承攬合同范本(集合15篇)
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同范本1
簽訂日期：________
經(jīng) 甲 乙--雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫(xiě))
1.質(zhì)量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點(diǎn)：甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______ 乙方：________
法定代表人：_______ 法定代表人：_____
電話(huà)：________ 電話(huà)：_______
地址：________ 地址：_______
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：________ 帳號：_______
承攬合同范本2
委托方：_____紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：_____電鍍廠(chǎng)（乙方）
�。保庸さ捻椖�、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格____數量____價(jià)格、交貨期：
�。玻|(zhì)量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
�。常瞎⿷杭庸び娩\塊由甲方供應。
�。矗回浄绞剑河梢曳截撠熗颠\輸，運費由乙方自負。
�。担|(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
�。叮Y算方式：通過(guò)銀行托收。
�。罚`約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠(chǎng)
乙方：____電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）
法定代表人：（蓋章）
地址：_______
地址：_______
銀行帳號：______
銀行帳號：_____
____年__月__日
承攬合同范本3
甲方： 乙方：＊＊＊空調工程有限公司
地址： 地址：深圳市
傳真： 傳真：0755-
電話(huà)： 電話(huà)：
聯(lián)絡(luò )人： 部門(mén)： 聯(lián)絡(luò )人： 部門(mén)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款：
第一條：工程名稱(chēng)： （下稱(chēng)“本工程”或“工程”）
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：工程范圍： （詳如本合同圖說(shuō)附件一）
第四條：工程期限：本工程的開(kāi)工日期為 年 月 日（下稱(chēng)“開(kāi)工日”），并自開(kāi)工日起計 60個(gè)日歷天內完成并通過(guò)甲方驗收。
第五條：工程總價(jià)：人民幣
第六條：付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶(hù)：戶(hù) 名：
銀行名稱(chēng)： 賬號：
6.2 本合同總貨款按下列約定支付：
簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣 ；
熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣 ；
工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書(shū)予甲方后，甲方應支付乙方工程總價(jià)之12 %，即人民幣.
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價(jià)之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿(mǎn)且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí)，乙方可向甲方申請無(wú)息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務(wù)的，乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù)，承擔相應法律責任。
6.4 經(jīng)乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進(jìn)度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶(hù)，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請領(lǐng)各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監理工程師（下稱(chēng)“監理工程師”）會(huì )簽證明。
第七條：工程價(jià)款
7.1 本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用，甲方應按照有關(guān)規定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2 乙方確認并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價(jià)格的漲跌，或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價(jià)款或請求額外補償。
第八條：圖說(shuō)附件
8.1 本合同附件、議價(jià)紀錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說(shuō)明書(shū)、工程項目書(shū)、工程進(jìn)度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說(shuō)及規格（下統稱(chēng)“圖說(shuō)附件”），經(jīng)甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說(shuō)附件，并經(jīng)檢視工程地點(diǎn)，已充分了解工程位置現狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核準的圖說(shuō)附件，提送執行計劃，包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。
8.3 如遇圖說(shuō)附件均未載明，而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4 乙方應依本合同暨有關(guān)法律、法規規定執行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說(shuō)附件和執行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期，交付其圖說(shuō)附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。
8.6 圖說(shuō)附件的保密要求：甲方提供的圖說(shuō)附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過(guò)程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關(guān)數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時(shí)提供。
�。ū緱l中關(guān)于圖書(shū)附件的約定要注意：1、認真核實(shí)工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說(shuō)明；2、甲方提供的圖書(shū)附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。）
第九條：工程及材料監理
9.1 乙方依本合同執行的一切工程，應隨時(shí)與甲方和監理工程師協(xié)調，并接受其指導監督與管理，同時(shí)應避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜，包括圖書(shū)附件、規格及相關(guān)文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。
9.2 履行本合同之一切工程材料，應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見(jiàn)證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實(shí)體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時(shí)，悉依甲方解釋為準。
9.3 甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時(shí)對本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。
第十條：工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說(shuō)附件內，但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2 甲方認為工程有變更的必要時(shí)，一經(jīng)通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價(jià)款的計算，仍以原定單價(jià)為準；但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時(shí)，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計算之。
10.3 乙方于工程開(kāi)始執行后，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書(shū)面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。
第十一條：履行進(jìn)度
11.1 乙方應于第四條開(kāi)工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應在第四條開(kāi)工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進(jìn)度時(shí)間表，顯示每一細部工程項目的預計開(kāi)工日與竣工期，乙方應按工程進(jìn)度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖說(shuō)附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3 乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進(jìn)度時(shí)間表，敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無(wú)法如期施工，乙方應無(wú)條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長(cháng)或逾期，且甲方得視需要，隨時(shí)通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。
�。ù藯l約定過(guò)于苛刻，如確實(shí)因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時(shí)，應考慮勞動(dòng)法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本）
第十二條：施工管理
12.1 乙方應于工程地點(diǎn)明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范，工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線(xiàn)、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者，統歸乙方負責賠償。
