【精華】加工合同模板匯編六篇
在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同對我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的加工合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工合同 篇1
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
簽訂合同單位：____________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)定作方承攬方）
經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立合同如下：
承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù)：
產(chǎn)品名稱(chēng)
型號規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作人按下表供應原材料：(略)
定作方：?jiǎn)挝幻Q(chēng)（章）單位地址法定代表人委托代理人電話(huà)電掛開(kāi)戶(hù)銀行賬號郵政編碼承攬方：?jiǎn)挝幻Q(chēng)（章）單位地址法定代表人委托代理人電話(huà)電掛開(kāi)戶(hù)銀行賬號郵政編碼鑒（公）證意見(jiàn)：經(jīng)辦人鑒（公）證機關(guān)（章）（注：除國家另有規定外，鑒（公）證衽自愿原則） 年 月 日
有效期限____________至_______年______月______日
加工合同 篇2
承攬方（甲方）：_________
定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費
定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔
定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時(shí)間
______________________________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)__年
一方違反上述保密義務(wù)的，應
承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_____________________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____
地址：___________________地址：___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點(diǎn)：_______________簽訂地點(diǎn)：______________
加工合同 篇3
委托方：_________________________________ （以下稱(chēng)甲方）
開(kāi)發(fā)方：_________________________________ （以下稱(chēng)乙方）
甲方委托乙方加工生產(chǎn)電子產(chǎn)品事宜，為明確雙方權利及義務(wù)，確保合同順利實(shí)施，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成本協(xié)議，約定如下：
一．加工產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二．加工方式
1.甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求。
2.乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。
三．雙方責任
1.甲方每批產(chǎn)品加工應提前 個(gè)工作日通知乙方。在正式投產(chǎn)前，雙方須簽定訂貨合同。
2.甲方提供的產(chǎn)品原材料必須為合格材料且有可制造性，原材料包裝要求為編帶；甲方須提 供正常原材料損耗，普通元器件損耗比例≥1%，芯片、BGA 等貴重器件為零損耗。
3.甲方必須提供完整準確的產(chǎn)品工藝文件及相關(guān)要求，包括產(chǎn)品的包裝和防護要求以及特殊 器件的組裝要求，新產(chǎn)品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產(chǎn)品如有技術(shù)或其它更改，則應及時(shí)書(shū)面通知乙方，由此所引起的質(zhì)量事故或導致乙方停產(chǎn)、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關(guān)損失。
4.甲方應根據包裝要求提供可靠的產(chǎn)品包裝材料，否則乙方只提供臨時(shí)普通包裝（或周轉 箱），甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。
]5.乙方對甲方提供的產(chǎn)品原材料進(jìn)行數量核對和來(lái)料抽檢，如發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)反饋給甲方，甲方須在24 小時(shí)內給予解決，由此造成的生產(chǎn)延期由甲方負責。
6.乙方必須妥善保管甲方提供的產(chǎn)品原材料，不得人為損壞或丟失，除正常生產(chǎn)損耗和材料 本身問(wèn)題外的材料損失，乙方須按市場(chǎng)價(jià)賠償損失材料費用。
7.乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產(chǎn)工藝，并根據交貨期安排生產(chǎn)計 劃，乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨（甲方原因造成交貨期延遲的除外）。
8.乙方在每批產(chǎn)品加工完畢后，除甲方聲明由乙方暫管外，應及時(shí)將產(chǎn)品剩余材料退還給甲 方，同時(shí)提供余料清單。
9.乙方未經(jīng)同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉借給第三方，加工過(guò)程必須遵守和 保護甲方的技術(shù)秘密，否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。
四．產(chǎn)品質(zhì)量及驗收
1.乙方交付產(chǎn)品的焊接質(zhì)量應符合行業(yè)標準IPC-A-610C 的驗收條件，如甲方有特殊質(zhì)量要 求，應隨訂貨合同提供附件說(shuō)明。
2.甲方對每批產(chǎn)品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后 15 日內，如在此期限內甲方未向乙方發(fā)出書(shū)面通知，則視為該批產(chǎn)品驗收合格。
3.甲方在驗收時(shí)如發(fā)現焊接質(zhì)量問(wèn)題，須保持原狀并及時(shí)通知乙方，乙方應在5 個(gè)工作日內 予以書(shū)面答復，同時(shí)雙方約定返修方式及時(shí)間。乙方未在規定期限內予以書(shū)面答復，視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4.非乙方焊接質(zhì)量問(wèn)題造成的不合格品，乙方不承擔責任。
五．運輸
1.訂貨合同額在 元以上的，乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的，乙方不負責再次取料（特殊情況除外）。
2.訂貨合同額在 元以下的，甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。
六．付款及結算方式
1.甲方須在乙方交貨后以支票或轉賬方式一次性付清貨款，具體付款期限以訂貨合同為準。
2.乙方在甲方付款同時(shí)須向甲方開(kāi)具相關(guān)發(fā)票（如有需要）。
七．本協(xié)議書(shū)一式二份，甲乙雙方各執一份。本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效，其未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
委托方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
被委托方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數量、款式（或開(kāi)發(fā)信息）、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價(jià)格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任：
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方 產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續、商標注冊證、授權書(shū)以及對商業(yè)秘密的專(zhuān)有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式（或開(kāi)發(fā)信息）、數量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內容。
