關(guān)于加工合同錦集9篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的加工合同9篇，歡迎閱讀與收藏。
加工合同 篇1
合同編號：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：
甲方：(委托方)
住址：
法定代表人：
XX編碼：
乙方：(加工方)
住址：
法定代表人：
XX編碼：
甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業(yè)秘密，為保證甲方商業(yè)秘密不受侵犯，經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同，共同信守以下條款做好保密工作：
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品)、樣品、工藝資料、色版樣、原材料、配方、圖紙等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標的物享用所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有標的物嚴格保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、乙方不得利用甲方、甲方產(chǎn)品及提供的一切資料做宣傳。
五、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動(dòng)，保證甲方的商業(yè)秘密安全。
六、乙方應當于委托加工合同結束時(shí)，或者于甲方提出請求時(shí)，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著(zhù)甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無(wú)價(jià)值。
七、乙方在加工完成后承擔保密義務(wù)的期限為無(wú)限期保密，直至甲方宣布公開(kāi)時(shí)止。
八、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時(shí)甲方有權單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責任。
九、甲乙雙方在委托加工過(guò)程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。
若協(xié)商、調解未成，雙方都有提起訴訟的權利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院，對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務(wù)。
十、本合同的任何修改必須經(jīng)過(guò)雙方的書(shū)面同意，合同的部分修改或部分無(wú)效并不影響其他部分的效力。
十一、雙方確認，在簽署本合同前已仔細審閱過(guò)合同的內容，并完全了解合同各條款的法律含義。
十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十三、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)________年____月________年____月日____日
加工合同 篇2
甲方： 乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方生產(chǎn)一批：
1. 乙方必須 按照甲方的交貨時(shí)間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過(guò)規定的交貨時(shí)間，貨款或加工費2個(gè)月后付款。超過(guò)1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類(lèi)推。
2. 乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進(jìn)行操作，乙方必須對產(chǎn)品的質(zhì)量完全負責，乙方在生產(chǎn)車(chē)間必須把質(zhì)量控制好，以免返工重檢，甲方對產(chǎn)品檢驗時(shí)，如果發(fā)現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。
3. 甲方在收貨時(shí)發(fā)現無(wú)可挽救的質(zhì)量的問(wèn)題，扣貨款的一半，到客戶(hù)無(wú)扣款后再付給乙方。 4. 甲方在收到乙方的成品后進(jìn)行檢驗，對于不合格產(chǎn)品，甲方有權拒收，由此產(chǎn)生的后果由乙方負責。殘次品將由生產(chǎn)單位承擔經(jīng)濟責任。
5. 成品交到甲方倉庫， 如發(fā)現線(xiàn)頭沒(méi)剪干凈，由甲方安排人員剪。所產(chǎn)生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。
6. 乙方在生產(chǎn)前送三套產(chǎn)前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產(chǎn)。
7. 付款方式：所有產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗合格后結算之日起二個(gè)月內付清，但盡量提前付給。
8. 乙方應及時(shí)配合把返工的產(chǎn)品返好，通知在10小時(shí)內沒(méi)來(lái)洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。
