成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

裝飾合同

時(shí)間:2022-04-12 13:58:40 合同范本 我要投稿

裝飾合同模板匯編九篇

  在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?以下是小編整理的裝飾合同9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

裝飾合同模板匯編九篇

裝飾合同 篇1

  發(fā)包方: 承包方:

  根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關(guān)法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

  一、概況

  1、承包方為經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并有關(guān)機關(guān)審定具有裝飾資質(zhì)證書(shū)的企業(yè)法人。

  2、裝飾施工地點(diǎn)

  3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

  4、裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。

  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、總價(jià)款:¥____元,大寫(xiě)(人民幣):_____其中: 材 料 費:______,人工費:______ 管 理 費:______,設計費:______垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____其 他 費 用:______經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。

  7、工期:自___年___月___日開(kāi)工,至___年___月___日竣工,工期___天。

  二、材料供應

  1、發(fā)包方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《發(fā)包方提供材料、設備表》。本工程發(fā)包方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng),承包方應辦理驗收手續。如發(fā)包方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,承包方應及時(shí)向發(fā)包方書(shū)面提出,發(fā)包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發(fā)包方承擔。發(fā)包方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發(fā)包方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。

  2、承包方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報價(jià)單》。

  3、承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的裝飾,非經(jīng)發(fā)包方同意,不得挪作他用。如承包方Υ反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給發(fā)包方。 4、承包方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系α劣商品,應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給發(fā)包方。

  三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:

  1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

  2、本工程由___方設計施工方案。

  3、發(fā)包方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由發(fā)包方承擔,工期順延。

  4、由于承包方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。

  5、在施工過(guò)程中,發(fā)包方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與承包方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,發(fā)包方自負,給承包方造成損失的,發(fā)包方應予賠償。

  6、工程驗收。甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發(fā)包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進(jìn)行驗收,發(fā)包方應予承認。事后,若發(fā)包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發(fā)包方承擔,工期也予順延。

  7、工程竣工:承包方應提前三天通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如發(fā)包方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知承包方,另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收,發(fā)包方應承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關(guān)費用。

  四、安全生產(chǎn): 發(fā)包方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)·、ú氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲?水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬發(fā)包方責任的,發(fā)包方負責和賠償;屬于承包方責任的,承包方負責修復和賠償。

  五、工程價(jià)款

  1、工程款付款方式列下表:

  2、工程結算:詳見(jiàn)《工程結算單》。

  3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

  4、雙方款項往來(lái),均應出具收據,施工結束須開(kāi)具發(fā)票。

  六、其它事項

  1、發(fā)包方工作:

  (1)發(fā)包方應在開(kāi)工前一天,向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明____份,并向承包方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。

  (2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部λ操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。

裝飾合同 篇2

  發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  承包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  為加強雙方責任感,明確雙方的權利、義務(wù),確保雙方的經(jīng)濟利益,經(jīng)協(xié)商,訂立本合同共同遵守:

  第一條 工程概況

  1、工程名稱(chēng):***酒店裝修工程

  2、工程地點(diǎn):***市 路***酒店

  3、工程內容:裝修***酒店三層至八層房間共86個(gè)連走廊及電梯大堂(六層)

  第二條工程期限

  1、本承包工程的工期定為70個(gè)工作日,由簽合同后第十五天(施工隊進(jìn)場(chǎng))開(kāi)始計算。

  2、由于不可抗力的因素,工期得以順延,但乙方須及時(shí)通知甲方。

  3、在履行過(guò)程中,如乙方認為有變更設計的需要,須經(jīng)甲方認可后進(jìn)行調整,工期相應得以調整。

  第三條 工程價(jià)款的支付與結算

  1、工程總造價(jià)為2,664,600.00元(包稅金),合同簽訂后三天付工程總造價(jià)30%;

  2、開(kāi)工后按工程進(jìn)度付款,工程價(jià)款支付達到合同總價(jià)款的90%時(shí),不再按進(jìn)度付款,辦完驗收后,待保修期滿(mǎn)分2次支付;

