- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同(必備)
隨著(zhù)人們法律意識的加強,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同1
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠(chǎng)家,雙方本著(zhù)互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規格:___單位:___單價(jià)___備注:___
1、根據生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規格:___技術(shù)標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價(jià)格及加工費的確定:
1、乙方對加工零部件的價(jià)格進(jìn)行報價(jià),并根據雙方達成一致后的《報價(jià)核算表》確認,該價(jià)格從確認之日起生效。在市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)或其他原因導致需要調整價(jià)格時(shí),雙方需按照指定程序重新確認,之前所確認的價(jià)格仍然有效。
2、為確保甲乙雙方長(cháng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競爭力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶(hù),則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠(chǎng)家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調整到與其它廠(chǎng)家相同或更低。
3、加工費計算方法:
。1)針對甲方提供的原材料和零部件,乙方應按照核定的加工零部件價(jià)格扣除甲方提供的原材料和零部件費用,剩余部分作為乙方的加工費用。
。2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續,領(lǐng)取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進(jìn)行加工,造成甲方原材料、零部件損失的。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
。1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
。2)在進(jìn)行訂貨的電話(huà)通知時(shí),要求訂購的貨物價(jià)值或者甲方提供給乙方加工的材料價(jià)值必須限制在5000元以下。為了確保訂單信息的準確性和可追溯性,甲方必須填寫(xiě)《電話(huà)訂貨記錄》作為原始記錄憑證,以記錄電話(huà)訂貨或更改訂單的過(guò)程。
2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
。1)根據甲方的需求,對于加工訂單進(jìn)行調整或取消原有委外加工生產(chǎn)通知單,重新發(fā)出新的委外加工生產(chǎn)通知單。乙方收到通知后,確認后進(jìn)行回傳。
。2)電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
。1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
。2)在一段貨物交付期限內(非訂單日期),如果甲方通知取消訂單,乙方應立即停止生產(chǎn),并向甲方準確報告已經(jīng)生產(chǎn)的數量。經(jīng)過(guò)確認后,如果該數量在乙方的生產(chǎn)能力范圍內,甲方負責安排使用這些已生產(chǎn)的加工零部件,并協(xié)助乙方消化為該訂單所需的正常備料。
4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領(lǐng)料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規定則按國家有關(guān)規定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須依照合同及訂單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸和裝卸費用由乙方自行承擔。送貨時(shí)必須保證包裝完好,標識清晰,規格統一,并在送貨單上注明甲方提供的物料編碼、名稱(chēng)規格、數量、單位以及生產(chǎn)廠(chǎng)的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗合格開(kāi)具合格檢驗報告后,開(kāi)具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點(diǎn)存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問(wèn)題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設計開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產(chǎn)權保護
1、根據雙方達成的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》約定,若存在需要許可的情況,則還需就許可事項簽署《知識產(chǎn)權使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1、合同生效后,甲方有責任向乙方提供與合同相關(guān)的`圖紙、檢驗標準以及下列文件和資料:。
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
。1)乙方在獲得甲方提供的相關(guān)資料和首樣后,要按照甲方的要求制作樣品。待樣品通過(guò)甲方的檢驗合格后,方可開(kāi)始進(jìn)行小批量生產(chǎn)。只有經(jīng)過(guò)甲方的檢測合格確認后,小批量產(chǎn)品的質(zhì)量才能達到標準,然后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。
。3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查,并對甲方提出的不合格項目及時(shí)進(jìn)行整改。
。4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價(jià)格之詳細書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認并報甲方備案。乙方已通過(guò)3C認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
。5)通常情況下,乙方可以在甲方所推薦的供應商范圍內進(jìn)行選擇,也可以選擇符合甲方質(zhì)量要求的其他供應商。然而,在選擇其他供應商之前,乙方需要向甲方提供足夠數量的該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件樣品以供檢驗。只有當這些樣品經(jīng)過(guò)甲方的檢測合格,并且經(jīng)過(guò)書(shū)面確認和封樣后,乙方才可以進(jìn)行采購并投入生產(chǎn)。
3、質(zhì)量整改
。1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五日前結清截止上月二十五日檢驗合格的加工零部件的加工費用。同時(shí),從加工費中扣除一部分金額作為質(zhì)量保證金。乙方根據余額開(kāi)具發(fā)票,并且甲方通過(guò)三個(gè)月的承兌匯票方式支付加工費。若乙方要求將支付方式改為現金支付,則乙方需付給甲方不低于月息0.28%的貼息費用。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、根據合同約定,自物料入庫之日起的七個(gè)工作日內,甲方應完成驗收工作。驗收標準與手段將根據本合同第三條的規定、行業(yè)通行標準或國家標準進(jìn)行執行。如雙方在質(zhì)量問(wèn)題上產(chǎn)生爭議,則將按照甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)的檢測結果作為最終判定依據。
