買(mǎi)賣(mài)房屋合同
在當今不斷發(fā)展的世界,合同起到的作用越來(lái)越大,簽訂合同也是非常有必要的行為。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,下面是小編為大家整理的買(mǎi)賣(mài)房屋合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
買(mǎi)賣(mài)房屋合同1
房屋預定買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)
房屋預定買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)
立協(xié)議書(shū)人買(mǎi)方______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)、賣(mài)方______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方),茲為房屋預定買(mǎi)賣(mài)事宜,雙方協(xié)議訂立本協(xié)議,各條款如下:
第一條 房屋基地坐落:______________等_________號土地上,_________形式_________樓房屋約_________平方米(含陽(yáng)臺、公共設施在內,以土地局核定的圖樣為準),精確面積以當地政府機關(guān)丈量結果為依據。
第二條 本約房屋預定買(mǎi)賣(mài)金額人民幣______________圓整(包括房屋造價(jià)以及施工用料說(shuō)明所列各項在內)。
第三條 付款辦法
。ㄒ唬┳詡淇钊嗣駧臺_____________元整。
第一期簽約金:人民幣______________元整,于簽約時(shí)交付(包括訂金在內,不另立據)。
第二期款:人民幣______________元整,于開(kāi)工時(shí)交付。
第三期款:人民幣______________元整,于地下層基礎結構完成時(shí)交付。
第四期款:人民幣______________元整,于第壹樓結構完成時(shí)交付。
第五期款:人民幣______________元整,于第貳樓結構完成時(shí)交付。
第六期款:人民幣______________元整,于第叁樓結構完成時(shí)交付。
第七期款:人民幣______________元整,于第肆樓結構完成時(shí)交付。
。ǘ┵J款人民幣______________元整,如無(wú)需貸款的,應依下列期限按時(shí)交付。
。1)外飾完成時(shí)交付人民幣______________元整。
。2)使用許可證時(shí)交付人民幣______________元整。
。3)甲方接到乙方通知交屋日期三天內將尾款人民幣______________元整及其他應負擔的各項費用全部付清后乙方應將本約房屋交付予甲方。
第四條 前條第二項如辦理貸款時(shí),應依另立的代辦貸款委托書(shū)的約定辦理。
第五條 前條第二項貸款,甲方應自使用許可證領(lǐng)到日起至貸款領(lǐng)到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。
第六條 本約房屋的施工標準,按建筑管理機關(guān)核準的建筑圖說(shuō)及本約所附施工說(shuō)明辦理,不得有 省工減料現象發(fā)生,甲方對于內部裝設變更時(shí),須征得乙方的同意,所需工料費用另行計算。
第七條 乙方應自本工程開(kāi)工之日起_________工作天內完工,如有逾期,乙方愿每逾一日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金,但如因天災人禍非人力所能抗拒的事故發(fā)生,或因甲方變更設計,或甲方延遲交款所致的,不在此限。
第八條 關(guān)于樓下空地及樓頂陽(yáng)臺使用權屬范圍如下
。ㄒ唬窍驴盏爻餐ㄐ械臉翘、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。
。ǘ┧臉俏蓓旉(yáng)臺除公共設施外,歸頂樓所有人保管使用。
第九條 樓梯、通道、及巷道均系公共通行,任何一層住戶(hù)均不得放置影響通行的物品以利通行。
第十條 本約房屋所有權登記所需各項產(chǎn)權憑證由乙方負責提供,于房屋完工時(shí),交由乙方特約的代書(shū)統一辦理,登記所需的房屋契稅、監證費、登記費、復丈費、印花稅、代理費等,按通知期限內由甲方負擔并交付予乙方。
第十一條 若因使用道路,政府課征有關(guān)道路的任何費用以及其他臨時(shí)稅捐時(shí),均由甲方按所占的持分土地面積分擔。
第十二條 本約房屋所需繳納的房屋稅,自本工程完工水電接通之日起,其稅單不論開(kāi)具甲方或乙方名義,皆應歸甲方負擔繳納
第十三條 本約乙方已向土地局領(lǐng)得建造許可證,并依計劃施工,而甲方未及時(shí)列為起造人時(shí),乙方已完成部分工程所需契稅,則依法由甲方負擔,但若經(jīng)列為起造人,甲方不得要求變更起造人名義,以利工程順利進(jìn)行。
第十四條 本約甲方應付乙方的各期價(jià)款應于接到通知書(shū)五日內給付現款,倘逾十五日仍未繳付的,即視同自愿放棄權利,本約即行作廢,所繳價(jià)款俟甲方自行另召新訂戶(hù)以一個(gè)月為限,逾一個(gè)月則乙方可沒(méi)收甲方所繳的全部?jì)r(jià)款,以及已完成的房屋,甲方均無(wú)異議。逾期損失計算標準,自逾期繳款日起至另召新訂戶(hù)之日止每逾一日以人民幣_________元計算。此外,若甲方以支票支付應付的款項,倘支票全部或一部分不能兌現時(shí),視為違約。
第十五條 本約房屋移交甲方接管后,乙方負責保留一年(門(mén)窗、玻璃、水電配件或非因施工不良導致?lián)p壞的,不在此限)
第十六條 甲方應憑乙方所給遷入證明及本協(xié)議書(shū)始得遷入,并取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項稅費以及代書(shū)費。
第十七條 本約甲方全權委托乙方代為監造施工, 甲方不得因其他原因中止或片面解除本約,乙方為工程的進(jìn)行及施工的監造,均應以善良管理人的注意為之,若有本約所未規定事項,雙方應本著(zhù)公平合理的方式,依照一般工程慣例處理。
第十八條 本約一式兩份,雙方各執一份為憑。
委建人甲方(蓋章):_________
承建人乙方(蓋章):_________
住址:_______________________
負責人(簽字):_____________
身份證統一號碼:_____________
住址:_______________________
身份證統一號碼:_____________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同2
賣(mài)方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
_________年出生,
住_________,
身份證_________,
買(mǎi)方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
_________年出生,
住_________,
身份證_________,
買(mǎi)賣(mài)雙方依據“誠實(shí)信用”的原則,共同資源成立本合同條款如下:
一、標的。
賣(mài)方將其所有的_________間上下_________層樓房(房屋)包括(座落:_________,范圍:東_________西_________南_________北_________,)一次性出賣(mài)給買(mǎi)方所有,該房屋的占地范圍土地使用權同時(shí)轉讓給買(mǎi)方享有。
二、價(jià)款。
該房屋買(mǎi)賣(mài)(占地范圍土地使用權轉讓?zhuān)┏杉覂r(jià)款¥_________元(大寫(xiě):_________佰拾萬(wàn)仟元)。
三、交付。
、俜靠罱桓。
20xx年xx月xx日買(mǎi)方向賣(mài)方交付定金¥ _________元(可抵作房款),20xx年xx月xx日前向賣(mài)方交房款¥ _________元,余下房款¥ _________元,買(mǎi)方于20xx年xx月xx日前向賣(mài)方交付。附加條件:若買(mǎi)方未按本合同的約定期限付房款,賣(mài)方有權解釋本合同,交款以賣(mài)方出具收據手續為準。
、诜课萁桓。
賣(mài)方于20xx年xx月xx日前向買(mǎi)方交付該整個(gè)房屋,同時(shí)將房屋的產(chǎn)權手續_________交付給買(mǎi)方。
四、變更(過(guò)戶(hù))。
買(mǎi)方辦理該房屋過(guò)戶(hù)手續,賣(mài)方應提供有關(guān)證明材料,辦理房屋過(guò)戶(hù)的費用由_________方負責。其中含開(kāi)發(fā)商房產(chǎn)證押金肆萬(wàn)元整,待房產(chǎn)證辦齊付開(kāi)發(fā)商肆萬(wàn)元,房產(chǎn)證辦齊辦不齊與賣(mài)方無(wú)關(guān)。
五、其他條款。
、儋u(mài)方確保在本合同簽訂之前對房屋享有所有權并確保該房屋沒(méi)有擔保債券、沒(méi)有抵押、查封、拍賣(mài)等,債權債務(wù)由賣(mài)方承擔。
、谠诒竞贤炗喼涨,該房屋的債務(wù)及糾紛由賣(mài)方承擔,在本合同簽訂之日后該房屋產(chǎn)生的債權債務(wù)及糾紛由買(mǎi)方承擔。
六、違約責任。
若有一方違反本合同,違約方向對方支付違約金為總房款額的_________ %,并賠償響應損失。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同3
[案情]
