裝飾合同模板匯總7篇
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編收集整理的裝飾合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《室內裝飾工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
一、合同主要內容
1、甲方將位于洪山區保利·淺水灣小區6號樓1單元1004室一套兩室兩廳住宅的室內裝飾工程以包工，部分包料，甲方提供部分材料(見(jiàn)附表一：甲方提供的裝飾裝修材料明細表，附表二：乙方提供的裝飾裝修材料明細表)的形式交給乙方承做。
2、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(人民幣) 金額大寫(xiě)： (頂格有效)。
3、工期 年 月 日止。
4、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定。
1)自合同生效日內，甲方付給乙方預購材料款，人民幣 元，大寫(xiě)： 整。
2)水電等隱蔽工程驗收合格，甲方付給乙方人民幣元，大寫(xiě)： 整。
3)工程進(jìn)行到門(mén)及門(mén)套、家私造型框架驗收合格，貼面板線(xiàn)條之前，甲方付給乙方人民幣 ，大寫(xiě)： 整。
4)工程驗工驗收合格，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送交甲方，甲方接到資料三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單(見(jiàn)附表四：工程結算書(shū))并簽字，甲方應在簽字時(shí)向乙方結清工程尾款，即人民幣 元，大寫(xiě)： 整。
5)工程保修期：壹年。
6)工程內容及設計圖樣見(jiàn)設計圖紙即附表三。
7)施工過(guò)程中如有特殊質(zhì)量要求，雙方應達成一致意見(jiàn)，簽訂補充合同。
8)本合同簽訂效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將給對方工程預算總造價(jià)的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
二、合同細節說(shuō)明：
1、甲方工作
1)開(kāi)工前一天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，包括：搬清室內家具、陳設或室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
2)參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收;
3)并提供施工期間的水源、電源;
4)負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
5)施工過(guò)程中甲方如中途提出更改施工方案，需經(jīng)乙方認可，根據具體情況承擔相應的材料損失費及工程費，工期相應變更，同時(shí)增加項目交
11、附則
1)本合同正、副本各貳份，雙方各執一份。
2)本合同自簽訂之日起生效，保修期內有關(guān)保修條款生效，保修期滿(mǎn)后全部條款終止。
甲方：身份證號：家庭地址：電話(huà)：年 月 日
乙方： 身份證號： 家庭地址： 電話(huà)： 身份證復印件： 年 月 日
裝飾合同 篇2
發(fā)包人（甲方）：_______________
住所：______________________
電話(huà)：____________ 傳真：____________
委托代理人：________________
電話(huà)：____________ 傳真：____________
承包人（乙方）：_______________
住所：______________________
電話(huà)：____________ 傳真：____________
法定代表人：________________電話(huà)：____________
本工程設計人：______________電話(huà)：____________
施工隊負責人：______________電話(huà)：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱(chēng)工程），達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1。 工程名稱(chēng)：__________________________________。
2、工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料；
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
�。ǜ郊唇�(jīng)雙方當事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
�。�2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫(xiě)）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價(jià)款內）。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開(kāi)工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2。 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5。 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項（如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6。 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7。 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條 關(guān)于工期
1。 工程期限____________ 天，開(kāi)工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時(shí)、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
�。�1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的；
�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更；
�。�3）因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（�。﹨^的管理機構和隔壁鄰居的無(wú)理行為；
�。�4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時(shí)間浪費；
�。�5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關(guān)于材料供應和保管
1。 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時(shí)、按量運送到施工現場(chǎng)，并通知對方當事人驗收簽確認。
2。 對一方提供的任何材料和設備，如不符質(zhì)量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3。 材料和設備進(jìn)場(chǎng)后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收
1。 工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb 50327—XX）為質(zhì)量評定驗收標準。
2。 甲、乙方雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續；甲方不按時(shí)參加驗收的，工期應予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導致的工程質(zhì)量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4。 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
5。 驗收時(shí)，工程項目合格率達到____________ %時(shí)（以上程價(jià)款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個(gè)別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構的規定為準。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條 關(guān)于工程價(jià)款及結算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
支付次數____________ 支付階段或時(shí)間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元；
第二次______________________ 支付____________ 元；
第三次______________________ 支付____________ 元；
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價(jià)的5%，約____________ 元。
