【推薦】加工合同范文錦集八篇
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的加工合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
加工合同 篇1
甲方：_________ 乙方：_________
第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等確實(shí)履行，準時(shí)交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條 ：材料由_________方負責。
第五條 ：若材料由甲方負責供應時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條 ：驗收時(shí)的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ALQ為_(kāi)________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，ALQ為_(kāi)________。
第七條 ：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話(huà)或書(shū)面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實(shí)者，則不在此限。
�。ㄒ唬┻^(guò)期5日內，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
�。ǘ├^續逾期5天以上至10天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
�。ㄈ├^續逾期10天以上至20天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
�。ㄋ模├^續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計算。
第八條 ：通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線(xiàn)停工，其工時(shí)損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 ：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎勵金。
第十一條 ：試用廠(chǎng)商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿(mǎn)，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠(chǎng)商。
第十二條 ：加工廠(chǎng)商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 ：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條 ：乙方應找（乙方資本額二倍）殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇2
委托方：____（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：_______________________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務(wù)，為明確雙方責任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執行。
1、所有設備加工、生產(chǎn)、制作時(shí)需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價(jià)賠償。
2、本勞務(wù)合同內的總承包范圍。 以上設備總工資人民幣 整（包括保險費）。
3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時(shí)告知甲方更正，乙方在施工過(guò)程中無(wú)權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時(shí)需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車(chē)到設備裝車(chē)為止，施工時(shí)現場(chǎng)每天打掃一次。
4、本合同內容從_____年____月____日開(kāi)始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時(shí)甲方有權拒付工資。
5、乙方在施工過(guò)程中必須做到節材、節電、節時(shí)，同時(shí)施工時(shí)必須注意安全，制作現場(chǎng)及進(jìn)入車(chē)間需佩戴安全帽；同時(shí)制作施工時(shí)需要注意各方面的安全，水電、動(dòng)用氣割焊具、行車(chē)的使用要符合規范。乙方必須購買(mǎi)人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。
6、如乙方用錯或者開(kāi)錯材料，由乙方賠償甲方的經(jīng)濟損失。在甲方的用戶(hù)單位運行時(shí)出現乙方制作的質(zhì)量問(wèn)題，也有乙方負責（包括車(chē)旅費）。
7、驗收標準：按照甲方企業(yè)標準和圖紙及相關(guān)國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶(hù)單位驗收為準，在制作過(guò)程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)協(xié)商解決。
8、賠償辦法：乙方要以房產(chǎn)等財產(chǎn)作為抵押。
9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實(shí)際完成量結算）。
10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。
11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有仲裁機關(guān)裁定。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日
加工合同 篇3
甲方：
乙方：
第一條 ：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見(jiàn)圖紙部件加工明細表)，總計按甲方提
第二條： 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等
第三條： 乙方所交的加工品應保質(zhì)保量，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完
第四條： 通過(guò)初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂后，甲方預付乙方(人民幣)作為合同定金，乙方將 零件按時(shí)加工完畢，交付甲方工廠(chǎng)，經(jīng)過(guò)甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的 %。余款 %在甲方第二次訂單到貨，乙方開(kāi)具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第 二次零件加工訂單總款的 %)一起支付;以后長(cháng)期合作以此類(lèi)推。
2、 此類(lèi)付款方式作為雙方長(cháng)期合作的基本條約。
甲方(簽章)：________________ 乙方(簽章)：________________
年 月日
加工合同 篇4
供方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
需方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來(lái)源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：
