【精選】加工合同集合五篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，合同出現的次數越來(lái)越多，它可以保護民事法律關(guān)系。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編整理的加工合同5篇，歡迎大家分享。
加工合同 篇1
甲方（承攬人）：
乙方（定做人）：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
依據《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達成以下協(xié)議內容：
第一條 成品原料及加工內容
1、有無(wú)附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇第___項方式：
�。�1）、甲方根據乙方的制定選購。
�。�2）、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開(kāi)始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術(shù)、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： ___天。
3、成品的質(zhì)量要求，有相關(guān)技術(shù)圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒(méi)有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、結算方式
1、交貨時(shí)間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后__日內交貨，即__ 年 __月 __日前。 2、交貨地點(diǎn)：
�。�1）、乙方在甲方工廠(chǎng)內自提。
�。�2）、或乙方指定交貨地點(diǎn)，即_______ 。
3、結算方式：合同簽訂時(shí)乙方首付加工費用總價(jià)款的_____ %作為訂金，即人民幣（大寫(xiě)）：______ 元，合同生效；交貨時(shí)，結清剩余合同款____ %，即人民幣（大寫(xiě)）________ 元。
第四條 成品驗收及交付：
1、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后，應及時(shí)通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠(chǎng)內提貨；乙方收到通知后未按時(shí)提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
2、乙方應在接收成品時(shí)，組織人員對成品進(jìn)行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應在交貨時(shí)書(shū)面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質(zhì)與數量向乙方負責。
第五條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內完成加工任務(wù)，則應與乙方協(xié)商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的，應承擔修理、更換、無(wú)償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價(jià)款的，乙方應承擔總價(jià)款千分之五的違約金。
第六條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過(guò)乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條 補充條款
如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協(xié)議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）： 經(jīng)辦人（簽字）：
乙方（蓋章）： 經(jīng)辦人（簽字）：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
日期：xx年xx月xx日 日期：xx年xx月xx日
加工合同 篇2
委托方：__________（以下甲方）
受委托方：________（以下乙方）
合同簽定地：__________________
時(shí)間：________________________
合同編號：____________________
根據“中華人民共和國合同法”及有關(guān)法律法規規定，遵循互利互惠原則，明確雙方權利義務(wù)。就甲方委托乙方印制《______》事宜，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一.規格及工藝要求
�。�1）類(lèi)別：____________頁(yè)數：____________
�。�2）開(kāi)本：____________尺寸：____________
�。�3）紙張：____________內頁(yè)：____________封面：____________
�。�4）盒套：____________
�。�5）貼片：____________
�。�5）裝訂：____________
二、印制數量及單價(jià)
印制數量：______冊，單價(jià)：______元/套，總計：______元（大寫(xiě)：______）
�。▊渥ⅲ阂陨蟽r(jià)格含打樣、紙張、印刷、裝訂、包裝費用以及運輸到交貨地的運輸費用等。）
三、付款方式及時(shí)間
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效后日內，甲方向乙方預付合同總款的______％即人民幣元，余款元，在甲方驗收合格后日內付清。
四、制作要求
1.甲方提供設計完成的____________或光盤(pán)，制作由乙方完成。
2.甲方在樣張上提出修改意見(jiàn)并簽字，乙方必須按甲方意見(jiàn)修改。乙方擅自改動(dòng)而出現質(zhì)量問(wèn)題的，由乙方負全部責任。