  3、余款5%保固金在六個(gè)月保修期滿(mǎn)時(shí)全數支付;

  4、余款5%保固金在十二個(gè)月保修期滿(mǎn)時(shí)全數支付。

  5、所有加/改數須在工程完成并經(jīng)確認后十五天內付清。

  第四條 施工與設計變更

  1、本工程由乙方包工包料進(jìn)行施工,施工項目列表說(shuō)明,作為本合同附件。

  2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認。

  3、在施工過(guò)程中,甲方如要變更裝修設計,須事先通知乙方,在變更資金、材料落實(shí)之后,乙方予以實(shí)施。

  4、在施工過(guò)程中,乙方如認為有變更裝修工程之需要,應與甲方先行協(xié)商,確認后施工。

  第五條工程質(zhì)量與驗收

  1、工程完工后,由甲方驗收。

  2、甲方根據乙方提供之施工項目列表逐壹驗收,以修改后樣版房質(zhì)量為標準驗收。

  第六條 違約責任

  承包方的責任:

  1、負責工地施工水電;

  2、工程質(zhì)量不符合合同規定,負責無(wú)償修理或返工。由于修理或返工逾期交付的,償付逾期違約金。

  3、工程不能按合同規定的工期交付使用的,償付逾期違約金。

  4、承包方負有12個(gè)月的保修期責任,由交工驗收當天起計算。保修期內出現的質(zhì)量問(wèn)題,甲方在接乙方通知后七天內進(jìn)行檢查,經(jīng)雙方鑒定,屬乙方施工問(wèn)題,由乙方即行修復,屬甲方使用不當造成的,由甲方負責。

  發(fā)包方責任

  1、不按合同規定撥付工程款,除工期得以順延外,按銀行有關(guān)逾期付款的規定延付金額每日萬(wàn)分之三償付承包方賠償金。

  2、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題,由發(fā)包方承擔責任。

  3、承包方驗收通知書(shū)送達十五日后不驗收的,按規定償付逾期違約金。

  第七條 糾紛解決辦法

  1、發(fā)生爭議時(shí),雙方應耐心協(xié)商;

  2、協(xié)商不成時(shí),向經(jīng)濟合同仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。

  第八條 附則

  1、本合同一式二份,雙方各執一份,均具同等效力。

  2、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效,本合同在保修期屆滿(mǎn)前結清款項后失效。

  3、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商補充,補充合同與本合同具有同等效力。

  甲方:乙方:

  地址:地址:

  法定代表人:法定代表人:

  聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):

  日期: 日期:

裝飾合同 篇3

  發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 承包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  依照《中華人民共和國合同法》及裝飾行業(yè)有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

  第一條:工程概況

  1、工程名稱(chēng):

  2、工程地址:

  3、工程內容:以預算書(shū)工程項目為準。

  4、承包方式:

  5、工程造價(jià) 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整;

  6、合同工期從 年 月 日至 年 月 日竣工,共計 天。凡發(fā)生下列情況之一者,工期順延。 ①遇到人力不可抗拒的自然因素;

 、谑┕み^(guò)程中停電、停水;

 、奂追揭笞兏O計方案及工程內容,增加項目。

  第二條:合同價(jià)款的支付和調整

  1、合同價(jià)款是經(jīng)雙方協(xié)商一致的結算價(jià)款,合同生效后,發(fā)包方按下列表中的約定直接向承包方支付工程款;

  2、在發(fā)生下列情況時(shí)價(jià)款可作調整

 、僭谠A算項目新增加的應在決算時(shí)追加價(jià)款;

 、诩追酱_認的工藝標準變更或材料變更;

 、奂追酱_認的設計方案變更;

 、苁袌(chǎng)材料價(jià)格的變化超過(guò)10%。

  第三條:甲方的義務(wù)

  1、開(kāi)工前三天,為承包方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件:包括搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆遮蓋、以不影響施工為原則。

  2、提供電源、水源。

  3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(物管等),并承擔相關(guān)費用。

  4、施工期間發(fā)包方需要部分地方使用時(shí)負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作。

  第四條:乙方的義務(wù)

