付款合同模板合集九篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？以下是小編整理的付款合同9篇，希望能夠幫助到大家。
付款合同 篇1
1、按月計量支付:即實(shí)行旬末預支或月中預支,月終按工程師確認的當月完成的有效工程量進(jìn)行結算,竣工后辦理竣工結算。（指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預支工程款賬單,預支一旬或半月的工程款,月終再提交工程款結算賬單和已完工程的月報表,業(yè)主對這部分已完工程的質(zhì)量驗收合格后,向承包商及時(shí)支付當月工程款。）
2、界面付款:即雙方約定按單項工程或單位工程的形象進(jìn)度劃分不同階段進(jìn)行結算。如對一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎、結構、裝飾、設備安裝等幾個(gè)階段。每階段工程完工后再進(jìn)行結算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個(gè)結算段。公路工程也可分為基礎層和面層兩個(gè)結算段等。
3、竣工后一次結算:項目規模較小、工期較短(一般在12月以?xún)?的工程,可以實(shí)行在施工過(guò)程中分幾次預支、竣工后一次結算的方法。
付款合同 篇2
出賣(mài)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
保證人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）
上列甲乙雙方就機器的買(mǎi)賣(mài)事宜，訂立合同如下：
第一條甲方根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條買(mǎi)賣(mài)價(jià)款與付款條件規定如下：
1.總金額人民幣元整。
2.付款方式：
�。�1）于本合同成立時(shí)，即付預付款 元。
�。�2）余款元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤付。
�。�3）分期付款的支付日期，以定金付日該月的翌月開(kāi)始，每月二十日之前截止。
�。�4）為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期定于機器交付之時(shí)。
第三條交貨的時(shí)間與方法規定如下：
1.交貨時(shí)間為 月 日前。
2.交貨地點(diǎn)約定于乙方的 工廠(chǎng)，應安裝妥當，并先行試機。
3.試機完成后，甲方應將機器交付乙方，乙方則須依第二條第2款第（4）項的約定，將二十張分期付款的支票支付甲方。
第四條機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條所列全部貨款時(shí)，再將所有權移轉予乙方。
第五條機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時(shí)，一切責任由乙方負擔。
第六條丙方與乙方須連帶對甲方保證，對依本合同發(fā)生的一切應負債務(wù)（除貨款債務(wù)外，還包括毀損、賠償債務(wù)）負完全支付的責任。
第七條乙方或丙方若發(fā)生下列事項，則與本合同有關(guān)的債務(wù)無(wú)需通知催告，即自動(dòng)消失，分期付款的所有余款皆必須一次付清。
1.乙方或丙方的支票無(wú)法兌現，或停止付款的；
2.乙方或丙方有滯納租稅，或有破產(chǎn)、和解及其他類(lèi)似判決上的情形的；
3.機器被依法扣押或先予執行等情形的；
4.機器因乙方的故意或重大過(guò)失，以致毀損、滅失的；
5.乙方從未支付第二條所列分期付款的；
6.其他違反本合同的事項。
第八條乙方應根據正確用法使用機器，并由優(yōu)秀的管理人員負責保管。
第九條乙方發(fā)生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。
第十條若發(fā)生第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，并將貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，連同已收取的貨款，抵消債務(wù)，如有余額則退還乙方。
第十一條甲方需保證機器的性能完全與說(shuō)明書(shū)（如附文）相符，且交貨后一年內自然發(fā)生的故障，甲方亦需負責修理。
第十二條機器交貨后經(jīng)三個(gè)月的，除前條規定的情形外，甲方不負所有瑕疵的保證責任。即使交付后三個(gè)月內，亦只容許更換機器，因機器故障而發(fā)生的損害，甲方不負其責。
第十三條有關(guān)本合同乙方的債務(wù)，期滿(mǎn)后的賠償金定為日息四分。
第十四條對于機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投�；痣U的金額，并為保險金請求權設置質(zhì)權的手續，其費用由乙方負擔。
第十五條甲乙雙方于年月日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款所列金錢(qián)債務(wù)及機器給付義務(wù)并載明一旦違約應經(jīng)受強制執行。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：
買(mǎi)受人（乙方）：
保證人（丙方）：
付款合同 篇3
甲 方:
乙 方:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方以預付貨款的形式向甲方購油一事達成如下協(xié)議:
一、供貨及質(zhì)量
1、經(jīng)雙方同意,甲方為乙方屬下在甲方登記的車(chē)輛提供汽、柴油等油品，以抵減預付貨款的方式與乙方結算,如乙方加油車(chē)輛變動(dòng)，必須提前以書(shū)面形式通知甲方，待甲方核實(shí)后方可開(kāi)油卡(或油簿)加油。
2、甲方提供油品質(zhì)量和數量標準須符合國家標準要求。
3、 如因市場(chǎng)油品貨源短缺，甲方優(yōu)先保證乙方油品供應。
二、 供油方式及價(jià)格
1、 甲方只為合同中約定的車(chē)輛提供記帳加油服務(wù)。
2、 甲方原則上只提供加油站現場(chǎng)加油的供貨方式，合同有特殊約定除外。
3、 結算時(shí)的價(jià)格以加油時(shí)甲方當日掛牌價(jià)為準。
三、交易程序
