出口產(chǎn)品加工承攬合同

　　現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的出口產(chǎn)品加工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　承攬方(全稱(chēng))：

　　定作方(全稱(chēng))：

　　合同編號: 簽訂地點(diǎn):

　　承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：

　　品 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價(jià)

　　金額

　　分期交(收)貨數量

　　總金額(大寫(xiě)) 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分￥

　　定作款共計人民幣(大寫(xiě)):

　　二、質(zhì)量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起 天內，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是 。

　　五、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：

　　1、定作物交由定作方指定的 (承運人)承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。

　　2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的`，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 元預付款(按照定作款總額的百分之 計算)，該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點(diǎn)：定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為 元人民幣。

　　(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。

　　(3)未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(4)無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　(5)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點(diǎn)：承攬方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用;

　　(3)承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　(4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過(guò)程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向 市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。

　　十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有± 天的浮動(dòng)。

　　十二、本合同履行過(guò)程當中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方(蓋章)： 定作方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　地址： 地址：

　　開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號： 帳號：

　　日期： 年 月 日

【出口產(chǎn)品加工承攬合同】相關(guān)文章：

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

承攬加工合同03-24

加工承攬合同09-19

加工承攬合同(范本)07-13

承攬加工合同【推薦】07-13

【薦】承攬加工合同07-13

【熱】承攬加工合同07-14

加工承攬合同【薦】04-21