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權的座落于本市閔行區莘莊鎮莘凌路的平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬(wàn)元的價(jià)格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門(mén)印制的《房屋買(mǎi)賣(mài)契約》時(shí),將上述房屋的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格議定為人民幣30萬(wàn)元。該契約還載明:被告向原告預付購房定金15萬(wàn)元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門(mén)批準后,該定金可抵作購房?jì)r(jià)款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買(mǎi)賣(mài)契約》明確莘凌路197號平房二間的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為58萬(wàn)元,被告應在1993年8月31日前向原告預付購房款30萬(wàn)元,原告在收到預付款后2日內交房屋鑰匙給被告,其余28萬(wàn)元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門(mén)、房屋總價(jià)為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約只是為了應付辦理房屋產(chǎn)權證過(guò)戶(hù)之用,不作為雙方買(mǎi)賣(mài)房屋的正式契約,無(wú)任何法律效力。
1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬(wàn)元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區房產(chǎn)交易所辦理有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續,雙方按房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約,繳納了有關(guān)產(chǎn)權移轉手續費、契稅、超標費等費用。1994年4月11日,被告又開(kāi)出了金額為28萬(wàn)元的轉帳支票一張,用來(lái)支付原告剩余房款,后因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬(wàn)元及8萬(wàn)元。1994年9月
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權證》并在該處開(kāi)設了酒家。同年9月30日,被告又開(kāi)出了二張轉帳支票,金額分別為14。399萬(wàn)元及2萬(wàn)元,其中3990元為利息,因支票大寫(xiě)不規范及過(guò)期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬(wàn)元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬(wàn)元。尚欠的13萬(wàn)元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱(chēng):其為了將平房二間出賣(mài)給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約,其中12日訂立的契約將房?jì)r(jià)定為30萬(wàn)元,23日訂立的契約,將房?jì)r(jià)定為58萬(wàn)元。雙方還約定,房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的契約只是為了應付辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù),不作為雙方正式的房屋買(mǎi)賣(mài)契約。后雙方為了少繳稅費,去房產(chǎn)交易所辦理了30萬(wàn)元房契之交易過(guò)戶(hù)手續。被告在辦理過(guò)戶(hù)手續前后,共向原告支付45萬(wàn)元房款,尚欠的13萬(wàn)元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬(wàn)元。
被告杜濤辯稱(chēng):其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續,是按房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的契約申報的,該契約應受到法律保護。而房?jì)r(jià)為58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約,未獲有關(guān)部門(mén)批準,是無(wú)效的,現原告已得到45萬(wàn)元,其中15萬(wàn)元屬不當得利,應予返還。對于原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬(wàn)元房款,應由原告返還之說(shuō),明確表示不作反訴請求。
[審判]
一審法院經(jīng)審理認為:當事人的民事行嗚須符合法律規定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達到少繳稅費等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)58萬(wàn)元,
以30萬(wàn)元的價(jià)格向閔行區房產(chǎn)交易所申報并辦理有關(guān)產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續,F房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準,但該契約乃當事人瞞報房?jì)r(jià)所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當屬無(wú)效。然房?jì)r(jià)為58萬(wàn)元的契約系雙方當事人真實(shí)意思表示,雙方也確實(shí)是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實(shí)際情況,本院責令當事人按58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補辦有關(guān)手續。對于原告的訴訟請求應予以支持。據此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項、第(7)項、第84條、第l08條之規定,判決被告杜濤給付原告房屋買(mǎi)賣(mài)欠款13萬(wàn)元。案件受理費人民幣4110元,由原、被告各半負擔。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時(shí)所持的理由,并認為原審法院判決錯誤,二審法院應予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認為:顧連群與杜濤為達到少繳稅費等目的,故意將雙方談妥的房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格人民幣58萬(wàn)元,以人民幣30萬(wàn)元的價(jià)格向閔行區房產(chǎn)交易所申報并辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續的行為是錯誤的,應予批評教育。一審法院責令雙方當事人按人民幣58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補辦有關(guān)手續是正確的。一審法院根據房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格人民幣58萬(wàn)元的契約系雙方當事人的真實(shí)意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬(wàn)元,尚欠人民幣13萬(wàn)元的事實(shí),依法判決杜濤給付顧連群房屋買(mǎi)賣(mài)欠款人民幣13萬(wàn)元是正確的。一審沈院判決認定事實(shí)清楚,證據充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項的規定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負擔。
[評析]
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元及58萬(wàn)元的二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約的效力。