十二、對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗收過(guò)程中,如發(fā)現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不符合約定,應妥善保存并在___天內向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應詳細說(shuō)明合同編號、運單編號、車(chē)輛或船只信息、發(fā)貨和到貨日期;以及不符合規定的加工零部件的名稱(chēng)、型號、規格、花色、標記、牌號、批號、合格證書(shū)號或質(zhì)量保證書(shū)號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;同時(shí)提出對不符合規定的加工零部件的處理建議。在付款期限內,甲方有權拒絕支付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書(shū)面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的。
4、加工零部件出現售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
。1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
。2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
。3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計扣罰,物料損失由乙方負責;
。4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
。5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
。6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
。7)未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠(chǎng)家,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
。8)送貨實(shí)物數量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時(shí)間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計劃。如果乙方提前交貨,甲方在接貨后仍需按照合同規定的交貨時(shí)間付款。但如果合同規定需要自提貨物,甲方有權拒絕提貨。若乙方延遲交貨,乙方應及時(shí)與甲方協(xié)商,如果甲方仍需要延遲交貨的貨物,乙方必須按時(shí)補交,并承擔延遲交貨的責任。然而,如果甲方不再需要延遲交貨的貨物,甲方應在收到乙方通知后的15天內向乙方發(fā)出通知,并自動(dòng)解除未按時(shí)完成的部分訂單計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實(shí)際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、如果甲方未能按時(shí)付款,甲方應根據中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方支付逾期付款的利息。
2、如果乙方無(wú)正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;乙方如錯填到貨地點(diǎn)或接貨人,應當承擔甲方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2、乙方連續或累計二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術(shù)資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后。
十七、其他
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2、本合同一式三份,甲方保留兩份,乙方保留一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專(zhuān)用章后生效,有效期從______年____月____日起至____年____月____日止,或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時(shí)終止。
3、執行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干事項備忘錄》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
加工承攬合同2
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
根據甲乙雙方的共同意愿,就涉及承攬加工事項達成協(xié)議,擬訂立本合同,以便雙方信守。
一、甲方委托乙方加工焊接軌道板,共36份,需根據附加工圖紙的要求進(jìn)行加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方將派遣質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程,確保質(zhì)量標準得到遵守并及時(shí)解決任何質(zhì)疑問(wèn)題。加工過(guò)程中產(chǎn)生的切削余料將由甲方負責回收。產(chǎn)品出廠(chǎng)后的'運輸費用由乙方承擔,甲方將提供適當的運輸車(chē)輛和司機,但乙方需承擔油料消耗和搬運安排的費用。
3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求: 甲方提供原材料后,乙方承諾在30天內完成全部產(chǎn)品加工合同。雙方如遇不可抗力因素影響到材料提供及加工進(jìn)度,應立即通知對方并共同協(xié)商解決。
四、該項目的合同總加工費用為20萬(wàn)元,增值稅由甲方承擔,雙方不得在合同執行過(guò)程中變更費用。
五、乙方交付產(chǎn)品后,甲方需一次性付清全部款項。質(zhì)量保證金將在業(yè)主最終驗收合格后支付給乙方。如甲方違約,需按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議,雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可向指定仲裁機構申請仲裁。合同未盡事宜,雙方可協(xié)商補充。本合同自雙方簽署之日起生效,一式兩份,甲方和乙方各執一份。
甲方:_____________
已方:_____________
時(shí)間:________年____月____日
加工承攬合同3
定作單位:____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:____有限公司。
根據雙方自愿、平等和互利的原則,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工。雙方經(jīng)過(guò)充分溝通和協(xié)商一致,為明確雙方權利義務(wù),特簽訂本補充合同,共同遵守并執行。
一、高爐斜橋上料弧型軌道定制加工服務(wù),乙方承諾接受甲方委托加工的構件,不得拒絕。
二、加工總價(jià):捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)波動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所需的所有加工內容及費用,加工制作范圍內不再產(chǎn)生其他費用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的'稅費和各種規費,乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限:暫定____日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài):根據甲方提供的加工制作圖示,制作工作已完成。
七、貨物將被送達到甲方指定的場(chǎng)地,甲方需要負責卸貨。
八、本補充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經(jīng)雙方代理人簽字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿(mǎn)后自動(dòng)失效。
定作單位:____項目經(jīng)理部
承攬單位:____海陸模壓有限公司
單位地址:____省____市錦豐鎮
單位地址:____省____市楊舍鎮
委托代理人:委托代理人:____
執行人:____
執行人:____
電話(huà)號碼:____
電話(huà)號碼:____
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同4
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱(chēng):________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
編號
名稱(chēng)
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