9. 乙方應按公司發(fā)貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠(chǎng)價(jià)扣款。 10. 此合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字后生效。
11. 此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。 12. 簽約時(shí)間20xx年。
甲方： 乙方：
代理人：代理人：
加工合同 篇3
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金：
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話(huà)：_________ 電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇4
甲方（委托方）： _______ 乙方（受托方）： ________
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“XX”事宜，達成如下協(xié)議：
一、甲方責任：
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
2、甲方負責
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠(chǎng)質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供（除化驗用試劑外）委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批，甲方應對乙方的.生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行監督指導。
4、甲方定期派專(zhuān)人對乙方的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監督；定期對產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過(guò)程中乙方需甲方協(xié)助時(shí)，甲方有協(xié)助的義務(wù)。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進(jìn)行穩定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價(jià)格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任：
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮，提供合格的產(chǎn)品，并負責生產(chǎn)過(guò)程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件，負保密的義務(wù)。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時(shí)安排生產(chǎn)，按時(shí)供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式：
1、每次加工量×××××××
2、加工費用：
產(chǎn)品名稱(chēng)
規格
加工費
成品率（%）
××××
××元/片（含稅）
××
3、根據實(shí)際產(chǎn)成品數量次月結算上一個(gè)月的加工費用，乙方開(kāi)據正式發(fā)票。
四、風(fēng)險：
在本協(xié)議規定的相應履行期限內，在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它：
1、規定提貨結算時(shí)間自乙方通知日起不超過(guò)15天。乙方給甲方提供貨物30天之內，甲方應結清所有加工費。
2、在合同規定的履行期限內，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
3、加工過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執兩份。
六、適用法律：
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：
__年__月__日
加工合同 篇5
甲方(委托方)： 地址： 電話(huà)：
乙方(受托方)： 地址： 電話(huà)：
甲乙雙方在自愿、平等互利的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
一．委托制作項目
附注：
□ 各項目圖紙附后，各項最終產(chǎn)品質(zhì)量要求按甲方驗收的各項封存樣板為準。
□ 本訂單開(kāi)具稅票；
□ 甲方承擔％稅金。
□ 本合同報價(jià)為初步報價(jià)，乙方必須根據實(shí)際打樣情況準確復核把成本控制到最低，最終價(jià)格以打樣完后最后下調的價(jià)格為準。
二．雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、甲方負責提供產(chǎn)品效果圖與工藝要求、最終產(chǎn)品質(zhì)量要求按乙方提供的經(jīng)甲方驗收封存的各項樣板為準。
2、在乙方制作過(guò)程中，甲方應定期安排人員進(jìn)行監督指導。
3、甲方在定期監督指導過(guò)程中應適時(shí)抽檢，對檢驗不合格的應及時(shí)指正。
4、在乙方按要求完成制作合同后，甲方應按合同約定辦理余款結算。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品圖紙、尺寸及經(jīng)甲方驗收的封存樣板標準，按質(zhì)、按量、按期完成制作委托。