五、貨款結算時(shí)間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，向合同仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方：________________________ 需方：________________________
代表人：_____________________ 代表人：______________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工合同 篇5
甲方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規精神，甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
第一條：加工不銹鋼欄桿
1、不銹鋼欄桿扶手材料規格Ф51×1.2。
2、不銹鋼立柱規格為Ф51×1.2。
3、不銹鋼欄桿橫管規格Ф35×1.0。
4、不銹鋼欄桿豎管規格Ф25×1.0。
第二條：制作要求
1、要求橫平豎直，拋光打磨。
2、要求高度為70cm。
3、要求長(cháng)度為4m為單位，立柱3支。
4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。
第三條：合同金額
1、單價(jià)為150元/米(含稅收)。
2、合同數量約100米，總金額約15000元整，以實(shí)做實(shí)收為準。
第四條 驗收及付款：
1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點(diǎn)即為交貨，交貨后及時(shí)辦理驗收手續，經(jīng)甲方驗收合格后3日內付清乙方貨款。
2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質(zhì)期為一年。
第五條 本合同未盡事宜由雙方本著(zhù)友好合作精神協(xié)商簽訂補充協(xié)議，本合同所列附件(即圖紙)是本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。
第六條 本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，應提交重慶市九龍坡區人民法院訴訟。
第七條 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
附：加工不銹鋼欄桿《報價(jià)表》及制作樣圖一份。
甲方蓋章： 乙方蓋章：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
公司地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
加工合同 篇6
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話(huà)：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話(huà)：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費
定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔
定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條定作人提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿(mǎn)，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的；
5．在合同期限屆滿(mǎn)之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
�。�1）承攬人如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
�。�2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
�。�3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
�。�1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
�。�3）定作人如未按合同規定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的`損失。
�。�4）定作人如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
�。�5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內（書(shū)面通知發(fā)出_________天內）簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。
2．有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
加工合同 篇7
甲方：（委托方）
乙方： （受委托方）
茲有甲方因業(yè)務(wù)需要，委托乙方加工優(yōu)質(zhì)大米，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條 加工物包裝及規格：大米。
第二條 合同期限：自簽訂之日起至 年月 日止。
第三條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求按照GB/T19266標準要求。
第四條 加工物包裝由甲方設計、印制由乙方負責。
第五條 成品包裝物使用乙方的生產(chǎn)許可證、衛生許可證及商品條碼。
第六條 甲方負責產(chǎn)品的運輸、銷(xiāo)售及相應的售后服務(wù)。
第七條乙方負責產(chǎn)品的加工、產(chǎn)品的出廠(chǎng)檢驗及出廠(chǎng)前的質(zhì)量控制、儲存管理。
第八條甲方付給乙方的加工費用，每噸/元，每個(gè)月初統一結算。
第九條加工物（五常大米）原料采購由甲方負責，原料必須是五常境內種植的優(yōu)質(zhì)水稻。
第十條加工物（成品）交付時(shí)間、方式由雙方根據實(shí)際情況再行制定。
第十一條 加工物（成品）交付時(shí)需雙方在交付現場(chǎng)簽字確認。
第十二條 加工物（成品）出場(chǎng)后由于運輸、保管不當造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方不負責任。
第十三條 甲方未及時(shí)向乙方支付貨款，乙方有權留置加工物。
第十四條 因甲方未及時(shí)向乙方支付加工費給乙方造成損失，應向乙方做出貨款總額20%的賠償。
第十五條 因乙方未及時(shí)向甲方提供加工物（成品），給甲方造成損失，應向甲方做出加工物（成品）價(jià)值總額20%的賠償。
第十六條 加工數量：噸（成品）。
第十七條 加工地點(diǎn)：
第十八條 本協(xié)議需雙方法人簽字、加蓋公章后方可生效。
第十九條 此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
第二十條 其他未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：
甲方法定代表人（簽字）：
乙方：
乙方法定代表人（簽字）：
年月日
加工合同 篇8
承攬合同（供加工承攬用）
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方；
定作人：__________________ ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費；
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料；
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時(shí)間；
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；
第八條 甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
帳 號：_________________帳 號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工合同的范本05-07
工廠(chǎng)加工合同07-16
簡(jiǎn)易的加工合同11-13
構件的加工合同07-16
輻照加工合同07-10
食品加工合同05-09