關(guān)于房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約效力問(wèn)題。眾所周知,房屋的買(mǎi)賣(mài),當事人須辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)。國家向當事人征收各種稅費是按房?jì)r(jià)的一定比率收取的。當事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價(jià)格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬(wàn)元買(mǎi)賣(mài)價(jià)格,以30萬(wàn)元向房產(chǎn)交易部門(mén)申報并辦理有關(guān)手續,其惡意顯而易見(jiàn)。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權證,但該行為是雙方當事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報房?jì)r(jià),偷逃國稅,嚴重損害了國家利益。根據《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)規定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無(wú)效的民事法律行為,從行為開(kāi)始時(shí)就沒(méi)有法律約束力。故30萬(wàn)元房?jì)r(jià)的房屋買(mǎi)賣(mài)契約當屬無(wú)效。如何看待房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為58萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約。該契約所確定的58萬(wàn)元房?jì)r(jià),先由雙方口頭談妥,后又以書(shū)面形式確立。在契約中除明確房?jì)r(jià)外,還規定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門(mén)房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的契約不是正式契約,只是為了應付產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之用?梢(jiàn)雙方的房屋交易價(jià)為58萬(wàn)元才是雙方當事人真實(shí)意思表示?v觀(guān)被告支付房款的情況,也不難看出當事人是在按58萬(wàn)元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對13萬(wàn)元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬(wàn)元房?jì)r(jià)的買(mǎi)賣(mài)契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門(mén)審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現當事人的錯誤行為除進(jìn)行批評教育外還應責令當事人按58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補辦有關(guān)手續,補繳有關(guān)稅費的差價(jià)。使當事人少繳稅費的目的不能得逞,國家利益得以維護。
只要正確把握上述二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬(wàn)元是正確的,對雙方當事人的錯誤行為,以訴訟費各半負擔予以體現,也是妥當的。故二審法院駁回杜濤的上訴請求,維持原判,是正確的。
買(mǎi)賣(mài)房屋合同4
合同說(shuō)明
一、本合同文本是依據(中華人民共和國合同法)(中華人民共和國房地產(chǎn)管理法)等有關(guān)法律法規制定的示范文本,供當事人約定采用。
二、本合同所說(shuō)的“居間”是指“媒介居間”,即居間人同時(shí)接受合同當事人雙方的委托,將有關(guān)訂約事項據實(shí)報告給各方當事人,媒介居間人的報酬由交易雙方當事人平均負擔的行為。媒介居間人應該是具備經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)中介資格的、在我國依法登記注冊的企業(yè)法人。本合同的委托人甲,是指具有房屋所有權的房屋出售人委托居間人向自己提供買(mǎi)受人情況的當事人;委托人已,是指欲購房屋的買(mǎi)受人委托居間人向自己提供房屋出賣(mài)人以及標的情況的當事人。
三、本合同有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)的具體條款,應該由委托人甲乙雙方協(xié)商后自主填寫(xiě),居間人不得干預(可以提出合理化建議);居間人的報酬經(jīng)與委托人雙方協(xié)商確定后,由居間人在合同中填寫(xiě)。
四、從事居間活動(dòng)的人員,屬第二條中所指具備房地產(chǎn)中介資格的企業(yè)法人的工作人員,是依法取得房地產(chǎn)經(jīng)紀人執業(yè)資格證書(shū)的人員。
五、委托人與居間人簽訂合同前,對居間人的登記注冊、經(jīng)營(yíng)范圍、中介資質(zhì)等情況有知情權;居間人對委托人或對委托人之代理人的主體資格、委托人提供房源的所有權情況等有充分了解的權利。
六、為體現合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進(jìn)行修改、增補或刪減。( )中選擇內容以劃∨方式選定。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
七、本合同文本涉及到的選擇、填寫(xiě)內容以手寫(xiě)項為優(yōu)先。
八、本合同由青島市工商行政管理局與青島市國土資源和房屋管理局共同制定,由青島市工商行政管理局備案。該文本的發(fā)放由以上兩個(gè)機關(guān)共同負責,工本費的收取標準按國家工商行政管理局、國家物價(jià)局、財政部“工商(1990)250號”通知執行。本合同文本未經(jīng)制定單位同意,任何印刷企業(yè)不得擅自印刷或改變格式和內容進(jìn)行印刷。
九、本合同條款由青島市工商行政管理局與青島市國土資源和房屋管理局負責解釋。
青島市工商行政管理局
青島市國土資源和房屋管理局
XX年6月21日
編號:_______________________________________________
簽訂地點(diǎn):___________________________________________
簽訂時(shí)間:___________________________________________
合同雙方當事人
委托人甲(出賣(mài)人):_________________________________
地址:_______________________________________________
郵政編碼:___________________________________________
(營(yíng)業(yè)執照注冊號)(身份證號):_____________________
(法定代表人)(本人):_____________________________
聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
委托代理人:_________________________________________
聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
地址:_______________________________________________
郵政編碼:___________________________________________
委托人乙(買(mǎi)受人):_________________________________
(本人)(法定代表人)姓名:_________________________
國籍:_____________________?
(身份證號)(護照)(營(yíng)業(yè)執照注冊號)(?)
地址:_______________________________________________
郵政編碼:___________________________________________?
聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
(委托代理人)(???)姓名:______________________
國籍:_______________________________________________
地址:_______________________________________________??
郵政編碼:___________________________________________
聯(lián)系電話(huà):___________________________________________?
居間人:_____________________________________________
注冊地址:___________________________________________
郵政編碼:___________________________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:_____________________________________
法定代表人:_________________________________________
聯(lián)系電話(huà):___________________________________________
根據(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法)及其他有關(guān)法律、法規之規定,委托人甲和委托人乙之間就房屋買(mǎi)賣(mài)、兩委托人與居間人之間就居間報酬等事項,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
第一條合同標的
委托人甲的房屋坐落于_____市_____區_____路 _____號_____棟_____單元_____ 室,共_____套,
其設計結構為_(kāi)____總建筑面積為_(kāi)____平方米,權屬為_(kāi)___________, 房產(chǎn)證號____________ ,房屋落成時(shí)間為_(kāi)____年_____月,其他情況_____?。
委托人乙對上述房屋情況已充分了解,并作了實(shí)地勘察。
第二條委托人甲對居間人的委托事項(與委托書(shū)內容相同見(jiàn)附件1)
1.為委托人甲欲賣(mài)出的上述房屋尋找買(mǎi)受人,并將該房屋詳細情況以及委托人甲的要求等報告給買(mǎi)受人。同時(shí),將買(mǎi)受人的情況報告給委托人甲。
居間人促成買(mǎi)賣(mài)雙方達成房屋買(mǎi)賣(mài)意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權變更等事宜。
2._______________________________________________________________???