3.對制版后的改動(dòng)，屬于印刷質(zhì)量問(wèn)題的由乙方負責，屬于換圖、改字等臨時(shí)變更的各種費用由甲方負擔。
4.乙方應提前空運2本樣書(shū)到甲方。確認后發(fā)大貨，并隨大貨提供不少于______%的調換余量。光盤(pán)和菲林歸甲方所有，乙方應于結算前發(fā)回甲方。乙方未經(jīng)允許不得擅自使用或轉借使用甲方資料。
5.標準箱包裝，包裝箱要規范，要有一定強度，箱內六面加厚度______cm塑料泡沫板，箱體要印上品名、數量、發(fā)行單位等。每配內包裝袋（要求），按每箱數量放入箱中。
五、質(zhì)量要求
1.紙張克數、產(chǎn)地，紙張白度、油墨牌號等要真實(shí)。
2.印刷色相要統一，準確，明度、清晰度、色飽和度等要達到設計標準。
3.工藝要精細，裱糊要平整、貼實(shí)、不變形、不起皺、不掉片、不錯頁(yè)、不缺頁(yè)、不重頁(yè)。
4.如出現印制質(zhì)量，數量短少等問(wèn)題，甲方有權要求乙方返工或退貨，數量短少的，每少一本扣全貨款的______％，因質(zhì)量問(wèn)題造成甲方其他經(jīng)濟損失的，應賠付甲方一切損失。
六、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
乙方無(wú)論采取何種運輸工具必須于年月日前將貨物運到，運費由乙方負擔。遲到一日，扣除全貨款的______％，遲到5日以上______％，10日以上______％，作為甲方補償，______天以上，甲方有權拒收，乙方賠償甲方一切損失。運輸途中的風(fēng)險由乙方承擔。
七、驗收條款
驗收標準、驗收期限：按合同約定的標準驗收，在交貨后日內驗收。
異議期限：甲方認為貨物不符合合同的，應當在驗收后內提出異議。
八、爭議處理
甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中，如因任何一方對合同履行產(chǎn)生異議時(shí)，雙方應本著(zhù)友好合作的精神，采取有效的方式協(xié)商解決。協(xié)商不成，可選擇第項方式解決
1.交由仲裁委員會(huì )裁決：
2.向甲方所在地的人民法院起訴。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，須雙方協(xié)商修訂，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。
甲方：____________ 乙方：____________
電話(huà)：____________ 電話(huà)：____________
傳真：____________ 傳真：____________
法人代表：________ 法人代表：________
�。ê炞稚w章） （簽字蓋章）
_____年____月___日 _____年____月___日
加工合同 篇3
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱(chēng)：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱(chēng)
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作人；定作人應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據國家有關(guān)規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí)，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的`處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
加工合同 篇4
項目 制作安裝工程
甲方： 乙方：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，經(jīng)友好協(xié)商，在平等互利的基礎上，就 項目 制作安裝事宜簽訂本合同，以茲共同遵守。 一、 二、
工程地點(diǎn)： 。
產(chǎn)品名稱(chēng)、商標、型號、規格、數量、金額。
合同總價(jià)暫定為人民幣金額 元，（大寫(xiě)）： 整。具體合同結算金
1. 合同單價(jià)及總價(jià)已包含制作、供應、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發(fā)生的一切費
用。本合同單價(jià)為閉口合同單價(jià),包括且不限于材料價(jià)格、稅金、運輸費、倉儲費、制做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內物價(jià)上漲的差價(jià)、知識產(chǎn)權、利潤、維修費, 以及相應的包裝、檢驗費用，并包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書(shū)面文件要求的變更所引起的造價(jià)增減以及按合同文件的規定可以調整的費用外,無(wú)論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關(guān)的預埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保
養費已包含于合同單價(jià)內。詳見(jiàn)合同附件技術(shù)要求及圖紙。
三、
工期：
1. 開(kāi)工日期 年 月 日，完工日期為 年 月日。乙方于此時(shí)間內完成
合同承包范圍內全部工作。完工日期為通過(guò)甲方驗收日期，以甲方簽署的完工驗
1
收表為準。工期延誤時(shí),乙方應承擔違約責任。超過(guò)合同工期每逾期一天乙方應支付甲方人民幣1,000元作為違約金，不可抗力因素及甲方代表人書(shū)面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司
確認。]
四、
質(zhì)量要求：
1. 甲方可根據自身需要不時(shí)向乙方提供該工程的整體外觀(guān)、觀(guān)感、質(zhì)量、使用效果
2.3.五、
1.2.3.六、
1.2.3.七、
1.2.3.
