【精品】商品房買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集六篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中,很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢?下面是小編為大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
原告:天津市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
住所:天津xxxxxxxxxxx
負責人:xxxxxxxxxxxx 職務(wù):董事長(cháng)
被告:天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司
住所:天津xxxxxx,郵編xxxx
負責人:xxxx 電話(huà):xxxxxx
被告:zzzzzzzzz公司
住所:天津市xxxxxxxx
負責人:xxxxxxx 電話(huà):xxxxxxxxxxxxxxx
訴訟請求:
1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買(mǎi)賣(mài)合同登記備案手續、房屋產(chǎn)權登記手續;
2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產(chǎn)權登記手續辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;
3、訴訟費用由二被告承擔;
事實(shí)和理由:
20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱(chēng)“yyyyyyyyyy置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,購買(mǎi)天津市xxxxx樓底商四套,合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統稱(chēng)“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》,約定買(mǎi)賣(mài)雙方違約責任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責任。
20xx年x月x日,原告按照約定將總房款xxx萬(wàn)元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒(méi)有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產(chǎn)權登記手續。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進(jìn)一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的違約事實(shí)和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業(yè)應當賠償原告因此遭受的`經(jīng)濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續辦理完畢。
以上事實(shí),有購房合同、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》、《預售款專(zhuān)用收據》、《補充協(xié)議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規定,原告依法被告履行合同義務(wù),并承擔違約責任。請求貴院查明事實(shí),判如所請。
此致
天津市xxxx人民法院
具狀人:
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
發(fā)展商(甲方):
法定代表人/委托代理人:
買(mǎi)受人(乙方) :
身份證號碼:
甲方與乙方于 年 月 日簽訂了購買(mǎi)位于
商品房的《中山市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號號: ),合同約定建筑面積: M2,購房總價(jià): 元,已于 年 月 日在中山市房地產(chǎn)交易登記管理所(下稱(chēng)交易所)辦理了合同登記備案手續,F甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,決定終止該合同,并達成協(xié)議如下:
1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買(mǎi)賣(mài)合同于本協(xié)議書(shū)生效之日起正式終止。
2、本協(xié)議書(shū)自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、終止上述商品房買(mǎi)賣(mài)合同備案的.手續費由 方承擔。
4、本協(xié)議一式二份,由交易所留底存檔。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法定代表人/委托代理人: (簽章) 法定代表人/委托代理人: (簽章)
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):
身 份 證 :
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):
身 份 證 :
乙方向甲方購買(mǎi)坐落于 房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號: 號,現經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:《-----------(合同和房屋的標明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同!-----------(合同解除)
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭
議全部解決。甲方收回出售給乙方的`上述房屋,該房屋的產(chǎn)權即與乙方無(wú)關(guān)。
《-----------(聲明房屋與乙方無(wú)關(guān))
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見(jiàn),具體如下:《-----------(合同中關(guān)于款項的處理)》
1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動(dòng)轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項!-----------(關(guān)于合同已進(jìn)行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項下的權利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權利。
《-----------(再次聲明簽訂合同無(wú)效,雙方不再對合同提出主張權利)
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執 貳 份,乙方執 壹 份,均具同等法律效力!-----------(聲明該協(xié)議簽訂份數,聲明法律效力)
甲方: 乙方:
身 份 證 : 身 份 證 :
年月日 年月日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
已在網(wǎng)上簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同的,除以下8種情形外,原則上不得撤銷(xiāo)或變更合同信息:
(一)因房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)工作人員失誤,將購房人信息錄入錯誤,需要更正合同信息的(提交錯誤內容及更改說(shuō)明);
