加工定做合同錦集七篇
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，合同對我們的幫助越來(lái)越大，它可以保護民事法律關(guān)系。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？以下是小編精心整理的加工定做合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
加工定做合同 篇1
承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日
承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____
加工定做合同 篇2
甲方(定作方)： 嘉潤公司
乙方(承攬方)：
鑒于：為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專(zhuān)業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：(應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替 )
1.2 規格：(應寫(xiě)明定作物具體的規格型號，技術(shù)要求復雜或特殊的，可以
寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數量：(具體寫(xiě)明定作物的數量，并注明單位 )
1.4 備注：(如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn))
第二條 合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額：(應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種)
2.2 付款方式：(應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1 質(zhì)量要求：(應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫(xiě)全稱(chēng))
3.2 技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數)
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
2 4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進(jìn)行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的`,甲方按下表標準提供：. 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：(寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法：(寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時(shí)間：(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：(寫(xiě)明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內發(fā)現質(zhì)量缺陷，甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn) 7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間： (寫(xiě)明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)： (寫(xiě)明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn))
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)： (如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn))
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費用負擔
8.1 包裝要求：(應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔：(寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： (寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn))承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 )
10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額：(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.4 甲方向乙方交付預付款的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價(jià)的 %違約金。延期交貨超過(guò) 日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。 第十三條 甲方的違約責任：
13.1 超過(guò)合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。
13.2 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任： (如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn))
第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫(xiě)一或者二)種方式解決：
(一)向(具體寫(xiě)明仲裁委員會(huì )的確切名稱(chēng)，如：不能將“深圳仲裁委員會(huì )”寫(xiě)為“北京市仲裁委員會(huì )”)仲裁委員會(huì )申請仲裁。
(二)向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點(diǎn) (應詳細填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn)，如：深圳市xx區)
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執 份。
以下無(wú)合同正文。
甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
賬號： 賬號：
年 月 日 年 月 日
加工定做合同 篇3
定作人(甲方)：
承攬人(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則，現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：
第一條合作內容
加工定作內容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內，生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條雙方的權利與義務(wù)
1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所
需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的，乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方
下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效，在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
時(shí)間：
加工定做合同 篇4
定作方：
承攬方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價(jià)總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱(chēng)規格型號計量單位數 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）
單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
受委托方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
品名規格單位數量備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質(zhì)量：
1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí)，甲方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知甲方；甲方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。乙方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1、按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運訂作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據國家有關(guān)規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任：
1、未按合同規定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時(shí)，應當償付甲方實(shí)際支付的保管，保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
1、中途變更訂作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣(mài)訂作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣(mài)，應當賠償乙方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品 名
規 格
單 位
數 量
備 注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
加工定做合同 篇5
定作方：
承攬方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價(jià)總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱(chēng)規格型號計量單位數 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）
單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年月日至年月日
加工定做合同 篇6
承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
住址：
法定代表人：
聯(lián)系方式：
定作方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
住址：
法定代表人：
聯(lián)系方式：
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨日期
總金額(大寫(xiě))
交貨日期：由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。
甲方提供給乙方的價(jià)格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時(shí)符合國家質(zhì)量要求。
2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內對加工產(chǎn)品的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類(lèi)別符合商標法律法規要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產(chǎn)品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物，交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠(chǎng)區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時(shí)間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。
2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時(shí)，該要貨清單自動(dòng)解除，預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為_(kāi)___元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時(shí)贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項：
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：
法定代表人：_______法定代表人：
加工定做合同 篇7
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,愿著(zhù)公平,公正,公開(kāi)互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現場(chǎng)條件,按其技術(shù)要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產(chǎn)品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開(kāi)始生產(chǎn)并運作(包括進(jìn)入現場(chǎng)做預買(mǎi)件),在全部工程安裝施工完畢,把產(chǎn)品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產(chǎn)品進(jìn)行驗收,驗收合格后,一個(gè)工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進(jìn)度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場(chǎng)條件;
3.負責產(chǎn)品到場(chǎng)后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產(chǎn)品的所有權歸屬乙方,如甲方無(wú)故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點(diǎn)收回本產(chǎn)品,相關(guān)損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產(chǎn)品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質(zhì)量原因未及時(shí)維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會(huì )解決或訴諸海淀區人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
簽字日期:簽字日期:
【加工定做合同】相關(guān)文章：
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板06-12
加工定做合同【熱】04-25
加工定做的合同范本06-12
加工定做合同要求范本06-12
加工定做合同范本12-23
廣告撲克加工定做合同09-15
【精選】加工定做合同四篇10-02
精選加工定做合同三篇10-03
【精選】加工定做合同三篇10-02