  1、施工中嚴格執行安全施工操作準則,防火規定,施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。

  2、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境。

  3、保護原有室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通。

  4、保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。

  第五條:工程的質(zhì)量標準

  1、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現行裝飾裝修驗收標準。

  2、施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包方指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包方承擔,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包方承擔。

  第六條:工程驗收

  1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:

  (1)隱蔽工程驗收;

  (2)水電工程驗收;

  (3)瓦作工程驗收;

  (4)木作工程驗收;

  (5)油漆工程完工驗收。

  2、工程竣工后,承包方通知發(fā)包方進(jìn)行驗收,發(fā)包方應

  自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視為工程合格)在工程款結清后,辦理移交手續。

  第七條:違約責任

  1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,將受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

  2、因一方的原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),終止方應提前5天通知另一方辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

  第八條:合同爭議的解決方式

  本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,當事人雙方應協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)協(xié)調解決,協(xié)商調解不成的可依法向人民法院提起訴訟。

  第九條:合同一式兩份,自蓋章之日起生效,本合同履行完成后自行終止。

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  甲方代理人(簽字): 乙方代理人(簽字):

  聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):

  年 月 日

裝飾合同 篇4

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  工程項目:

  甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

  第一條:工程概況

  1.工程地址:___________________________________

  2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。

  3.施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

  4.委托方式:____________________________________________

  5.工程開(kāi)工日期:______年______月______日

  6.工程竣工日期:______年______月______日

  工程總天數:________天

  第二條:工程價(jià)款

  工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

  1、材料款__________元;2、人工費__________元;

  3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;

  5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;

  7、其他費用(注明內容)______________元。

  第三條:質(zhì)量要求

  1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。

  2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規定執行。

  3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

  4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

  5.甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。

  第四條:材料供應

  1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。

  2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

  3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

  第五條:付款方式

  1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進(jìn)度過(guò)半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

  甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。

  2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。

  3.甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

  4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。

  第六條:工程工期

  1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

  2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

  3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。

  4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

  5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。

  第七條:工程驗收

  1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

  2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。

  3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。

  甲方:乙方:

  年月日年月日

裝飾合同 篇5

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  工程項目:住房裝修

  甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

  第一條:工程概況

  1、工程地址:

  2、居室規格:計***平方米。

  3、施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

  4、委托方式:包工包料

  5、工程開(kāi)工日期:

  6、工程竣工日期:

  工程總天數:

  第二條:工程價(jià)款

  工程價(jià)款(金額大寫(xiě)):__________________。

  第三條:質(zhì)量要求

  1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

  2、工程驗收標準,雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

  3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

  4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

  5、甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。

  第四條:材料供應

  1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。

  2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

  3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

  第五條:付款方式

  1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付%工程材料款和施工工費的_____%;當工期進(jìn)度過(guò)半,甲方即第二次付施工工費的____%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

  甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。

  2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。

  3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

  第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

  第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。

  第八條:本合同自簽訂之日起生效。

  甲方:___________乙方:___________

  法人代表:____________

  簽約日期:_____年_____月____日

  委托方(甲方): 承接方(乙方):

  一、工程地點(diǎn):____________________

  二、形式結構:_________室_________廳_________衛,為平層

  三、工程項目:(附施工說(shuō)明、施工圖及工程報價(jià)單)。。

  四、承包方式:乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見(jiàn)甲方提供材料明細表)。

  五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可,以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》(gb50210-20xx)為質(zhì)量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》為室內環(huán)境達標標準。

  六、合同付款:(大寫(xiě))_________元?⒐ず髶䦟(shí)復核結算□;合同款包干□。

  七、付款方式:合同協(xié)議后,甲方預付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工,木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元,工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。

  八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):

  年 月 日

裝飾合同 篇6

  建設單位: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  施工單位: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  l、工程名稱(chēng):eps/grc線(xiàn)條裝飾工程