1、甲方在收到預付款后，將按乙方提供的車(chē)牌號碼，為每輛車(chē)開(kāi)設一本加油卡(或油簿)，交給乙方保管，并為乙方開(kāi)具收據;乙方每次加油時(shí)，必須攜帶該加油卡(或油簿)，方可在甲方加油站加油;加油后，雙方同時(shí)在加油卡(或油簿)和掛賬客戶(hù)加油明細表上簽字確認。
2、乙方人員攜帶加油卡(或油簿)上的車(chē)牌號碼必須與車(chē)相對應，否則甲方將不予加油，除機動(dòng)加油卡(或油簿)外。
3、若乙方加油卡(或油簿)遺失，乙方應書(shū)面通知甲方，并辦理書(shū)面掛失手續。掛失從乙方書(shū)面通知送達到甲方后即時(shí)生效。
四、 付款方式
1、 本合同簽定后兩天內，甲方向乙方收取人民幣 元(￥ 元)作為預付貨款，甲方有權根據乙方加油的車(chē)輛及加油量的增減要求乙方相應調整預付貨款額。
2、甲方預計乙方預付款余額將不足以讓其繼續加油時(shí)，立即通知乙方以轉帳形式補足雙方約定的預付款額，如乙方未能及時(shí)補足，甲方可在乙方把預付貨款的余額用盡時(shí)，停止為乙方提供加油服務(wù)。
五、 發(fā)票開(kāi)具及月末對賬
1、 乙方如需發(fā)票，需按照甲方每月財務(wù)結帳的周期開(kāi)具，即甲方于每月結賬日后兩個(gè)工作日內，依據乙方本月實(shí)際加油金額匯總開(kāi)具，當月的發(fā)票當月開(kāi)具，逾期不補開(kāi);
2、 甲方于每月結賬日后一個(gè)工作日內，打印出預付款客戶(hù)對帳單，并將《油卡登記臺賬》作為附件附在對帳單后面，在次月的4號前，以書(shū)面形式與乙方進(jìn)行對帳;乙方有義務(wù)配合甲方對賬;
六、 合同的提前終止或期滿(mǎn)
1、 任何一方要提前終止本合同，必須提前10天以書(shū)面形式通知對方,本合同自通知送達對方之日起正式終止。合同終止或期滿(mǎn),雙方應按乙方實(shí)際加油量進(jìn)行結算，如預付貨款尚有余額，甲方在15天內無(wú)息退還給乙方。但對方違約在先,守約方可不經(jīng)提前書(shū)面通知而立即終止本合同。
2、 本合同自簽字之日起生效，有效期為兩年，有效期滿(mǎn),合同自然終止，如雙方需再次合作，應重新簽訂合同。
七、 本合同的任何修改、變更，需經(jīng)雙方以書(shū)面形式達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。
八、 本合同自 _____年____月 ____日起生效,有效期為兩年,有效期滿(mǎn),經(jīng)雙方同意,本合同可予以順延。
九、 合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
付款合同 篇4
買(mǎi)方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 合同號：
賣(mài)方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 合同簽約地：
第一部分 合同通用條款
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)誠信合作、平等自愿的原則，就甲方 裝飾工程 需要向乙方訂購石材事宜，達成一致，并簽訂本合同，雙方共同嚴格履行：
一、合同標的
1.1 貨物名稱(chēng)：石材 。
1.2 本合同暫定總價(jià)為元，貨物品種、規格型號、單價(jià)、數量、合同金額、定價(jià)說(shuō)明：見(jiàn)合同第二部分：合同價(jià)款。
二、 產(chǎn)品執行質(zhì)量標準
2.1 石材的技術(shù)、質(zhì)量要求應符合現行國家及行業(yè)標準的規定;
2.2 石材品質(zhì)、顏色、加工質(zhì)量等必須同時(shí)符合需方提供的施工圖紙的要求和業(yè)主確認的樣板要求，符合上述技術(shù)標準。顏色應均勻一致，無(wú)明顯的色差出現;石材尺寸按優(yōu)等品要求。
三、 交貨日期及批量規定
3.1 合同交貨期時(shí)間約定：在滿(mǎn)足以下條件后開(kāi)始按甲方要求順序交貨：
3.1.1 自甲乙雙方在本合同簽字、蓋公章;
3.1.2 乙方公司財務(wù)收到甲方的合同預付款;
3.1.3 甲方提供經(jīng)乙方工廠(chǎng)確認的不可變更的尺寸訂單或加工圖紙之日計算。
3.2 交貨時(shí)間約定：乙方按甲方書(shū)面通知交貨。
四、 交貨地點(diǎn)、運輸費用、送貨簽收
4.1 乙方負責送貨到甲方指定的交貨地點(diǎn)。
4.2 乙方承擔貨物運輸費用、保險費用及其他相關(guān)費用。
4.3 乙方按照甲方指定地點(diǎn)組織送貨，貨到簽收由甲方指定人員簽收并蓋甲方項目部章(如裝箱單有多頁(yè)，須在每一頁(yè)均蓋章)，具體收貨人姓名以及聯(lián)系方式如下：
交貨地點(diǎn)： 寶鷹項目部。
甲方指定收貨人： 聯(lián)系方式：
五、 付款及結算
5.1 預付款：
5.1.1甲方向乙方支付￥ 元預付款，甲方在合同簽訂后5個(gè)工作日內支付給乙方;
5.1.2 預付款在第一批貨款結算中扣回，如第一批貨款甲方未扣完前期預付款，可在下批貨款中繼續扣回，依此類(lèi)推
5.2 進(jìn)度款支付：按批結算并支付。即甲方每次收到貨物并驗收合格后，甲方在十五個(gè)工作日內支付到當批結算貨款的80%(含預付款);
5.3 在進(jìn)度款結算周期內，乙方須保證繼續供應甲方貨物，乙方不得以任何理由暫停發(fā)貨，否則因此對甲方造成的工期延誤及經(jīng)濟損失，甲方有權追究乙方責任;
5.4 結算：貨款結算金額方式為甲方實(shí)際驗收合格品數量乘以對應的合同單價(jià)而得，甲方結算完畢在一個(gè)月內付清余款。
六、 到貨驗收標準
6.1 資料：乙方需隨貨提供送貨簽收單、石材裝箱清單、當批石材的產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證、出廠(chǎng)檢驗報告、質(zhì)量保證書(shū)等有關(guān)資料。以上資料一式二份，加蓋乙方質(zhì)檢專(zhuān)用章，乙方并對資料的真實(shí)性負責;
6.2 乙方每批貨到甲方工地后，由甲乙雙方共同驗貨，檢查產(chǎn)品規格、數量、外觀(guān)，由甲方指定收貨人員按照合同第四條約定簽收;
6.3 如甲方單方開(kāi)箱驗貨發(fā)現破損或數量不符，應保留箱內破損照片并立即通知乙方派員現場(chǎng)協(xié)商解決。若甲方未保留箱內破損照片及實(shí)物或未通知乙方，則視為開(kāi)箱驗收合格;若乙方接通知后未在兩個(gè)工作日內赴現場(chǎng)或書(shū)面回復意見(jiàn)，則視為乙方默認;
