工程施工合同簡(jiǎn)單模板
隨著(zhù)人們法律意識的建立，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，它可以保護民事法律關(guān)系。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的工程施工合同簡(jiǎn)單模板，歡迎閱讀與收藏。
工程施工合同簡(jiǎn)單模板1
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：______________________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：______________________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及______省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q(chēng)：___________________________
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：___________________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：____________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準：達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價(jià)
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價(jià)規范》（gb50500-2017），《______省建設工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第______號），《______省建設工程計價(jià)辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動(dòng)態(tài)調整統一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價(jià)計取，材料價(jià)格按照施工同期《______建設造價(jià)》預算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的.停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時(shí)降雨_________mm或_________mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電_________小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在______內向乙方支付工程預算價(jià)的______%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價(jià)的______%，工程保修金留結算總價(jià)的______%，自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）____________________________乙方（公章）______________________________
法定代表人（簽字）_______________________法定代表人（簽字）_______________________
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
工程施工合同簡(jiǎn)單模板2
發(fā)包方（甲方）：__________________________________
承包方（乙方）：__________________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1工程名稱(chēng)：_________________________
1.2工程地點(diǎn)：_________________________
1.3承包范圍：外門(mén)臉底商平開(kāi)門(mén)、旋轉門(mén)、鐵藝裝飾門(mén)楣工程。
1.4工期：本工程自_________年_________月_________日開(kāi)工，于_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達到國家規定的裝飾驗收標準（JGJ73—91）。
1.6結算方式：按雙方約定單價(jià)為結算依據。
注：（雙方約定單價(jià)明細為本合同附件）
1.7合同價(jià)款：__________________
�。ㄈ嗣駧糯髮�(xiě)）：__________________
注：（按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結算依據）
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定及甲方的相關(guān)規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工_________小時(shí)以上（一周內累計計算），工期相應順延。
4.5、此工程于_________月_________日—_________日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_________日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。乙方應向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗收。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。
6.2、付款方式：第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款_________%。
第二次付款工程完成_________%以上，付款_________%。
第三次付款工程完成_________%，付款_________%。
第四次付款按雙方商定結算價(jià)格結清，付款_________%。
第五次付款尾款_________%質(zhì)保金一年。
第7條關(guān)于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經(jīng)乙方書(shū)面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額_________%的日違約金。由于甲方無(wú)故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的_________%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止
甲方：__________________________乙方：__________________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
工程施工合同簡(jiǎn)單模板3
建設單位：___________________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
施工單位：___________________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》的要求，甲、乙雙方對本工程項目進(jìn)行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進(jìn)行了考察，認為能夠滿(mǎn)足該工程的要求。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說(shuō)明
2、工程地址：____________________________________
3、工程規模：建筑面積約_________平方米（實(shí)際面積以施工圖為準）
4、結構及層數：磚混六層
5、發(fā)包方式：包工包料
6、發(fā)包范圍：工程圖紙全部?jì)热?/p>
7、開(kāi)竣工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
8、本工程質(zhì)量必須達到國家施工驗收規范的合格標準。
二、工程造價(jià)
1、經(jīng)甲、乙雙方共同商定本承包協(xié)議造價(jià)為：
車(chē)庫及住宅部分實(shí)行平方米包干為_(kāi)________元/平方米。
2、面積計算依據：
國家規定的建筑面積計算標準
三、材料采購供應
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價(jià)格應按照同期市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)雙方認可。甲方指定使用的砂石、門(mén)窗等材料用撥付給乙方的房產(chǎn)進(jìn)行置換。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工進(jìn)度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按_________%現金加_________%房產(chǎn)進(jìn)行撥付（砂石及門(mén)窗等甲方供應的材料視同撥付房產(chǎn)）。房產(chǎn)在施工前按_________元/平方米以立體砍塊的形式留足，經(jīng)雙方確認后，根據施工進(jìn)度情況陸續進(jìn)行撥付。
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工現場(chǎng)三通一平由甲方負責，其費用不含在總價(jià)內。
2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價(jià)內，經(jīng)雙方確認后按實(shí)際發(fā)生給予調整。
3、重大設計變更（指結構、規模、標準）由該工程圖紙設計部門(mén)出變更圖或變更說(shuō)明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價(jià)內。按實(shí)際發(fā)生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按中華人民共和國國務(wù)院《建設工程質(zhì)量管理條例》及《_________省建設工程質(zhì)量管理規定》執行。按工程總造價(jià)的_________%預留，滿(mǎn)一年后返還。
七、其他有關(guān)要求和說(shuō)明
安全生產(chǎn)及文明施工按有關(guān)規定執行。如發(fā)生安全事故由肇事方負責。
八、本協(xié)議共四份
建設單位、施工單位各二份。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設單位：________________________（蓋章）施工單位：________________________（蓋章）
法定代表人：__________________（簽字、章）法定代表人：__________________（簽字、章）
代理人：______________________（簽字、章）代理人：______________________（簽字、章）
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
【工程施工合同簡(jiǎn)單模板】相關(guān)文章：
新版展覽工程施工合同模板01-19
工程施工機械租賃合同模板01-21
建筑工地工程施工合同模板02-07
工程施工合同12-02
房屋贈與合同模板簡(jiǎn)單07-28
布線(xiàn)工程施工合同02-07
建設工程施工合同11-30
工程施工擔保合同02-07
深圳簡(jiǎn)單房屋租賃合同模板01-25
北京簡(jiǎn)單商鋪租賃合同模板01-25