2、乙方應當按照規定保存所有生產(chǎn)文件和記錄至產(chǎn)品有效期滿(mǎn)后一年，并對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件，負保密的義務(wù)，不得將相關(guān)XX露給第三者。
3、乙方應積極配合甲方對生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行監督檢查，并予以協(xié)助。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同各項目產(chǎn)品委托給第三方制作。
三、生產(chǎn)周期、包裝、驗收及付款方式
1、生產(chǎn)周期：
□ 統一交貨：自 年 月 日起至 年 月 日止。
□ 分批交貨
第一批：交貨日期： 年 月 日；數量： 件/套組合柜。
第二批：交貨日期：年月/套組合柜。
第三批：交貨日期：年月/套組合柜。
說(shuō)明：本條所指單位“套組合柜”為委托制作項目里各個(gè)項目中按比例抽取組
成的一套組合柜（備注：一套組合柜包括：）。
2 3、驗收：
A：封存樣板驗收：乙方做完各項目的首套產(chǎn)品后在包裝前及時(shí)通知甲方
到廠(chǎng)驗收，驗收合格后雙方簽字，樣板由甲方帶回封存；驗收不合格的乙方必須無(wú)條件按照甲方的要求重做或返工，由此引發(fā)的損失及交期延誤責任由乙方承擔。
B：批量成品驗收：乙方完成批量成品制作后，應在包裝前通知甲方到廠(chǎng)驗收，驗收合格后（暫不出驗收單）乙方必須把產(chǎn)品送到甲方公司，甲方復檢沒(méi)問(wèn)題后雙方在驗收單上簽字確認。驗收不合格的乙方必須無(wú)條件按照甲方的要求重做或返工，由此引發(fā)的損失及交期延誤責任由乙方承擔。
C：無(wú)論是樣板還是批量成品，若需要烤漆的部份乙方應在烤漆前先通知甲方到現場(chǎng)檢驗同意后方可進(jìn)行烤漆。
D：若驗收有缺陷，乙方返工將影響交期，甲方提貨使用的，乙方必須承擔相應的扣款；若因產(chǎn)品內部問(wèn)題，甲方在驗收時(shí)未發(fā)現，但在使用過(guò)程中暴露產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，乙方同樣必須承擔甲方的相應損失。
4、付款方式：簽訂合同后甲方應向乙方付合同金額總數的目產(chǎn)品完成制作甲方驗收后一周內再付合同金額總數的40％貨款，甲方將所有項目產(chǎn)品出貨后乙方憑本合同足額發(fā)票及甲方驗收憑證到甲方辦理對帳手續，甲方將在收到足額發(fā)票及驗收憑證后兩個(gè)月內將40％余款結清。
四、違約責任
1、甲乙雙方?jīng)]有按上述條款執行的，則視為違約，另一方可單方解除合同，并要求對方賠償相應的違約金，違約金為本委托制作合同總額的30％；同時(shí)違約一方必須承擔給另一方造成的一切連帶損失。
2、乙方若有違約行為的除了應承擔本委托制作合同總額的30％的違約金及給甲方造成的連帶損失外，還應無(wú)條件如數退還甲方所有預付款項。
五、其它
1、在合同規定的履行期限內，由于自然災害不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
2、在委托制作過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，附件1（圖紙）與附件2（保密協(xié)議）與本合同具有同等法律效力；本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：
年月日 年月日
加工合同 篇6
委托方：xx紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
加工合同 篇7
承攬方： (以下稱(chēng)甲方)
定作方： (以下稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和國合同法》之規定，現就乙方委托甲方加工門(mén)窗鋁型材有關(guān)事宜，遵循誠實(shí)守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：
一、 加工門(mén)窗鋁型材的規格、數量及價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格=鋁錠價(jià)格15880.00元+加工費6400.00元，鋁錠價(jià)按甲乙雙方簽訂合同當日上海有色金屬網(wǎng)長(cháng)江現貨鋁錠均價(jià)計算，計價(jià)格為： 元/噸。
二、 產(chǎn)品質(zhì)量標準：執行g(shù)b5237-20xx;gb/t6892-20xx 。
三、 包裝物不超過(guò)產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1.0以?xún)取?/p>
四、 交貨地點(diǎn)： 乙方所在地。
五、 乙方下達訂單貳拾肆小時(shí)后變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產(chǎn)費用。
六、 交貨時(shí)間：乙方遞交訂單且預付定金30%到達甲方指定賬戶(hù)后 1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。
七、 運輸方式：甲方負責將所有貨物按照合同規定時(shí)間送到乙方所在地。貨物送達乙方后，乙方委托門(mén)窗廠(chǎng)驗收，并出具驗收證明(具體注明貨物品種、規格、數量及金額)，由門(mén)窗廠(chǎng)有關(guān)負責人員簽名并蓋章。貨物到達乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。
八、 提出產(chǎn)品質(zhì)量異議期限：乙方收貨后如對產(chǎn)品質(zhì)量有異議，應及時(shí)以書(shū)面形式提出，否則視為乙方對產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)異議。
