關(guān)于定金合同模板10篇
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的定金合同10篇，希望能夠幫助到大家。
定金合同 篇1
原告：XXX，男，19XX年X月XX日生，漢族，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，職業(yè)XX，工作單位白銀市XX局，住白銀區長(cháng)安路XX號，聯(lián)系電話(huà)XXXXXXXXXXX。
被告：張明生，男，19XX年XX月XX日生，漢族，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，職業(yè)，工作單位白銀市XX局白銀分局，住白銀區西山路XX號樓2單元XXX室，聯(lián)系電話(huà)15309xxxxx996。
訴訟請求：
1.撤銷(xiāo)原、被告之間購房合同；
2.判令被告承擔違約責任，向原告雙倍返還定金人民幣20000元；
3.由被告承擔本案所有訴訟費用。
事實(shí)和理由：
20xx年8月初，原告經(jīng)同事介紹，意向購買(mǎi)被告位于白銀西區蘋(píng)果家園22號樓4單元401室的房產(chǎn)一套，看房過(guò)程中，被告介紹，該房產(chǎn)實(shí)際所有人為其朋友仙云輝，仙云輝將該房產(chǎn)全權委托給被告，由被告代理出售，房產(chǎn)面積106.77平方米，建造年代為20xx年。當原告及家人問(wèn)及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時(shí)，被告滿(mǎn)口
答應可以砸墻，基于建筑常識，原告認為該房屋為框架建筑結構（實(shí)際為磚混結構），被告對此持默認態(tài)度，沒(méi)有對房屋建筑結構這一關(guān)鍵性問(wèn)題履行其如實(shí)告知的義務(wù)。
原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進(jìn)行坐談，期間原告多次問(wèn)及被告，購買(mǎi)此房產(chǎn)除購房款、過(guò)戶(hù)費、稅費外是否還需原告承擔其他費用，被告稱(chēng)再無(wú)其他費用，雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議，約定房屋總價(jià)為41萬(wàn)元人民幣，為表購房誠意，原告當即付給被告購房定金1萬(wàn)元，由被告開(kāi)具標注有“定金”字樣的1萬(wàn)元借條一張留存于原告處。
20xx年8月13日，原告籌備房款之余在蘋(píng)果家園物業(yè)管理處詢(xún)問(wèn)蘋(píng)果家園22號樓4單元401室房產(chǎn)情況，物業(yè)管理處工作人員告知原告，該房產(chǎn)為磚混式建筑結構，絕不能砸墻改變原房屋格局，否則將直接影響到整棟樓的住戶(hù)安全，除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告立即給被告打電話(huà)進(jìn)行交涉，但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結構及物業(yè)費用的行為沒(méi)有過(guò)錯，極力主張讓原告忽略房屋結構問(wèn)題并由原告承擔6000多元物業(yè)費用，交涉無(wú)果。后原告多方聯(lián)系被告，提議協(xié)商解決爭端以繼續履行合同，但被告寸步不讓?zhuān)瑘猿钟稍鎲畏矫娉袚控熑巍?0xx年8月27日晚，原告再次電話(huà)聯(lián)系被告，被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區某房產(chǎn)中介登記出售，即將與他人簽訂購房合同，無(wú)意向原告出售此房產(chǎn)，并拒絕退還原告支付的定金，此事實(shí)有當晚電話(huà)錄音材料為證。
綜上，原告認為，原、被告之間雖未簽訂書(shū)面房屋買(mǎi)賣(mài)合同，但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話(huà)錄音材料，可證實(shí)交易雙方、交易標的和交易價(jià)格，已經(jīng)形成合法有效的房屋買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。被告在房屋交易過(guò)程中違背誠信，不履行其如實(shí)告知房屋情況的義務(wù)，刻意隱瞞房屋建筑結構、拖欠的物業(yè)費用等關(guān)鍵性問(wèn)題，產(chǎn)生分歧后，被告推卸己方責任，以定金為要挾，迫使原告接受其無(wú)理條件，為合同進(jìn)一步履行制造障礙，合同目的落空；另一方面被告在未撤銷(xiāo)與原告已形成的購房合同情況下，又將房屋登記出售給第三人，事實(shí)上已購成“一房多賣(mài)”。 被告的這些行為不僅浪費了原告巨大的精力和時(shí)間，同時(shí)也嚴重損害了原告的利益。為維護自己的合法權益，訴至貴院，請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
白銀市白銀區人民法院
起訴人：XXX
20xx年9月28日
定金合同 篇2
賣(mài)房人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)房人： （以下筒稱(chēng)乙方）
