加工合同范本4篇
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來(lái)越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編幫大家整理的加工合同范本4篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工合同范本4篇1
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話(huà)：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話(huà)：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費
定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔
定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條定作人提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿(mǎn)，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的；
5．在合同期限屆滿(mǎn)之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
�。�1）承攬人如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
�。�2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
�。�3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
�。�1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
�。�3）定作人如未按合同規定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
�。�4）定作人如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
�。�5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的.，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內（書(shū)面通知發(fā)出_________天內）簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。
2．有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
簽訂地點(diǎn)：_______________簽訂地點(diǎn)：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同范本4篇2
第一部分：出口代理協(xié)議書(shū)
甲方：
地址：
電話(huà)：
傳真：
乙方：
地址：
電話(huà)：
傳真：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至香港業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：
產(chǎn)品名稱(chēng)：
數量：
合同金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務(wù)：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部?jì)热葚撠?
2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠(chǎng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書(shū)及運費等正式發(fā)票;
4.承擔業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標的)的全部?jì)热輬绦�，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方帳戶(hù)。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協(xié)議規定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日進(jìn)料加工貿易合同的格式和條文同一般貿易合同相同，只是進(jìn)料加工貿易中原料來(lái)自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購買(mǎi)成品的外商并不一定是同一個(gè)。下面，我們舉一個(gè)沒(méi)有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權的企業(yè)開(kāi)展加工貿易時(shí)所簽訂合同，共包括中方兩家企業(yè)的出口代理協(xié)議、進(jìn)口代理協(xié)議、加工協(xié)議及中方外貿企業(yè)同國外客商簽訂的進(jìn)料合同、成品銷(xiāo)售合同五個(gè)部分。
第一部分：出口代理協(xié)議書(shū)
甲方：北京某皮革有限公司
地址：中國北京市順義縣
電話(huà)：
傳真：
乙方：中國某進(jìn)出口有限公司
地址：北京市()路()號
電話(huà)：
傳真：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至香港業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：
產(chǎn)品名稱(chēng)：
數量：
合同金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務(wù)：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部?jì)热葚撠?
2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠(chǎng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書(shū)及運費等正式發(fā)票;
4.承擔業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標的)的全部?jì)热輬绦�，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方帳戶(hù)。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協(xié)議規定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
加工合同范本4篇3
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，牟定縣第一小學(xué)與楚雄開(kāi)發(fā)區楚風(fēng)布藝店窗簾加工制安，共同達成協(xié)議，并簽訂如下合同：
一、規格
窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過(guò)2.75米，按實(shí)際高度加布用量計算。
三、結算價(jià)格：綜合價(jià)(窗桿、窗簾、插鉤)的單價(jià)55元/米,共10906.5米;窗桿單價(jià)12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫(xiě)：壹萬(wàn)貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質(zhì)量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的 5% 做為質(zhì)量保證金。待質(zhì)保期滿(mǎn)，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個(gè)工作日內修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現場(chǎng)安裝過(guò)程中，應注意安全，出現一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場(chǎng)，應加強對現場(chǎng)成品的保護。 甲方簽約代表人：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同范本4篇4
買(mǎi)方：_________
電話(huà)：_________
傳真：_________
移動(dòng)電話(huà)：_________
Email：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
收款人：_________
賬號：_________
賣(mài)方：_________
移動(dòng)電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
賬號：_________
買(mǎi)賣(mài)雙方同意買(mǎi)賣(mài)馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：
1、品種
加工型馬鈴薯（大西洋）
2、種薯級別
�。ò磭曳旨墭藴剩┰N二代脫毒種薯，品種純度99%以上，凈度98%以上。
3、規格
單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。
4、包裝
_________公斤/麻包袋，或_________公斤/麻包袋，包裝袋印刷產(chǎn)品名稱(chēng)，執行標準，注冊商標和生產(chǎn)單位名稱(chēng)地址。每袋附合格證標簽一張。
5、數量
_________噸（根據實(shí)際裝車(chē)量，約溢裝_________噸）。
6、交貨地點(diǎn)
_________
7、價(jià)格
�。ㄘ泝r(jià)、保價(jià)費、長(cháng)短途運費、包裝費）_________元/噸。
8、費用負擔
由賣(mài)方辦理運輸事項，各項手續費用由賣(mài)方負擔，在產(chǎn)地的裝車(chē)費及短途運費由賣(mài)方負擔，鐵路運費由賣(mài)方承擔。運抵惠州火車(chē)站后，所發(fā)生的費用由買(mǎi)方承擔。
9、貨款支付
合同簽訂后7天內，買(mǎi)方向賣(mài)方預付貨款_________萬(wàn)元。
10、支付方式
預付貨款通過(guò)電匯至賣(mài)方銀行賬戶(hù)，剩余貨款在交貨地點(diǎn)貨物交割時(shí)現金結算清。（分三批匯入甲方賬戶(hù)）
11、檢驗和異議
貨物到達交貨地點(diǎn)后三天內由買(mǎi)方根據合同規定和裝運單對商品質(zhì)量和數量檢驗。如發(fā)現與合同規定和裝運單不符，除承運方責任外，可憑檢驗結果向賣(mài)方提出異議。
凡因執行合同發(fā)生的異議，應由雙方通過(guò)友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商不成，則將爭議提交仲裁機構仲裁。
12、不可抗力
如有人力不可抗拒的事故、原因，使賣(mài)方不能交貨，賣(mài)方不負責任。但賣(mài)方必須以電話(huà)和傳真立即通知買(mǎi)方。
13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執壹份。
賣(mài)方：_________（公章）買(mǎi)方：_________（公章）
代表：_________（簽）代表：_________（簽）
_________年____月____日_________年____月____日
【加工合同范本4篇】相關(guān)文章：
工業(yè)加工合同范本04-06
機械代加工合同范本04-21
材料加工熱門(mén)合同范本04-19
加工合同范本(15篇)04-23
模具委托加工合同范本10-11
加工店轉讓的合同范本04-22
加工合同范本(精選15篇)04-23
加工合同范本通用15篇04-23
來(lái)料加工合同范本4篇04-19