6.4 石材安裝后若業(yè)主驗收時(shí)發(fā)現存在明顯色差或不能認可的質(zhì)量缺陷，不能滿(mǎn)足合同規定的國標要求，乙方應賠償甲方相同數量的合格石材及由此產(chǎn)生的經(jīng)甲乙雙方共同確認的實(shí)際損失;
6.5 驗收不合格品，經(jīng)乙方核實(shí)后七天內補回相同數量的合格產(chǎn)品。如由此給甲方造成損失，乙方應賠償由此產(chǎn)生的經(jīng)甲乙雙方共同確認的實(shí)際損失;
6.6 石材乃天然產(chǎn)品，對于石材顏色、花紋等存在的差異的接受程度以該工程業(yè)主方意見(jiàn)為準，即安裝驗收通過(guò)為最終結論。
七、 質(zhì)量保證期及質(zhì)量問(wèn)題責任
質(zhì)保期內質(zhì)量責任：在質(zhì)保期內，如出現因產(chǎn)品自身的原因出現的一切質(zhì)量問(wèn)題，乙方應及時(shí)免費提供合格品外，還須承擔甲方因更換石材造成的相關(guān)措施費及人工費。
八、 包裝、標識：
8.1為了保證產(chǎn)品在運輸和裝卸過(guò)程中的安全，產(chǎn)品包裝應符合國家或專(zhuān)業(yè)標準規定。要求采用堅固木箱包裝，每箱產(chǎn)品上訂有箱卡，標明箱內石材的規格、尺寸、數量等。包裝箱上應標明“小心輕放”“請勿倒置”“防潮”等標識，包裝費用由乙方承擔。
8.2 由于產(chǎn)品包裝不善或運輸途中導致產(chǎn)品失缺或損壞，由乙方承擔一切責任。
8.3 包裝時(shí)石材光面相對，每一塊石材上須標明按照甲方圖紙加工對應的編號、規格。
九、雙方責任
9.1 甲方所承擔的責任：
9.1.1 根據合同規定按時(shí)支付工程材料款;
9.1.2 負責向乙方提供施工圖紙、材料進(jìn)場(chǎng)計劃。
9.2 乙方所承擔的責任：
9.2.1 按照合同規定的材料產(chǎn)地、材料規格、品種、型號等按質(zhì)按時(shí)供應到甲方工地;
9.2.2 按照甲方指定地點(diǎn)卸貨，并會(huì )同其他責任方進(jìn)行驗貨;
9.2.3 根據甲方要求進(jìn)行加工，對達不到驗收標準的石材無(wú)條件更換;
9.2.4 所供每片石材應做好編號，每批貨物應隨車(chē)交付出廠(chǎng)合格證明、檢測報告及產(chǎn)地證及規范所要求的相關(guān)資料或復印件(加蓋乙方公章);
9.2.5 乙方負責根據甲方的施工圖紙出石材加工圖、對石材進(jìn)行編號，石材編碼須及時(shí)提供甲方，乙方保證所供石材的顏色、紋路一致。
十、 違約責任
10.1 乙方逾期交貨：若乙方未能按本合同要求及時(shí)供貨造成工期延誤的，每延遲交貨一天，每天須向甲方支付該批貨款千分之五的違約金;
10.2 若乙方延期交貨超過(guò)7天，甲方有權單方面終止合同，并追究乙方的經(jīng)濟賠償責任;
10.3 乙方須保證按照甲方提供的下單交貨計劃配套供應石材，每批次交貨的符合率和準確率須達到100%以上，若不能做到，按照以下幾種情況處理：
10.3.1 若乙方送貨的品種、規格非甲方計劃要求的，甲方有權拒收貨物;
10.3.2 若乙方送貨的品種、規格超出甲方當次計劃范圍，超出部分甲方不予認可，并不結算貨款;
10.3.3 若因乙方供貨不滿(mǎn)足甲方交貨計劃且在5天內未供到位，則由此給甲方造成的工期延誤的損失由乙方承擔賠償責任，乙方供此批貨的付款相應延期。
10.4 若甲方未能按合同規定及時(shí)付款，延遲付款超過(guò)一周，則每天甲方須向乙方支付該批貨款千分之一的罰息。
10.5 乙方不得將合同訂貨轉包給第三方，一經(jīng)發(fā)現，甲方有權終止合同并向乙方索賠轉包貨物在本合同中30%的違約金，以及其他全部損失。
10.6 產(chǎn)品質(zhì)量違約責任按照合同第六條規定執行。
10.7經(jīng)雙方協(xié)商同意延期交貨或延期付款均可免責。
十一、 合同糾紛的解決
若在執行合同過(guò)程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商解決不成時(shí)，任何一方均可向合同簽約地的當地法院提起訴訟。
十二、 其他事項
12.1 甲方出具的加工圖紙、計劃單，乙方出具的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的證明資料均為本合同不可分割的一部分。
12.2 本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
12.3 合同未盡事宜，由甲乙雙方通過(guò)協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
12.4 甲乙雙方應保證所從事的與本合同有關(guān)商務(wù)活動(dòng)須遵循國家有關(guān)法律法規，否則出現的一切后果由違約方承擔。
12.5 本合同有效期至雙方履行完本合同條款時(shí)自動(dòng)失效。
第二部分 合同價(jià)款
一、本工程主要使用石材的名稱(chēng)、配置、型號、數量、單價(jià)、合同金額確定如下：
二、有關(guān)定價(jià)的說(shuō)明：
1. 合同綜合單價(jià)為：含石材材料費、各種規格板加工費、拋光、倒角、磨邊、打背栓孔、開(kāi)缺口、六面涂保護液、運輸等費用后的固定包死價(jià)格，合同有效期內，任何情況不予調整;
2. 面積計算： 按驗收合格成品凈面積計算;
3. 以上價(jià)格包運輸到甲方指定地點(diǎn)價(jià)格，運輸費用及途中保險由乙方承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
付款合同 篇5
延川縣交通局：
由我單位承接施工的延川縣旅游路網(wǎng)改造項目五標段（土會(huì )路合同金額219萬(wàn)元），延川縣旅游路網(wǎng)改造項目一標段（小伏路合同金額401萬(wàn)元），延川縣通村公路八標段（馬琯路合同金額414萬(wàn)元），另以上三條道路變更簽訂增加金額290萬(wàn)元，三條路共計1324萬(wàn)元。三條路于20xx年7月已全部完成并交付貴單位使用，截至目前，貴單位共計支付我單位900萬(wàn)元，尚有424萬(wàn)元工程款未支付，我單位已為該項目墊付了150余萬(wàn)元，目前我單位仍然拖欠下屬施工隊人工費、機械費等約250余萬(wàn)元，由于拖欠時(shí)間太長(cháng)，加之眼下學(xué)生開(kāi)學(xué)報名急需用錢(qián)，因此懇請貴單位盡快支付我單位工程款，以解決我們目前面臨的嚴重困難。
