最新加工合同書(shū)

　　隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同起到的作用越來(lái)越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？以下是小編收集整理的最新加工合同書(shū)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新加工合同書(shū)1

　　合同號：

　　甲方： 乙方：

　　一，制作內容：

　　乙方根據甲方提供的泡沫實(shí)型及材質(zhì)要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱(chēng)鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。

　　二，技術(shù)要求：

　　1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術(shù)協(xié)議》。

　　2，如甲方有特殊技術(shù)要求，甲方提前以電子郵件或傳真的`方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應根據甲方要求進(jìn)行制作，以確保甲方所需品質(zhì)。

　　三，鑄造費用及結算：

　　1， FC300： 元/噸

　　2， FCD600： 元/噸

　　3， ICD-5： 元/噸

　　4， MoCr： 元/噸

　　5， G50CRMO4： 元/噸

　　6， FGS600-3A： 元/噸

　　7， 以上價(jià)格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。

　　8， 付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開(kāi)具17% 的增值稅發(fā)票，甲方在收到增值稅發(fā)票后的三個(gè)月內以銀行承兌或現金付清款項。

　　四，交貨周期：

　　1， 乙方在收到甲方泡沫實(shí)型后，15個(gè)工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場(chǎng)驗收，甲方可來(lái)人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無(wú)可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。

　　2， 由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項

　　五，品質(zhì)保證：

　　乙方鑄件如在品質(zhì)上有問(wèn)題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進(jìn)行處理。如因乙方鑄件品質(zhì)不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進(jìn)行賠償，賠償金額由甲乙雙方協(xié)商決定。

　　六，重量：

　　雙方執行：稱(chēng)重誤差千分之三為正常范圍

　　七，合同有效期：

　　1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。

　　2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術(shù)協(xié)議》及其它關(guān)于質(zhì)量要求的協(xié)議同樣有法律效力。

　　3、今后合作中，甲方如對價(jià)格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價(jià)格；乙方如對價(jià)格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠(chǎng)前通知甲方。否則視為同意此合同價(jià)格；

　　八，其它事項

　　雙方友好協(xié)商執行合同執行中出現的問(wèn)題，必要時(shí)雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，

　　九，本合同經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。

　　甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司

　　甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：

　　簽署日期： 簽署日期：

最新加工合同書(shū)2

　　承攬方(全稱(chēng)) _________________________________________

　　定作方(全稱(chēng))_________________________________________

　　合同編號：______________簽訂地點(diǎn)：______________________

　　承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：

　　物品名、規格

　　分期交(收)貨數量

　　總金額(大寫(xiě))__佰___拾__萬(wàn)__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

　　定作款共計人民幣(大寫(xiě))___________

　　二、質(zhì)量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________.

　　五、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。

　　2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：

　　定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算)，該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點(diǎn)：定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為_(kāi)___元人民幣。

　　(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。

　　(3)未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(4)無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　(5)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該承擔因此多支出的'費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點(diǎn)：承攬方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金.

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用;

　　(3)承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　(4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。

　　十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。

　　十二、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　________________________________________ __________________________________________

　　____________________________________ __________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方(蓋章) ______________定作方(蓋章)

　　法定代表人：_______法定代表人：_____

　　電話(huà)：________電話(huà)：_______

　　地址：________地址：_______

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______開(kāi)戶(hù)銀行：_____

　　帳號：________帳號：_______

　　日期：______年____月____日

【最新加工合同書(shū)】相關(guān)文章：

最新加工合同書(shū)范本09-20

服裝加工合同書(shū)最新范本06-12

加工合同書(shū)04-23

加工承攬合同書(shū)格式-加工合同07-25

委托加工合同書(shū)06-14

授權加工合同書(shū)08-12

【推薦】加工合同書(shū)07-26

加工承攬合同書(shū)07-29

加工合同書(shū)【精】07-22