3.________________________________________________________________
第三條委托人乙對居間人的委托事項(同委托書(shū)內容,見(jiàn)附件2)
1.委托人乙欲在_____市_____區?_____地段購買(mǎi)_____房屋_____套,面積為_(kāi)____平方米。
委托居間人搜尋信息,并及時(shí)報告委托人乙,以便促成委托人乙購買(mǎi)房屋的目的。
居間人促成買(mǎi)賣(mài)雙方達成房屋買(mǎi)賣(mài)意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權變更等事宜。
2.______________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
第四條居間人完成委托任務(wù)的報酬
居間人業(yè)已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,委托人雙方自愿選擇下列第_____種方式向居間人支付報酬:
1.按合同標的_____%的比例支付(具體數額為小寫(xiě)_____ 、 大寫(xiě)_____),其中委托人甲_____?%(具體數額為小寫(xiě)_____,大寫(xiě)_____?), _____委托人乙_____%,(具體數額為小寫(xiě)_____ 、大寫(xiě)_____)。
2.委托人雙方一次性支付居間人人民幣小寫(xiě)_____元,大寫(xiě)_____ 。其中,委托人甲_____元,大寫(xiě)__________ 。委托人乙____元,大寫(xiě)___________________ 。
交付傭金的具體時(shí)間:__________。
交付方式:_________________。
第五條?居間人沒(méi)有完成委托任務(wù)的費用收取
居間人沒(méi)有完成委托人指示的委托任務(wù)的,不得收取報酬,但可以按實(shí)際支出收取一定的費用,委托人雙方自愿選擇下列第_____種方式向居間人支付費用。
1.一次性向居間人支付人民幣_____元,由委托人雙方各自分別承擔_____%。
2.根據居間人的實(shí)際發(fā)生費用(以發(fā)票、車(chē)票等為證據),由委托人雙方各自承擔_____%。
第六條違約責任
1.居間人有下列行為之一的屬于違約:
(1)無(wú)正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買(mǎi)賣(mài)房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的;
(4)居間人違約的,應當承擔本合同居間人預期獲得傭金總價(jià)款的_____%。居間人因違約行為,給委托人任何一方造成經(jīng)濟損失,且違約金不足以彌補的,居間人應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
2.委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無(wú)正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害 居間人利益的;
(3)未能按照委托書(shū)或本合同的委托事項向居間人提供相關(guān)房產(chǎn)證件、文件、合同、身份證件等,致使居間人無(wú)法完成居間任務(wù),且給居間人造成實(shí)際損失的;
(4)委托人違約的,在以下款項中選擇:
第七條
1.已經(jīng)向居間人交付定金的,不得索回定金;
2.按照居間人在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
3.按照本合同標的物總價(jià)款的_____%賠償于居間人。
4. ________________________________________________________
第八條本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致的;
2.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的;
3.在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù)的;
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在_____個(gè)工作日內仍未履行的;
5.當事人一方因其他原因致使合同目的不能實(shí)現的。
第九條本合同自簽訂之日起生效,合同有效期限為(?)天。本合同一式_____份,當事人各一份,備案一份。
第十條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由當事人三方協(xié)商解決,也可以到當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商調解不成的,按下列第_____種方式解決:
1.提交_____仲裁委員會(huì )仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十一條其他約定事項__________________________________
第十二條?本合同未作規定的,當事人可以補充協(xié)議。補充協(xié)議有困難的,按(中華人民共和國合同法)以及相關(guān)法律法規的規定執行。
委托人甲:_____________
簽章:_________________
_______年_____月_____日
委托人乙:_____________
簽章:_________________
_______年_____月_____日
居間人章:_____________
經(jīng)辦人簽字:___________
_______年_____月_____日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同5
賣(mài)房人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
身份證號碼:
買(mǎi)房人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
身份證號碼:
為了保護房屋交易雙方的合法權益,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就乙方購買(mǎi)甲方名下的房屋達成如下協(xié)議,訂立本合同,以便雙方共同遵守。
一、房屋基本情況;乙方預定甲方名下的 小區 房屋,乙方已對該房屋現狀情況及甲方確認的其他情況知悉,且已實(shí)地看房,無(wú)其他任何異議。房屋總款為 元(小寫(xiě)) 元(大寫(xiě)),此價(jià)格甲方不承擔任何稅費和其他費用。
二、乙方同意簽訂本協(xié)議時(shí),支付甲方定金人民幣元(小寫(xiě)) 元(大寫(xiě)),甲乙雙方簽訂《房屋 買(mǎi)賣(mài)合同 》后,乙方支付的定金自動(dòng)轉為購房款。
三、甲乙雙方商定,如果甲方房屋產(chǎn)權清晰,可以出售,除非遇到不可抗力因素,乙方應在 年 月 日前簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,如乙方拒絕簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》無(wú)權要求甲方返還已經(jīng)收取的定金,甲方拒絕簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》需雙倍返還乙方定金。
四、本協(xié)議自雙方簽字生效。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等 法律 效力。
甲方:
乙方;
年 月 日
年 月 日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同6
合同雙方當事人(須由本人親自填寫(xiě),并確保所填聯(lián)系方式真實(shí)可靠,以便能及時(shí)取得聯(lián)系;如聯(lián)系方式發(fā)生變化,應及時(shí)通知對方):
出賣(mài)人(甲方)姓名:____________【身份證】___________________地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________聯(lián)系電話(huà):______________________
買(mǎi)受人(乙方)姓名:____________【身份證】___________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________聯(lián)系電話(huà):______________________
鑒于:1、甲方系本合同項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權利人的同意;
2、甲方愿意將房屋出賣(mài)給乙方;
3、乙方愿意購買(mǎi)上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共5000元整;
5、本合同項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,為明確雙方權利義務(wù),就乙方向甲方購買(mǎi)房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執行。
第一條甲方保證對所出賣(mài)的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關(guān)規定,而且沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。
如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由甲方承擔全部責任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱(chēng)標的房屋是指位于長(cháng)沙市雨花區鄉村組棟單元房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。
2、該房屋102房套內面積為_(kāi)____平方米,雜屋套內面積為_(kāi)____平方米。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