  2、安裝種類(lèi):eps線(xiàn)條編號______,顏色編號_______

  其它: _____________________________

  3、噴漆種類(lèi):____________________________

  4、工程范圍:裝飾工程施工合同

  ____________________________

  5、工程價(jià)格及付款方式:eps線(xiàn)條共計___米,每米單價(jià)____元,羅馬柱共計____米,每米單價(jià)_____元,其它: ___________________工程總價(jià)________元。合同簽訂之日支付工程總價(jià)30%,工程竣工后結清工程款。

  6、工程質(zhì)量:要求刷面不脫皮,不變色,光澤均勻,顏色一致。

  二、乙方的責任

  l、嚴格按照規范設計和甲方確認的施工方案施工,要求工程質(zhì)量達到合格。

  2、嚴格按照設定的竣工日期完成全部施工任務(wù)。

  3、保證文明施工、安全施工。

  三、甲方的責任

  L、做好施工前準備工作,保證安裝處墻體平直,做好安裝處所需前期工程。

  2、保證施工所需的水電、腳手架,保證水電暢通,腳手架穩固、達到乙方安裝所需高度,負責協(xié)商有關(guān)部門(mén)的關(guān)系,保證乙方正常施工。

  3、按照約定支付工程款。

  四、違約責任

  1、乙方安裝如未達到約定工程質(zhì)量,甲方有權要求乙方返工。

  2、甲方如未按照本合同約定做好安裝前準備工作,則竣工日期相應順延。

  五、其他約定:

  ______________________________________

  本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

裝飾合同 篇7

  _____公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)為統一和提高___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營(yíng)造更好的銷(xiāo)售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著(zhù)自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:

  自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括:

  門(mén)頭廣告牌的設計、制作、安裝;

  產(chǎn)品形象墻的設計、制作、安裝;

  產(chǎn)品展示架的設計、制作、安裝;

  店內主體色調的制定、粉刷;

  店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;

  甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書(shū)和產(chǎn)品說(shuō)明。

  自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

  乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營(yíng)其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。

  甲、乙雙方合作滿(mǎn)一年后,乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象,并無(wú)違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。

  本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。

  本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。

  本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。

  推薦合同范本。建筑裝飾工程施工合同(甲種本)。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書(shū)樣本。裝修施工協(xié)議書(shū)

  甲方:乙方:

  辦公地址:辦公地址:

  開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:

  帳號:帳號:

  郵編:郵編:

  電話(huà):電話(huà):

  傳真:傳真:

  代表人(簽字):代表人(簽字):

  年月日 年月日

裝飾合同 篇8

  發(fā)包方(甲方):

  承包方(乙方):

  合同編號:

  北京市工商行政管理局監制

  20xx年三月修訂

  使用說(shuō)明

  1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。

  2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照,和建設行政主管部門(mén)核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。

  3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應當一式兩份,合同雙方各執一份;凡在本市各市場(chǎng)內簽訂此合同的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)主辦單位各執一份)。

  4、開(kāi)工:雙方通過(guò)設計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現場(chǎng)開(kāi)始運作視為開(kāi)工。

  5、竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質(zhì)量檢測)全部完成,經(jīng)承包方、監理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。

  6、驗收合格:承包方、監理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗收合格。

  7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。

  粘貼印花稅票處

  北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款

  發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):

  委托代理人(姓名):民族:

  住所:身份證號:

  聯(lián)系電話(huà):手機號:

  承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):

  營(yíng)業(yè)執照號:

  住所:

  法定代表人:聯(lián)系電話(huà):

  委托代理人:聯(lián)系電話(huà):

  建筑資質(zhì)等級證書(shū)號:

  本工程設計人:聯(lián)系電話(huà):

  施工隊負責人:聯(lián)系電話(huà):

  依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

  第一條工程概況

  1·1工程地點(diǎn):

  1·2工程裝飾裝修面積:

  1·3工程戶(hù)型:

  1·4工程內容及做法(見(jiàn)報價(jià)單和圖紙);

  1·5工程承包,采取下列第種方式:

 。1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。

 。2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。

  1·6工程期限日(以實(shí)際工作日計算);

  開(kāi)工日期年月日;

  竣工日期年月日。

  1·7工程款和報價(jià)單

 。1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)