。1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
。1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作人;定作人應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
。▋r(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
。1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的`定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
。ㄈ纾1.根據國家有關(guān)規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無(wú)權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時(shí),應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),承攬人有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí),定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話(huà):__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話(huà):__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同5
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工xx,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具,乙方自購。如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續做畫(huà),為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全稱(chēng)):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱(chēng)):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據《中華人民共和國合同法》規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn):
三、原材料來(lái)源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:
五、貨款結算時(shí)間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,向合同仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱(chēng)): _________________________________________
定作方(全稱(chēng)):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期:
品_ 名
規格
單位
數量
單價(jià)
金額
分期交(收)貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫(xiě))__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫(xiě)):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的'定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續,運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時(shí)間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出,并且取得對方同意。
委托承運人運輸的,以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點(diǎn):定作方的違約責任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí),應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無(wú)故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn):承攬方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
。2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無(wú)故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程當中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書(shū),作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng),在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程當中,雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話(huà):________電話(huà):_______
地址:________地址:_______
開(kāi)戶(hù)銀行:______開(kāi)戶(hù)銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同6
委托方:_________紡織器材廠(chǎng)(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(chǎng)(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)(元)總價(jià)(元)交貨日期一季度 二季度 鍍鋅綜架 以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn) 淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn) 合計
2.質(zhì)量標準:
乙方將按照甲方提供的圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工過(guò)程和運輸中,乙方將確保加工件的'損壞率控制在千分之______以?xún)。若有損壞件發(fā)生,乙方將負責歸還給甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方進(jìn)行鍍鋅、淬火等加工工作,乙方應在約定的日期內完成加工。如乙方未能按時(shí)完成加工,則應承擔甲方因此而遭受的經(jīng)濟損失,每延遲一天,乙方需支付加工產(chǎn)品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時(shí)交付乙方加工物品,導致乙方停工損失,甲方應按實(shí)際損失進(jìn)行賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
______年________月______日
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
______年________月______日
加工承攬合同7
甲方:
乙方:公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規定的前提下,本著(zhù)平等互利的.原則,就來(lái)料加工各款業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商,一致達成了如下合同條款:
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠(chǎng)房棟層平方米,無(wú)上蓋場(chǎng)地平方米,工廠(chǎng)管理人員名,生產(chǎn)工人首期名、開(kāi)業(yè)后十二個(gè)月增至名,(禁止雇傭不滿(mǎn)十六歲的童工),如當地勞力缺乏,可到外地雇請,但須經(jīng)市有關(guān)部門(mén)批準,在合同期內代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現有水、電設備供加工生產(chǎn)之用,如需要安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來(lái)料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續及對工廠(chǎng)實(shí)行行政、財務(wù)和管理,不得把工廠(chǎng)以任何形式承包給任何單位和個(gè)人經(jīng)營(yíng)。