5、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監督，并提出意見(jiàn)和建議，確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進(jìn)行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。 ·甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、甲方確定的款式、數量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)標準符合QB1002－97質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過(guò)訂單數量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包
裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包，三包標準按國家有關(guān)規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點(diǎn)：
甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的 30% 作為預付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后財務(wù)核實(shí)即付款，交貨地點(diǎn)為甲方庫房。
第五條 驗收標準：
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量主管之監督要求（以書(shū)面內容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收。
第六條 違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的時(shí)間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價(jià)1%的違約金；如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷(xiāo)售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無(wú)論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬(wàn)元違約金，并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價(jià)值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來(lái)和經(jīng)濟損失。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限為 個(gè)月，自 年 月 日至年 月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議
的可向廣州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份，經(jīng)雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方： 乙方：
代表人：代表人：
日期： 日期：
生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方： 乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
加工合同 篇4
承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
定作方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名規格（長(cháng)、寬、高cm）單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第四條工程價(jià)款
按核定價(jià)格單計算款_________元。
第五條驗收標準和方法
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由_______物價(jià)局提供檢驗證明。
第六條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第七條包裝要求及費用負擔
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第八條運輸辦法及費用負擔
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第九條
本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫(xiě)_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十條結算方式及期限
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十一條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十二條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十三條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十四條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日
加工合同 篇5
承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話(huà)：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話(huà)：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的.圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（_____）項處理：
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________代表人：________
________年____月____日
加工合同 篇6
甲方：XX塑業(yè)加工廠(chǎng)
乙方：
甲方由于加工廠(chǎng)生產(chǎn)需要雇用工人，乙方愿意招工雇用，經(jīng)雙方協(xié)商同意，達成如下合同：
一、雇用時(shí)間：
由_______年____月____日起至____年____月____日止（計____個(gè)月），在雇用期間試用期為三個(gè)月，在此期間若不符合甲方的需求，甲方隨時(shí)有權解雇。
二、工資：
本廠(chǎng)以多勞多得的原則，加工廠(chǎng)生產(chǎn)出的成品籠以計件結資，每個(gè)單價(jià)為人民幣__分__厘，每臺班機組平均除籠__個(gè)不計量，每臺班時(shí)間為12小時(shí)，打門(mén)窗一模單價(jià)為_(kāi)_分，蓋子一個(gè)單價(jià)為_(kāi)_分__厘，扣子一模單價(jià)為_(kāi)_分__厘，以上三種每臺班每臺機組除廢品__個(gè)不計量，打包每組為人民幣__角__分。壘6層高，另加4層另補_____分。
三、結資方式：
每月15日結月資一次，按照本月所生產(chǎn)的實(shí)際成品量予以個(gè)人結資，但每個(gè)工人頭月份必須押半個(gè)月工資作為保證金，保證金待合同期滿(mǎn)后退還（不計息）。若合同期未滿(mǎn)中途離廠(chǎng)，甲方一律不予退還保證金。
四、責任安全：
每個(gè)工人在生產(chǎn)中必須嚴格遵守國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律規定，未經(jīng)師傅同意不得擅自開(kāi)機臺，亂搭電源等不安全事宜，否則，發(fā)生意外事故一切責任自負。
五、其它：
1、甲方若由于其它原因，包括停電、臺風(fēng)等，造成停機未生產(chǎn)的，每個(gè)月給予每人工資______元。
2、每臺班機若發(fā)生故障，在1個(gè)小時(shí)以上，按當班該臺機器每小時(shí)能出成品籠的數量平均予以補償計量。
3、上夜班每晚甲方每人給予補貼點(diǎn)心費___元，待發(fā)工資時(shí)一起發(fā)放。
4、每臺班在交接班時(shí)必須做好當班的環(huán)境衛生，保持廠(chǎng)房清潔。
5、每個(gè)工人在上班期間必須遵守紀律，不得隨便離開(kāi)機臺，未經(jīng)甲方同意，請假批準，不許擅自不來(lái)上班，否則，每天罰款____元。
6、為了能夠使每機臺正常運轉，每臺班都必須洗一次模具。
7、若特殊情況停機，造成工人上班天數未達到一個(gè)月足的，差多少天的甲方應按月保底的工資給予補足（每天___元）。乙方若請假，每月15日、30日交替接班休息的，休息的天數甲方不予補償工資。
六、附屬：
本合同一式二份，經(jīng)雙方簽字后生效，到合同期滿(mǎn)后失效，具有同等法律效力，望雙方共同遵守執行，不得反悔。
甲方： 乙方（簽章）：
代表：
____年____月____日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工的合同06-22
加工合同07-17
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
玻璃加工合同06-23
加工定做合同07-11
加工制作合同04-22
模型加工合同04-23
加工承攬合同04-21
承包加工合同04-29