12.2 乙方應派富有工程經(jīng)驗的監工人員常駐于工地，依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表，切實(shí)執行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時(shí)，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽(tīng)指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監理工程師通知后，乙方應于二十四小時(shí)之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。
12.4 乙方負責所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無(wú)涉。
12.5 本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之，且經(jīng)認可的一切在場(chǎng)機具設備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書(shū)面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6 本工程經(jīng)甲方或其指定的監理工程師，查有與圖說(shuō)附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，并依照規定圖說(shuō)附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時(shí)間及金錢(qián)之損失概歸乙方負擔。
12.7 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí)，乙方與該承包商，有互相協(xié)調合作的義務(wù)；如因工作不能協(xié)調，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。
12.8 本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。
�。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內作出回應并安排驗收，超過(guò)15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）
12.9 乙方或其人員因施工之過(guò)失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害，應負損害賠償責任。
12.10 乙方應遵守甲方制定的相關(guān)管理規則之規定。
12.11 乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠(chǎng)區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠(chǎng)區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊使用的區域，應維持環(huán)境清潔，并負保安責任。
12.13 乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關(guān)規定施工，如地方部門(mén)有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程，乙方應及時(shí)通知甲方驗收，甲方未于法規規定時(shí)間內驗收者，甲方有權要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開(kāi)隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無(wú)問(wèn)題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時(shí)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收，由此產(chǎn)生一切費用，含打開(kāi)隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續進(jìn)行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。
12.16 乙方應遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條：工程驗收
工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時(shí)，如甲方認為有開(kāi)挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說(shuō)附件、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗的，應當由政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格。工程驗收時(shí)如有與圖說(shuō)附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無(wú)償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過(guò)整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無(wú)償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。
第十四條：品質(zhì)條款
14.1 乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2 乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度，符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區相關(guān)部門(mén)相應的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規和其它專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3 乙方應設專(zhuān)門(mén)負責的工程品質(zhì)管理組織，其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關(guān)權利范圍。
14.4 乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據工程進(jìn)度表及圖說(shuō)附件等相關(guān)數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無(wú)償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6 乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。
第十五條：違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。
�。�1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的，每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；
�。�2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日 元向乙方計付損失費用；
�。�3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價(jià)方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。）
第十六條：保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年，另關(guān)于電氣管線(xiàn)、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個(gè)采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí)，乙方應于甲方通知期限內按照圖說(shuō)附件，負責無(wú)償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條：工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下：
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時(shí)，乙方需保護現場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方；并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條：稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。
第十九條：解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：
19.1.1 乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2 乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽(tīng)從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明，甲方認為其不能履約者。
19.2 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場(chǎng)，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續。
19.3 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
�。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過(guò) 日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）
第二十條：不得轉讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無(wú)論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣(mài)、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經(jīng)甲方書(shū)面同意者，不在此限。
20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經(jīng)甲方事前書(shū)面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：
20.2.1 由甲方指定之一部份專(zhuān)門(mén)工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專(zhuān)門(mén)工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條：合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，于合同屆滿(mǎn)日或解除或終止后，仍為有效。
第二十二條：管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
�。ㄈ缂追綘I(yíng)業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）
第二十三條：通知條款