�。�2）其他支付方式：______________________ 。
2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結算：
�。�1）固定價(jià)格，本工程總價(jià)款為_(kāi)___________元；
�。�2）單價(jià)不變，按實(shí)際數量加損耗率計算，但是總價(jià)不得超過(guò)____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類(lèi)為：墻面面積（減門(mén)不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b。 瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；
c。 實(shí)木地板面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；
d。 木工衣柜類(lèi)面積為：實(shí)際面積（平方米取整數值，小數位不夠0。5平方米按0。5平方米計算，超出0。5平方米的按1平方米計算）；
e。 其他按項項目按項計算；
f。 其他按平方米計算的項目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；
g。 估價(jià)項目測量后再具體報價(jià)；
h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內造價(jià)購買(mǎi)，經(jīng)甲方同意可以調整。
3。 特別費用的約定：
�。�1）施工過(guò)程中，施工現場(chǎng)發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
�。�2）施工過(guò)程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
�。�3）合同附件預算表中沒(méi)有列明稅費，稅費由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。
�。�4）物業(yè)管理機構收取超過(guò)正常的物業(yè)小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗收合格后，乙方應將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結算，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1。 施工調度、安全管理等事務(wù)由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6。 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時(shí)采取措施避免損失擴大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執行發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決：協(xié)商無(wú)效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份，雙方個(gè)執一份，同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________
現場(chǎng)代表（簽）：___________________ 現場(chǎng)代表（簽）： ____________
證件名稱(chēng)：______________________ 證件名稱(chēng)：_____________________
頒發(fā)機構：______________________ 頒發(fā)機構：_____________________
證件號碼：______________________ 證件號碼：_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇3
來(lái)源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽(yáng)市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽(yáng)市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規定：“對物業(yè)管理區域內違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門(mén)報告�！鄙蜿�(yáng)電業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規、規章的行為，進(jìn)行教育制止，提請有關(guān)部門(mén)處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的.經(jīng)營(yíng)行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問(wèn)題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營(yíng)了4年。
2、不履行安全保衛義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現目標管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個(gè)，保安設備、監控設備24小時(shí)運行�！钡�，原告從沒(méi)有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務(wù)。但是，原告并沒(méi)有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門(mén)出現故障后，原告不維修。過(guò)去居民都是刷卡進(jìn)門(mén)，讀卡器、防盜門(mén)出現故障后，原告不修復，致使防盜門(mén)形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門(mén)鎖被原告員工撬掉后，原告沒(méi)有維修過(guò)，至今仍然在那里空敞著(zhù)，給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務(wù)，甚至破壞消防設施，使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無(wú)故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì )與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來(lái)諸多不便。根據合同法有關(guān)于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇4
甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；
工程造價(jià)為：￥ 元。（以甲方認定的單價(jià)為準，工程量竣工后以審計為準）
四、工程期限
工程開(kāi)工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門(mén)規定的標準執行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)，工程竣工后如出現質(zhì)量問(wèn)題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外），屬于乙方責任的，乙方無(wú)償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí)，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個(gè)工程的使用、設計要求；提供現場(chǎng)使用的水、電位置，提供材料運輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設計圖紙。對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延。如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價(jià)外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，需甲方認定綜合單價(jià)后，以“現場(chǎng)簽證形式”由甲方現場(chǎng)負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（ 如本工程報價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）
3、工程量發(fā)生變化時(shí)，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒(méi)有按合同執行的，可向上級主管部門(mén)或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱(chēng)： 乙方單位名稱(chēng)
�。ㄉw公章） （蓋公章）
法人代表： 法人代表：
裝飾合同 篇5
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
工程概況
1、 工程地點(diǎn)______________.
