承攬工程項目施工合同模板

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的承攬工程項目施工合同模板，希望對大家有所幫助。

　　承攬工程項目施工合同1

　　建設單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）_________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：_______________

　　電話(huà)：_______________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　拆遷戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）____________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：_______________

　　電話(huà)：_______________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　根據________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規劃部門(mén)和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產(chǎn)權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門(mén)批準的地區內進(jìn)行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對其安置時(shí)應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規定作價(jià)補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）

　　第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

　　第三條甲方對乙方在臨時(shí)周轉期間按下列情況給予補助：

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

　　3.乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉的，周轉期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉房沒(méi)有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

　　第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時(shí)按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。

　　乙方如經(jīng)甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產(chǎn)管理部門(mén)對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條其他約定：________________________________________.

　　本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當地房產(chǎn)管理部門(mén)調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

　　建設（甲方）____________（公章）拆遷戶(hù)（乙方）____________（公章）

　　代表人：____________代表人：____________

　　____年____月____日____年____月____日

　　承攬工程項目施工合同2

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一)工程地點(diǎn)：呼倫貝爾市原野測試有限責任公司

　　(二)工程內容：雨棚改造工程(邊棚鋼掛鋁塑板，棚心刮外墻膩子，刷外墻涂料)

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條工程造價(jià)為人民幣伍萬(wàn)叄千元

　　第三條合同工期

　　1.雙方商定總工期___天。

　　開(kāi)工日期：___年___月___日，

　　竣工日期：___年___月___日。

　　2.如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。

　�、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸暮�(臺風(fēng)、火災、地震)等造成的`停工。

　�、谠黾恿斯こ塘�，而受影響時(shí)。

　�、垡蛲Ｋ�、停電等情況達六小時(shí)以上時(shí)。

　�、芗追揭蜇斄Σ蛔慊虿话春贤�規定預付工程備料款和工程進(jìn)度款，而受影響時(shí)。

　�、菁追讲荒馨春贤�規定在開(kāi)工前五天，交出施工場(chǎng)地和接通施工水源、電源時(shí)。

　　第四條付款方式

　　(一)材料進(jìn)場(chǎng)，甲方付給乙方工程造價(jià)40%。

　　(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付總造價(jià)的30%給乙方;

　　(三)當工程竣工驗收合格七天內甲方支付竣工結算總價(jià)的30%;

　　第五條責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時(shí)組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　4、負責工程所需燈具、電工電料。

　　5、如需向乙方索要發(fā)票，則支付工程造價(jià)稅款(工程總造價(jià)6%)。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質(zhì)量，精心施工、按時(shí)完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故由乙方負責。

　�、俪邪�人應加強對現場(chǎng)施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場(chǎng)違法亂紀，一旦發(fā)生問(wèn)題，后果自負。

　�、谝曳浆F場(chǎng)施工人員應無(wú)條件服從遵守施工場(chǎng)內各項管理規定，無(wú)條件服從場(chǎng)地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關(guān)系，否則一切后果自負。

　　第六條其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經(jīng)雙方充分協(xié)商，發(fā)出“設計變更通知單”

　　2、增加或變更內容所需材料款項必須落實(shí);

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經(jīng)雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發(fā)生爭議，應通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效，可提交有關(guān)仲裁機構裁決。

　　(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第七條

　　本合同壹式貳份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。

　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：甲方蓋章：乙方蓋章：

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　承攬工程項目施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方愿將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　一、承包內容：

　　_____________________

　　二、承包價(jià)格：

　　承包價(jià)格參考《現代城零星項目?jì)r(jià)目表》。___________________

　　三、結算方式：

　　乙方施工完畢驗收合格7天后方可結算。

　　四、付款方式：

　　所有工程完成驗收合格后一次性結清承包價(jià)款。

　　五、質(zhì)量要求：

　　必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建筑工程規范和要求施工，必須達到建筑工程質(zhì)量驗收標準。如因工藝問(wèn)題造成的返工，一切工費由乙方負責。

　　六、工期要求：

　　工程總工期為_(kāi)__天，即施工時(shí)段為_(kāi)__年___月___日至___年___月___日，工期包括雨天在內，每延遲一天按貳佰元進(jìn)行處罰。

　　七、其他要求

　　1.施工期間，堅決杜絕一切安全事故發(fā)生，所有安全事故無(wú)論大小，概由乙方負責。

　　2.施工期間，乙方必須服從甲方相關(guān)技術(shù)人員的現場(chǎng)指導和監督，不得以任何借口無(wú)理取鬧，拒絕施工。

　　3.乙方若無(wú)故擅自停工，甲方有權終止合同，前面工程所發(fā)生的費用甲方概不負責，合同另簽他人。

　　4.乙方在施工過(guò)程中應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規范、操作規程、勞動(dòng)安全衛生制度等各項規章制度，愛(ài)護甲方財物，維護甲方利益，服從甲方的領(lǐng)導、管理。乙方在施工中因違章作業(yè)，違反勞動(dòng)紀律，發(fā)生人身傷亡事故，概由乙方自己負責。

　　5.工程竣工后由甲方驗收質(zhì)量檢查，并簽字付款。

　　八、本合同一式二份，甲方乙方各執一份。自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【承攬工程項目施工合同模板】相關(guān)文章：

簡(jiǎn)單加工承攬合同模板12-20

工程項目代建合同模板12-10

加工承攬合同07-12

路面施工合同模板12-08

地基施工合同模板12-08

分包施工合同模板12-08

路燈施工合同模板12-07

廠(chǎng)房施工合同模板12-07

公路施工合同模板12-03

花園施工合同模板12-20