  金額大寫(xiě):

 。2)報價(jià)單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據,根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則,本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。

 。3)報價(jià)單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據。

  第二條工程監理

  若本工程實(shí)行工程監理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

  第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)

  3·1施工圖紙采取下列第種方式提供:

 。1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

 。2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

  3·2雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325—20xx)的要求。

  3·3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)予以簽收確認。

  3·4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。

  第四條甲方工作

  4·1開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,以不影響施工為原則。

  4·2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

  4·3負責辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。

  4·4遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項規章制定。

  4·5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

  4·6不得有下列行為:

 。1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結構。

 。2)在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴大原有門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體。

 。3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

 。4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

 。5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

  4·7凡必須涉及4·6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門(mén)提出申請,由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書(shū)面證明,再由房屋管理部門(mén)批準。

  4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

  4·9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

  第五條乙方工作

  5·1施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內容。

  5·2嚴格執行市建設行政主管部門(mén)施工現場(chǎng)管理規定:

 。1)無(wú)房屋管理部門(mén)審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

 。2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。

 。3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

 。4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

 。5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

 。6)保證施工現場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現場(chǎng)。

  >5·3通過(guò)告知網(wǎng)址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標準、規范、計算書(shū)、參考價(jià)格等書(shū)面資料的查閱條件。

  5·4甲方為少數民族的,乙方在施工過(guò)程中應當尊重其民族風(fēng)俗習慣。

  第六條工程變更

  在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據。

  第七條材料供應

  7·1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進(jìn)行提供。

 。1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續。

 。2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。

 。3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關(guān)行政主管部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。

 。4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復檢的.,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實(shí)不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。

 。5)甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責任均由乙方承擔。

  第八條工期延誤

  8·1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:

 。1)工程量變化或設計變更;

 。2)不可抗力;

 。3)甲方同意工期順延的其他情況。

  8·2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:

 。1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

 。2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

 。3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

  8·3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

  8·4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據。

  第九條質(zhì)量標準

  9·1裝修室內環(huán)境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325—20xx)的標準執行。

  9·2本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執行:

 。1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(DBJ/TO1—43—20xx);

 。2)《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(DBJ/T01—27—20xx)。

  9·3在竣工驗收時(shí)雙方對工程質(zhì)量、室內空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí),應當申請由相關(guān)行政主管部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)檢測機構予以認證;認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。

  第十條工程驗收

  10·1在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收:

 。1)材料驗收;

 。2)隱蔽工程驗收;

 。3)竣工驗收。

  10·2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

  10·3雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。

  10·4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

  10·5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問(wèn)題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

  10·6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

  第十一條工程款支付方式

  11·1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:

  支付次數支付時(shí)間工程款支付比率應支付金額

  第一次開(kāi)工三日前50%

  第二次工程進(jìn)度過(guò)半45%

  第三次竣工驗收合格5%

  11·2工程進(jìn)度過(guò)半,指工程中水、電管線(xiàn)全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門(mén)、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過(guò)半的標準。

  11·3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

  11·4工程款全部結清后,乙方向甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票為工程款結算憑證。

  第十二條違約責任

  12·1一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

  12·2一方當事人無(wú)法繼續履行合同的,應當及時(shí)通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

  12·3甲方無(wú)正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

  12·4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。

  12·5由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:

 。1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標準支付違約金。

 。2)對室內空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標準支付違約金。

 。3)室內空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部?jì)r(jià)款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。

  第十三條爭議解決方式

  本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費者協(xié)會(huì )等申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時(shí),向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

  第十四條附則

  14·1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

  14·2本合同簽訂后工程不得轉包。

  14·3雙方可以書(shū)面形式對本合同進(jìn)行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。

  14·4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著(zhù)公平原則協(xié)商解決。

  14·5乙方撤離市場(chǎng)的,由市場(chǎng)主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權向乙方追償。

  14·6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。

  第十五條其他約定事項

  甲方(簽字):乙方(蓋章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  年月日年月日

  市場(chǎng)主辦單位(蓋章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯(lián)系電話(huà):