2、乙方責任:
(1)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠(chǎng)房和建造平方米簡(jiǎn)易廠(chǎng)房所需的設備材料(詳見(jiàn)清單),分多批運抵甲方工廠(chǎng),設備總值月萬(wàn)港元。
(2)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在合同中訂明。
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車(chē)間內焊接加工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:
3、乙方工作人員在廠(chǎng)工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過(guò)程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價(jià)計算為:
A、二懸臂主柱套;價(jià)格合計。
B、三懸臂主柱套;價(jià)格合計。
C、二懸臂支桿套;價(jià)格合計。
D、三懸臂支桿套;價(jià)格合計。
E、羊柱支桿套;價(jià)格合計。
合計總價(jià)元
以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協(xié)議甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
加工承攬合同8
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱(chēng):輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn):鎮平工業(yè)園區,華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61.3×44.3=2715.59平方,附工程詳單,見(jiàn)-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡,總造價(jià)448072.35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工, 天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。 年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù),如一方違約,應向對方支付三萬(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話(huà):_______________________ 電話(huà):___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同9
甲方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
雙方本著(zhù)平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,依據《合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規的規定,在加工砂、碎石、片石等地材事項上進(jìn)行協(xié)商,并達成一致意見(jiàn),特訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
一、我們對砂石料進(jìn)行加工,提供綜合包干單價(jià)服務(wù)。這個(gè)單價(jià)包括人工費、機械維修費、材料費、場(chǎng)內轉堆費、場(chǎng)內裝車(chē)費、所有加工用電費、機械燃油費、郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費、管理費和利潤等各項費用。這樣客戶(hù)在使用我們的服務(wù)時(shí)就可以更方便地了解到每一項花費,也可以省心省力。
二、乙方在開(kāi)工后,必須買(mǎi)好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠(chǎng)現場(chǎng),提供所有設備(含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施)。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數量
具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數量確認方法及價(jià)款支付方式
以甲方簽認過(guò)領(lǐng)料單作為計算依據制作計價(jià)單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,該計價(jià)單由甲方計劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機物部進(jìn)行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據。
二、甲方根據計價(jià)單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內不計利息退還。(若出現安全事故。
第六條 甲方權利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現場(chǎng)管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿(mǎn)足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場(chǎng)地,如有場(chǎng)地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內。
五、負責協(xié)調關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
七、負責組織_____運輸吧原材料(山碴)運輸到乙方施工現場(chǎng),并承擔運輸費用(場(chǎng)內運輸費由乙方承擔)。
第七條 乙方權利和義務(wù)
在滿(mǎn)足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進(jìn)行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產(chǎn)操作規程操作。
二、在合同期內,乙方應在生產(chǎn)加工區域內設置安全警示標志,做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的.檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿(mǎn)足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購時(shí),價(jià)差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購時(shí)價(jià)差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方有義務(wù)采取必要的安全措施,保障料場(chǎng)內原材料、成品或半成品的安全。如果發(fā)生被盜事件,乙方應當積極配合調查處理,并承擔相關(guān)損失。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
在本合同履行期間,除非經(jīng)雙方協(xié)商一致,否則不得隨意變更或解除合同。如果合同內容存在未盡事宜,雙方應當進(jìn)行補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。本合同共分四份,甲方持有_____份,乙方持有_____份。
甲方:
授權代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權代理人:
合同訂立日期:
加工承攬合同10
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。
數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠(chǎng)的`運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話(huà):_______________________
電話(huà):___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同11
定作方:
地 址: 電話(huà):
承攬方:
地 址: 電話(huà): 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定,本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價(jià)格及付款方式