為了保證甲、乙雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同的順利履行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，訂立此合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方愿將座落于 市 區 的 房 室 廳 平方米賣(mài)于乙方60年，空口無(wú)憑，立字據為證。
第二條：該房的房?jì)r(jià)款計人民幣 千 百元正（ ）配套費 ，摩托車(chē)位 個(gè)，共計 。
第三條：由于賣(mài)房人正在基建，現先收定金 封頂收 ，交房還清金額。
第四條：在房屋買(mǎi)賣(mài)合同簽訂后，如一方違約，除返還定金外，還應當賠償對方因違約所造成的所有經(jīng)濟損失。
第五條：本合同在施行中出現的爭議，雙方協(xié)商解決。
第六條：本合同經(jīng)雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
賣(mài)房人（甲方）：
身份證號碼：
聯(lián)系方式：
買(mǎi)房人（乙方）：
身份證號碼：
聯(lián)系方式：
證明人：
聯(lián)系方式：
年 月 日
定金合同 篇3
甲方：（賣(mài)方）：________
住所：____________郵編：_____________
法定代表人：_聯(lián)系電話(huà)：_______________
乙方（預購方）：_____
住所：__________郵編：_____________
證件名稱(chēng)：______________證號：______________聯(lián)系電話(huà)：______________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂《_____________》商品房事宜，訂立本合同。
第一條
乙方預訂____《____________》____________幢____________層____________室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋）。甲方已領(lǐng)取該房屋商品房預售許可證（證書(shū)號：），并經(jīng)_____________測繪機構預測，該房屋建筑面積為_(kāi)__________平方米。該房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二條
乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買(mǎi)賣(mài)單價(jià)為人民幣______________元，乙方預訂的該房屋總房?jì)r(jià)為人民幣______________元，乙方采取方式。
第三條
乙方同意簽訂本合同時(shí)，支付定金人民幣__元，作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房預售合同的擔保，簽訂商品房預售合同后，乙方支付的定金轉為房?jì)r(jià)款。
第四條
甲、乙雙方商定，預訂期為_(kāi)_____天，乙方于______年______月______日前到____與甲方簽訂《上海市商品房預售合同》。
第五條
甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書(shū)、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房預售合同的附件。
第六條
在本合同的第四條約定的預訂期限內，除本合同第七條、第八條約定的情形外，甲方拒絕簽訂商品房預售合同的，雙倍返還已收取的定金；乙方拒絕簽訂商品房預售合同的，無(wú)權要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房預售合同的，甲方應全額返還乙方已支付的定金。
1、甲乙雙方在簽訂商品房預售合同時(shí)，因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責任、爭議解決方式等條款，存在分歧，不能協(xié)商一致；
2、甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房預售合同前，由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權利的。
第八條
有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房預售合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金：
1、甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的；
2、甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實(shí)的。
第九條
本協(xié)議一式0份，甲乙雙方各持0份，
______________各執一份。
甲方：（簽章） 乙方：（簽定）
年月日 年月日
定金合同 篇4
甲方：（賣(mài)方）：________
住所：____________郵編：_____________
法定代表人：_聯(lián)系電話(huà)：_______________
乙方（預購方）：_____
住所：__________郵編：_____________
證件名稱(chēng)：______________證號：______________聯(lián)系電話(huà)：______________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用得原則、經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂《_____________》商品房事宜，訂立本合同。