陜西建工機械施工集團有限公司
延川縣道路工程項目部
20xx年8月13日
付款合同 篇6
甲方(付款方)：
法定代表人：________ 職務(wù)：____
地 址：________
郵碼：____
電話(huà)：________
乙方(收款方)：____;
法定代表人：________ 職務(wù)：____
地 址：________
郵碼：____
電話(huà)：________
乙方為甲方的供應商，為降低運營(yíng)成本，增進(jìn)雙方合作伙伴關(guān)系，甲方同意預付貨款______ 元，用于乙方為履行對甲方供貨義務(wù)而進(jìn)行的相應原材料購買(mǎi)的貨款支付。經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同，以期共同遵守。
第一條 預付貨款用途
貨款的支付。
第二條 預付貨款金額____ 人民幣(大寫(xiě))________________ 元整。
第三條 還款方式
乙方以向甲方提供雙方約定的產(chǎn)品或等額貨幣的形式抵扣該筆預付款
第四條 保證條款
付款進(jìn)行違法活動(dòng)。
經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。乙方應按照甲方的要求向甲方提供有關(guān)的計劃、統計、財務(wù)會(huì )計報表及資料。
計劃》的內容包括但不限于如下欄目：預計使用期間(以月為單位)，預計使用金額，購買(mǎi)材料種類(lèi)及材料金額�！额A付款使用計劃》得到甲方認可后，甲方方將此預付款項劃入乙方賬戶(hù)。
第五條 約定條款
1. 由于經(jīng)營(yíng)管理不善而關(guān)閉、破產(chǎn)，確實(shí)無(wú)法履行合同的，在處理財產(chǎn)時(shí)，除了按國家規定用于人員工資和必要的維護費用外，乙方應優(yōu)先償還該款項。由于上級主管部門(mén)決定關(guān)、停、并轉或撤銷(xiāo)工程建設等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同無(wú)法履行時(shí)，經(jīng)向甲方申請，并得到甲方的書(shū)面同意，乙方才可以變更或解除合同，并免除承擔違約責任。
2. 權無(wú)異議的歸于甲方。
3. 月初五個(gè)自然日內書(shū)面說(shuō)明預付款的使用情況，乙方有義務(wù)配合甲方不定時(shí)的現場(chǎng)查驗。
4. 日內向甲方提供經(jīng)開(kāi)戶(hù)行蓋章確認的流水單據。
第六條 違約責任
1. 或不按月提供預付款的實(shí)際使用情況，甲方有權收回部分或全部款項，對違約使用的部分，按違約使用之日起每日3‰加收罰息。
2. 追回預付款本息，有關(guān)單位對直接責任人應追究行政和經(jīng)濟責任。情節嚴重的，由司法機關(guān)追究刑事責任。
并有權要求乙方承擔甲方因此遭受的一切損失，包括但不限于甲方向乙方主張權利所支出的律師費用、誤工費用。
第七條 合同變更或解除。
1. 本合同非因《中華人民共和國合同法》規定允許變更或解除合同的情況發(fā)生，任何一方當事人不得擅自變更或解除合同。
2. 應及時(shí)采用書(shū)面形式通知其他當事人，并達成書(shū)面協(xié)議。本合同變更或解除后，乙方尚未抵扣的預付款和應付的利息，仍應按本合同的規定償付。
第八條 附則
1. 補充 規定與本合同具有同等效力。
2. 不成，應依法向甲方所在地的人民法院提交訴訟解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
付款合同 篇7
合同效力問(wèn)題是合同法中的一個(gè)重要問(wèn)題，它是指已經(jīng)成立的合同在當事人之間產(chǎn)生一定的法律約束力，即合同的法律效力。隨著(zhù)我國市場(chǎng)經(jīng)濟體制的不斷變革，合同作為維系經(jīng)濟運行紐帶的作用更為突出。正確認定合同的效力，對于保障社會(huì )主義經(jīng)濟秩序具有非常重要的意義，是當前審判實(shí)踐中急需解決的突出問(wèn)題。只有從中國改革開(kāi)放和社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的實(shí)際出發(fā)，廣泛借鑒和吸收國外在合同效力方面的先進(jìn)經(jīng)驗，對合同效力問(wèn)題作出全面并且切合中國實(shí)際的判斷，才可以既保護買(mǎi)受人和出賣(mài)人的合法權益，又維護正常的交易秩序。
【案例索引】
一審案號：西安鐵路運輸法院（XX）西鐵民初字第30號（XX年10月14日）
【案情】
XX年10月，原告西安市鐵路中心醫院（簡(jiǎn)稱(chēng)西安鐵路醫院）與被告上海拓能醫療器械有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)上海拓能公司）簽訂了《放療設備租售協(xié)議書(shū)》。約定由被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供醫用電子直線(xiàn)加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動(dòng)多葉光柵一套。原告西安鐵路醫院收到逆向適形調強放療系統后向被告上海拓能公司支付140萬(wàn)元定金，其余款項以租金形式支付；租售期限XX年，第1年至第2年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的80%、第3年至第4年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的70%、第5年至第XX年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的50%，被告上海拓能公司年收入租金保底金額為95.6萬(wàn)元；因資質(zhì)文件而引起的法律及經(jīng)濟問(wèn)題，責任由被告上海拓能公司承擔。 協(xié)議簽訂后，原告西安鐵路醫院積極準備履行合同的前期工作，并于XX年至XX年間向被告上海拓能公司支付了全部定金140萬(wàn)元。XX年3月，設備安裝后，原告西安鐵路醫院才得知該設備的放療系統主要醫用電子直線(xiàn)加速器未取得醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證書(shū)，不得投入使用。XX年12月，醫用電子直線(xiàn)加速器的生產(chǎn)廠(chǎng)商向原告西安鐵路醫院承諾XX年下半年可獲得該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證，但截止原告西安鐵路醫院起訴時(shí)，被告上海拓能公司和生產(chǎn)廠(chǎng)商仍未提供該產(chǎn)品的資質(zhì)文件。