第三條計價(jià)方式與價(jià)款。
房屋的交易總價(jià)為:人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰 ___拾____元整)。
本合同項下房屋相應的土地使用權價(jià)款已包含在交易總價(jià)中。
公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價(jià)。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整,自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩余房款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整于乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起____天內支付。
第五條房屋交付及產(chǎn)權登記的約定。
1、甲方應于本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產(chǎn)權登記機關(guān)開(kāi)始辦理產(chǎn)權登記后日內(最遲不超過(guò)房屋所在地其他所有權人取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)之日),及時(shí)辦理權屬登記(指房屋的《房屋所有權證》和《土地使用權證》)。
3、甲方應當在取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)之日起日內,及時(shí)將房屋權屬登記過(guò)戶(hù)至乙方名下。
第六條稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產(chǎn)權屬證書(shū)所需要的稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)至乙方名下所花費的交易稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任
1、乙方如未按本合同規定的時(shí)間付款,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付,自本合同規定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金。
3、如甲方違反本合同第五條房屋交付及產(chǎn)權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房?jì)r(jià)款退還給甲方,并按已付房?jì)r(jià)款的%賠償乙方房屋損失,同時(shí)按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房,甲方按已付房?jì)r(jià)款的%向乙方支付違約金。
第八條爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不 的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條特別約定
房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
第十條免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
第十一條陳述和承諾條款
1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權。
2、乙方承諾:真實(shí)地愿意購買(mǎi)本合同項下的房屋。
第十二條本合同經(jīng)湖南君安達律師事務(wù)所見(jiàn)證。
第十三條本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務(wù)所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
第十四條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項:
出賣(mài)人(甲方):_________________ 買(mǎi)受人(乙方):__________________
身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話(huà):___________________ 電 話(huà):____________________
其他權利人書(shū)面同意聲明:
見(jiàn)證人:
買(mǎi)賣(mài)房屋合同7
甲方:德興市福泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
乙方:身份證號: 鑒于:
1、甲方因公司經(jīng)營(yíng),于年月日起尚欠寧波建工股份有限公司工程款人民幣 萬(wàn)元。
2、因甲方無(wú)力以貨幣方式清償工程款,雙方經(jīng)友好協(xié)商,乙方同意甲方以房產(chǎn)抵償工程款。
雙方為了明確有關(guān)權利義務(wù),特訂立協(xié)議書(shū)如下:
第一條 借款本息金額及還款方式
1。1雙方確認,截止本協(xié)議簽訂之日止,甲方累計欠乙方工程款合計人民幣萬(wàn)元。乙方同意甲方以 福泰商業(yè)廣場(chǎng) 的住宅房抵償工程款。
第二條 按債標的物概況
2。1坐落地點(diǎn):
2。2房 號:2。3總建筑面積:2。4標的物價(jià)值:抵債房產(chǎn)市場(chǎng)總價(jià)為人民幣元,現標的物折價(jià)后(即成交價(jià))總價(jià)值為人民幣萬(wàn)元。
第三條 差價(jià)找補
3。1甲方以本協(xié)議第二條約定的房產(chǎn)作價(jià)方債務(wù)后,由乙方找補甲方差價(jià)款人民幣 萬(wàn)元,該款由乙方于本協(xié)議簽訂之日起 日內支付給甲方,如乙方未在約定期限內支付差價(jià),本協(xié)議認購行為無(wú)效。
第四條 手續辦理
4。1本協(xié)議簽訂之日,雙方辦理下列相關(guān)手續:
4。1。1簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(或《商品房認購書(shū)》);
4。1。2由甲方向乙方出具收到相應金額購房款的收款收據(在辦理房產(chǎn)證之前向乙方開(kāi)具購房發(fā)票);
第五條 相關(guān)稅費的承擔
5。1本協(xié)議簽訂后,雙方施工合同關(guān)系轉為商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系,有關(guān)商品房買(mǎi)賣(mài)所發(fā)生的權利義務(wù)由雙方在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中另行約定,因商品房買(mǎi)賣(mài)所產(chǎn)生的稅、費承擔按照現行法律、法規、規章及當地人民政府有關(guān)政策執行(允許中途變更一次購買(mǎi)人)。
第六條 其 他
6。1本協(xié)議系雙方真實(shí)意思表示,一經(jīng)簽訂,雙方均應嚴格履行。任何一方違約,都應依法承擔違約責任。如甲方違反房產(chǎn)抵償債務(wù)協(xié)議書(shū),原寧波建工與福泰房地產(chǎn)有限公司8月27日的承諾書(shū)依然有效。
6。2本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執一份,德興市房產(chǎn)管理局備案一份,具有同等效力。
6。3本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:委托代理人:
月
買(mǎi)賣(mài)房屋合同8
賣(mài)方:
身份證號碼:
買(mǎi)方:
身份證號碼:
委托代理人(特別授權):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它有關(guān)法律、法規之規定,買(mǎi)賣(mài)公平、合理、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)房屋達成以下協(xié)議:
一、甲方將下列房屋出售給乙方所有,房屋座落:xxx,面積為xx平方米,車(chē)庫一只
二、甲、乙雙方協(xié)議房?jì)r(jià)為萬(wàn)仟元整(¥xx元整)。
三、付款方式:自簽訂合同后,乙方付給甲方xx元整,余款付清交房。
四、訪(fǎng)房屋為聯(lián)建房,暫未分戶(hù)辦理房產(chǎn)證及相關(guān)證件,在政府出臺允許可(轉)辦房產(chǎn)證時(shí),甲方應供一切資料,土地產(chǎn)權戶(hù)主簽好字,積極協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權手續,辦理房產(chǎn)證一切費用由乙方自負。
五、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有任何糾紛、抵押債務(wù),在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部違約責任。
六、今后該房屋被拆遷或擴建,給予該樓的補償及賠償款都歸乙方所有,房屋內有水表、電表,甲方給乙方接通好,開(kāi)戶(hù)費由乙方承擔,甲方準許乙方屋頂安裝太陽(yáng)能。
七、在甲方未為乙方辦理好該房屋的產(chǎn)權及土地使用權過(guò)戶(hù)登記手續前,甲方無(wú)權就該房屋權屬主張任何權利。
八、其他事項:
九、合同簽訂后,雙方共守信譽(yù),不得反悔。其它未盡事宜,按國家有關(guān)規定辦理,自覺(jué)執行,不得違反。如有違約引起的糾紛,本代理人應出庭作證。
十、三合同壹式叁份,甲、乙雙方各執壹份,代理人保留壹份,本合同雙方簽字、蓋手印后生效。
甲方(簽字):電話(huà):
乙方(簽字):電話(huà):
20xx年x月x日20xx年x月x日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同9
甲方(賣(mài)方):______________________
身份證號碼:______________________
乙方(買(mǎi)方):______________________
身份證號碼:______________________
