有關(guān)加工定做合同三篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的加工定做合同3篇，希望對大家有所幫助。
加工定做合同 篇1
承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________
定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________
合同編號： ______________簽訂地點(diǎn)： ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數量
備注
總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫(xiě)）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：
定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：
定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿ 開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工定做合同 篇2
承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
住址：
法定代表人：
聯(lián)系方式：
定作方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
住址：
法定代表人：
聯(lián)系方式：
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨日期
總金額(大寫(xiě))
交貨日期：由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。
甲方提供給乙方的價(jià)格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時(shí)符合國家質(zhì)量要求。
2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內對加工產(chǎn)品的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類(lèi)別符合商標法律法規要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產(chǎn)品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物，交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠(chǎng)區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時(shí)間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。
2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時(shí)，該要貨清單自動(dòng)解除，預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的`損失，如果損失難以確定，則至少為_(kāi)___元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時(shí)贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項：
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：
法定代表人：_______法定代表人：
加工定做合同 篇3
定作方：承攬方：
簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目 單價(jià)總金額合計
二、定作方帶料材料名稱(chēng)規格型號計量單位數
量質(zhì)
量提供日期消耗定額單
價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方
單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人：
法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日
【加工定做合同】相關(guān)文章：
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板04-15
加工定做合同【熱】04-25
加工定做合同要求范本05-08
加工定做的合同范本05-10
加工定做合同范本12-23
廣告撲克加工定做合同09-15
加工定做合同(15篇)07-11
加工定做合同15篇07-11
加工定做合同五篇10-02