mǎi)者的損失降到最低。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同6
出賣(mài)人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為_(kāi)_________________貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條:
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條:
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條:
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條: 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬(wàn)______仟______佰元于甲方,交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條:
乙方預知屆期不能付款的',可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條:
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條:
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條:
合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條:
其他約定事項:________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方:乙方:日期:
樣品買(mǎi)賣(mài)合同7
賣(mài)方:________(下稱(chēng)甲方)買(mǎi)方:________(下稱(chēng)乙方)
地址:________地址:________
郵編:________郵編:________
電話(huà):________電話(huà):________
傳真:________傳真:________
電子郵箱:________電子郵箱:________
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條
買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應頁(yè)賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的.爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):________買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_________
_______年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn):________簽訂地點(diǎn):________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同8
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物件,甲方應于____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的`,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同一式___份,甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣(mài)人(甲方):
______年_____月____日
買(mǎi)受人(乙方):
______年_____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同9
出賣(mài)人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為訂購貨物買(mǎi)賣(mài),雙方議定條件如下:
第一條乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應于_____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長(cháng)交貨期。但其延期日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)價(jià)款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬(wàn)____仟____佰元,于甲方交貨同時(shí)悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí),乙方可要求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,由此給乙方造成的'損失,由甲方負責。
第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng),各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人(甲方):__________________
買(mǎi)受人(乙方):__________________
_____年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同10
甲方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
____編碼:_____________________
聯(lián)系電話(huà):_____________________
傳真號碼:_____________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
____編碼:_____________________
聯(lián)系電話(huà):_____________________
傳真號碼:_____________________
第一條 合同標的
1.1 甲方同意同乙方購買(mǎi),且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見(jiàn)合同附件一(附件一中在列出設備外稱(chēng)的同時(shí)也請列出分項價(jià)格)
1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分,若附件與合同正文有任何不一致,以合同正文為準。
第二條 價(jià)格
2.1 合同設備的價(jià)格(以下稱(chēng)為:合同總價(jià))為:_________,價(jià)格清單詳見(jiàn)附件一。
2.2 上述合同總價(jià)是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價(jià)由甲方向乙方以如下方式支付:
3.1 預付款:在本合同生效后5個(gè)工作日內,甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時(shí)提供甲方同等金額的資金往來(lái)發(fā)票。
3.2 交貨款:在合同設備交貨后5個(gè)工作日內,甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項,即人民幣_________元。
3.3 驗收款:在合同設備驗收后5個(gè)工作日內,甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項,即人民幣_________元。
第四條 合同設備的交貨
4.1 所有合同設備應在合同正式生效后_________周內,(此周__為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點(diǎn)。交貨地點(diǎn)為_(kāi)________機場(chǎng)。貨物的導有權及風(fēng)險在賣(mài)方將貨物交至承運人后轉移至買(mǎi)方。
4.2 乙方應于交貨日____日之前,通過(guò)電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括合同號、合同設備的名稱(chēng)、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后,應盡快向乙方確認交貨地點(diǎn)與交貨日期。
第五條 合同設備的檢驗
5.1 合同設備的開(kāi)箱檢驗應在設備運至交貨地點(diǎn)后____日內在進(jìn)行。雙方應指派代表參加檢驗。
5.2 設備開(kāi)箱檢驗合格后,雙方簽署驗貨合格證書(shū)。
5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷,并不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書(shū),但乙方應立即采取措施修復缺陷。
5.4 如果在聯(lián)合開(kāi)箱檢驗中發(fā)現貨物有任何缺陷,缺陷或與合同規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進(jìn)行更換,修理或補充發(fā)貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過(guò)的。
6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠(chǎng)商提供的保修相同,詳見(jiàn)附件。