第一條乙方預訂____《____________》____________幢____________層____________室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋）。甲方已領(lǐng)取該房屋商品房預售許可證（證書(shū)號：），并經(jīng)_____________測繪機構預測，該房屋建筑面積為_(kāi)__________平方米。該房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預訂得該房屋每平方米建筑面積買(mǎi)賣(mài)單價(jià)為人民幣______________元，乙方預訂得該房屋總房?jì)r(jià)為人民幣______________元，乙方采取方式。
第三條乙方同意簽訂本合同時(shí)，支付定金人民幣__元，作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房預售合同得擔保，簽訂商品房預售合同后，乙方支付得定金轉為房?jì)r(jià)款。
第四條甲、乙雙方商定，預訂期為_(kāi)_____天，乙方于______年______月______日前到____與甲方簽訂《上海市商品房預售合同》。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供得廣告、售樓書(shū)、樣品所標明得房屋平面布局、結構、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房預售合同得附件。
第六條在本合同得第四條約定得預訂期限內，除本合同第七條、第八條約定得情形外，甲方拒絕簽訂商品房預售合同得，雙倍返還已收取得定金；乙方拒絕簽訂商品房預售合同得，無(wú)權要求甲方返還已收取得定金。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房預售合同得，甲方應全額返還乙方已支付得定金。
1、甲乙雙方在簽訂商品房預售合同時(shí)，因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責任、爭議解決方式等條款，存在分歧，不能協(xié)商一致；
2、甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房預售合同前，由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權利得。
第八條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房預售合同得，甲方應雙倍返還乙方已支付得定金：
1、甲方未遵守本合同第二條、第五條約定得；
2、甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在得抵押、預租、查封等事實(shí)得。
第九條本協(xié)議一式0份，甲乙雙方各持0份，
______________各執一份。
甲方：（簽章） 乙方：（簽定）
年月日 年月日
定金合同 篇5
轉讓方（甲方）：__________ 身份證號碼：__________________ 頂讓方（乙方）：__________ 身份證號碼：__________________ 甲、 乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就店鋪轉讓事宜達成以下協(xié)議：
一、 房屋位置、面積：
甲方同意將位于______________ _店鋪轉讓給乙方使用，共上下 層，建筑面積為_(kāi)___平方米；并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權利與義務(wù)。
二、轉讓權益：
轉讓后店鋪現有的裝修、裝飾全部歸乙方。甲方原有的營(yíng)業(yè)執照、設備等由甲方自行處理。 店鋪轉讓給乙方后，乙方同意代替甲方履行原有店鋪租賃合同中所規定的條款，并且定期交納租金及該合同所約定的應由甲方交納的水電費及其他各項費用。 乙方接手前該店鋪所有的一切債權、債務(wù)均由甲方負責；即接手后的一切經(jīng)營(yíng)行為及產(chǎn)生的債權、債務(wù)由乙方負責。
三、轉讓金額：
乙方在_____年__月__日向甲方支付轉讓費定金共計人民幣_____元（大寫(xiě)： ）轉讓金余額為方必須在本協(xié)議簽訂之日起日內搬離，乙方自年月日起完全接收本房屋。
四、 違約責任：
如因甲方與房東之間的原因，導致本店不得轉讓或房租有所調整，或者甲方簽字后若出現要回房屋使用權或以各種借口增加乙方額外費用的情況時(shí)，以上情況甲方要全權承擔該房屋轉讓的違約責任，即付給乙方支付轉讓金 倍的違約金。
五、本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，協(xié)商解決。
甲方（簽章）：
聯(lián) 系 電 話(huà)：
乙方（簽章）：
聯(lián) 系 電 話(huà) ：
日期：
日期：
定金合同 篇6
甲方（賣(mài)方）：
身份證號碼： 住址：
電話(huà)號碼：
乙方（買(mǎi)方）：
身份證號碼： 住址：
電話(huà)號碼：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲、乙雙方房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議：
一、房屋交易的基本情況
