關(guān)于承攬合同模板(5篇)

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的關(guān)于承攬合同模板，希望對大家有所幫助。

關(guān)于承攬合同模板1

　　承攬人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　定作人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　因甲方系著(zhù)名設計制作公司，具有充足之專(zhuān)業(yè)知識、技能及相關(guān)資格，可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作，乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，訂立條款如下：

　　1.設計制作內容

　　1.1設計名稱(chēng):;

　　1.2設計類(lèi)型:;

　　1.3參數規格:;

　　1.4具體費用:;

　　1.5備注:;

　　2.質(zhì)量要求及標準

　　2.1本合同設計之品質(zhì)應符合一般公認之專(zhuān)業(yè)水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

　　2.2本合同設計之內容，除乙方另有書(shū)面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

　　2.3乙方對設計內容的其他要求：

　　3.交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗收。

　　3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

　　3.2交貨地點(diǎn)：。

　　3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書(shū)面簽收確認為準。

　　3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書(shū)面簽收確認。

　　4.價(jià)款及付款方式。

　　4.1費用總額含稅：RMB元(大寫(xiě)：人民幣整)，甲方提交作品并經(jīng)乙方書(shū)面確認合格后予以支付。

　　4.2付款方式：。

　　4.3甲方賬戶(hù)如下：。

　　開(kāi)戶(hù)銀行：；

　　戶(hù)名：;

　　賬號：;

　　4.4甲方應在乙方付款前開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，否則乙方有權拒絕支付款項。

　　5.知識產(chǎn)權。

　　5.1本合同設計中所使用之著(zhù)作權(包括但不限于圖形、音樂(lè )、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著(zhù)作或建筑著(zhù)作)，甲方于實(shí)際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關(guān)授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無(wú)限制地繼續使用合同設計之全部之著(zhù)作權。

　　5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著(zhù)作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著(zhù)作權人，乙方對本合同設計享有完整的著(zhù)作人身權及財產(chǎn)權。

　　5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無(wú)侵害他人肖像權、知識產(chǎn)權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

　　5.4非經(jīng)乙方事前書(shū)面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

　　6.甲乙雙方之權利。

　　6.1甲方制作本合同設計之過(guò)程，乙方有權派員參與了解制作過(guò)程，并提出制作之建議。除乙方以正式書(shū)面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質(zhì)負全部責任。

　　6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見(jiàn)，甲方應配合修正。

　　6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質(zhì)如有意見(jiàn)，甲方應在日內配合修改完畢。

　　6.4甲方承攬乙方項目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

　　6.5乙方應全力配合甲方開(kāi)展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。

　　6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時(shí)向甲方支付相關(guān)設計費用。

　　7.違約責任。

　　7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無(wú)法令乙方滿(mǎn)意，乙方得以正式書(shū)面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無(wú)法發(fā)揮令乙方滿(mǎn)意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價(jià)損失等)。

　　7.2如因甲方在設計過(guò)程中非法使用其他權利人的產(chǎn)品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　7.3本合同設計制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關(guān)費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　8、合同解除和終止。

　　8.1除本合同已約定情形外，出現下列情況之一的`，乙方亦有權解除本合同，并追究甲方違約責任：

　　8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關(guān)法律規定，無(wú)法滿(mǎn)足乙方使用要求的;

　　8.1.2未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實(shí)施的;

　　8.1.3甲方未經(jīng)權利人許可非法使用權利人產(chǎn)品、標識，構成侵權的;

　　8.1.4設備出現質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法修復的。

　　8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價(jià)20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

　　8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關(guān)設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過(guò)合同總價(jià)款的%。

　　9.爭議管轄法院。

　　9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時(shí),當事人應協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí),雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

　　9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

　　10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。

　　11.合同的生效。

　　11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。

　　11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話(huà)：電話(huà)：

　　簽約日期：年月日

關(guān)于承攬合同模板2

　　委托方： （甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　1、加工的`項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格 數量 價(jià)格、交貨期：

　　2、質(zhì)量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

　　6、結算方式：通過(guò)銀行托收。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　地址：

　　銀行帳號：

　　銀行帳號：

　　年 月 日

關(guān)于承攬合同模板3

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規格(長(cháng)，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料由甲方提供。

　　第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元。

　　第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的'損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(chǎng)(蓋章)

　　代表人：黃華新(簽名)

　　地址：七都鎮

　　電話(huà)：66.8971

　　開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所

　　帳號：104750

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關(guān)中山街5號

　　電話(huà)：33.7347

　　開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行

　　帳號：003485

關(guān)于承攬合同模板4

　　委托方：

　　承擔方：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間： 年 月 日

　　依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 廣告承攬要求

　　1、項目(媒介)：

　　2 、廣告內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：

　　4、顏色：

　　5、規格或材料：

　　6、刊播次數、起訖時(shí)間、日期：

　　7、其他要求：

　　第二條 費用及支付辦法

　　1、費用：

　　類(lèi)別

　　單價(jià)

　　數量

　　金額

　　備注

　　設計、制作費

　　發(fā) 布 費

　　代 理 費

　　合計金額(大寫(xiě))

　　2、結算方式和期限：

　　3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條 驗收方式及時(shí)間

　　第四條 違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的. 償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條 合同爭議解決方式：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 種方式處理：

　　1、提交 仲裁委員會(huì )仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條 雙方商定的其他事項：

　　第七條 附則

　　1、本合同附件 ，名稱(chēng) 。

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本 份。

　　3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委托方： 承攬方：

　　單位名稱(chēng)(蓋章)： 單位名稱(chēng)(蓋章)：

關(guān)于承攬合同模板5

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話(huà)：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話(huà)：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的.____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

【承攬合同】相關(guān)文章：

承攬合同06-12

承攬合同模板06-15

晚會(huì )承攬合同11-29

承攬加工合同03-24

最新承攬合同06-12

加工承攬合同04-21

承攬合同的范本06-12

承攬合同范例06-12

承攬加工合同07-12

承攬服務(wù)合同12-23