加工制造合同范本（精選7篇）

　　隨著(zhù)人們法律意識的加強，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？以下是小編收集整理的加工制造合同范本（精選7篇），歡迎大家分享。

　　加工制造合同1

　　委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　第一條：依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱(chēng)：____。

　　2.工程地點(diǎn)：____。

　　3.委托方：____。

　　4.預估構件重量：____。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會(huì )審紀要。

　　第四條：生產(chǎn)(加工)工作內容

　　1.主鋼構：____。

　　2.主鋼構除銹處理方式：____拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：______。

　　4.乙方負責免費裝車(chē)，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務(wù)

　　1.甲方于20____年____月____日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙____套。

　　2.按合同規定的時(shí)間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。

　　第六條：乙方的權利和義務(wù)

　　1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車(chē)間驗收合格后方可出廠(chǎng)。

　　2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20____及設計圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　第七條：加工費及付款方式、時(shí)間

　　1.本生產(chǎn)人工費單價(jià)為：____元/噸。

　　2.材料費單價(jià)：本結構原材料按購買(mǎi)時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計價(jià)。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計____元(大寫(xiě)：____元整)。

　　4.提構件時(shí)付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進(jìn)行。

　　第八條：生產(chǎn)(加工)期限

　　1.開(kāi)工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：______天。

　　3.工廠(chǎng)存放期：構件完工之日起免費在廠(chǎng)內存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時(shí)，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開(kāi)工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);

　　2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，不能滿(mǎn)足施工圖紙要求時(shí)，應由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開(kāi)始生產(chǎn)后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經(jīng)濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠(chǎng)后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務(wù)，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　承辦人：

　　電話(huà)：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　傳真：

　　日期：

　　加工制造合同2

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________職務(wù)：____________電話(huà)：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________電話(huà)：____________

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：________________________。

　　2、項目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項目?jì)热荩篲_______________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務(wù)

　　(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2)參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1)發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。

　　(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2)由承攬方提供材料的`，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準：

　　(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。

　　第十條合同價(jià)款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。

　　第十一條違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;

　　(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

　　加工制造合同3

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：

　　(2)次鋼構材質(zhì)：

　　(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價(jià)款及結算方式

　　1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)_元。

　　2、合同簽訂當日甲方付__元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>

　　2、交貨時(shí)間：__年__月__日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_(kāi)_年__月__日至__年__月__日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　加工制造合同4

　　定做方：(稱(chēng)甲方)

　　承攬方：(稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結算方式：

　　1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類(lèi)推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB50205-20____)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝?運費由甲方負責，裝車(chē)由乙方負責。

　　2.交貨時(shí)間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3.運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當地仲裁委員會(huì )仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_(kāi)_年__月__日至__年__月__日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　加工制造合同5

　　委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　加工方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20____)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的.“合計”項為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結算。

　　五、運輸方式：

　　需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金，__萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃，20____年9月15日前將全部鋼構件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。(以下無(wú)正文)

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：

　　加工制造合同6

　　甲方：___(福建)服飾發(fā)展有限公司(發(fā)單方)

　　乙方：(接單方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及雙方協(xié)商的實(shí)際情況，甲乙雙方本著(zhù)互惠互利、誠信合作的原則，就委托生產(chǎn)加工服裝合作事宜達成如下協(xié)議：

　　一、加工貨號、品名、數量、單價(jià)、布種;

　　二、甲方負責生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供，主要指：

　　1、產(chǎn)品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。

　　2、產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實(shí)樣、工藝制造單。

　　3、甲方應在合同簽訂后天內提供面輔料。如無(wú)法按時(shí)提供，則交貨期順延。

　　三、加工要求：

　　1、乙方投產(chǎn)前，要經(jīng)過(guò)甲方的產(chǎn)前樣確認;

　　2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門(mén)提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度數據;

　　3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產(chǎn)，如果甲方有調整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合;

　　4、甲方提供給乙方生產(chǎn)的款式，乙方應對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經(jīng)濟責任和法律責任;

　　5、乙方必須以自己的設備、技術(shù)和勞動(dòng)力資源完成工作，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將生產(chǎn)轉發(fā)給第三方生產(chǎn);

　　6、乙方作為甲方的加工廠(chǎng)家，乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開(kāi)的各種相關(guān)會(huì )議。