2、 工程內容及做法：詳見(jiàn)雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期：
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期：_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開(kāi)具工程保修單。
5、 合同價(jià)款及付款方式：
本合同總價(jià)為(大寫(xiě))：_______________________(小寫(xiě))________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：
支付時(shí)間支付金額
開(kāi)工前三天支付(合同總價(jià)60%) 元
年 月 日支付(合同總價(jià)35%) 元
雙方驗收合格支付(合同總價(jià)5% ) 元
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無(wú)異議視為同意，并在簽字同時(shí)結清工程余款，工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務(wù)甲方：
1、 開(kāi)工前_____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;
2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;
3、 負責協(xié)調施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、 不得變動(dòng)建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
5、 協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;
6、 對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監督;
7、 甲方家庭成員對工程的意見(jiàn)，均需經(jīng)過(guò)甲方代表與乙方接觸。
乙方：
1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方備案認可;
2、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;
3、 負責對現場(chǎng)設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應盡快負責修復;
4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場(chǎng)的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
三、工程變更
1、 工程施工過(guò)程中，甲方提出修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議后，方能進(jìn)行該項目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進(jìn)度計劃及時(shí)供應到現場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀(guān)進(jìn)行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數量相符，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規格有差異時(shí)，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。
五、質(zhì)量標準及驗收
1、 本工程質(zhì)量標準按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執行。
2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時(shí)辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時(shí)間到現場(chǎng)視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時(shí)以書(shū)面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效3、 如未經(jīng)驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。
4、 施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門(mén)對工程質(zhì)量予以驗證，經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的，驗證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方承擔，如符合合同約定和質(zhì)量標準的，驗證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
5、 室內環(huán)境質(zhì)量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范”，進(jìn)行室內環(huán)境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(zhì)(20xx)17號文件精神，室內環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認簽字，工期相應順延：
(1) 工程量變化和設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、 因乙方責任未按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七、工程監理若本工程實(shí)行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯(lián)系電話(huà)及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見(jiàn)并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價(jià)的5%作為違約金，會(huì )付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金時(shí)，應進(jìn)行補償。如一方因故無(wú)法履行合同時(shí)，應及時(shí)通過(guò)另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
3、 甲方責任：
(1) 未按合同規定的時(shí)間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實(shí)際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔。
(3) 工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用造成質(zhì)量問(wèn)題或損壞，由甲方承擔責任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關(guān)手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線(xiàn)，乙方有權拒絕施工。
4、 乙方責任
