- 相關(guān)推薦
足球場(chǎng)建筑施工合同范本（通用5篇）
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，合同的用途越來(lái)越廣泛，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的足球場(chǎng)建筑施工合同范本（通用5篇），歡迎大家分享。
足球場(chǎng)建筑施工合同1
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將__基礎工程及附屬工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，做出如下條款，雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料，按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。
二、開(kāi)竣工時(shí)間：開(kāi)工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同補充協(xié)議
三、工程內容及造價(jià)：
基礎工程及地下室：__元
閣樓：__元
平房車(chē)庫：__元
化糞池：__元(包括池外管道項目)
合計人民幣：__(__元)
四、工程質(zhì)量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款，其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔，稅金由甲方負責支付。
八、施工過(guò)程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
__年__月__日
足球場(chǎng)建筑施工合同2
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規定，結合工程的具體情況，為明確雙方的權利義務(wù)，簽訂本合同。
第一條工程項目
(一)工程名稱(chēng)：_________________
(二)工程地點(diǎn)：_________________
(三)工程內容：_________________
(四)承包范圍：_________________
第二條工程造價(jià)(預算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________
第三條工期
第四條工程質(zhì)量標準和保修期
第五條雙方責任
(一)發(fā)包方責任：_________________
(二)承包方責任：_________________
第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
住所：_________________住所：_________________
甲方代表(簽字)：_________________乙方代表(簽字)：_________________
電話(huà)：_________________電話(huà)：_________________
傳真：_________________傳真：________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
簽訂地點(diǎn)：_________________簽訂地點(diǎn)：________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
足球場(chǎng)建筑施工合同3
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
簽約時(shí)間：_________________
簽約地點(diǎn)：_________________
為了保證_____________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱(chēng)：________________
二、建筑面積(工程形式)：________________
三、施工地點(diǎn)：_____________
四、工期：_________________(一)開(kāi)工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時(shí)__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質(zhì)量標準：______________
七、工程價(jià)款：_________________共計人民幣元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的`_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價(jià)款的_____%，計__________元;質(zhì)保金______元，質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
九、質(zhì)保期：_________________年。
十、雙方的責任義務(wù)
(一)發(fā)包方的責任義務(wù)
1、為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿(mǎn)足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
2、監督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
3、給承包方提供施工圖紙、坐標點(diǎn)、標高點(diǎn);
4、按時(shí)給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結算;
(二)承包方的責任義務(wù)
1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;2、如期完成施工任務(wù);
3、接受發(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求;4、負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
5、教育施工人員愛(ài)護甲方的材物，不得偷竊和損壞;6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿(mǎn)。
(二)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
足球場(chǎng)建筑施工合同4
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）__________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）__________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及______省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：__________________元整
五、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準：達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
�。�1）本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的'施工技術(shù)（驗收）規程和規范。
�。�2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價(jià)
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計取，材料價(jià)格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價(jià)的80%.
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價(jià)的97%，工程保修金留結算總價(jià)的3%，自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
足球場(chǎng)建筑施工合同5
合同編號：___________
簽約時(shí)間：__________________________________
發(fā)包人（全稱(chēng)）：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）____________
承包人（全稱(chēng)）：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就
工程施工事項協(xié)商一致，訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱(chēng)：________________________。
1.2工程地址：________________________。
1.3工程內容：________________________。
1.4工程做法：________________________。
1.5承包范圍：________________________。
1.6承包方式：乙方包工包料。
1.7進(jìn)場(chǎng)材料：________________________。
1.8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開(kāi)工,于______年____月__日竣工。
1.9工程質(zhì)量：________________________。
第二條 合同價(jià)款、付款方式及結算
2.1合同單價(jià)：________________________。
2.2合同總價(jià)款：______________________。
2.3付款方式及期限：__________________。
2.4計算原則：________________________。
第三條 甲方責任
3.1 甲方根據合同要求及時(shí)付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
3.2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時(shí)監督檢查乙方施工進(jìn)度的質(zhì)量，組織對工程的竣工驗收。
3.3 開(kāi)工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說(shuō)明 份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3.4 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3.5 負責保護好周?chē)ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。
3.6如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應應審批手續。
3.7開(kāi)工前雙方對前期工程進(jìn)行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。
3.8協(xié)調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責任
4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
4.3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞本文。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù)）的`關(guān)系。
4.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保，成品保護費用由乙方負責。
4.7做好現場(chǎng)安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場(chǎng)管理制度執行。
第五條 關(guān)于工期的約定
5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5.2 甲方未按合同規定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度，工期順延。
5.3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5.4 因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
5.5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時(shí)以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第六條 工程驗收
6.1在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收；
�。�1）材料驗收；
�。�2）隱蔽工程驗收；
�。�3）竣工驗收；
6.2甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時(shí)內不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
6.3對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
6.4工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；
6.5雙方進(jìn)行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場(chǎng)的全部安全，嚴把火災關(guān)，如引起火災全部損失由乙方承擔；
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為 年。
第七條 違約責任。
7.1 由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。
7.2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／ 元計算，向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8.1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風(fēng)、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時(shí)，不履行方應在 7 日內通知另一方，并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書(shū)面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
9.2 當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
經(jīng)營(yíng)地址：______________________ 經(jīng)營(yíng)地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________
電話(huà)：__________________________ 電話(huà)：__________________________
傳真：__________________________ 傳真：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
【足球場(chǎng)建筑施工合同】相關(guān)文章：
01-31
足球場(chǎng)施工方案05-30
施工合同建筑施工合同06-07
建筑施工合同 自建房建筑施工合同04-07
【推薦】足球場(chǎng)施工方案01-13
建筑施工承包施工合同12-12
建筑施工的合同02-14
建筑施工合同06-12
施工建筑合同04-10
施工合同建筑施工合同6篇06-07