丙方(中介方):______________________
根據《中華人民共和國民法典》(自__________年__________月__________日起施行)、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,經(jīng)丙方提供居間服務(wù),甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,就乙方購買(mǎi)甲方房產(chǎn)事宜,為明確雙方權利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。
第一條房地產(chǎn)基本情況
甲方同意將其所擁有的位于住房出售給乙方。該房地產(chǎn)建筑面積___________㎡,房屋所有權證號______________________。附隨該房屋一并轉讓的設施、設備包括________________。
第二條甲方承諾
甲方對轉讓房地產(chǎn)的權屬提供如下承諾:
1、保證該房地產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí)符合國家及本市關(guān)于房屋上市的有關(guān)規定及政策,否則,由甲方承擔全部責任。
2、該房地產(chǎn)的權利被限制情況為
□A、甲方承諾對該房地產(chǎn)享有完全的處分權,交易時(shí)不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵和負擔,
保證乙方不受第三人合法追索
□B、該房地產(chǎn)在交易前已經(jīng)設定抵押,抵押權人為甲方應于前辦理抵押注銷(xiāo)手續。
3、若該房地產(chǎn)在交易前已存在有關(guān)稅費及設施安裝費等債務(wù)糾紛,甲方應在申請辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)前辦妥結清,如有未清事項由甲方承擔全部責任。
4、因該房地產(chǎn)存在權利負擔或債務(wù)糾紛而引發(fā)訴訟等爭議處理程序給乙方造成損失的,甲方承擔賠償責任。
第三條成交價(jià)格
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商一致該房屋成交總價(jià)為人民幣________________元整該成交價(jià)款包括附隨房屋一并轉讓的設施、設備價(jià)格。
第四條付款方式
1、本合同簽訂之日乙方應向甲方支付定金____________________元整作為購房擔保。在申請辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)前,甲方毀約的,雙倍返還乙方定金;乙方毀約的,無(wú)權要求甲方返還定金。完成房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)申請手續簽字后,定金抵作購房款。
2、為督促甲方及時(shí)履約,乙方可以預留____________________元整作為履約保證金,此款在甲方實(shí)際交付房屋、結清應付費用、房地產(chǎn)權全部過(guò)戶(hù)至乙方名下之日結清。
3、除定金之外的`剩余房款________________元整,甲乙雙方約定采取以下第________________種付款方式:
A、乙方應于甲乙雙方完成房屋產(chǎn)權交易過(guò)戶(hù)申請手續簽字之日一次性付清。
B、乙方采取貸款方式付款。
(1)乙方應于____________________給付甲方首付款____________________元整,剩余房款____________________元整申請貸款。
(2)乙方應于____________________向貸款機構提交貸款申請的相關(guān)資料,并配合貸款機構進(jìn)行貸款調查、審查和審批等手續,甲方應協(xié)助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應于貸款機構放款的當日直接給付甲方。
(3)如貸款機構實(shí)際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準的,雙方約定按以下第種方式處理:
a、乙方應于貸款機構出具貸款承諾函之日起三個(gè)工作日內補足應交款。
b、合同終止甲方應在合同終止之日起三個(gè)工作日內退還乙方已付所有款項雙方互不承擔違約責任。
C、甲乙雙方約定的其他付款方式。
第五條產(chǎn)權過(guò)戶(hù)
1、甲乙雙方同意于,共同應攜帶相關(guān)資料向房屋權屬登記機關(guān)申請辦理房屋所有權轉移登記。
2、房產(chǎn)登記機關(guān)準予登記的雙方提出申請的時(shí)間為該房屋權利轉移時(shí)間。
3、辦理產(chǎn)權交易過(guò)戶(hù)手續所發(fā)生的稅費由方承擔。
4、在房地產(chǎn)權過(guò)戶(hù)未辦理完畢前,如遇規劃拆遷,甲方應積極協(xié)助乙方辦理相關(guān)拆遷手續,有關(guān)遷安置補償的權利和義務(wù)均歸乙方享有和承擔。
第六條房屋交付
1、甲方應于騰出該房屋交付給乙方占有、使用,并移交該房屋房門(mén)鑰匙作為房屋轉移占有的標志。
2、該房屋交付時(shí),甲乙雙方應共同對附隨該房屋一并轉讓的設施、設備及裝飾裝修情況進(jìn)行清點(diǎn)、查驗。
4、房屋風(fēng)險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
5、甲方應于________________前將落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
第七條違約責任
1、除貸款機構的原因外,乙方未按本合同約定期限付款的,每逾期一日,乙方應按逾期未付款的萬(wàn)分之五向甲方加付違約金,逾期超過(guò)日的,甲方有權解除本合同。甲方解除合同的,應書(shū)面通知乙方。乙方應按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的__________%向甲方支付違約金,并承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
2、除不可抗力影響外甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶(hù)籍關(guān)系的,每逾期一日,甲方應按乙方已付房款的萬(wàn)分之五支付違約金,違約金可從履約保證金中直接抵扣,逾期交房超過(guò)日的,乙方有權退房,甲方應自退房通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方全部已付款,并按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的__________%向乙方支付違約金,且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
3、甲方或乙方未如約履行義務(wù),造成交易過(guò)戶(hù)延期的,每逾期一日,違約方應向對方支付__________元違約金,直至實(shí)際履行完畢之日止。因甲方過(guò)錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內完全取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方全部已付款,并按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的__________%向乙方支付違約金且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
4、本合同簽訂時(shí)甲方故意隱瞞該房屋已出賣(mài)給第三人或已抵押的事實(shí),或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣(mài)或抵押給第三人,導致本合同目的不能實(shí)現的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方全部已付款,并按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
5、甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則,導致本合同目的不能實(shí)現的,另一方有權解除合同,本合同被解除的參照本條第1、2款執行。
第八條中介服務(wù)
1、丙方為甲乙雙方提供以下服務(wù),充當訂約介紹人和撮合人,提供法律咨詢(xún),擬定合同文本并協(xié)助、指導訂立合同,協(xié)助辦理或代辦交房、過(guò)戶(hù)及貸款等手續,為雙方簽訂和履行房屋買(mǎi)賣(mài)合同創(chuàng )造便利。
2、中介服務(wù)費按房屋成交總價(jià)的__________%收取,共計________________元整,由________________方承擔,應于交付定金時(shí)一次性付清。甲乙雙方未能交易成功的,中介費不予減免,甲乙雙方自愿解除合同的,雙方各承擔__________%。若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的,由違約方或過(guò)錯方承擔全部中介費。
3、甲方或乙方不按時(shí)支付中介費的,每逾期一日,應按未付費用的3%向丙方加付違約金,本合同簽訂后,甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過(guò)其他居間方成交的,應共同向丙方承擔雙倍中介費。
4、丙方故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者提供虛假情況,損害甲方或乙方利益的,不得要求支付中介費,造成損失的,應當承擔損害賠償責任。
5、在本合同簽訂之日,甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房合同書(shū)及房款,含車(chē)庫交付憑證、契稅發(fā)票以及其它一切交易過(guò)戶(hù)所需的資料交給丙方暫時(shí)代為保管,丙方出具收到憑證。辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí),丙方及時(shí)提供。若以上證件不能交給丙方保管,甲乙雙方商定,將定金交給丙方代為保管,待房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)至乙方名下后,丙方將定金交付給甲方抵作購房款,若甲方或乙方毀約,適用定金罰則。