等相關(guān)要求。乙方應保證整體外觀(guān)、觀(guān)感、質(zhì)量、使用效果能達到合同約定質(zhì)量標準、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求，否則乙方除按照本合同承擔執違約責任外還應在甲方要求的期限內自行替換、調整直至甲方滿(mǎn)意。
事先書(shū)面許可的情況下利用該工程或其知識產(chǎn)權等任何部分。 詳細技術(shù)要求見(jiàn)合同附件《技術(shù)要求及圖紙》。 甲方代表
本合同協(xié)議條款和條件中的 “甲方”一詞應指。 甲方有權在任何時(shí)間委托或授權予其他單位或人士負責履行本合同的所有權力
及責任，乙方不得有異議。
甲方代表為 張帆 先生。在本合同范圍內，涉及到工期延長(cháng)、費用增加、質(zhì)量
標準變化的所有指示、指令、信函、聯(lián)系單、變更單等文件、資料須經(jīng)甲方代表簽字認可并加蓋甲方公章后方確認為有效。
乙方代表
經(jīng)甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權力,履行合同
約定的職責。
乙方的要求請求和通知應事先以書(shū)面形式，并由乙方代表簽字后送交甲方代表，
在情況緊急且無(wú)法與甲方代表取得聯(lián)系的情況下,乙方可采取保護貨物和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在此后的24小時(shí)內向甲方代表送交報告。 未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意，乙方代表不可易人，如需更換，乙方須提出正常理由，
且經(jīng)甲方同意后方可更換，直至甲方滿(mǎn)意。如未經(jīng)甲方許可更換，視為乙方違約。
工程保修期：
本合同的工程保修期為 2 年，自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內所發(fā)生的保修等一切費用均已包括在合同單價(jià)及總價(jià)內。 在工程保修期內非人為因素損壞所產(chǎn)生的一切維修材料、人工及相關(guān)費用等均由
2
乙方所完成的工程的所有權及全部知識產(chǎn)權均歸甲方所有。乙方不得在未經(jīng)甲方
八、
1. 2. 3. 4. 5. 九、
1. 2. 3. 4. 5.
乙方負責。乙方應在收到甲方（或物業(yè)）通知后按甲方所指定的期限更換或維修，如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修，則甲方有權另行委托他人完成維修更換，由此而發(fā)生的相關(guān)費用，乙方應予支付。
付款方式：
合同簽訂后，乙方供貨及安裝完畢，并通過(guò)甲方驗收后十四個(gè)日歷天內，甲方支
付合同金額的70%。
竣工移交并進(jìn)行合同結算，合同結算完成并由乙方提交質(zhì)量保證書(shū)、相關(guān)質(zhì)量檢
測證明文件后，甲方支付至合同結算金額的95％,質(zhì)量保證金為合同結算金額的5%。
工程保修期滿(mǎn)二年，且乙方提供的貨物無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題(如有質(zhì)量問(wèn)題,由乙方進(jìn)
行免費更換,直至達到合同要求,并經(jīng)甲方確認),甲方發(fā)出書(shū)面工程保修期結束證明后14天內,支付工程結算價(jià)的5%。甲方在支付完畢該筆工程結算價(jià)的5%后，不再承擔向乙方的任何其他付款義務(wù)。
乙方提交付款申請書(shū)是甲方支付給乙方的每筆款項的前提，如乙方未提交相應的
付款申請書(shū)而導致甲方未付款或付款推遲，由乙方承擔責任。
本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達到付款條件且甲方收到乙方付款
申請書(shū)并經(jīng)甲方確認后起算，至甲方發(fā)出現金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發(fā)出之日。
違約責任
除經(jīng)甲方代表認可的發(fā)生不可抗力或自然災害外，若乙方不能按本合同第三條約
定之時(shí)間完成工作，每延期一天乙方需支付甲方合同總價(jià)1%作為違約金。如果延誤工期超過(guò)10天，除執行本合同違約金外，乙方還應承擔完全責任，并賠償甲方由此造成的直接和間接損失。
除合同協(xié)議終止以外,違約方承擔違約責任后仍應繼續履行合同。
一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應提前七天書(shū)面通知違約方,方可
終止合同,由違約方承擔違約責任。
甲方不能按合同規定履行義務(wù)時(shí),甲方應承擔違約責任,造成工期拖延的，相應順
延工期。乙方不能按合同規定履行義務(wù)時(shí)，乙方應承擔違約責任,除雙倍返還甲方定金外（甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外），并賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。
