- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
[優(yōu)選]加工承攬合同
隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的加工承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![[優(yōu)選]加工承攬合同](https://p.9136.com/00/l/b3d0c0bfbacfcdac4_5efbf68aae437.jpg)
加工承攬合同1
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計
2、質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工承攬合同2
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng)，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的.質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話(huà)：66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話(huà)：33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行
帳號：003485
加工承攬合同3
地址：
電話(huà)： 傳真：
容器類(lèi)委托加工承攬合同 NO：
委托方： _____X公司 簽訂地點(diǎn)：
受托方： 簽訂時(shí)間：
標的、數量、價(jià)款：
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的.檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委 托 方： ___X公司 受 托 方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
傳 真：
電 話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳 號：
地 址： 傳 真： 電 話(huà)： 開(kāi)戶(hù)銀行： 帳 號： 地 址：
加工承攬合同4
甲方：
地址：
電話(huà)：
法定代表人：
合同訂立地點(diǎn)：
乙方：
地址：
電話(huà)：
法定代表人：
合同訂立地點(diǎn)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià)，單價(jià)內含人工費、機械維修費、材料費、場(chǎng)內轉堆費、場(chǎng)內裝車(chē)費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費、管理費、利潤等。
二、乙方在開(kāi)工后，必須買(mǎi)好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠(chǎng)現場(chǎng)，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數量
本工程在________時(shí)間內預計加工砂石料數量合計為_(kāi)_______萬(wàn)m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數量確認方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門(mén)對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過(guò)領(lǐng)料單作為計算依據制作計價(jià)單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款，該計價(jià)單由甲方計劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機物部進(jìn)行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價(jià)款的憑據。
二、甲方根據計價(jià)單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。
第六條 甲方權利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現場(chǎng)管理人員，實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理，對乙方工作進(jìn)行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿(mǎn)足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場(chǎng)地，如有場(chǎng)地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內。
五、負責協(xié)調關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織車(chē)輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場(chǎng)，并承擔運輸費用（場(chǎng)內運輸費由乙方承擔）。
第七條 乙方權利和義務(wù)
在滿(mǎn)足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進(jìn)行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內，乙方應在生產(chǎn)加工區域內設置安全警示標志，做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的'合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿(mǎn)足本工程需用量，需去其他料場(chǎng)采購時(shí)，價(jià)差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購時(shí)價(jià)差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品（即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷(xiāo)售；生產(chǎn)線(xiàn)設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔_______萬(wàn)元人民幣的違約金，連續兩次發(fā)生上述行為，甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。
甲方：
授權代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權代理人：
合同訂立日期：
加工承攬合同5
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2. (用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2. 定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2. 交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的.途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金___ 元；(合同中無(wú)具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬合同6
承攬方：____________________________________地址：____________
郵碼：____________電話(huà)：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：____________________________________地址：____________
郵碼：____________電話(huà)：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條
交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。 2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的.原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日
承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____日
加工承攬合同7
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，
以便共同遵守。
第一條 加工成品：
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：________________________
�。ǎ�，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
�。�，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
�。�，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：__________________________________
�。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
�。�， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
�。�， 定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金：______________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
�。ǎ�，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
�。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ�。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________________________________
�。ǎ�， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
�。�，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的.，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________
第十條 結算方式及期限：__________________________________________
第十一條 其他：__________________________________________________
�。ㄈ纾海保� 根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
�。玻鶕䥽矣嘘P(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話(huà)：________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話(huà)：_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬合同8
甲方：
乙方：
1、前言
經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，甲、乙雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
�。�1）供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書(shū)。
�。�2）乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）
�。�3）甲方職責
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。
向乙方提供鑄造清單（明細）并說(shuō)明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
�。˙）鑄件化學(xué)成份：根據提供給貴公司的化學(xué)成份標準。
�。–）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
�。‵）鑄件交貨時(shí)應附有合格證、質(zhì)保書(shū)，其中包括：供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價(jià)格
�。�1）鑄件價(jià)格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定
4、結算方式：
�。�1）鑄件以甲方驗收過(guò)磅，并通知乙方認可。
�。�2）鑄件在甲方現場(chǎng)驗收合格后，開(kāi)具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。
�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。
�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
�。�3）特殊規格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進(jìn)行驗收。
7、質(zhì)量保證：
甲方在加工過(guò)程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
�。�1）當不可抗力發(fā)生時(shí)，發(fā)生不可抗力的'一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。
�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務(wù)的轉讓?zhuān)?/strong>
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務(wù)轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
�。�1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無(wú)正當理由不按期制造投入時(shí)。
實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無(wú)可能時(shí)。
乙方無(wú)正當理由不執行合同有關(guān)規定，經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠意時(shí)。
�。�2）發(fā)生下列情況時(shí)，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí)，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執一份，合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表（簽字） 代表（簽字）
日期： 日期：
加工承攬合同9
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱(chēng)：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱(chēng)
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作人；定作人應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據國家有關(guān)規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的.數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí)，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同10
承攬方：
身份證號：
電話(huà) ：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話(huà)：
_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著(zhù)自愿公正、互利共贏(yíng)的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 ：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見(jiàn)產(chǎn)品清單）
第二條 ：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條 ：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應當及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應即時(shí)回復并提出修改意見(jiàn)。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價(jià)結賬（有特殊約定的除外）；
第五條： 驗收標準和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條： 交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條： 結算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數據結賬（平時(shí)借支除外）。
第八條： 其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條： 承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進(jìn)行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規定或品質(zhì)要求的.，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條： 定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實(shí)際使用自行負責；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；
定作方（代表人）________________________
簽訂地點(diǎn)：
_______年___月___日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：
_______年___月___日
加工承攬合同11
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費
定作物名稱(chēng)：xx
型號：xx
規格：xx
質(zhì)量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
加工費：xx
單位總價(jià)：xx
第二條、加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)完工時(shí)間檢驗時(shí)間地點(diǎn)檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)交付時(shí)間交付地點(diǎn)運輸方法運輸價(jià)款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱(chēng)：xx
型號：xx
規格：xx
質(zhì)量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
單價(jià)：xx
總價(jià)：xx
圖紙、技：xx
術(shù)資料及：xx
交付時(shí)間：xx
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱(chēng)：xx
交付時(shí)間：xx
交付地點(diǎn)：xx
交付數量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時(shí)間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的`除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用xx(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xx簽訂地點(diǎn)：xx
加工承攬合同12
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的.＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱(chēng)）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣____________________元整，大寫(xiě)（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼�(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話(huà)： 電話(huà)：
電子郵箱： 電子郵箱：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
________年______月_____日
加工承攬合同13
定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬單位：某某鋼結構制造有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著(zhù)公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價(jià)款
一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、 承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。
三、 加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、 本加工構件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、 本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、 本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、 交付地點(diǎn)：運輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負責卸車(chē)。
第三條 加工材料供應與采購
一、 甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的.限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、 乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、 乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、 具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、 根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、 保修期限：保修壹年。
四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同14
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話(huà))
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話(huà))
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車(chē)、振動(dòng)棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設，工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的`關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時(shí)內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過(guò)梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過(guò)毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫(xiě)：陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無(wú)法履行的，乙方應承擔本合同總價(jià)款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時(shí)間：年月日
加工承攬合同15
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱(chēng)：
2、項目地點(diǎn)：
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià)：元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫(xiě)）： （不含稅）
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期：根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內，出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
承攬加工合同【精選】07-16
承攬加工合同07-12
（精選）承攬加工合同07-13
承攬加工合同(精選)07-13
加工承攬合同06-12
加工承攬合同（經(jīng)典）08-08
[經(jīng)典]加工承攬合同08-12
加工承攬協(xié)議02-21