6.3 保修期內,乙方在收到甲方運于至指定地點(diǎn)(費用由買(mǎi)方負擔)的有缺陷設備后,應盡快將更換設備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時(shí)交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價(jià)的0.5%(百分之零點(diǎn)五)計,不足一周的時(shí)間計為一周。上述賠償總額不超過(guò)合同總價(jià)的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規定的內容按時(shí)支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬(wàn)分之零點(diǎn)五)計算滯納金,滯納金總額不超過(guò)本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執行延遲,則交貨周期相應順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、臺風(fēng)、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行,則合同執行相應延遲,延遲的時(shí)間等于不可抗力發(fā)生作用的時(shí)間。
7.2 受影響的一方應將不可抗力的發(fā)生盡快通過(guò)電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過(guò)電報、電傳或傳真通知另一方,并通過(guò)航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執行有關(guān)的爭議將通過(guò)雙方友好協(xié)商解決,如果不能通過(guò)友好協(xié)商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會(huì )仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗__承擔。
8.4 仲裁進(jìn)行過(guò)程中,雙方將繼續執行合同,但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意,在任何時(shí)候,不論是合同有效期內還是合同終止以后,對另一方提供的技術(shù)文件以及事務(wù)、業(yè)務(wù)或操作方法(下稱(chēng)秘密信息)實(shí)行嚴格保密。
9.2 一方保證,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個(gè)人,也包括乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。
9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:
(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出于履行本合同的'需要。
(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經(jīng)對方事先書(shū)面同意,不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經(jīng)按本合同許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務(wù)的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專(zhuān)有性,并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構成獨立的保密協(xié)議,本條款的約定的對雙方的義務(wù)不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時(shí)終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本合同的生效日期。
10.2 如果發(fā)生以下情況,可以視為合同解除或終止:
(1)一方進(jìn)入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構的裁決,合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份,雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減,須經(jīng)雙方授權代表簽署書(shū)面文件,成為本合同的補充文件,具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開(kāi)透露合同內容,除非事先征得對方的同意。但是,如需將合同提交政府有關(guān)部門(mén)批準則不需對方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國合同法》執行。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):
________年____月____日 ________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同11
室 內 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書(shū)
二零零九年八月
致力于設計行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話(huà): 工 程 設 計 師:
電話(huà):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):________________________________________________ 第2條、工程內容及做法
。ㄔ斠(jiàn)工程施工項目確認表及報價(jià)單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
。1)承包人包工、部分包料(詳見(jiàn)報價(jià)單),發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)報價(jià)說(shuō)明);
。2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數量應符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應在+-8%以?xún)取?/p>
。3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問(wèn)題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開(kāi)工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
。篲____________________元,為不含稅報價(jià)(詳見(jiàn)裝修工程報價(jià)單)。
第二部分 施工圖紙
_______元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價(jià)款內)。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開(kāi)工前三天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(物管等),并承擔相關(guān)費用;
第4條、不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設備,發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的,發(fā)包人應作好密封標志,并交由現場(chǎng)管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第三條,所提供材料保證一年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更;
。2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
。3)發(fā)包人五金件(不含門(mén)鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開(kāi)工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標準
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,
認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收: (1)__隱蔽工程驗收__; (2)__水電工程完工__;
。3)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統計決算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見(jiàn)工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發(fā)包人可要求承包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個(gè)月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為24個(gè)月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時(shí)期內保證合格的質(zhì)量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質(zhì)量問(wèn)題。如在保修期內出現超過(guò)2次(處)嚴重質(zhì)量問(wèn)題的,承包人除提供保修之外,另須根據實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問(wèn)題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問(wèn)題的工程的造價(jià)(根據附工程報價(jià)單)。
嚴重工程質(zhì)量問(wèn)題是指在正常使用條件下: 防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問(wèn)題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外);