九、 付款及結算方式：
甲方在發(fā)貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款后甲方發(fā)貨，乙方預交定金折抵貨款，所有貨款應直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。
十、 違約責任
a) 乙方對甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗證確屬產(chǎn)品自身質(zhì)量存在的問(wèn)題或者與乙方要求加工的規格型號不符，甲方應及時(shí)予以更換，由此產(chǎn)生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔。。
b) 甲方未能按時(shí)向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價(jià)值的1.0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時(shí)付款導致的延期除外。
c) 在合同履行期間，任何一方無(wú)正當理由擅自終止合同，違約方應按尚未履行的貨物價(jià)值的30%向對方支付違約金。
d) 乙方保證交付給己方的付款票據真實(shí)、合法、有效。
十一、 合同有效期：自 20xx 年 2 月 23 日始，至工程結束。
十二、 如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。
十三、 本合同一式兩份，雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇8
甲方：************公司 乙方：************公司
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等、利益共享的基礎上，就甲方委托乙方生產(chǎn)加工產(chǎn)品事宜簽訂本協(xié)議。本協(xié)議是甲乙雙方進(jìn)行委托受托加工業(yè)務(wù)的總體原則性協(xié)議，雙方同意本協(xié)議適用于甲方與乙方的所有委托加工業(yè)務(wù)程序，除非雙方另有約定。
二、產(chǎn)品成份
同雙方確認的樣品，同產(chǎn)品標準*********
三、原料 四、包裝
產(chǎn)品內外包裝材料由甲方負責采購并提供給乙方，乙方負責保管。
五、價(jià)格
a) 產(chǎn)品價(jià)格按乙方向甲方提供的加蓋乙方公章的價(jià)格表執行。
b) 乙方調整產(chǎn)品價(jià)格，應于調整價(jià)格生效日前以書(shū)面形式通知甲方。
六、質(zhì)量
a) 乙方提供的產(chǎn)品應嚴格遵循國家標準和工藝基準，符合《食品衛生法》相關(guān)規定。
b) 乙方應嚴格按照雙方確認的產(chǎn)品工藝和要求進(jìn)行生產(chǎn)。
c) 乙方在交貨時(shí)應向甲方提供由第三方檢測機構出具的產(chǎn)品檢疫、檢測合格報告，該 檢測報告至少應每半年更新一次。
七、訂貨
a) 甲方應于每月20日前向乙方提供下月的產(chǎn)品預估生產(chǎn)量，以便乙方備貨組織生產(chǎn)。
b) 甲方最遲應在產(chǎn)品到貨期前半個(gè)月向乙方下訂單訂貨。
c) 甲方須在訂單中直接表明所訂購產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨時(shí)間和交貨地點(diǎn)等 項目。
八、運輸
乙方負責安排冷藏運輸車(chē)輛運送產(chǎn)品，運費由乙方承擔。
九、產(chǎn)品驗收
a) 產(chǎn)品由甲方在收貨地點(diǎn)驗收，方式為抽檢。標準依據雙方確認的樣品和國家標準。
b) 甲方在收到貨物后5天內對產(chǎn)品不提出異議，視為認可；乙方除質(zhì)量問(wèn)題外將不接 受退換貨。
c) 保質(zhì)期：貨到甲方收貨地點(diǎn)的時(shí)間應為：從產(chǎn)品生產(chǎn)日期起60天內，因甲方原因 要求推遲交貨的情況除外。
d) 產(chǎn)品送到甲方倉庫后，因運輸、貯存、搬運等原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方不承 擔責任。
e) 乙方提供給甲方的產(chǎn)品包裝正常破損率為2%，在此范圍內，乙方向甲方提供產(chǎn)品 包材以便甲方更換破損包裝。
十、貨款結算
a) 結算方式：雙方視情況選擇以下方式
現金：款到發(fā)貨
易貨：甲方按委托加工訂單貨值向乙方提供等值貨物，易貨的品種、價(jià)格和數量由雙方在下訂單前書(shū)面確認。
b) 甲乙雙方就易貨的貨物互開(kāi)增值稅發(fā)票，甲方增值稅稅率為13%，乙方增值稅稅率 為17%。
十一、 知識產(chǎn)權與保密協(xié)議
a) 甲方委托加工的產(chǎn)品和包裝為甲方專(zhuān)用，未經(jīng)甲方同意，乙方不得仿冒或銷(xiāo)售給其 他客戶(hù)。
b) 雙方同意合作的所有相關(guān)信息，如：技術(shù)、工藝、配方、營(yíng)銷(xiāo)、價(jià)格等由雙方嚴格 保密。
c) 雙方應采取必要措施保證其員工無(wú)論是在職中還是離職后均承擔同等的保密義務(wù)。
d) 本協(xié)議變更、解除和終止后保密條款對雙方仍有約束力。
十二、 違約責任 乙方違約責任
a) 乙方提供給甲方的產(chǎn)品未達到產(chǎn)品品質(zhì)要求的，甲方有權要求退換貨，乙方應承擔 由此產(chǎn)生的相應費用。
b) 乙方不能在約定時(shí)間內按時(shí)交貨造成甲方銷(xiāo)售困難的，乙方應承擔由此造成的甲方 損失。