乙方應對圖紙設計、產(chǎn)品制造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質(zhì)量問(wèn)題承擔責任，除自行替換、調整直至甲方滿(mǎn)意外，并賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤，并不能免除乙方責任，除該部分有質(zhì)量缺陷或錯誤的貨物按照市場(chǎng)同等質(zhì)量和技術(shù)參數的價(jià)格（須由甲方認定）的70%結算外，乙方還應向甲方支付合同價(jià)款20％的違約金。
本合同不得轉包或分包，否則甲方有權立即解除合同，且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價(jià)款20％的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”，是指受影響方所不能合理預見(jiàn)、不能控制及不能
克服的，并直接妨礙或阻止本合同適當履行的以下事件：（1）火災、爆炸、臺風(fēng)、洪水、地震、流行病全面爆發(fā)等重大自然災害；（2）內亂、、入侵、戰爭、戰爭威脅或準備、恐怖活動(dòng)等重大社會(huì )現象。
糾紛解決
當雙方之間發(fā)生糾紛時(shí),應協(xié)商解決；協(xié)商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份。雙方簽字并加蓋公章后生效。
(本頁(yè)無(wú)正文)
雙方於 年 月 日 簽署於中國 市
甲方：（蓋章）
法人代表或代理人：電話(huà)： 傳真：
乙方：（蓋章）
法人代表或代理人：電話(huà)： 傳真：
聯(lián)系人：
電話(huà)：
加工合同 篇5
甲方：XX塑業(yè)加工廠(chǎng)
乙方：
甲方由于加工廠(chǎng)生產(chǎn)需要雇用工人，乙方愿意招工雇用，經(jīng)雙方協(xié)商同意，達成如下合同：
一、雇用時(shí)間：
由_______年____月____日起至____年____月____日止（計____個(gè)月），在雇用期間試用期為三個(gè)月，在此期間若不符合甲方的需求，甲方隨時(shí)有權解雇。
二、工資：
本廠(chǎng)以多勞多得的原則，加工廠(chǎng)生產(chǎn)出的成品籠以計件結資，每個(gè)單價(jià)為人民幣__分__厘，每臺班機組平均除籠__個(gè)不計量，每臺班時(shí)間為12小時(shí)，打門(mén)窗一模單價(jià)為_(kāi)_分，蓋子一個(gè)單價(jià)為_(kāi)_分__厘，扣子一模單價(jià)為_(kāi)_分__厘，以上三種每臺班每臺機組除廢品__個(gè)不計量，打包每組為人民幣__角__分。壘6層高，另加4層另補_____分。
三、結資方式：
每月15日結月資一次，按照本月所生產(chǎn)的實(shí)際成品量予以個(gè)人結資，但每個(gè)工人頭月份必須押半個(gè)月工資作為保證金，保證金待合同期滿(mǎn)后退還（不計息）。若合同期未滿(mǎn)中途離廠(chǎng)，甲方一律不予退還保證金。
四、責任安全：
每個(gè)工人在生產(chǎn)中必須嚴格遵守國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律規定，未經(jīng)師傅同意不得擅自開(kāi)機臺，亂搭電源等不安全事宜，否則，發(fā)生意外事故一切責任自負。
五、其它：
1、甲方若由于其它原因，包括停電、臺風(fēng)等，造成停機未生產(chǎn)的，每個(gè)月給予每人工資______元。
2、每臺班機若發(fā)生故障，在1個(gè)小時(shí)以上，按當班該臺機器每小時(shí)能出成品籠的數量平均予以補償計量。
3、上夜班每晚甲方每人給予補貼點(diǎn)心費___元，待發(fā)工資時(shí)一起發(fā)放。
4、每臺班在交接班時(shí)必須做好當班的環(huán)境衛生，保持廠(chǎng)房清潔。
5、每個(gè)工人在上班期間必須遵守紀律，不得隨便離開(kāi)機臺，未經(jīng)甲方同意，請假批準，不許擅自不來(lái)上班，否則，每天罰款____元。
6、為了能夠使每機臺正常運轉，每臺班都必須洗一次模具。
7、若特殊情況停機，造成工人上班天數未達到一個(gè)月足的，差多少天的甲方應按月保底的工資給予補足（每天___元）。乙方若請假，每月15日、30日交替接班休息的，休息的天數甲方不予補償工資。
六、附屬：
本合同一式二份，經(jīng)雙方簽字后生效，到合同期滿(mǎn)后失效，具有同等法律效力，望雙方共同遵守執行，不得反悔。
甲方： 乙方（簽章）：
代表：
____年____月____日
【【精選】加工合同集合五篇】相關(guān)文章：
【精選】加工合同3篇04-30
委托加工合同集合15篇04-21
委托加工合同(集合15篇)04-21
【精華】加工合同集合六篇05-04
模具加工合同(集合15篇)04-26
承攬加工合同(集合15篇)04-25
承攬加工合同集合15篇04-25
加工承攬合同(集合15篇)04-21
加工承攬合同集合15篇04-21
委托加工合同(精選15篇)04-21