原告西安鐵路醫院認為：被告上海拓能公司在設備安裝后不能及時(shí)提供該設備的生產(chǎn)注冊證書(shū)，向原告西安鐵路醫院承諾的延緩期限內仍無(wú)法提供該產(chǎn)品的資質(zhì)文件，從而導致成套設備至今無(wú)法使用，合同無(wú)法履行，其行為已構成根本違約。原告西安鐵路醫院為履行協(xié)議投資數百萬(wàn)元，協(xié)議簽訂4年多，從未治療一例病人，損失巨大。
請求法院判令解除原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的《放療設備租售協(xié)議書(shū)》并要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬(wàn)元。 被告上海拓能公司認為：原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的協(xié)議是名為租售，實(shí)為合作關(guān)系，而不是買(mǎi)賣(mài)關(guān)系；被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院配送的加速器、模擬定位機、放療系統（含電動(dòng)光柵）都是合法廠(chǎng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品。原告西安鐵路醫院自愿選定gk—2100直線(xiàn)加速器，該加速器是新產(chǎn)品，是原告自愿訂立的合作協(xié)議，因此，原告西安鐵路醫院訴稱(chēng)到XX年才知道該產(chǎn)品沒(méi)有生產(chǎn)許可證與事實(shí)不符；原、被告簽訂協(xié)議約定，付款方式為租金，分十年還清。原、被告并未約定gk—2100電子直線(xiàn)加速器獲得的許可證時(shí)間，應在合同履行期間完成。因此，被告上海拓能公司并無(wú)違約。原告西安鐵路醫院選擇gk—2100醫用電子直線(xiàn)加速器作臨床試驗是事實(shí)，雙方進(jìn)行合作也是事實(shí)，因此，雙方訂立協(xié)議書(shū)是否違反法律規定由法院來(lái)確定，但締約過(guò)錯是雙方的，原告西安鐵路醫院第二項請求違反法律規定，應予以駁回；加速器、定位機、放療系統是三個(gè)獨立的系統，沒(méi)有相互依賴(lài)性，除了加速器外，定位機、放療系統原告西安鐵路醫院正在使用當中。
綜上，合同約定了相應義務(wù)，但沒(méi)有規定取得許可證的時(shí)間，如約定時(shí)間則收取的費用會(huì )發(fā)生變化。原告西安鐵路醫院解除協(xié)議屬違約行為，請求法院判令駁回原告要求雙倍返還定金的請求。
【審判】
西安鐵路運輸法院審理后認為，原、被告雙方簽訂的《放療設備租售協(xié)議書(shū)》是當事人的真實(shí)意思表示，合法、有效，應受法律保護。被告上海拓能公司未按照雙方約定提供該套設備主要放療系統gk—2100醫用電子直線(xiàn)加速器醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證書(shū)，造成該整套設備從安裝調試完畢至今未治療一例病人的事實(shí)，由于被告上海拓能公司的違約行為，致使《放療設備租售協(xié)議書(shū)》最終目的不能實(shí)現，因此對原告西安鐵路醫院要求解除雙方簽訂的《放療設備租售協(xié)議書(shū)》的請求予以支持；對于雙倍返還定金的問(wèn)題。原、被告簽訂協(xié)議后，原告西安鐵路醫院為了履行合同，建設放療室、培訓人員，積極準備履行協(xié)議的前期工作。而被告上海拓能公司未按照雙方約定履行協(xié)議，給原告西安鐵路醫院造成了損失，被告上海拓能公司構成根本違約。對于原告西安鐵路醫院要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬(wàn)元的訴請，根據法律規定，被告上海拓能公司應向原告西安鐵路醫院雙倍返還定金247.2萬(wàn)元以及設備定金16.4萬(wàn)元。
原、被告雙方簽訂的協(xié)議被依法解除后，原告西安鐵路醫院應將三臺設備，即 gk—2100醫用電子直線(xiàn)加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動(dòng)多葉光柵一套返還給被告上海拓能公司。根據《中華人民共和國合同法》第九十四條第一款第（四）項、第九十七條、第一百一十五條、第一百三十條、《中華人民共和國擔保法》第八十九條、第九十一條、最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國擔保法》若干問(wèn)題的解釋的第一百二十條、第一百二十一條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第二條、第六十四條、第六十五條第一款第（四）項、第六十六條、第六十九條第一款第（四）項的規定，判決解除原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司簽訂的《放療設備租售協(xié)議書(shū)》；被告上海拓能醫療器械有限公司向原告西安市鐵路中心醫院雙倍返還定金247.2萬(wàn)元以及設備定金16.4萬(wàn)元，兩項合計263.6萬(wàn)元；原告西安市鐵路中心醫院將該套設備gk—2100醫用電子直線(xiàn)加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動(dòng)多葉光柵一套返還給被告上海拓能醫療器械有限公司。
【評析】
買(mǎi)賣(mài)合同糾紛是審判實(shí)踐中最基本、最典型、最常見(jiàn)的案件類(lèi)型，也是鐵路運輸法院受理案件量最大的一類(lèi)案件。如何正確認定買(mǎi)賣(mài)合同的效力，對處理這類(lèi)案件具有非常重要的意義。 本案中，在原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司所簽訂的《放療設備租售協(xié)議書(shū)》的效力認定上存在較大的分歧：一種意見(jiàn)認為，原、被告協(xié)議中買(mǎi)賣(mài)的標的物沒(méi)有取得生產(chǎn)注冊證書(shū)，標的物存在瑕疵，應當認定該合同為無(wú)效合同；另一種意見(jiàn)認為，原、被告雙方簽訂的協(xié)議是雙方當事人的真實(shí)意思表示，應受法律保護，雖然被告的違約行為使協(xié)議的最終目的不能實(shí)現，但并不影響該協(xié)議的效力，該協(xié)議為有效合同。筆者支持第二種觀(guān)點(diǎn)，理由如下：