3.1合同單價(jià):
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價(jià):共約計 元,大寫(xiě)人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價(jià)的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶(hù)之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時(shí),必須付清所有結算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí),必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時(shí),執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時(shí)的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶(hù)后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方將嚴格按照相關(guān)法規和標準進(jìn)行加工生產(chǎn),確保所生產(chǎn)的構件質(zhì)量符合相應要求,并滿(mǎn)足《鋼結構施工質(zhì)量規范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術(shù)規范》(JGJ81-20xx)的規定。
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車(chē)間對鋼構件進(jìn)行驗收,驗收合格后方可出廠(chǎng),如定作方在此期間(鋼構件出廠(chǎng)前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠(chǎng)對鋼構件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨。
5.2結算方式:鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長(cháng)度的理論重量進(jìn)行實(shí)際結算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內進(jìn)行結算和審核,并由雙方簽章確認。在審核結算時(shí),承攬方將提供構件加工地的結算資料。
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結算書(shū),定作方應在收到結算書(shū)(包括電子版結算書(shū))后14日內(電子版結算書(shū)以電子郵件到達定作方郵箱之日起開(kāi)始計算)審核完畢,并給出結算意見(jiàn);如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。
第六條:運輸方式
6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿(mǎn)足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現有異議時(shí),必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時(shí),設計費用單獨結算;
7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進(jìn)行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突,以合同條款為準。
7.5由于在繪制方圖紙時(shí)未能及時(shí)解決細節問(wèn)題,導致延誤了一些時(shí)間。鑒于此情況,交貨期將會(huì )順延相應的時(shí)間。
第八條:加工時(shí)間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶(hù)后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無(wú)誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí),合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
9.3根據合同規定,如果定作方未按時(shí)提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的.輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同,除非交付定作物的日期順延,定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。
注意:
1. 根據中文回答后的修改結果,請核對并確認修改是否滿(mǎn)足您的要求;
2. 請注意保留修改后內容的完整性,以避免信息丟失。
9.4如果定作方超過(guò)合同約定的領(lǐng)取期限,應按每超期一天支付給承攬方違約金,金額為定作物總價(jià)的1.5‰。此外,定作方還需承擔實(shí)際支付的保管和保養費用。如果定作方在領(lǐng)取期限過(guò)后六個(gè)月仍未領(lǐng)取定作物,承攬方有權將其變賣(mài)。所得價(jià)款扣除報酬、保管和保養費后將退還給定作方。若變賣(mài)所得不足以支付報酬、保管和保養費用,定作方還需補償差額。
9.5定作方超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6如果定作方無(wú)故拒絕接收定做物品,承攬方因此遭受損失及運輸部門(mén)受到罰款,應該要求定作方進(jìn)行賠償。
9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條:本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
加工承攬合同12
訂立合同雙方:
承攬方:________縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:________縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方與乙方就加工柜臺、貨架事宜進(jìn)行協(xié)商,并達成一致意見(jiàn),特此簽訂本合同,雙方共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格控制木制品的木材干燥程度,確保榫縫和肩角結構緊密牢固,表面平整光滑,木材無(wú)任何形變、翹曲、裂縫或松動(dòng)現象;塑料面應平直整齊,四周無(wú)翹起或脫膠現象;玻璃安裝位置應按照圖紙標示,保證方正平整,便于安裝。
四,甲方根據乙方提供的質(zhì)量要求和圖紙,先制作規格樣品。樣品制作完成后,雙方代表將在縣物價(jià)局核定價(jià)格后進(jìn)行當面封存,并將封存的樣品作為后續驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應在工作開(kāi)始前將圖紙送交甲方。如果在工作過(guò)程中,甲方發(fā)現圖紙存在問(wèn)題或不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應在規定時(shí)間內回復并提出修改意見(jiàn)。如果乙方未能在規定時(shí)間內回復,導致工作受阻,甲方有權停止工作并通知乙方。乙方應對因此造成的損失承擔賠償責任。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款_______元。
第六條加工成品完成后,甲方通知乙方到廠(chǎng)進(jìn)行驗收,乙方收到通知后須在三天內前往。驗收標準以合同約定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為準,數量按合同規定執行。如雙方在驗收過(guò)程中發(fā)生爭議,可向縣物價(jià)局申請檢測,以取得檢測證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):雙方約定的交貨時(shí)間為_(kāi)___年____月____日至____月____日,所有貨物必須在此期間內全部交付。若有任何一方需要提前或延遲交貨,必須事先與對方協(xié)商,并經(jīng)雙方同意后執行。貨物交付地點(diǎn)位于乙方的百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科負責接收貨物,經(jīng)過(guò)驗收合格后辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:甲方負責對定制物品進(jìn)行包裝,確保物品不受損壞;包裝費用為每件____元,共計____元,由乙方承擔全部費用。