  年月日

  附表一

  工程報價(jià)單

  序

  號項目單位單價(jià)數量合計金額工藝做法、用料說(shuō)明

  甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

  備注:此表用量較多企業(yè)可復印作為合同附件。

  附表二

  甲方供給工程材料、設備明細表

  序

  號材料名稱(chēng)單位品種規格數量供應時(shí)間供應驗收地點(diǎn)

  甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

  備注:所供給的材料、設備須有經(jīng)行政管理部門(mén)批準的專(zhuān)業(yè)檢驗單位提供的檢測合格報告。

  附表三

  乙方供給工程材料、設備明細表

  序

  號材料名稱(chēng)單位品種規格數量供應時(shí)間供應驗收地點(diǎn)

  甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

  備注:所供給的材料、設備須有經(jīng)行政管理部門(mén)批準的專(zhuān)業(yè)檢驗單位提供的檢測合格報告。

  附表四

  工程竣工驗收單

  驗收時(shí)間:年月日

  工程名稱(chēng):

  工程地點(diǎn):

  竣工驗收意

  見(jiàn)甲方簽字(蓋章):

  監理單位簽字(蓋章):

  乙方簽字(蓋章):

  備注:竣工驗收中,尚有不影響整體工程質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)雙方協(xié)商一致可以入住,但必須簽訂竣工后遺留問(wèn)題協(xié)議做為入住后解決遺留問(wèn)題的依據。

  附表五

  家裝工程保修單

  甲方

  甲方代理人聯(lián)系電話(huà)

  乙方

  法定代表人聯(lián)系電話(huà)

  家裝工程地址

  開(kāi)工日期竣工日期

  保修期限自年月日到年月日

  甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

  備注:

  1、自竣工驗收之日起,計算裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年;

  2、保修期內因乙方施工、用料不當的原因造成的裝飾裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方須及時(shí)無(wú)條件進(jìn)行維修;

  3、保修期內因甲方使用、維護不當造成飾面損壞或不能正常使用,乙方酌情收費維修;

  4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

裝飾合同 篇9

  答辯人:

  身份證號碼:

  地址:

  被答辯人:

  身份證號碼:

  地址:

  答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:

  一、被告黃余明應當承擔賠償責任

  《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規定:雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監督管理的過(guò)錯,應當承擔賠償責任。

  二、被答辯人自身存在一定過(guò)錯

  作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒(méi)有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過(guò)錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。

  三、答辯人不應承擔賠償責任。

  《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過(guò)程中對第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過(guò)失的,應當承擔相應的賠償責任。

  被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

  被告黃余明雖然沒(méi)有在勞動(dòng)部門(mén)申請從業(yè)資質(zhì),沒(méi)有提供相應的資質(zhì)證書(shū),但被告黃余明已經(jīng)從事室內裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過(guò)類(lèi)似工程而具備相當施工經(jīng)驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。

  根據上述法律規定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應承擔賠償責任。

  四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過(guò)失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任

  1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的,發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒(méi)有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關(guān)系,而非建設工程合同關(guān)系,我國法律目前沒(méi)有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。

  2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)資質(zhì)審查,取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),并在其資質(zhì)等級許可的范圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的,在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

  3、現今并沒(méi)有相關(guān)法律法規規定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒(méi)有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。

  4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過(guò)失,即便過(guò)失成立,法院也應當按照選任過(guò)失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來(lái),而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。

  此致

  深圳市龍崗區人民法院

  答辯人:

  20xx年11月18日

【裝飾合同模板匯編九篇】相關(guān)文章:

裝飾合同模板合集五篇04-05

裝飾公司勞動(dòng)合同模板02-28

裝飾公司聘用合同-聘用合同02-10

裝飾裝修勞務(wù)分包合同模板(通用5篇)03-23

裝飾材料購買(mǎi)合同范本04-01

建筑裝飾工程施工合同12-03

建筑裝飾裝修合同范本11-27

裝飾公司聘用合同5篇03-21

實(shí)用的裝飾公司聘用合同01-19

建筑裝飾簡(jiǎn)歷免費模板02-28