23.1 雙方通知可以電話(huà)、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進(jìn)行。各方書(shū)面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書(shū)面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3 本合同壹式 份，甲方執 份，乙方執 份。
第二十四條：附則
投標文件或圖說(shuō)附件若與本合同有抵觸時(shí)，以本合同為準。
立合同人：
甲 方： 乙 方：
有權簽字人： 有權簽字人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本4
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行
帳號：
年月日
承攬合同范本5
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括
一、
二、
三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工，工程從________年____月____日開(kāi)始動(dòng)工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車(chē)兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
�、僖曳酵瓿傻墓こ探�(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
�、谌抗こ掏旯ず�,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結構建設時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門(mén)及門(mén)窗的安放與墻體成一條線(xiàn);粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無(wú)裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無(wú)裂縫,門(mén)及門(mén)窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無(wú)裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽(yáng)角與墻體成一條線(xiàn),與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進(jìn)行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場(chǎng)的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒(méi)有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說(shuō)明：
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋X)
承攬合同范本6
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著(zhù)平等互利經(jīng)過(guò)協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認，（詳見(jiàn)附件《雕花單價(jià)表》）。
二、甲方為乙方提供加工場(chǎng)地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責無(wú)條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過(guò)料單》交給甲方財務(wù)部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價(jià)款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本7
合同編號：
廣告客戶(hù)或代理單位名稱(chēng)（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱(chēng) （簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，為明確合同雙方當事人的權利和義務(wù)，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶(hù)外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他：
廣告發(fā)布內容：___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時(shí)限：____________________________________________
廣告制作時(shí)限：____________________________________________
廣告發(fā)布時(shí)間和期限： ____________________________________________
廣告發(fā)布地點(diǎn)及具體位置：____________________________________________
廣告發(fā)布數量及規格： ______________________________________________
其他約定：____________________________________________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
�。ㄒ唬┍竞贤瑥V告費用為：設計費用（人民幣，下同） 元，制作費用 元，發(fā)布費用 元，合計 元，大寫(xiě)：
�。ǘ┍竞贤炗喓�，甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 ％即 元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時(shí)抵作價(jià)款。剩余款項分 次付清。
第一次付款： 年 月 日前支付 元。
第二次付款： 年 月 日前支付 元。
第三次付款： 年 月 日前支付 元。
補充約定：
�。ㄈ┌聪铝械� 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現金
其他：
第三條 雙方權利義務(wù)
�。ㄒ唬┘追綑嗬x務(wù)
1、甲方為廣告主的，應按照有關(guān)法律法規的規定向乙方提供下列文件：
�。�1）營(yíng)業(yè)執照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格格的證明文件，廣告所推銷(xiāo)的商品和服務(wù)應符合廣告主的經(jīng)營(yíng)范圍或業(yè)務(wù)范圍；
�。�2）質(zhì)量檢驗機構對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量?jì)热莩鼍叩淖C明文件；
�。�3）發(fā)布法律、法規和規章規定應當進(jìn)行審批的廣告，須提供有關(guān)行政主管部門(mén)的審查批準文件；
�。�4）確認廣告內容真實(shí)性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時(shí)提供代理機構的營(yíng)業(yè)執照和委托協(xié)議書(shū)。
3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實(shí)、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會(huì )公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實(shí)合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷(xiāo)廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的 天前以書(shū)面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書(shū)面同意；使用無(wú)民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書(shū)面同意。
7、甲方應當按照合同約定的.金額、時(shí)間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無(wú)法按期發(fā)布的，甲方有權要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無(wú)法實(shí)現合同目的的，甲方有權解除合同。
�。ǘ┮曳綑嗬x務(wù)
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶(hù)外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點(diǎn)、形式符合天津市戶(hù)外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關(guān)法律法規規定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關(guān)申請戶(hù)外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶(hù)外廣告登記審批手續之日起 日內，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進(jìn)行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術(shù)標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個(gè)工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無(wú)法辦理戶(hù)外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的 天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無(wú)法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的 天前以書(shū)面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶(hù)外廣告發(fā)布設施進(jìn)行維護，保持戶(hù)外廣告整潔、完好、美觀(guān)，確保廣告的發(fā)布效果。戶(hù)外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。
第四條 違約責任
�。ㄒ唬┍竞贤袟l款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
�。ǘ┘追轿窗凑占s定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時(shí)間超過(guò) 日的，乙方有權解除合同。
�。ㄈ┮蚣追轿窗雌诮桓稄V告樣件造成本合同無(wú)法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
�。ㄋ模┮蛞曳皆驅е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規格和內容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時(shí)間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無(wú)法實(shí)現合同目的的，乙方應按廣告費用的 %賠償。
�。ㄎ澹┮曳揭驯M法定審查義務(wù)，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
�。┮曳轿幢M法定的廣告審查義務(wù)導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
�。ㄆ撸┮蛞曳轿丛诩s定時(shí)間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無(wú)法實(shí)現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