(二)戶(hù)口本常住人口登記卡索引表中登記的家庭成員之間,變更合同買(mǎi)受人信息的(提交戶(hù)口本、身份證);
(三)開(kāi)發(fā)企業(yè)與購房者之間因某方違約而發(fā)生糾紛,經(jīng)仲裁機構、法院裁定或判決需要解除合同的(提交裁定或判決的有效證明);
(四)房屋交付公告自公布之日起90日內,購房者所購房屋因質(zhì)量存在嚴重問(wèn)題,經(jīng)有關(guān)部門(mén)認定,需解除合同的(提交由質(zhì)量監督部門(mén)出具的質(zhì)量鑒定報告)。
(五)購房者辦理貸款手續未獲批準,合同無(wú)法繼續履行并承擔違約責任,需要解除合同的(提交不能受理貸款的有效證明);
(六)購房者(或者直系親屬)因患重大疾病急需資金等原因,需要解除合同的(提交二級以上公立醫院相關(guān)證明);
(七)商品房交付后,實(shí)測建筑面積與合同約定誤差超過(guò)±3%,合同中已約定解除的(提交測繪機構的房屋測繪報告);
(八)法律法規規定的其它情形(寫(xiě)明具體內容并提交相關(guān)證據)。
兩人以上共同購買(mǎi),都同意了才能改
通知明確指出,網(wǎng)簽合同中載明兩個(gè)以上共同購買(mǎi)人的,應提供共同購買(mǎi)人同意撤銷(xiāo)或變更合同的書(shū)面承諾。當事人確實(shí)無(wú)法到場(chǎng)的,應提供相關(guān)證明或公證部門(mén)的公證文書(shū)。
買(mǎi)受人為法人的,網(wǎng)簽合同撤銷(xiāo)或變更合同信息時(shí)必須提供有效的法人證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照以及其它相關(guān)證明。買(mǎi)受人為未成年人的.,應由其監護人代為申請。買(mǎi)受人委托代理人代辦的,代理人應提供經(jīng)公證機關(guān)公證的買(mǎi)受人授權委托書(shū)。經(jīng)人民法院、仲裁委員會(huì )的生效法律文書(shū)確認解除網(wǎng)簽合同的,可以由相關(guān)當事人單方申請注銷(xiāo)合同信息。
合同變更數不超過(guò)銷(xiāo)售總數的3%
通知要求,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)當月申請撤銷(xiāo)或變更網(wǎng)簽合同的數量,不得超過(guò)該棟房屋銷(xiāo)售總套數的3%。開(kāi)發(fā)企業(yè)應將撤銷(xiāo)網(wǎng)簽合同的房源公開(kāi)銷(xiāo)售,濟南住宅與房地產(chǎn)信息網(wǎng)將實(shí)時(shí)公示撤銷(xiāo)合同的情況。嚴禁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和中介服務(wù)機構借合同撤銷(xiāo)或變更之機進(jìn)行期房投機、囤積房源、捂盤(pán)惜售,牟取不正當利益,一經(jīng)發(fā)現,將依據有關(guān)規定嚴肅處理。
開(kāi)發(fā)企業(yè)申請辦理網(wǎng)簽合同撤銷(xiāo)及信息變更的程序為:
(一)合同已在房管部門(mén)備案的,先到房管部門(mén)撤銷(xiāo)備案,并取得備案合同注銷(xiāo)證明;
(二)從濟南住宅與房地產(chǎn)信息網(wǎng)下載《商品房買(mǎi)賣(mài)合同撤銷(xiāo)或變更信息申請表》,雙方認真填寫(xiě),并簽字蓋章;
(三)撤銷(xiāo)網(wǎng)簽合同的,雙方必須協(xié)商一致并簽訂解除合同書(shū)面協(xié)議,攜帶雙方合同原件及復印件、撤銷(xiāo)合同理由憑據、商品房買(mǎi)賣(mài)合同撤銷(xiāo)或變更申請表、買(mǎi)受人身份證原件及復印件、公司代理人身份證原件、企業(yè)授權委托書(shū)等其它相關(guān)證明材料,買(mǎi)賣(mài)雙方當事人共同到場(chǎng);
(四)變更網(wǎng)簽合同信息的,由企業(yè)攜帶雙方簽訂的合同原件及復印件、變更合同理由憑據、商品房買(mǎi)賣(mài)合同撤銷(xiāo)或變更申請表、買(mǎi)受人身份證原件及復印件、公司代理人身份證原件、企業(yè)授權委托書(shū)等其它相關(guān)證明材料,由開(kāi)發(fā)企業(yè)到場(chǎng)辦理;
(五)房地產(chǎn)市場(chǎng)監管部門(mén)定期受理企業(yè)申請。經(jīng)審查,對符合合同撤銷(xiāo)條件的,在系統中注銷(xiāo)網(wǎng)簽合同信息,并將樓盤(pán)表中該套房屋狀態(tài)轉為“可售”;對符合合同信息變更條件的,在系統中直接變更,房屋網(wǎng)簽合同編號不變。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
(合同編號: )
合同雙方當事人:
出賣(mài)人:____________________________________________________________________________
注冊地址:__________________________________________________________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:___________________________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號:____________________________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
郵政編碼:__________________________________________________________________________
委托代理人:____________________地址:_______________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
委托代理機構:______________________________________________________________________
注冊地址:__________________________________________________________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:____________________________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
郵政編碼:__________________________________________________________________________
買(mǎi)受人:____________________________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:___________________________國籍____________________________
【身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照注冊號】【 】_________________________________________________
地址:______________________________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
【委托代理人】【 】姓名:___________________________國籍:_____________________________
地址:______________________________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話(huà):_______________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,法規之規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設依據.