墻磚超過(guò)5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著(zhù)隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外); 木工工程出現開(kāi)裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問(wèn)題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單(見(jiàn)工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時(shí)結清。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的.均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應按時(shí)開(kāi)工、停工,并不在施工現場(chǎng)從事與工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
。1)從竣工驗收之日計算,保修期為壹年。
。2)保修期內由于承包人施工不當造成質(zhì)量問(wèn)題,承包人無(wú)條件地進(jìn)行維修,并根據本協(xié)議的規定對發(fā)包人進(jìn)行賠償;
。3)保修期內如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
。4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:
承包人簽字(蓋章):
樣品買(mǎi)賣(mài)合同12
供方(甲方):
通信地址: 電話(huà): 傳真:
需方(乙方):
通信地址:電話(huà)傳真:
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就乙方購買(mǎi)甲方 產(chǎn)品,簽訂本合同,內容如下:
一、質(zhì)量標準:乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執行。
二、交貨時(shí)間、地點(diǎn):甲方應在 年 月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ,聯(lián)系電話(huà) ;收貨人2姓名 身份證號 ,聯(lián)系電話(huà) 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后 日內自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗,并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議,逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內提出書(shū)面質(zhì)量異議,乙方應對貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結論解決。如檢驗質(zhì)量不合格,乙方有權無(wú)條件退貨。
四、付款時(shí)間、方式:乙方應在收貨后天內通過(guò)甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過(guò) 天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的.付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過(guò) 天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決:甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
甲方(代表): 乙方(代表):
年月日 年月日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同13
賣(mài)方:________(下稱(chēng)甲方)買(mǎi)方:________(下稱(chēng)乙方)
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話(huà):____________________電話(huà):____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:____________________
茲為設備買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的設備________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的`交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí),乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會(huì )仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):_______買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn):_____________________簽訂地點(diǎn):_____________________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方(賣(mài)方):
合同編號:G-0502
乙方(買(mǎi)方):
簽訂地點(diǎn):上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫(xiě),勿寫(xiě)“同樣品”;“驗收說(shuō)明”等內容請在驗收后填寫(xiě))簽訂時(shí)間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹(shù)木名稱(chēng),產(chǎn)品標識和實(shí)際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時(shí)督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀(guān)特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)》進(jìn)行驗收,乙方發(fā)現問(wèn)題應當場(chǎng)提出,并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時(shí)間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買(mǎi)家具在保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書(shū)明顯不符提出更換或退貨要求的`,甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事 人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決:
。ㄒ唬┨峤划數刂俨梦瘑T會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:賬號:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
樣品買(mǎi)賣(mài)合同15
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
特此同意以下商品的銷(xiāo)售:
第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日,甲方將交付與樣品相同類(lèi)型,相同質(zhì)量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。
第二條如果甲方不能按時(shí)交貨或僅部分交貨,則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止合同。
因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無(wú)異議。
第三條:由于自然災害或其他不可抗力原因,甲方不能按時(shí)交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數應由雙方共同決定。
第四條:約定每次購買(mǎi)應支付人民幣_________________________________,同時(shí)全額交納交貨價(jià)。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時(shí)間內付款。如果交貨沒(méi)有逾期,則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預見(jiàn)到不能在該期限內付款的',乙方可以通知甲方在______天前延長(cháng)交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止合同。損害對方的,應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷(xiāo)售合同。甲方無(wú)異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價(jià)格有變動(dòng)的,當事人不得主張漲價(jià),跌價(jià)或因故終止合同。
第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據。
賣(mài)方(甲方):
______年______月______日
買(mǎi)方(乙方):
______年_____月_____日
【樣品買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
樣品買(mǎi)賣(mài)合同06-12
樣品買(mǎi)賣(mài)合同09-03
樣品買(mǎi)賣(mài)合同09-06
憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同05-16
樣品買(mǎi)賣(mài)合同【推薦】03-15
樣品買(mǎi)賣(mài)合同【熱】03-15
樣品買(mǎi)賣(mài)合同【精】03-15
樣品買(mǎi)賣(mài)合同【薦】03-15
通用樣品買(mǎi)賣(mài)合同09-06