�。ò耍┮虿豢煽沽σ蛩貙е卤竞贤瑹o(wú)法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會(huì )活動(dòng)和事件等特殊原因致使本合同無(wú)法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第 種方式解決：
�。�、向 仲裁委員會(huì )申請仲裁；
�。�、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
�。ㄒ唬�
�。ǘ�
�。ㄈ�
第七條 附則
本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律和行政法規規定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。
甲方（章）：___________ 乙方（章）： ___________
地址：___________ ___________ 地址： ___________ ___________
法定代表人（簽字）：___________ 法定代表人（簽字）： ___________
委托代理人（簽字）： ___________ 委托代理人（簽字）： ___________
電話(huà)： ___________ 電話(huà)： ___________
郵政編碼： ___________ 郵政編碼： ___________
開(kāi)戶(hù)銀行： ___________ 開(kāi)戶(hù)銀行： ___________
賬號：___________ 賬號： ___________
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本8
甲方：
乙方：
本著(zhù)公平、公正、互利、自愿的原則，根據合同法有關(guān)承攬合同的規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車(chē)輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：
一、運輸車(chē)輛情況：
根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車(chē)輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時(shí)增減運輸車(chē)輛)，車(chē)輛車(chē)況須良好，手續齊全。
二、雙方權利與義務(wù)：
1、乙方司機須聽(tīng)從甲方現場(chǎng)負責人的臨時(shí)指揮，進(jìn)入甲方施工范圍須遵守甲方的規章制度，行車(chē)安全、技術(shù)操作由乙方司機負責。
2、乙方須將運輸車(chē)輛的道路行駛、營(yíng)運、檢驗、稅費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬(wàn)元以上)等手續辦理齊全。
3、運輸期間，一切與車(chē)輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負責。
4、乙方應保證甲方貨物運輸的車(chē)輛要求，如不能滿(mǎn)足需要，甲方有權隨時(shí)解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間，乙方須保證車(chē)輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點(diǎn)。
6、車(chē)輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負責，并負責協(xié)調交警、交通、保險公司等部門(mén)處理相關(guān)事宜。甲方不承擔任何費用及責任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車(chē)輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現，將按實(shí)際數量金額的2倍進(jìn)行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運輸業(yè)務(wù)的車(chē)輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規規定的從業(yè)條件(即必須具備相應的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車(chē)輛或機械設備在進(jìn)入甲方工地或甲方指定的場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應當遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規章制度，如有違反導致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產(chǎn)事故導致甲方或第三方人員和車(chē)輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對于乙方人員或車(chē)輛、機械設備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故，應當由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低于法律、法規規定的最低賠償標準。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過(guò)協(xié)商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬合同范本9
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：
私人住宅主體項目。
二、建筑面積：
按實(shí)際板面計算。
三、承建方式及施工準備：
按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(chē)(施工車(chē))加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀(guān)按圖施工，門(mén)窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫(xiě)伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線(xiàn)，開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)： ________年____月____日
承攬合同范本10
甲方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價(jià)款 元，工程總價(jià)款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本11
�。追剑�
�。ㄒ曳剑�
鑒定地點(diǎn)：鑒定時(shí)間年月日
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，車(chē)輛情況分別為：
1、廠(chǎng)牌車(chē)型，車(chē)號，顏色，營(yíng)運證號碼，發(fā)動(dòng)機號，車(chē)架，
2、廠(chǎng)牌車(chē)型，車(chē)號，顏色，營(yíng)運證號碼，發(fā)動(dòng)機號，車(chē)架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時(shí)起，至年月日時(shí)止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元（人民幣）（大寫(xiě)元整），乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車(chē)輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車(chē)輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的車(chē)輛從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內車(chē)輛的二級維護及車(chē)輛年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任保險、車(chē)輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車(chē)輛在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車(chē)輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)車(chē)輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車(chē)輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的車(chē)輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現車(chē)輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任（包括連帶責任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車(chē)輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名，駕駛證號，是甲方車(chē)輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車(chē)輛行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車(chē)輛和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管車(chē)輛的義務(wù)和責任，若發(fā)生車(chē)輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：乙方：
單位名稱(chēng)（章）：?jiǎn)挝幻Q(chēng)（章）：
單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
年月日年月日
承攬合同范本12
委托方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規定，經(jīng)過(guò)甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：
具體內容和要求：
二、數量(設計數量)：
三、質(zhì)量標準：
四、價(jià)款
1、合同價(jià)款說(shuō)明：生產(chǎn)成本按現時(shí)現地條件勞動(dòng)定額執行
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)
內容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門(mén)提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動(dòng)保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見(jiàn)費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點(diǎn)：
六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
七、驗收：
1、乙方應在甲方規定的時(shí)間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時(shí)通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收。
2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規定的標準進(jìn)行驗收。