1、甲方自愿將位于xx市的壹幢（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋），該房屋建筑面積（權證登記面積）為xxx平方米，土地面積為xxx平方米 ，該房屋產(chǎn)權屬xxx所有。
2、甲方同意將該房屋出售給乙方，乙方同意購買(mǎi)該房屋。
二、房款售價(jià)：
該房屋總售價(jià)為人民幣xxx萬(wàn)元整
三、房款的支付方式及期限：
甲乙雙方到_市房產(chǎn)交易中心辦理更名過(guò)戶(hù)手續當日，乙方的首期房款人民幣須在xx日前支付給甲方。
四、其它費用的支付方式及期限：
雙方協(xié)商由xx支付。
五、物業(yè)的交割
1、物業(yè)交接的期限：甲方應于前向乙方移交該房屋。
2、甲方在移交該房屋時(shí)，應保持房屋結構及水電、衛生、有線(xiàn)電視、通訊等配套設施完整，保持原有的裝修狀況，并結清在移交之前所發(fā)生的水電、衛生、有線(xiàn)電視、通訊、物業(yè)管理等各項費用。
3、甲方應在移交該房屋之日向乙方移交該房屋的水電、衛生、物業(yè)管理等配套設施過(guò)戶(hù)所需的各項物料。
六、責任與權利
1、 甲方保證該房屋產(chǎn)權的真實(shí)性與明晰性，沒(méi)有權屬糾紛或債權債務(wù)糾紛。
2、 乙方有權對該房屋產(chǎn)權的真實(shí)性與明晰性進(jìn)行核實(shí)。
3、 甲方有義務(wù)配合乙方辦理房屋交易的過(guò)戶(hù)手續。
七、違約責任
1、甲、乙任何一方違約的，另一方有權終止本合同，違約方須向另一方賠償違約金的10%并承擔辦理該房交易過(guò)程當中所發(fā)生的費用。
2、如該房屋的產(chǎn)權不真實(shí)、明晰，出現權屬糾紛的債權債務(wù)糾紛，由此引起的一切責任全部由甲方承擔。
3、如甲方（或乙方）未按本合同約定的期限配合對方辦理房屋產(chǎn)權轉移登記并提供所需的.各項物料、造成辦理房屋轉移登記的時(shí)間往后拖延，由此引起的一切責任全部由甲方承擔。
4、如甲方不按合同第五款之規定交割物業(yè)的，乙方有權在甲方應得的款項中予以扣除乙方的實(shí)際損失，乙方同時(shí)有權拒絕轉付甲方應得的款項，由此引起的一切責任全部由甲方承擔。
八、補充條款
九、其它條款
1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有未盡事宜，由甲、乙雙方應協(xié)商解決，修改本條款由甲、乙雙方共同簽定補充合約，補充合約與本合同享有同等法律效力；如協(xié)商不能解決，約定由本合同簽定地人民法院裁定。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
委托代理人：（簽章） 委托代理人：（簽章）
20xx年xx月xx日
定金合同 篇7
按目前新建房屋的交易習慣，購房者看中某套房屋后，開(kāi)發(fā)商與購房者都會(huì )簽訂《購房意向書(shū)》，以說(shuō)明雙方對購售房屋已達成初步意向�！兑庀驎�(shū)》的內容一般包括房屋的位置、面積、價(jià)款，但一般并不涉及房屋的交付時(shí)間、違約責任及其它房屋的具體情況等。實(shí)踐中，《意向書(shū)》除了上述內容外，一般還有定金內容。正是《購房意向書(shū)》中的定金條款，使得并不具有法律效力的意向書(shū)，成了購房過(guò)程中矛盾的焦點(diǎn)。
要正確處理《意向書(shū)》中的定金糾紛，首先應了解《意向書(shū)》的性質(zhì)和意向書(shū)》中約定的定金所擔保的內容。從《意向書(shū)》簽訂的背景和內容看，《意向書(shū)》并不是購房合同，沒(méi)有定金條款的《意向書(shū)》僅是購售雙方交易意向的表述，購房者和開(kāi)發(fā)商之間并不存在權利義務(wù)關(guān)系。但對房屋交易已達成初步意向的買(mǎi)賣(mài)雙方而言，為了保證雙方能進(jìn)一步接洽房屋買(mǎi)賣(mài)，即購房者保證開(kāi)發(fā)商在簽訂正式購房合同之前，不將房屋另售他人，開(kāi)發(fā)商保證購房者能再來(lái)接洽購房事宜，并不產(chǎn)生法律約束力的《意向書(shū)》顯然不能實(shí)現上述目的。正是為達到上述目的，達成購房意向的雙方約定，由購房者向開(kāi)發(fā)商支付一定的定金，以保證開(kāi)發(fā)商在約定期限內不將房屋另售他人，同時(shí)保證購房者在約定期限內與開(kāi)發(fā)商進(jìn)一步洽談購房事宜。購房者交納了定金，認購書(shū)的性質(zhì)就由意向書(shū)變成了協(xié)議，購房者與開(kāi)發(fā)商之間就有了權利義務(wù)，開(kāi)發(fā)商的義務(wù)是在約定期限內不得將房屋出售他人，購房者的義務(wù)是在約定期限內與開(kāi)發(fā)商進(jìn)一步接洽購房事宜。否則，購房者將損失定金，開(kāi)發(fā)商將雙倍返還定金。
了解了認購書(shū)的性質(zhì)和定金擔保的內容，處理此類(lèi)糾紛也就有了依據。
一、如因開(kāi)發(fā)商原因致雙方在認購書(shū)約定的時(shí)間內未能簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的，例如開(kāi)發(fā)商將約定房屋出售給第三方等，購房者可要求開(kāi)發(fā)商雙倍返還定金;
二、如因購房者原因在認購書(shū)約定的時(shí)間內雙方未能簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的，例如購房者放棄購買(mǎi)約定房屋等，購房者將損失定金;
三、在認購書(shū)約定的時(shí)間內經(jīng)購房者與開(kāi)發(fā)商協(xié)商，雙方對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》具體條款無(wú)法達成一致的，購房者可要求開(kāi)發(fā)商退還已交納的定金;