第九條甲方負責安排貨物的運輸工作,并承擔所有運輸費用,費用總額為500元。所有運輸過(guò)程中發(fā)生的損失由甲方承擔。
第十條甲方應在本合同簽訂之日起三日內向乙方支付預付款人民幣(¥____)元。如甲方未能按時(shí)支付預付款,則除需承擔違約責任外,還須全額返還已支付的預付款。若乙方未能履行合同義務(wù),則可將預付款抵扣為違約金和賠償金,多余部分應當返還給甲方。
第十一條乙方收到全部定作物,并確認驗收合格后,即辦理移交手續并結算。結算方式為收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定制物品,導致乙方無(wú)法正常使用的,乙方有權要求甲方修理或更換,并承擔逾期交付的責任。若經(jīng)修理或更換后仍存在質(zhì)量問(wèn)題,乙方有權拒收,并要求甲方承擔由此造成的損失。
二,甲方如未按合同約定交付定制物品的數量,導致數量不足,乙方仍需要的部分,甲方應當按照實(shí)際需求進(jìn)行補足,補交部分的交付按照延遲交付的處理方式執行;若乙方不再需要補足的`物品,則有權解除合同,甲方應承擔由此造成的損失。
三,甲方應對定制物品包裝不周導致?lián)p壞承擔責任,并賠償相應損失。
四,甲方若未能按時(shí)交付定制物品,應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分價(jià)款總額的一定比例計算。
五,甲方若無(wú)法按時(shí)交付定制物品,應向乙方支付相當于未交付定制物品部分價(jià)款總額%的違約金。
六,甲方承擔送貨責任,若在運輸過(guò)程中導致定制物品損壞,應負責修復至合同規定的質(zhì)量標準,否則乙方有權拒收貨物。
第十三條乙方的違約責任
一,甲方如需在合同履行過(guò)程中變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等內容,應當提前書(shū)面通知乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致達成變更協(xié)議。如因此造成乙方損失的,應由甲方承擔相應賠償責任。
二,乙方如中途解除合同,應支付給甲方相當于未履行部分定作物價(jià)款總額%的違約金。
三,如果乙方未按合同規定的時(shí)間提供圖紙和其他技術(shù)資料給甲方,除非交付定制物品的日期被延遲,否則乙方應當賠償因停工等待資料而導致的損失給甲方。
四,如果乙方未能在合同規定的付款日期內支付款項,應當按照中國人民銀行相關(guān)規定支付逾期付款的違約金給甲方。
五,乙方若無(wú)正當理由拒絕接收定制物品,應當承擔因此造成的一切損失賠償責任。
六,乙方如有變更交付定制物品的地點(diǎn),應承擔因此而額外產(chǎn)生的費用。
第十四條不可抗力:如果因不可抗力導致甲方在合同規定的履行期限內無(wú)法獲取定作物或原材料,甲方經(jīng)相關(guān)部門(mén)證明后可免除違約責任。但甲方應主動(dòng)采取措施,盡力減少損失。若不可抗力事件發(fā)生在合同規定的履行期限之后,則不得免除甲方責任。若不可抗力事件發(fā)生在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間,乙方應承擔責任并賠償甲方因此而遭受的損失。
第十五條雙方如發(fā)生糾紛,應首先進(jìn)行友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可直接向人民法院提起訴訟解決。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至合同履行完畢止。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,分別存檔于甲方、乙方、公證處、物價(jià)局和建設銀行。
甲方:________(蓋章)
代表人:________(簽名)
地址:________
電話(huà):________
開(kāi)戶(hù)銀行:________
帳號:________
乙方:________
代表人:________
地址:________
電話(huà):________
開(kāi)戶(hù)銀行:________
帳號:________
________年________月________日
加工承攬合同13
定作人:______________________ 合同編號:______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點(diǎn):______________________
第一條:合同將包括項目細節、數量、報酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時(shí)間將在雙方商定后確定。
項目名稱(chēng)及內 容計量單位數量工作量(工時(shí))報酬交付期限
單價(jià)總金額
合計人民幣金額(大寫(xiě)): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:
第四條抱歉,我無(wú)法提供關(guān)于定制技木資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求。如果您需要幫助,請告訴我您的具體需求,我會(huì )盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應商提供。材料的檢驗方法如下:
第六條定制人是否允許將項目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下,定制人會(huì )希望直接與主要工作的.承攬方合作,確保項目的質(zhì)量和進(jìn)度。如果定制人同意由第三方完成主要工作,通常是因為第三方具有更專(zhuān)業(yè)的技能或資源,能夠更好地完成任務(wù)。需要注意的是,無(wú)論工作由誰(shuí)完成,定制人都應該對項目的整體進(jìn)展負責,并確保最終結果符合預期。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫(xiě)): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報酬或材料費,根據相關(guān)法律規定,承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責任:
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可以尋求當地工商行政管理部門(mén)的調解;若調解仍無(wú)法達成一致意見(jiàn),雙方同意提交廣州仲裁委員會(huì )進(jìn)行仲裁。
第十四條 其他約定事項:
廣州市工商行政管理局監印
定作人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電話(huà):______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電話(huà):______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見(jiàn):______________________
經(jīng)辦人:_______________________
鑒(公)證機關(guān)(章)______________________
年 月 日
加工承攬合同14
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具,乙方自購。如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續做畫(huà),為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時(shí)以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月
____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 :
乙方:
日期:
加工承攬合同15
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方在制作過(guò)程中必須按照甲方提供的`樣本進(jìn)行,且僅由本人完成制作。如私自組織他人進(jìn)行加工或進(jìn)行技術(shù)轉讓?zhuān)枋孪全@得廠(chǎng)方的同意方可進(jìn)行,否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本協(xié)議有兩份,每份相同,并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
[經(jīng)典]加工承攬合同08-12
加工承攬合同(經(jīng)典)08-08
(精選)承攬加工合同07-13
[經(jīng)典]承攬加工合同03-05
承攬加工合同【經(jīng)典】02-22
加工承攬合同06-12
承攬加工合同【精選】07-16
承攬加工合同07-12
承攬加工合同(精選)07-13
承攬加工的合同02-29