一、原、被告雙方簽訂的協(xié)議不屬于無(wú)效合同。
無(wú)效合同是指合同雖然已經(jīng)成立，但由于其不符合法律或行政法規的特定條件或者違反了法律、法規的強制性規定而被確認為無(wú)效的合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十二條的規定：“有下列情形之一的，合同無(wú)效：
�。ㄒ唬┮环揭云墼p、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；
�。ǘ⿶阂獯�，損害國家、集體或者第三人利益；
�。ㄈ┮院戏ㄐ问窖谏w非法目的；
�。ㄋ模⿹p害社會(huì )公共利益；
�。ㄎ澹┻`反法律、行政法規的強制性規定�！�
本案中，被告上海拓能醫療器械有限公司的違約行為并不符合《中華人民共和國合同法》第五十二條的任何一種情形，僅給合同相對人原告西安市鐵路中心醫院造成了經(jīng)濟損失，因此不應輕易認定為無(wú)效。并且，本案的原、被告雙方達成買(mǎi)賣(mài)的合意，買(mǎi)賣(mài)標的物為醫用電子直線(xiàn)加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動(dòng)多葉光柵一套，雙方對該套醫用設備的價(jià)格、質(zhì)量等有所約定，買(mǎi)賣(mài)合同已經(jīng)成立。雖然被告明知該套設備中的電子直線(xiàn)加速器缺少相應的生產(chǎn)注冊證書(shū)，仍與原告簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，其過(guò)錯是明顯的，但與原、被告雙方簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同有效無(wú)效沒(méi)有必然的影響。同時(shí)，該買(mǎi)賣(mài)合同所涉及的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系僅僅是一般性的經(jīng)營(yíng)范圍，不屬于國家特許經(jīng)營(yíng)的范國，不違反法律和行政法規的強制性規定，故不應認定該合同無(wú)效。
二、原、被告所簽訂的協(xié)議符合有效合同的三個(gè)要件。
有效合同是指依照法律的規定成立并在當事人之間產(chǎn)生法律約束力的合同。目前，我國現有的法律沒(méi)有對合同有效的要件做出統一的規定，但是《中華人民共和國民法通則》第五十五條規定：“民事法律行為應當具備下列條件：
�。ㄒ唬┬袨槿司哂邢鄳拿袷滦袨槟芰�；
�。ǘ┮馑急硎菊鎸�(shí)；
�。ㄈ┎贿`反法律或者社會(huì )公共利益�！�
這一規定不僅是民事行為能夠合法的一般準則，也同樣適用于當事人簽訂合同這種民事行為。所以，合同有效的條件也應當具備上述三個(gè)條件，只不過(guò)《中華人民共和國民法通則》第五十五條第三項中的“不違反法律”在合同有效的認定中具體表現為“不違反法律、行政法規的強制性規定”。 本案中，原告西安市鐵路中心醫院和被告上海拓能醫療器械有限公司均是依法成立的具有獨立法人營(yíng)業(yè)執照的企業(yè)。XX年10月，原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司雙方自愿簽訂《放療設備租售協(xié)議書(shū)》，雙方在協(xié)議中約定了被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供的型號為gk—2100醫用電子直線(xiàn)加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動(dòng)多葉光柵一套；并且被告上海拓能公司須向原告西安鐵路醫院出具該套放療設備的中華人民共和國醫療器械注冊證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、出具代理授權證書(shū)、制造商is0900質(zhì)量體系認證證明書(shū)、醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、安全質(zhì)量許可證以及具有質(zhì)量體系合格證書(shū)。被告上海拓能公司作為醫療器械的經(jīng)銷(xiāo)商明知gk—2100醫用電子直線(xiàn)加速器沒(méi)有取得生產(chǎn)注冊證書(shū)，而與原告西安鐵路醫院簽訂《放療設備租售協(xié)議書(shū)》，其過(guò)錯是明顯的。但是，原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂《放療設備租售協(xié)議書(shū)》是原、被告雙方的真實(shí)意思表示，且雙方簽訂的協(xié)議并沒(méi)有違反法律和行政法規的強制性規定，是合法、有效的，應受法律保護。
三、認定為有效合同符合《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的立法目的，符合中國現階段國情。
首先，無(wú)效合同過(guò)多不利于社會(huì )主義經(jīng)濟的發(fā)展，也妨礙社會(huì )生產(chǎn)力的發(fā)展。由于長(cháng)期以來(lái)我國市場(chǎng)經(jīng)濟不發(fā)達，對市場(chǎng)經(jīng)濟所要求的交易規則未能引起足夠重視，因此在我國已有的合同效力的規定中，許多規則不但沒(méi)有起到鼓勵交易的作用，反而在某種程度上對交易活動(dòng)起了限制作用，這在審判實(shí)踐中使很多不應當被消滅的.交易被歸于無(wú)效。這種寬泛的無(wú)效合同制度，增加了財產(chǎn)的損失和浪費，因為合同被宣告無(wú)效后，雙方當事人就要按照恢復原狀的原則在當事人之間產(chǎn)生相互返還已經(jīng)履行的財產(chǎn)或賠償損失的責任，這種返還不但意味著(zhù)訂約目的不能實(shí)現，還會(huì )增加不必要的費用和損失。