出賣(mài)人以__________________________方式取得位于_________________________,編號為_(kāi)__________________的地塊的土地使用權.【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為_(kāi)____________________________________________________.
該地塊土地面積為_(kāi)________________,規劃用途為_(kāi)___________________________________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日.
出賣(mài)人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】________________________________________.建設工程規劃許可證號為_(kāi)___________________________,施工許可證號為_(kāi)___________________________________.
____________________________________________________________________________________.
第二條 商品房銷(xiāo)售依據.
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】.預售商品房批準機關(guān)為_(kāi)______________________,商品房預售許可證號為_(kāi)___________________________________.
____________________________________________________________________________________.
第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況.
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房.
該商品房的用途為_(kāi)__________,屬___________結構,層高為_(kāi)__________,建筑層數地上___________層,地下___________層.
該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】.
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積________________________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二).
____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________.
第四條 計價(jià)方式與價(jià)款.
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款:
1,按建筑面積計算,該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米__________________元,
總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整.
2,按套內建筑面積計算,該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米________________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整.
3,按套(單元)計算,該商品房總價(jià)款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整.
4,_________________________________________________________________________________ .
第五條 面積確認及面積差異處理.
根據當事人選擇的計價(jià)方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理.
當事人選擇按套計價(jià)的,不適用本條約定.
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準.
商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第______________________種方式進(jìn)行處理:
1,雙方自行約定:
(1)_________________________________________________________________________________;
(2)_________________________________________________________________________________;
(3)_________________________________________________________________________________;
(4)_________________________________________________________________________________.
2,雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的,據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時(shí),買(mǎi)受人有權退房.
買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按__________利率付給利息.
買(mǎi)受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔,產(chǎn)權歸買(mǎi)受人.產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人.
產(chǎn)權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=————————————————×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議.
第六條 付款方式及期限.
買(mǎi)受人按下列第___________________種方式按期付款:
1,一次性付款
_____________________________________________________________________________________.
2,分期付款
_____________________________________________________________________________________.
3,其他方式
_____________________________________________________________________________________.
第七條 買(mǎi)受人逾期付款的違約責任.
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款,按下列第_____________________種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在________________日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之________________的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)________________日后,出賣(mài)人有權解除合同.出賣(mài)人解除合同的,買(mǎi)受人按累計應付款的_____%向出賣(mài)人支付違約金.買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之________________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金.
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定.
2.___________________________________________________________________________________.
第八條 交付期限.
出賣(mài)人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將具備下列第___________種條件,并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用:
1.該商品房經(jīng)驗收合格.
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格.
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格.
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件.
5.__________________________________________________________________________________.
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣(mài)人可據實(shí)予以延期:
1,遭遇不可抗力,且出賣(mài)人在發(fā)生之日起_____日內告知買(mǎi)受人的;
2,___________________________________________________________________________________;
3,___________________________________________________________________________________.
第九條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任.
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用,按下列第______種方式處理:
1,按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過(guò)___________日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之__________的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)_____日后,買(mǎi)受人有權解除合同.買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計已付款的_____%向買(mǎi)受人支付違約金.買(mǎi)受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金.
2. __________________________________________________________________________________.
第十條 規劃,設計變更的約定.
經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更,設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10日內,書(shū)面通知買(mǎi)受人:
(1)該商品房結構形式,戶(hù)型,空間尺寸,朝向;
(2)_________________________________________________________________________________;
(3)_________________________________________________________________________________;
(4)_________________________________________________________________________________;
(5)_________________________________________________________________________________;
(6)_________________________________________________________________________________;
(7)_________________________________________________________________________________.