　　四、品質(zhì)要求：

　　1、乙方須嚴格按照國家質(zhì)量技術(shù)監督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標準進(jìn)行生產(chǎn)，乙方不行私自調整標準。

　　2、發(fā)現確實(shí)因為工藝的問(wèn)題，需要在質(zhì)量方面調整的，要經(jīng)過(guò)甲方質(zhì)管部門(mén)的書(shū)面確認。

　　3、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中，出現質(zhì)量問(wèn)題的，甲方有權責其賠償，成衣出現廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價(jià)在加工費中扣除;布料和輔料超耗的，按成本價(jià)扣其加工費。

　　4、甲方將對乙方送來(lái)終檢的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗的合格率必需達到__%以上;

　　5、乙方退回返工修復的產(chǎn)品，乙方應甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經(jīng)發(fā)現，甲方有權要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來(lái)的嚴重后果。

　　五、交貨要素：

　　1、交貨期限：從__年__月__日起，至__年__月____日以前全部交清;

　　2、交貨地點(diǎn)：甲方指定的本公司倉庫。

　　3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數、箱內產(chǎn)品名稱(chēng)及各規格、數量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。

　　4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

　　5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問(wèn)題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。

　　6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

　　六、交貨規定：

　　1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無(wú)法按期交貨，應由乙方填寫(xiě)延期申請表經(jīng)甲方負責人簽字同意。

　　2、如果因乙方自身的問(wèn)題，而造成逾期交貨，逾期時(shí)間6天以上10天以?xún)鹊�，將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)10%;逾期10天以上15天以?xún)鹊�，將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)30%;逾期15天以上的，將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來(lái)的經(jīng)濟損失。出現逾期交貨15天以上的，甲方有權取消合同，并不負責乙方的任何損失。

　　3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn)，而造成碼號、顏色不齊，品質(zhì)不良給甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成交貨量達到整單加工產(chǎn)品總量60%的，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價(jià)的30%;

　　2、乙方整單加工產(chǎn)品全部交清，并經(jīng)過(guò)甲方驗收后的半個(gè)月內，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價(jià)的60%;

　　3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個(gè)月后付清。

　　八、爭議解決：

　　1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執行;本合同未盡事宜，可通過(guò)簽訂補充協(xié)議處理。

　　2、雙方在合作過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方可通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

　　九、合同生效。

　　本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起生效。

　　十、合同附件

　　1、《生產(chǎn)工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》;

　　2、《生產(chǎn)指令單》

　　甲方：日期：__年__月__日

　　乙方：日期：__年__月__日

　　加工制造合同7

　　甲方：(委托方)

　　乙方：(加工方)

　　為保護合法持有商業(yè)秘密的正當權益，防止同行業(yè)其它企業(yè)或個(gè)人對甲方之不正當競爭，根據《反不正當競爭法》、《深圳經(jīng)濟特區企業(yè)技術(shù)秘密保護條例》等國家和深圳特區有關(guān)政策，甲乙雙方在平等自愿的前提下，共同信守以下條款做好__：：

　　一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(PCB)、軟件資料、原材料、圖紙、來(lái)往郵件、客戶(hù)信息等資料。

　　二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權。

　　三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。

　　四、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動(dòng)，保證甲方的商業(yè)秘密安全。

　　五、乙方應當于委托加工合同結束時(shí)，或者于甲方提出請求時(shí)，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著(zhù)甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無(wú)價(jià)值。

　　六、乙方在加工完成后承擔保密義務(wù)的期限為無(wú)限期保密，直至甲方宣布公開(kāi)時(shí)止。

　　七、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時(shí)甲方有權單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責任。

　　八、甲乙雙方在委托加工過(guò)程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。若協(xié)商、調解未成，雙方都有提起訴訟的權利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院。

　　九、本合同的任何修改必須經(jīng)過(guò)雙方的書(shū)面同意，合同的部分修改或部分無(wú)效并不影響其他部分的效力。

　　十、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十一、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方：(簽章)乙方：(簽章)

　　__年__月__日__年__月__日

【加工制造合同】相關(guān)文章：

模具制造及加工合同10-09

制造加工合同范本04-09

加工制造合同書(shū)樣本04-28

加工制造業(yè)勞動(dòng)合同12-07

服裝加工制造廠(chǎng)房租賃合同11-10

加工合同06-13

加工合同11-28

加工的合同06-22

公司產(chǎn)品委托加工合同-加工合同07-25

家具加工的合同范本-加工合同02-10