第九條補充或變更約定事項
(對以上條款的變更約定效力優(yōu)先于原約定)。
第十條其他條款
1、本合同未盡事項由當事方另行議定簽訂補充協(xié)議。
2、本合同在履行中發(fā)生爭議,三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),可依法起訴。
3、為辦理貸款或產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續,甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓合同與本合同不一致的,以本合同為準。
4、本合同自三方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式三份,三方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):___________________
乙方(簽章):____________________
丙方代表(簽章):____________________
簽約時(shí)間:____________________
買(mǎi)賣(mài)房屋合同10
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位于 的一處農村房屋的買(mǎi)賣(mài)事項,根據我國物權法、土地管理法等相關(guān)法律規定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當事人均為_(kāi)_______市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道 ,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為_(kāi)_____村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長(cháng)期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利,或已征得其他權利享有人的同意,擁有處分該房屋的權利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議或未因甲方個(gè)人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房?jì)r(jià)款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價(jià)格為人民幣_______萬(wàn)元,該價(jià)格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價(jià)值、合理的增值價(jià)值以及應當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶(hù);如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付:乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內,甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個(gè)月內,仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的書(shū)面通知后 日,甲方應當根據乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)的相關(guān)手續;如甲方拒絕或無(wú)故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過(guò)戶(hù)為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無(wú)關(guān)的原因造成無(wú)法辦理過(guò)戶(hù)的,與甲方無(wú)關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方,如甲方無(wú)故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無(wú)關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限于房屋買(mǎi)賣(mài)、個(gè)人債務(wù)等個(gè)人原因侵犯乙方的權利,造成乙方無(wú)法繼續占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實(shí)質(zhì)性影響之時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣(mài)給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無(wú)法協(xié)商解決時(shí)應當首先請求本村村委會(huì )、所在街道辦事處協(xié)調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見(jiàn)證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續有效。
甲 方(簽字捺印): 身份證號:
乙方(簽字捺。 身份證號:
見(jiàn)證人(簽字捺。 身份證號:
見(jiàn)證人(簽字捺。 身份證號:
買(mǎi)賣(mài)房屋合同11
賣(mài)方:____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方將位于渝北區朝陽(yáng)鎮中和路金盾苑xxx單元xx樓xx號一套房屋賣(mài)給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、本套房屋建筑面積為xx平方米(xx平方米);房屋售價(jià)共計人民幣xx。
2、付款方式:合同簽訂之日,乙方一次性將全部購房款付
給甲方。合同簽訂后產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔,甲方概不負責。
3、甲方負責協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證,相關(guān)費用由乙方承擔,甲方概不負責;甲方所欠重慶市立仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司肆仟元整(4000。00元)剩余房款由乙方在領(lǐng)取房產(chǎn)證時(shí)自行支付。
4、甲方負責在甲方單位把金盾苑xxx單元xxx房的集資人姓名改為乙方姓名。如未能更改為乙方姓名,本合同第3條所述肆仟元欠款由甲方負責支付。
5、雙方合同簽訂之日前所產(chǎn)生的水電氣費和物管費由甲方負責結清,之后產(chǎn)生的一切費用由乙方自行負責。
本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,均具有同等法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章付清全部款項后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同12
賣(mài)方(甲方):__________________
代理人:__________________
通信地址:_________________________________
買(mǎi)方(乙方):__________________
通信地址:_________________________________
丙方:
甲乙雙方經(jīng)由丙方北京卓航房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司居間服務(wù)達成下述房屋之交易(房屋買(mǎi)賣(mài)居間編號 200910142 ),雙方經(jīng)協(xié)商一致,就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議:
一、買(mǎi)賣(mài)房產(chǎn)的基本條件(若本條描述的該房產(chǎn)條件與實(shí)際情況不符或不詳盡,則以該房屋產(chǎn)權證書(shū)記載內容為準,且三方同意不再另行簽訂補充協(xié)議予以變更和確認。)
1.1 坐落:北京市順義區麗斯花園麗盈路H17號別墅 ,建筑面積: 平方米;
1.2 房屋產(chǎn)權證明文件編號:京房權證市順私字第1840179號 ,產(chǎn)權人:
1.3 在簽訂本合同時(shí),該房屋的租賃情況為:甲方未將該房屋出租。
二、價(jià)款
甲乙雙方約定上述房屋成交價(jià)為人民幣(大寫(xiě)) _________________________________。此次交易乙方應向甲方支付定金共計人民幣(大寫(xiě)):_________________________________。
2.1 余款人民幣_________________________________,由于最近國家出臺很多政策,特別是銀行收縮房貸,所以貸款原則上最遲不得超于三個(gè)月完成。如果乙方在三個(gè)月內未辦好銀行貸款并且沒(méi)有書(shū)面與甲方商議其它付款方式時(shí),甲方有權利在簽訂本合同后三個(gè)月內處理該房屋,包括出售該房屋給其他人,違約責任見(jiàn)第六項,但如因甲方不能及時(shí)提供相關(guān)資料或不能及時(shí)到場(chǎng)簽字等人為事宜,應向后延續時(shí)間。
2.2 甲乙雙方協(xié)商在簽定本協(xié)議后15天內簽定北京市存量房買(mǎi)賣(mài)合同,并支付首付人民幣(大寫(xiě)) _________________________________,為保證乙方的利益最大化,甲乙雙方協(xié)商后同意簽定二份合同,合同編號為 _________________________________號只做交稅時(shí)使用,其他時(shí)候無(wú)效,特此聲明。
2.3尾款人民幣____________________萬(wàn)元需于過(guò)戶(hù)前劃入甲方指定銀行賬戶(hù)。
2.4該成交價(jià)格不包括室內的家具及電器,但包括空調、衛生間已裝 物品 和其他不宜拆下的物品。