四、如果開(kāi)發(fā)商銷(xiāo)售未具備銷(xiāo)售條件的房屋，即開(kāi)發(fā)商未取得預售許可證或銷(xiāo)售不具備使用條件的現房，購房者可要求開(kāi)發(fā)商退還定金，并要求開(kāi)發(fā)商支付相應的利息損失。
出現定金糾紛雙方可協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按《認購書(shū)》中約定的仲裁機構申請仲裁或向法院起訴。
定金合同 篇8
甲方：XXX電動(dòng)汽車(chē)有限公司
乙方：XX建設工程有限公司
因甲方資金及基地始終未落實(shí)，雖多次延緩開(kāi)工時(shí)間但仍未能滿(mǎn)足乙方進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工的條件，故雙方?jīng)Q定廢除 20xx年**月**日簽訂的裝飾裝修工程合同并重新商定如下條款，雙方共同遵守：
一、甲方現已收取乙方合同定金 萬(wàn)元。
二、甲方現已確定選址在 。
三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設、鋼網(wǎng)結構廠(chǎng)房建設或部分裝飾裝修工程內部議標后發(fā)包給乙方。
四、開(kāi)工時(shí)間：甲方將以上工程發(fā)包給乙方，確定的開(kāi)工時(shí)間為 年 月 日，甲方至少提前一周書(shū)面通知乙方作進(jìn)場(chǎng)準備。
五、取費標準及付款方式： 甲方將工程發(fā)包給乙方，乙方嚴格以20xx年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進(jìn)場(chǎng)后甲方在三日內向乙方支付總單項工程款的25%作為預付款，以后每月按工程進(jìn)度支付已完工程總額的75%，工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%，剩余3%作為質(zhì)保金一年內付清。
六、違約責任：此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛，任何一方違約都將承擔相對應的法律責任。例如：以上項目不能按本合同約定的時(shí)間開(kāi)工，甲方除了按相關(guān)法律法規及時(shí)向乙方退賠合同定金外還須承擔自己給乙方帶來(lái)的經(jīng)濟損失;又如：乙方在提前一周收到甲方開(kāi)工通知后若不能按約定的時(shí)間進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工將被視為自動(dòng)放棄，乙方無(wú)權向甲方退還合同定金等等。
七、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字有效，凡未盡事宜另行商議。
甲方單位（蓋章）： 乙方單位（蓋章）：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
20 年 月 日
定金合同 篇9
甲方：（賣(mài)方）
乙方 ：（ 預購方 ）
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂房屋事宜，訂立本合同。
第一條：乙方預訂的房屋位于北京市 區 ，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋）。甲方已取得該房屋的房屋所有權證（編號：），該房屋建筑面積為： 平方米，產(chǎn)權人：
第二條：乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買(mǎi)賣(mài)單價(jià)為人民幣 元，乙方預訂的該房屋總房?jì)r(jià)為人民幣 元。甲乙雙方一致同意乙方先支付 %的房屋首付款，其余的房款通過(guò)銀行以按揭貸款的方式一次性支付。（以雙方簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議為準）
第三條：乙方同意簽訂本合同時(shí)，向甲方支付 萬(wàn)元的定金，作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買(mǎi)賣(mài)合同的擔保，簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同后，乙方支付的定金轉為房?jì)r(jià)款。甲方在收取定金后，應當向乙方開(kāi)具收款憑證，并注明收款時(shí)間。乙方逾期未支付認購定金的，甲方有權解除本認購書(shū)，并有權將該商品房另行出賣(mài)給第三方。
第四條：甲、乙雙方商定，預訂期為 天，乙方于20xx年 月 日前到 與甲方簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》。
第五條：在本合同的第四條約定的預訂期限內，除本合同第六條、第七條約定的情形外，甲方拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的，雙倍返還已收取的定金；乙方拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的，無(wú)權要求甲方返還已收取的定金。
第六條：有下列情形的，乙方拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的，甲方應全額返還乙方已支付的定金。