買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復.買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的,視同接受變更.出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人有權退房.
買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_____天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按 __________利率付給利息.買(mǎi)受人不退房的,應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議.
____________________________________________________________________________________.
第十一條 交接.
商品房達到交付使用條件后,出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續.雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單.所購商品房為住宅的,出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》.出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買(mǎi)受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔.
由于買(mǎi)受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
____________________________________________________________________________________.
第十二條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛.因出賣(mài)人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任.
____________________________________________________________________________________.
第十三條 出賣(mài)人關(guān)于裝飾,設備標準承諾的違約責任.
出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾,設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準.達不到約定標準的,買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下述第______種方式處理:
1.出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾,設備差價(jià).
2. __________________________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________________________.
第十四條 出賣(mài)人關(guān)于基礎設施,公共配套建筑正常運行的承諾.
出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施,公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.___________________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________.
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.___________________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________________.
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定.
出賣(mài)人應當在商品房交付使用后____________日內,將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的'資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案.如因出賣(mài)人的責任,買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方同意按下列第_______________項處理:
1.買(mǎi)受人退房,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起___________日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人,并按已付房?jì)r(jià)款的________________%賠償買(mǎi)受人損失.
2.買(mǎi)受人不退房,出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的____________%向買(mǎi)受人支付違約金.
3.__________________________________________________________________________________.
第十六條 保修責任.
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件.出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任.
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍,保修期限和保修責任等內容.
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,出賣(mài)人應當履行保修義務(wù).因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞,出賣(mài)人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買(mǎi)人承擔.
_____________________________________________________________________________________.
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1,該商品房所在樓宇的屋面使用權_______________________________________________________;
2,該商品房所在樓宇的外墻面使用權_____________________________________________________;
3,該商品房所在樓宇的命名權___________________________________________________________;
4,該商品房所在小區的命名權___________________________________________________________;
5,___________________________________________________________________________________;
6,___________________________________________________________________________________.
第十八條 買(mǎi)受人的房屋僅作________________________________使用,買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構,承重結構和用途.除本合同及其附件另有規定者外,買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù).
出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì).
_____________________________________________________________________________________.
第十九條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交__________________________仲裁委員會(huì )仲裁.
2.依法向人民法院起訴.
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四).