3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續。
八、結算
1、甲方在出具驗收合格手續后與乙方進(jìn)行結算。
2、結算的價(jià)款應以本合同第四條規定的單價(jià)和驗收手續確認的實(shí)際工作量為計算依據。
九、雙方的權利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權根據本行業(yè)驗收規范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進(jìn)行監督檢查，發(fā)現作業(yè)大批量不合格時(shí)，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關(guān)規定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行驗收和結算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內部勞動(dòng)組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規，接受有關(guān)行政主管部門(mén)的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規等規范性文件導致甲方受到有關(guān)行政管理部門(mén)經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動(dòng)保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實(shí)施承攬勞務(wù)過(guò)程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時(shí)處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進(jìn)度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價(jià)款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應無(wú)償返工，因返工而造成超過(guò)合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價(jià)款，給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導致合同無(wú)法履行的。
3、合同履行期限未滿(mǎn)，但根據乙方的現有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規定的期限內完成承攬任務(wù)，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進(jìn)行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執行過(guò)程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽(yáng)林區人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：_________乙方簽字(蓋章)：_________
時(shí)間：__________________
時(shí)間：__________________
承攬合同范本13
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話(huà))
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話(huà))
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車(chē)、振動(dòng)棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設，工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時(shí)內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過(guò)梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過(guò)毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫(xiě)：陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無(wú)法履行的，乙方應承擔本合同總價(jià)款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時(shí)間：年月日
承攬合同范本14
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱(chēng))：______
定作方(全稱(chēng))：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：____________
3、原材料來(lái)源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時(shí)間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書(shū)號碼____ 定作人：法人委托書(shū)號碼______
營(yíng)業(yè)執照號碼 營(yíng)業(yè)執照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開(kāi)戶(hù)銀行： 帳號： 開(kāi)戶(hù)銀行： 帳號：
電話(huà)號碼： 電話(huà)號碼：
住址： 住址：
承攬合同范本15
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：________________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_(kāi)____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營(yíng)________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營(yíng)范圍見(jiàn)營(yíng)業(yè)執照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見(jiàn)合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿(mǎn)交還還給甲方時(shí)的驗收依據。
3.本合同簽訂后______日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿(mǎn)，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續承包，則必須在承包期滿(mǎn)______個(gè)月之前書(shū)面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為_(kāi)__________元(大寫(xiě)_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
A 分二次付款，自本同生效后________幾天內付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時(shí)止，需交_______元。
B 一次性付清，至本合同生效______天內全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門(mén)征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為_(kāi)_______元。
(2)乙方應按時(shí)交納稅收及相關(guān)的費用，如不按時(shí)交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進(jìn)行維修須提前_______日書(shū)面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書(shū)面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%;因客觀(guān)原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動(dòng)、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無(wú)法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過(guò)錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實(shí)際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉讓與轉租
1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣(mài)乙方所承包的酒店。出賣(mài)后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個(gè)月前書(shū)面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買(mǎi)權。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時(shí)，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書(shū)面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經(jīng)營(yíng)。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù)，嚴重影響經(jīng)營(yíng)。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書(shū)面同意，轉租、轉讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書(shū)面同意，拆遷變動(dòng)酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進(jìn)行非法活動(dòng)。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿(mǎn)合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無(wú)法履行或者無(wú)法完全履行時(shí)，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時(shí)雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場(chǎng)提出。當場(chǎng)難以檢測的，應于______日內向對方提出異議。
3.乙方應于承包期滿(mǎn)后，將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營(yíng)。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實(shí)際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經(jīng)營(yíng)權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿(mǎn)，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
【承攬合同范本(集合15篇)】相關(guān)文章：
酒吧裝修合同范本_承攬合同02-15
承攬合同范本匯編八篇02-11
承攬合同模板(集合15篇)02-16
加工承攬合同09-19
服務(wù)承攬合同大全02-14
承攬合同模板(精選15篇)02-16
承攬合同模板合集15篇02-16
采購合同范本(集合15篇)02-16