甲乙雙方在簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)，因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責任 、爭議解決方式等條款，存在分歧，不能協(xié)商一致的。
第七條：甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實(shí)的，乙方因此原因拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書(shū)解除之日止，將該商品房另行出賣(mài)給第三方的，甲方應當向乙方雙倍返還定金。
第八條：本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字生效。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
身份證號碼： 身份證號碼：
地址 : 地址：
定金合同 篇10
合同雙方當事人：
出賣(mài)人：
法定代表人：
聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人姓名：
身份證
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條買(mǎi)受人所購商品房的基本情況買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)__層__號房。該商品房的用途為_(kāi)_，屬__結構，層高為_(kāi)_米，建筑層數地上__層，地下__層，暫定名__。該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。該商品房合同約定建筑面積共__平方米，其中，套內建筑面積__平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積__平方米。
第二條計價(jià)方式與價(jià)款出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述方式計算該商品房?jì)r(jià)款：按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(人民幣)每平方米__元，總金額(人民幣)__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。新房購房合同范文節選!
第三條面積確認及面積差異處理根據規定按照房地產(chǎn)管理局相關(guān)部門(mén)實(shí)測面積，多退少補。
第四條付款方式及期限買(mǎi)受人按下列第__種方式按期付款：1。性付款買(mǎi)受人在簽訂本合同時(shí)，性付清所購房屋全部房款。2。分期付款。
第五條買(mǎi)受人逾期付款的違約責任買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第_2_種方式處理：1。按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)1)逾期在_30_之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_五_的違約金，合同繼續履行;2)逾期超過(guò)_30_后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計應付款的_5_%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_五_。
第六條交付期限出賣(mài)人在__年_月_日前，將商品房交付買(mǎi)受人使用：但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據實(shí)予以延期：1。遭遇不可抗力，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起_180_日內告知買(mǎi)受人的;2。遇政府規劃變更。
第七條出賣(mài)人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：1。水、電設施在房屋交付時(shí)達到使用條件;2。暖氣設施在房屋交付后第一個(gè)采暖期達到使用條件。
第八條1。該商品房所在樓宇的屋面使用權歸出賣(mài)人所有2。該商品房所在樓宇的外墻面使用權歸出賣(mài)人所有3。該商品房所在樓宇的命名權歸出賣(mài)人所有4。該商品房所在小區的命名權歸出賣(mài)人所有。
第九條買(mǎi)受人的房屋僅作__使用，買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。
除本合同及其附件另有規定者外，買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
第十條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì )仲裁。
第十一條本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
第十二條本合同共__頁(yè)，一式__份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：第十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。新房購房合同范文節選!
出賣(mài)人(簽章)：___年__月_日
買(mǎi)受人(簽章)：___年__月_日
【關(guān)于定金合同模板10篇】相關(guān)文章：
1.裝修定金合同模板