c) 因乙方原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故或食品安全問(wèn)題的，由此造成的損失由乙方承擔。
d) 未經(jīng)甲方許可，乙方擅自將產(chǎn)品或包材銷(xiāo)售、轉讓給第三方或者向第三方透露產(chǎn)品價(jià)格、工藝基準等信息，甲方有權解除協(xié)議，并要求乙方賠償由此造成的損失。 甲方違約責任。
1． 因甲方原因造成乙方不能按時(shí)安排生產(chǎn)影響按時(shí)交貨的，甲方自行承擔損失。
2． 未經(jīng)乙方許可，甲方私自向第三方透露產(chǎn)品價(jià)格、工藝基準等信息，乙方有權解除協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的損失。
3． 除不可抗力的原因及協(xié)議另有規定外，甲方未按協(xié)議規定日期結算，視為甲方逾 期付款，應按中國人民銀行同期利率承擔滯納金。
十三、 不可抗力
任何一方由于不可抗力或雙方同意的其它特殊原因，以至直接或間接造成任何遲延或無(wú)法履行本協(xié)議全部或部分條款時(shí)，另一方不得提出索賠要求。有關(guān)一方應在事故發(fā)生后三天內以書(shū)面形式通知另一方，并提供當地有關(guān)機構的證明文件證明不可抗力的存在，方可允許遲延履行、部分履行或不履行。 十四、 協(xié)議的變更與續簽
1． 本協(xié)議有效期為兩年，自簽字之日起生效。
2． 任何一方要求變更或解除協(xié)議時(shí)，應提前30天以書(shū)面形式通知對方，在雙方未達 成新的書(shū)面協(xié)議之前，原協(xié)議仍然有效，應繼續執行。
3． 甲乙雙方應于本協(xié)議到期日前30天共同協(xié)商是否續簽合作協(xié)議。
十四、其它
1． 本協(xié)議如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商做出書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議 具有同等法律效力。
2． 凡有關(guān)協(xié)議或執行協(xié)議而發(fā)生的一切爭執，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方 同意提交申述方所在地區法院解決。
3． 協(xié)議附件是本協(xié)議組成部分，與本協(xié)議具備同等法律效力。
4． 本協(xié)議正本一式兩份，雙方各執一份，副本兩份，雙方各執一份。
甲方：************公司 乙方：************公司 （簽章）（簽章）
地址： 地址：
代表人： 代表人：
簽訂時(shí)間：年月日
加工合同 篇9
甲：設備有限企業(yè) 合同號：20xx-6-27
乙： 常州市華夏機械加工廠(chǎng) 單號：20xx-6-27
一、甲：因為生產(chǎn)需要訂購 以下配件材料經(jīng)過(guò)乙：承接達成以下協(xié)議：
乙：收到（甲) 資料（包括圖紙）必須在2個(gè)工作日內，要報價(jià)并復回貨期。
二、生產(chǎn)技術(shù)要求：所有零件要按照圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。
如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。
三、交貨規定：
1、所有零件必須按甲要求時(shí)間內送到甲工廠(chǎng)。
2、超過(guò)合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。
3、超過(guò)合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。
4、超過(guò)合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致
甲生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。
5、送貨時(shí) 乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時(shí)必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱(chēng)，如果對不上甲
方訂購單：一律不付款。
四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。
五、收貨規定：
1、所有零件貨物經(jīng)由甲質(zhì)檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現
有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。
六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進(jìn)行結算一次。
以上協(xié)議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。
單號：20xx-6-27 ***
甲：玻璃設備有限企業(yè) 乙：常州市華夏機械加工廠(chǎng)
經(jīng) 手 人： 經(jīng) 手 人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
日期：年月 日 日期： 年月 日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工的合同06-22
加工合同07-17
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
委托加工合同06-17
食品加工合同05-09
紙箱加工合同07-15
加工合同例文07-28
商品加工合同07-12
工業(yè)加工合同06-27