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力.本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力.
第二十二條 本合同連同附件共______頁(yè),一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣(mài)人______份,買(mǎi)受人______份,______份,____________份.
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效.
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣(mài)人向___________________________申請登記備案.
出賣(mài)人(簽章): 買(mǎi)受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(簽章) 【 】:
(簽章)
______年______月______日 ______年______月______日
簽于 簽于
附件一: 房 屋 平 面 圖
附件二: 公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明
附件三: 裝飾,設備標準
1.外墻:
2.內墻:
3.頂棚:
4.地面:
5.門(mén)窗:
6.廚房:
7.衛生間:
8.陽(yáng)臺:
9.電梯:
10.其他:
附件四:合同補充協(xié)議
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
GF-20xx-0171
合同編號:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同(預售)
示范文本
出賣(mài)人: 買(mǎi)受
人:
中 華 人 民 共 和 國 住 房 和 城 鄉 建 設 部
中華人民共和國國家工商行政管理總局 制定
二〇一四年四月
目
說(shuō) 明專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
第一章 合同當事人
第二章 商品房基本狀況
第三章 商品房?jì)r(jià)款
第四章 商品房交付條件與交付手續
第五章 面積差異處理方式
第六章 規劃設計變更
第七章 商品房質(zhì)量及保修責任
第八章 合同備案與房屋登記
第九章 前期物業(yè)管理
第十章 其他事項
錄
說(shuō) 明
1. 本合同文本為示范文本,由中華人民共和國住房和城鄉建設部、中 華人民共和國國家工商行政管理總局共同制定。各地可在有關(guān)法律法規、 規定的范圍內,結合實(shí)際情況調整合同相應內容。
2. 簽訂本合同前,出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示 《商品房預售許可證》 及 其他有關(guān)證書(shū)和證明文件。
3. 出賣(mài)人應當就合同重大事項對買(mǎi)受人盡到提示義務(wù)。買(mǎi)受人應當審 慎簽訂合同,在簽訂本合同前,要仔細閱讀合同條款,特別是審閱其中具 有選擇性、補充性、修改性的內容,注意防范潛在的市場(chǎng)風(fēng)險和交易風(fēng) 險。
4. 本合同文本 【 】 中選擇內容、空格部位填寫(xiě)內容及其他需要刪除 或添加的內容,雙方當事人應當協(xié)商確定! 】 中選擇內容,以劃 √ 方 式選定;對于實(shí)際情況未發(fā)生或雙方當事人不作約定時(shí),應當在空格部位 打 × ,以示刪除。
5. 出賣(mài)人與買(mǎi)受人可以針對本合同文本中沒(méi)有約定或者約定不明確的 內容,根據所售項目的具體情況在相關(guān)條款后的空白行中進(jìn)行補充約定, 也可以另行簽訂補充協(xié)議。
6. 雙方當事人可以根據實(shí)際情況決定本合同原件的份數,并在簽訂合 同時(shí)認真核對,以確保各份合同內容一致;在任何情況下,出賣(mài)人和買(mǎi)受 人都應當至少持有一份合同原件。
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
1. 商品房預售:是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將正在建設中的取得 《商品房預售許可證》 的'商品房預先出售給買(mǎi)受人,并由買(mǎi)受人支付定金或房?jì)r(jià)款的行為。
2. 法定代理人:是指依照法律規定直接取得代理權的人。
3. 套內建筑面積:是指成套房屋的套內建筑面積,由套內使用面積、套內墻體面 積、套內陽(yáng)臺建筑面積三部分組成。
4. 房屋的建筑面積:是指房屋外墻 (柱) 勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包 括陽(yáng)臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高 2.20M 以上 (含
2.20M) 的永久性建筑。
5. 不可抗力:是指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
6. 民用建筑節能:是指在保證民用建筑使用功能和室內熱環(huán)境質(zhì)量的前提下,降 低其使用過(guò)程中能源消耗的活動(dòng)。民用建筑是指居住建筑、國家機關(guān)辦公建筑和商 業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育、衛生等其他公共建筑。
7. 房屋登記:是指房屋登記機構依法將房屋權利和其他應當記載的事項在房屋登 記簿上予以記載的行為。
8. 所有權轉移登記:是指商品房所有權從出賣(mài)人轉移至買(mǎi)受人所辦理的登記類(lèi)型。
9. 房屋登記機構:是指直轄市、市、縣建設 (房地產(chǎn)) 主管部門(mén)或者其 設置的負責房屋登記工作的機構。
10. 分割拆零銷(xiāo)售:是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將成套的商品住宅分割為數部分分別出售 給買(mǎi)受人的銷(xiāo)售方式。
11. 返本銷(xiāo)售:是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以定期向買(mǎi)受人返還購房款的方式銷(xiāo)售商品房 的行為。
12. 售后包租:是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以在一定期限內承租或者代為出租買(mǎi)受人所購 該企業(yè)商品房的方式銷(xiāo)售商品房的行為。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同
。A 售)
出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售其開(kāi)發(fā)建設的房屋,雙方當事人應當在自愿、平等、公平及 誠實(shí)信用的基礎上,根據 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中 華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 等法律、法規的規定,就商品房買(mǎi)賣(mài)相關(guān)內容協(xié)商 達成一致意見(jiàn),簽訂本商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
第一章 合同當事人
出賣(mài)人:通訊地址: 郵政編碼: 營(yíng)業(yè)執照注冊號: 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號: 法定代表人:聯(lián)系電話(huà): 委托代理人:聯(lián)系電話(huà): 委托銷(xiāo)售經(jīng)紀機構: 通訊地址: 郵政編碼: 營(yíng)業(yè)執照注冊號: 經(jīng)紀機構備案證明號:法定代表人:聯(lián)系電話(huà):
買(mǎi)受人:
【法定代表人】【負責人】:
【國籍】【戶(hù)籍所在地】: 證件類(lèi)型:【居民身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照】【 】,證號: 出生日期: 年 月 日,性別: 通訊地址:
【商品房買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同商品房買(mǎi)賣(mài)合同內容11-14
商品房的買(mǎi)賣(mài)合同12-20
商品房買(mǎi)賣(mài)合同04-21
商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-08
商品房買(mǎi)賣(mài)合同11-25
商品房買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同02-07
商品房屋買(mǎi)賣(mài)合同08-18
最新商品房買(mǎi)賣(mài)合同10-14