其次，我國現行《合同法》的立法宗旨要求減少無(wú)效合同，增加有效合同。據不完全統計，在現行合同法出臺前，在審判實(shí)踐中確認為無(wú)效合同的約占合同案件的半數以上，其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。為了糾正這個(gè)偏差，在現行《合同法》起草過(guò)程中，全國人****制工作委員會(huì )在下發(fā)的關(guān)于合同法（征求意見(jiàn)稿）的說(shuō)明中說(shuō)：“合同自愿是合同法的基本原則，……不能任意以合同無(wú)效來(lái)解決糾紛�！睙o(wú)效合同過(guò)多，不利于社會(huì )主義經(jīng)濟的發(fā)展，確認一個(gè)有效合同無(wú)效，就是消滅了一樁交易，使當事人為訂立、履行這個(gè)合同的努力變?yōu)橥絼�，造成資源浪費，使社會(huì )交易成本增加，妨礙了社會(huì )生產(chǎn)力的發(fā)展。因此，我國現行的《合同法》明確了違反法律、行政法規的強制性規定的合同才是無(wú)效合同，因為欺詐、脅迫而訂立的合同可以是無(wú)效合同但也可以是可變更的合同，合同效力可追認的制度，合同內容欠缺的補救制度等。
再次，我國合同法律制度的立法精神已由權力擴張型思路向權力限縮型思路演變。我國現行的合同立法中堅持“盡量使合同得以生效”的基本精神，把合同的無(wú)效情形限制在較為狹窄的范圍內。應當說(shuō)，這一立法精神順應了我國經(jīng)濟發(fā)展的要求。隨著(zhù)我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟制度的逐步發(fā)展與完善，交易活動(dòng)日益豐富和多元，極大地刺激了人們對自由尤其是交易（合同）自由的渴求。這種要求體現在法律中即表現為國家對合同之行政干預的減輕和合同當事人自由權利的張揚。我國現行合同法順應了社會(huì )的這一要求，在合同無(wú)效制度中表現出較為明顯的尊重個(gè)人自由意志的傾向：凡是無(wú)礙社會(huì )基本秩序、僅僅關(guān)涉雙方利益的合同是否屬于無(wú)效的問(wèn)題由當事人自主決定，是否行使撤銷(xiāo)權也完全由當事人自由裁度。
付款合同 篇8
出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
保證人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）：_________
上列甲乙雙方就機器的買(mǎi)賣(mài)事宜，訂立合同如下：
第一條 甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條 買(mǎi)賣(mài)價(jià)款與付款條件規定如下：
�。�1）總金額人民幣：_________元。
�。�2）付款方式：_________
a。于本合同成立時(shí)，即付預付款_________元。
b。余款_________元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤付。
c。分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開(kāi)始，每月二十日之前截止。 d。為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂于機器交付之時(shí)。
第三條 交貨的時(shí)間與方法規定如下：
�。�1）交貨時(shí)間_________月_________日前。
�。�2）交貨地點(diǎn)約定于乙方的_________工廠(chǎng)，應安裝妥后，并先行試機。
�。�3）交貨方法于試機完成后，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第（2）項第d款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。
第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時(shí)，再將所有權移轉予乙方。
第五條 機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時(shí)，一切責任歸由乙方負擔。
第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的一切債務(wù)（除貨款債務(wù)外，包括毀損、賠償債務(wù)）并負完全支付的責任。
第七條 乙方或丙方若發(fā)生下列事項，則與本合同有關(guān)的債務(wù)毋需通知催告，即自動(dòng)消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。
�。�1）乙方或丙方的支票無(wú)法兌現，或停止付款時(shí)。
�。�2）乙方或丙方因滯納租稅，或有破產(chǎn)、和解及其他類(lèi)似判決上的情形的。
�。�3）就機器發(fā)生被依法扣押或先予執行等情形的。
�。�4）機器因乙的故意或重大過(guò)失，以致毀損、滅失的。
�。�5）乙方從未支付第二條的分期付款時(shí)。
�。�6）其他違反本合同的事項。
第八條 乙方應根據正確用法使用機器，并由優(yōu)秀的管理人員負責保管。
第九條 乙方發(fā)生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。
第十條 若發(fā)生第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，并據貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，聯(lián)同已收取的貨款，抵銷(xiāo)債務(wù)，如有余額則退還乙方。 第十一條 甲方需保證機器的性能完全與說(shuō)明書(shū)（如附文）相符，且交貨后一年內自然發(fā)生的故障，甲方亦需負責修理。
第十二條 機器交貨后經(jīng)三個(gè)月的，除前條規定的情形外，甲方不負保證所有瑕疵的責任。即使交付后三個(gè)月內，亦只容許交換機器，因機器故障而發(fā)生的損害，甲方不
負其責。
第十三條 有關(guān)本合同乙方的債務(wù)，期滿(mǎn)后的賠償金定為_(kāi)________元。
第十四條 對于機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投�；痣U的金額，并為保險金請求權設置質(zhì)權的手續，其費用由乙方負擔。
第十五條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十六條 其他約定事項：_________
