廣告牌加工合同(匯編5篇)

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，很多場(chǎng)合都離不了合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的廣告牌加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

廣告牌加工合同1

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿(mǎn)一周內，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于；主要要求和內容為：

　　1）制造的內容：“”；

　　2）漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母；

　　3）漢字為3m（高）*2.5m（寬），英文高為1.5m；

　　4）字體白天及夜晚均為紅色；

　　5）字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽；

　　6）支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管；焊接部位應采取防銹措施；

　　7）全部工程應抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素；

　　三、承攬方應于20xx年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝（雨天除外）。

　　四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理；定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內嚴重破損不能修復時(shí)，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)取?/p>

　　七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導致的`標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān)；安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營(yíng)權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經(jīng)營(yíng)權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同2

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《民法典》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執行。

　　一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)：

　　1、項目名稱(chēng)：《長(cháng)方貼墻》型廣告XX5座

　　2、工程地點(diǎn)：杭州原野汽配五金市場(chǎng)

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場(chǎng)戶(hù)外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖。委托加工數量為《長(cháng)方貼墻》型廣告XX5座。

　　2、乙方負責廣告XX結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

　　三、承包方式和造價(jià)：

　　《長(cháng)方貼墻》型廣告XX5座，單價(jià)每座元(大寫(xiě)：元整)。合計人民幣元，大寫(xiě)：整。

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告XX結構及基礎施工。

　　四、工程價(jià)款支付、結算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價(jià)的50%，計人民幣元(大寫(xiě)：元整);鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總價(jià)的20%，計人民幣元(大寫(xiě)：元整);之后每個(gè)廣告XX主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告XX網(wǎng)架部分總造價(jià)人民幣月份元(大寫(xiě)：元整)的97%;合計人民幣元(大寫(xiě)：元整)座廣告XX共計元(大寫(xiě)：元整);3%作為乙方的'保修保障金合計人民幣元(大寫(xiě)：元整)，滿(mǎn)________年后七天內，甲方負責與乙方結清余款;

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

　　六、雙方責任：

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告XX(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其它監察機關(guān)的糾察時(shí)，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。

　　2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，XXX至施工現場(chǎng)20米以?xún)�，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

　　3、原材料堆放場(chǎng)地內如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權對該廣告XX(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�，并確保廣告XX(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風(fēng)壓為2(抗風(fēng)設計值為級)。廣告XX質(zhì)保期為_(kāi)_______年，保修期為_(kāi)_______年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題，一切責任由乙方承擔;在施工過(guò)程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責任造成廣告XX損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時(shí)間內完工，每逾期____日按工程總價(jià)的3%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災害(如刮風(fēng)、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始;如乙方工程竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知____日內未驗收工程，故視為驗收通過(guò)。

　　6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告XX維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　(三)經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

　　(四)本合同附廣告XX驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協(xié)會(huì )標準《戶(hù)外廣告設施鋼結構技術(shù)規程》CEC148：、____省工程建設標準《____省戶(hù)外廣告設施鋼結構技術(shù)規程》。驗收手續一式兩份，甲乙方雙各持一份。

　　(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。

　　甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

　　(蓋章)(蓋章)________年____月____日________年____月____日

廣告牌加工合同3

　　甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　一、甲乙雙方為明確各自的權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。

　　二、廣告牌安裝

　　安裝地點(diǎn)：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮；江蘇東寶印染有限公司廠(chǎng)區。

　　三、工程造價(jià)及支付方式

　　1、廣告牌制作費（即合同總價(jià)款）：共計人民幣元整。

　　2、支付方式：合同簽訂時(shí)甲方預付30%工程款計：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶(hù)方驗收合格，付60%工程款項。其余10%作維修保證金，期滿(mǎn)后即付清。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起上大風(fēng)）工期順延。

　　2、因甲方反復提出修改意見(jiàn)導致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。

　　五、雙方權利、義務(wù)

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關(guān)費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見(jiàn)，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無(wú)管道線(xiàn)路、可以施工。

　　4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設計參考。

　　5、負責施工現場(chǎng)的樹(shù)木、花、草可以移動(dòng)。

　　6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場(chǎng)施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規定的時(shí)間內制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時(shí)必須條件。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應及時(shí)報清甲方協(xié)商修改確定。

　　六、關(guān)于驗收

　　1、乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。

　　2、廣告結構制作安裝應當牢固，抗風(fēng)力應達8級。

　　七、違約責任

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時(shí)間付款，每逾期一日，應以合同總額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無(wú)正當理由未能按本合同第四條規定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質(zhì)量、結構牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、因廣告所產(chǎn)生的責任的承擔

　　1、在本廣告的`制作、設置過(guò)程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、由于商標、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

　　九、保修期限

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目。人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿(mǎn)后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。

　　十、雙方因本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會(huì )仲裁。

　　十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同4

　　訂做方（甲方）：制作方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見(jiàn)明細附表。加工數量按甲方要求。

　　二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　三、承包方式及費用負擔

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的'結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔。

　　四、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負責送到甲方安裝地。

　　五、結算方式及期限

　　合同簽訂后甲方開(kāi)始制作廣告牌，乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�。完成后乙方一次性付清甲方工程款�?/p>

　　六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問(wèn)題根據問(wèn)題所屬承擔責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

　　十、戶(hù)名：內蒙古集寧美樂(lè )裝璜部

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據《民法典》有關(guān)規定，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內容及要求

　　二、驗收標準：按實(shí)際樣品為檢驗標準。

　　三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。

　　四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌，負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目?jì)热�。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款�?/p>

　　五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問(wèn)題，根據問(wèn)題所屬承擔責任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　委托代理人：_______

　　委托代理人：_______

　　_____年____月____日

　　_____年____月____日

【廣告牌加工合同】相關(guān)文章：

廣告牌加工合同02-04

廣告牌加工定做合同03-14

廣告牌加工承攬合同03-09

廣告牌加工合同7篇02-04

廣告牌加工合同(7篇)02-04

廣告牌加工合同(5篇)04-11

廣告牌加工合同5篇04-11

廣告牌加工承攬合同2篇03-09

廣告牌加工合同(合集7篇)02-04