2.5 該房屋交易以前已做房產(chǎn)抵押,甲方在收到該房定金后___________日去銀行辦理解壓手續,并及時(shí) 通知 乙方。
三、稅費承擔
合同履行過(guò)程中涉及的所有稅、中介費等全部由乙方承擔;甲方承擔房屋交接以前該房所產(chǎn)生的物業(yè)、取暖、水、電、燃氣、有限電視費以及其他關(guān)于房屋的費用。
四、房屋權屬轉移登記及交付
甲、乙雙方同意在乙方交完首付款后,甲方_________________________將該房交予乙方,并要保持房屋良好。
五、權利義務(wù)規定
5.1 甲方保證該房屋無(wú)任何家族糾紛、房款和物業(yè)糾紛、無(wú)任何瑕疵;保證手續齊全。
5.2 甲方應向乙方告知房屋真實(shí)狀況,包括出租、抵押、其他瑕疵;甲方保證在房屋交付乙方前,房屋附屬設施和設備的使用狀況良好并已繳清與房屋相關(guān)且應由甲方支付的各項費用;
5.3 公共維修基金隨房轉移。
5.4 乙方已實(shí)地查驗房屋的狀況并對房屋的實(shí)際狀況有充分了解,同意在房屋現有狀況下簽署本合同。
5.5甲方應積極配合乙方辦理貸款、過(guò)戶(hù)等事宜,愿意為其提供辦理房屋所需任何資料以及到場(chǎng)簽字。
六、違約責任
6.1 一方未按本合同約定履行合同義務(wù),除已支付的定金適用《擔保法》中的定金罰則規定外,每逾期一日,違約方應向守約方支付總房?jì)r(jià)款的千分之三作為違約金,合同繼續履行; 逾期超過(guò)三十日的,守約方有權解除本合同,違約方應向守約方支付三十日的違約金,并實(shí)行《擔保法》中的定金雙倍罰則,違約金不能彌補守約方損失的,損失部分由違約方承擔;
6.2如甲方將該房產(chǎn)出賣(mài)給第三人,導致乙方不能取得房屋所有權證的,乙方有權退房,從簽定本合同之日算起甲方每逾期一日向乙方支付總房?jì)r(jià)款的千分之三作為違約金,并雙倍返還乙方定金,若甲方由此給乙方造成的實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)定金的,差額部分應由甲方據實(shí)賠償;
6.3 因不可抗力導致本合同無(wú)法履行的,本合同雙方均不承擔違約責任。
七、爭議解決
因履行本合同而產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方均可向房屋所在地人 民法 院起訴。
八、生效及其他
8.1 本合同自合同雙方簽字或蓋章之日起生效;
8.2 本合同一式叁份,賣(mài)方(或代理人)、買(mǎi)方(或代理人)各持壹份、居間方持壹份,具有同等的法律效力。
備注:
賣(mài)方(簽字/蓋章)
買(mǎi)方(簽字/蓋章)
年月日:
年月日:
買(mǎi)賣(mài)房屋合同13
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
一、經(jīng)甲、乙雙方反復商議達成協(xié)議,甲方將(占地面積62平方米)兩樓一底的房屋賣(mài)給乙方,其價(jià)格為玖萬(wàn)捌仟元正。
二、四至界線(xiàn):
甲方賣(mài)給乙方的房屋東至為界,南至為界(共墻),西至為界,北至為界(共墻)。
三、產(chǎn)權:甲、乙雙方房屋買(mǎi)賣(mài)在當地政府稅務(wù)部門(mén)辦理產(chǎn)權手續。
四、付款方式:乙方一次性付清甲方房屋款。
五、甲方室內一切水、電、氣全部歸乙方所有。
六、乙方在買(mǎi)房后辦理一切手續和費稅全部都由乙方自付,甲方不負任何費用。
七、此協(xié)議是甲、乙雙方真實(shí)意思的表達,若單方違約,所造成的一切經(jīng)濟損失,由違約者自付。
八、此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,并經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
買(mǎi)賣(mài)房屋合同14
賣(mài)方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):__身份證號碼:_____________________
買(mǎi)方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):__身份證號碼:____________________
為了保護房屋交易雙方的合法權益,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買(mǎi)甲方名下的房屋達成如下協(xié)議,訂立本合同,以便雙方共同遵守。
房屋基本情況;乙方預定甲方名下的鄭州市區(縣)
小區號樓單元房屋一套,房屋總款為元(小寫(xiě))元(大寫(xiě))。
二、乙方同意簽訂本協(xié)議時(shí),支付甲方定金人民幣元(小寫(xiě))元(大寫(xiě)),甲乙雙方簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》后,乙方支付的定金自動(dòng)轉為購房款。
三、甲乙雙方商定,乙方應在年月日前簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,如乙方拒絕簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》無(wú)權要求甲方返還已經(jīng)收取的定金。
四、甲方承諾在本協(xié)議簽訂后,甲方須為乙方保留該房屋至保留期屆滿(mǎn)之日止,且不得與第三方簽訂該房屋之《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》。
五、乙方承諾在本協(xié)議簽訂以后,在約定的時(shí)間內到甲方指定的地點(diǎn)與甲方簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》。
六、不可抗力
1、如果本協(xié)議在執行過(guò)程中受到諸如:地震、臺風(fēng)、洪水或者其他雙方認可的不可預見(jiàn)的不可抗力的直接影響,或無(wú)法按照原協(xié)議條款執行,受不可抗力影響的一方應當及時(shí)通知對方。
2、因政府產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生改變而導致本協(xié)議無(wú)法履行時(shí),甲乙雙方可以解除本合同并免責。
3、其他未盡事宜雙方可協(xié)商解決,所簽訂補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方:__乙方;__
甲方:__乙方;__
買(mǎi)賣(mài)房屋合同15
居間合同與其他勞務(wù)合同不同,居間合同的根本特性在于居間報酬請求權的實(shí)現取決于居間人是否促成委托方與第三方締約,然而并不是所有居間人和委托人都清楚這一點(diǎn),從而導致居間爭議的產(chǎn)生。并且,在我國現行立法對居間活動(dòng)涉及不多的現實(shí)狀況下,難免會(huì )造成司法程序中解決居間糾紛的無(wú)法可依狀態(tài)以及由此帶來(lái)的不確定性。
一、房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同的概述
(一)房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同的定義
房屋居間合同是指,房屋居間人為委托人在房屋轉讓、抵押、租賃等活動(dòng)中提供訂立合同的信息、咨詢(xún)或提供代理或策劃的服務(wù),并需要委托人支付一定報酬的合同。通俗來(lái)講,房屋居間合同,也可以稱(chēng)之為房屋中介服務(wù)合同,這是由房屋中介提供的一種有償服務(wù)(房屋咨詢(xún)、給他人提供房屋信息、代理房屋買(mǎi)賣(mài)以及房屋價(jià)格評估等)活動(dòng)。
房屋居間合同包括房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同。房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同是指居間人在房屋轉讓、租賃活動(dòng)中提供信息、咨詢(xún)或提供代理服務(wù)以獲得報酬而簽訂的合同。在房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同中,居間人履行一般的居間義務(wù),如了解房產(chǎn)行情,發(fā)布房屋相關(guān)信息,了解房屋使用狀況,指導買(mǎi)賣(mài)雙方簽約等?梢悦鞔_一點(diǎn)的是,在房屋買(mǎi)賣(mài)的過(guò)程中,居間人必須忠實(shí)居間義務(wù),包括如實(shí)報告的義務(wù),盡力提供居間服務(wù)的義務(wù)以及保守秘密的義務(wù)等。
(二)房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同的法律特征
1.居間合同具有有償性與雙務(wù)性
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)居間合同是一種有償合同,合同中涉及居間人與委托人的相關(guān)利益;并由居間人提供居間服務(wù),委托人要向居間人支付居間活動(dòng)報酬,作為居間人服務(wù)的對價(jià)。不要報酬促成他人訂立合同的行為,不屬于居間合同,而是一種服務(wù)性活動(dòng)。居間合同的雙務(wù)性是指,居間合同一旦成立,合同雙方當事人均需承擔一定的義務(wù)。居間人履行如實(shí)報告的義務(wù),委托人則履行與第三方簽訂合同后向居間人支付報酬的義務(wù)。
【買(mǎi)賣(mài)房屋合同】相關(guān)文章:
買(mǎi)賣(mài)私人房屋合同06-09
房屋租賃合同買(mǎi)賣(mài)01-26
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同05-14
房屋買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同07-01
房屋房子買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同11-18
個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同07-01
房屋全款交易買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同03-01