第十七條 甲乙雙方于_________年_________月_________日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款金錢(qián)債務(wù)及機器給付義務(wù)并載明應徑受強制執行。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）（簽字）：_________ 買(mǎi)受人（乙方）（簽字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
保證人（丙方）（簽字）：_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
付款合同 篇9
甲方：
法定代表人：
傳真：
地址： 郵編：
乙方：
法定代表人：
傳真：
地址： 郵編：
丙方：
法定代表人：
傳真：
地址：
郵編：
合同簽訂地點(diǎn)：
合同簽訂時(shí)間：
鑒于：
甲方與丙方XX年6月23日簽訂了_____合同（合同編號_____以下簡(jiǎn)稱(chēng)《融資合同》），融資合同約定，丙方同意甲方委托乙方支付融資合同款項。
甲方需要乙方為其提供付費代理服務(wù)。乙方具備代付費用的合法資格，乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件向甲方提供代付費服務(wù)。
甲方在乙方開(kāi)設結算匯款賬戶(hù)，戶(hù)名：______ 賬號：______；
丙方在乙方開(kāi)立接受匯款賬戶(hù)，戶(hù)名：______ 賬號：______；
甲乙丙三方合作嚴格遵守《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等規定。
經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商達成本協(xié)議，以共同信守：
第一條 義務(wù)范圍、方式及要求
1.1甲方委托乙方代理付費項目為甲方與丙方簽訂的《融資合同》中的項目款項。
1.2除上述費用外，乙方不得因委托向丙方支付其他費用。
1.3甲方在每月_____日前，將下月融資合同項目款以轉賬或存款等方式存入結算賬戶(hù)。由于金額不足導致乙方未能依照合同支付的，甲方承擔相應責任。
1.4甲方每月支付丙方人民幣_____元，由乙方從結算賬戶(hù)中轉賬，劃入丙方接受匯款賬戶(hù)。
1.5乙方每月_________日之前轉賬支付。
1.6甲乙丙三方同意通過(guò)乙方統一代付費平臺，每月按時(shí)、足額支付融資合同項目費用，并及時(shí)結算、統一管理。
1.7甲乙丙三方應當建立正常的工作聯(lián)系制度，定期協(xié)同分析雙方業(yè)務(wù)中的存在的問(wèn)題，保證三方工作渠道暢通。
第二條 手續費及管理
2.1甲方共支付乙方代理手續費_________元。費用由甲方負責按月（一次性）支付給乙方。同時(shí)，乙方向甲方提供有效憑證。
2.2代付款等相應票價(jià)由乙方統一管理，但甲方有權調取核實(shí)。
2.3 甲乙雙方必須保證帳務(wù)、收據、金額相符，每月或（季度_）_____結清。
2.4每月結賬后，甲方與乙方可以對帳，如有不符，由乙方進(jìn)行核對，乙方將核對結果及錯誤原因傳真至甲方處理。
2.5因乙方原因給甲方造成損失，由乙方承擔責任并負責妥善處理。由甲方過(guò)錯造成的損失，由甲方承擔。
2.6乙方每月將銀行對帳單送交甲方進(jìn)行月核對。
第三條 甲方的權利和義務(wù)
3.1甲方對乙方授權為不可撤消授權，自乙方簽字之日起生效，直至乙（丙）方與甲方的《租賃（融資）合同》到期后終止。
3.2甲方保證結算賬戶(hù)有足額資金支付融資合同項目款，因金額不足造成乙方無(wú)法按時(shí)、足額支付的，甲方承擔責任。
3.3凡涉及甲丙融資合同項目的費用變更時(shí)，甲方應及時(shí)通知乙方。
3.4由于甲方未及時(shí)足額匯款或轉賬到結算賬戶(hù)或因甲方與丙方雙方變更融資合同金額未及時(shí)通知乙方等原因造成的相關(guān)責任，由甲方承擔。
3.5甲方有權對乙方支付費用進(jìn)行核實(shí)，乙方應予以配合。
3.6甲方應確保提供給乙方的客戶(hù)接受匯款賬戶(hù)的準確性，如由于賬戶(hù)有誤導致產(chǎn)生糾紛，應由甲方負責。
3.7非乙方原因產(chǎn)生的丙方與甲方的爭議由甲方負責處理。
第四條 乙方的權利與義務(wù)
4.1在甲方結算賬戶(hù)擁有足額資金的情況下，乙方按時(shí)轉賬融資合同項目款，劃入丙方接受匯款賬戶(hù)。
4.2乙方于每月_________日前轉賬支付。
4.3乙方每月轉賬金額為人民幣______（大寫(xiě)______）元。4.4乙方付款后_____日內，需向甲方提供付款憑證，付款時(shí)間以付款通知發(fā)出時(shí)間為準；
4.5乙方有義務(wù)為甲方、丙方提供付費情況、帳戶(hù)余額，配合甲丙方相應工作。
4.6乙方應嚴格遵守操作規章制度,因乙方原因造成甲丙方損失的，由乙方負責賠償。
4.7乙方應確保甲方有關(guān)業(yè)務(wù)的保密工作，不得向任何單位（法律規定的除外）或個(gè)人泄露，否則引起的不良后果和經(jīng)濟損失由乙方承擔全部責任。
4.8因甲方賬戶(hù)資金不足導致乙方未依照約定轉賬付款項的，乙方不負相關(guān)法律責任。
4.9除約定的付款責任外，乙方不承擔其他責任。
第五條 丙方的權利義務(wù)
5.1丙方有權要求乙方支付每月款項，在乙方未依照約定支付時(shí)，也有權要求甲方支付。
5.2丙方總共超過(guò)_____當月未收到融資合同款項時(shí)，甲方須為延遲支付租金支付罰息，罰息率為每日萬(wàn)分之七，從應付租金日起至實(shí)際付款日止逐日按復利計算，正常利息加罰息即為延遲利息；
5.3丙方書(shū)面通知_____日日后，甲方應于_____日內予以書(shū)面情況說(shuō)明，獲得丙方許可后，甲方可以補繳或緩繳款項，甲方也可以委托由乙方代繳；
第六條 保密
6.1未經(jīng)對方書(shū)面許可，任何一方不得向第三方提供、披露與對方業(yè)務(wù)有關(guān)的資料和信息，但法律另有規定的除外。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
【付款合同模板合集九篇】相關(guān)文章：
付款合同模板合集5篇01-05
付款合同模板合集7篇12-22
付款合同模板集錦五篇12-27
付款合同模板匯編9篇12-24
付款通知書(shū)模板-通知01-04
付款通知書(shū)模板范文-通知01-05
分期付款借款合同（通用6篇）07-23
付款催函06-02