(1) 工程質(zhì)量不符合合同規定，甲方有權要求無(wú)償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線(xiàn)，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。
(4) 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式本合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會(huì )仲裁。
十、其它約定事項
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。
2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。
甲方： 乙方：
代表人(簽章)： 法定代表人(蓋章)：
經(jīng)辦人：
電話(huà)或手機 電話(huà)或手機
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇6
甲方(發(fā)包方)：
身份證號碼：
乙方(承包方)：
身份證號碼：
雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。如下：
一、工程項目：
1、三個(gè)房間(兩臥室、一客廳，以下簡(jiǎn)稱(chēng)三個(gè)房間)打地角線(xiàn)，包暖氣及管線(xiàn)(客廳要對稱(chēng))，房頂四周打石膏線(xiàn)，包三個(gè)房間的門(mén)、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽(yáng)臺的門(mén)窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽(yáng)臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書(shū)柜)、西側打一吊柜，包陽(yáng)臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整，客廳門(mén)后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質(zhì)量標準：
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
二○ 年八月二十日至二○ 年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價(jià)：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問(wèn)題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。
甲方： 乙方：
簽(蓋章)： 簽(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
個(gè)人裝修合同樣本(三)
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線(xiàn)，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內無(wú)任何問(wèn)題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。
甲方： 乙方：
簽(蓋章)： 簽(蓋章)：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇7
答辯人AAA針對原告的訴訟請求，答辯如下：
一 答辯人認為SSS物業(yè)公司并不是本案的適格原告。
根據合同法律關(guān)系的相對性原理，與答辯人簽定前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議書(shū)的是大連SSS房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，即使根據該協(xié)議書(shū)的約定向答辯人主張權利，其主張人必須是合同的相對方大連SSS房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，不應為協(xié)議書(shū)以外的第三人。原告應向答辯人出示相關(guān)證據證明其對“KKK”進(jìn)行物業(yè)管理具有合法性。并出示國家行政管理部門(mén)的相關(guān)手續，以證明其具有符合法律及行政法規規定的進(jìn)行物業(yè)管理的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)性收費許可等。
二 關(guān)于物業(yè)費的問(wèn)題
1.〈物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議〉根據其合同性質(zhì)應為雙務(wù)合同。雙方當事人應同時(shí)履行各自義務(wù)，也就是作為物業(yè)公司必須要向業(yè)主提供符合雙方約定的管理與服務(wù)，業(yè)主才有按約定繳納物業(yè)費的義務(wù)，如果物業(yè)公司提供的物業(yè)管理服務(wù)沒(méi)有達到雙方約定，系違約行為，應由其自行承擔違約所產(chǎn)生的法律后果，業(yè)主完全有權按〈合同法〉的相關(guān)規
定行使抗辯權利。其是對物業(yè)管理公司的違約行為依法行使違約救濟權的合法行為，
2.“KKKK”小區是一個(gè)實(shí)行封閉式管理的小區，關(guān)于這一點(diǎn)從答辯人與大連SSS房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽定的〈物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議書(shū)〉中就可以確定。但答辯人居住的０號樓卻不在小區封閉管理的范圍之內，是該小區唯一一棟樓梯口面對小區外的建筑。樓梯口面對公交車(chē)終點(diǎn)站，關(guān)于6號樓的物業(yè)管理問(wèn)題，業(yè)主在06年至今多次找開(kāi)發(fā)公司及物業(yè)公司要求解決，物業(yè)公司領(lǐng)導答復向總公司反映０號樓問(wèn)題，對物業(yè)費進(jìn)行協(xié)商。在協(xié)商過(guò)程中物業(yè)公司并未將結果履行告知義務(wù)，突然將答辯人起訴，并主張高額滯納金，其行為違反了〈民法通則〉的誠實(shí)信用原則。
3.原告向答辯人所主張的物業(yè)管理費中所包含的收費項目中主要應為保安費、保綠費、保潔費以及管理費。對于保安費，由于6號樓樓梯口在小區外，直接面對�？诼�，離小區入口30多米遠，樓道內經(jīng)常會(huì )有陌生人進(jìn)入，作為答辯人根本就沒(méi)有可能得到物業(yè)的保安服務(wù)。對于保綠費，6號樓前既沒(méi)有綠地，也沒(méi)有假山，答辯人也不屬于在小區內居住的居民，因此對于該項費用原告也無(wú)權向答辯人主張。對于保潔費，０號樓樓道內盡管進(jìn)行了衛生清掃，但扶手、地面及玻璃灰塵遍布，垃圾清理不及時(shí)。對于管理費，由于０號樓臨街，導致一樓全部商用，管理混亂，時(shí)常發(fā)生打架事件，嚴重影響答辯人的日常生活。同樣一個(gè)小區，同樣的業(yè)主，同樣的物業(yè)費標準，但是
【裝飾合同】相關(guān)文章：
裝飾施工合同06-13
裝飾裝修合同04-28
裝飾公司購銷(xiāo)合同07-10
店面裝飾裝修合同07-07
商場(chǎng)裝飾裝修合同07-06
外墻裝飾裝修的合同07-07
裝飾裝修合同范文07-08
裝飾合同優(yōu)秀范本05-08
裝飾裝修合同模板04-15
建筑裝飾的合同模板04-15